Diána tér zöldterületi rekonstrukció

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója - TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-06-30. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-05-26.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Kicsoda?

• Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Dél-Dunántúl › Baranya

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-05-26	Ajánlati felhívás
2023-06-27	További információk
2023-09-20	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-08	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-09-10	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-05-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Tereprendezési munkák zöldterületen
Hivatkozási szám: EKR000552132023
Rövid leírás:

A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója - TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Tereprendezési munkák zöldterületen 📦
További CPV-kód: Napelemek 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Baranya 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Széchenyi tér 1.
Postai irányítószám: 7621
Postai város: Pécs
Kapcsolat
Internetcím: http://gov.pecs.hu/ 🌏
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu 📧
Telefon: +36 308161441 📞
Fax: +36 72514810 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000552132023/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000552132023/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-05-26 📅
Benyújtási határidő: 2023-06-30 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 103-323899
HL-S szám: 103
További információk

Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 2-3. ért részszempontra tett megajánlás alátámasztására. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap (jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap (jótállás 24 hónap) A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, illetve a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján Ajánlatkérő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése a projekt fizikai befejezésének határidején túlmutat, melyre figyelemmel a szerződés megkötésére nem lenne képes. [Kbt. 53.§ (5) bekezdés] Amennyiben a szerződés megkötését követően a kivitelezés időtartama a projekt fizikai befejezésének határidején túlmutat, Megrendelő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól. A projekt fizikai befejezésének véghatárideje: 2023. november 30. napja. Az eljárás eredményes lezárást követően, amennyiben a szerződés megkötésre kerül, szerződés mindkét fél általi aláírását követő napon lép hatályba.

További információk

Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 2-3. ért részszempontra tett megajánlás alátámasztására. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap (jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap (jótállás 24 hónap)

A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.

Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, illetve a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján Ajánlatkérő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése a projekt fizikai befejezésének határidején túlmutat, melyre figyelemmel a szerződés megkötésére nem lenne képes. [Kbt. 53.§ (5) bekezdés]

Amennyiben a szerződés megkötését követően a kivitelezés időtartama a projekt fizikai befejezésének határidején túlmutat, Megrendelő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.

A projekt fizikai befejezésének véghatárideje: 2023. november 30. napja.

Az eljárás eredményes lezárást követően, amennyiben a szerződés megkötésre kerül, szerződés mindkét fél általi aláírását követő napon lép hatályba.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Kertészeti munkák:

A gyepes focipálya a park közepén egy terepmélyedésben áll, körbe különböző magasságú, egyenetlen rézsűk határolják. A meglévő focikapuk elbontandóak. A játszótér kerítéssel és növényzettel körül határolt gyepes terület. A játszóeszközök egy része viszonylag jó állapotban levő, megtarthatóak, a rossz állapotban lévő játszóeszközök viszont a tervek szerint bontásra kerül. A park egyéb részein a köztéri bútorok elavultak, az aszfalt burkolat több helyen töredezett, közvilágítás nincs. A belső sétautak mindenhol elbontandóak. A 2-es lépcsőház melletti járdaszakasz a tervlapon jelölt szakaszon bontandó a lépcsők-rámpák burkolatával együtt. A tervezett pavilon építése miatt a park ÉNy-i sarkánál álló aszfalt burkolat bontandó. A park területén található összes pad és szemetes szintén bontandók. A park területén a terveken jelölt helyeken aszfalt, támfal felújítási megújítási munkák történnek, játszótéren új elemek elhelyezése, valamint új kerítés készül, új utcabútorok kerülnek elhelyezésre.

Új jásztéri elemek:

-HPDE műanyag négyüléses rugós lóhere, esési magasság 0,6 m - 1 db

-HPDE műanyag rugós játék motor, esési magasság 0,6 m - 1 db

-HPDE műanyag rugós Hurrikán álló forgó 3 személyes, esési magasság 0,3 m - 1 db

-Kontrapozíciósan ragasztott, fenyőfa oldalfalú, homokozó, HEXA rétegelt lemez ülőkékkel 2.5x2.5 m - 1 db

Vállalkozó feladata a BIOKOM Nonprofit Kft. növénykertjéből rendelkezésre bocsájtott növények elszállítása és telepítése összesen 784 db cserje, 5 db facsemete.

Park villamos munkai:

A tervezési területen a meglévő közvilágítási lámpatestek, elosztó hálózati szekrények és egyéb villamos berendezések bontásra kerülnek. Új méretlen csatlakozó földkábelek építése szükséges az új fogyasztási helyekhez, a fogyasztásmérésekről engedélyeztetési tervdokumentációt kell készíteni. Az autóstöltő részére új fogyasztásmérést építünk. Napelemes közvilágítási rendszer építése történik, a gyengeáramú rendszerek részére az erősáramú energiaellátást biztosítjuk. A komplexum területén IP alapú videó megfigyelő rendszer kerül kiépítésre. A tér informatikai rendszerének csatlakozása az épületben kerül elhelyezésre. Az épületbe internet kapcsolatot kell kiépíteni, erről biztosítható az elektromos töltő és a Wifi rendszer kapcsolata.

Burkolási munkák:

A tervezett állapotban a 20840/6 hrsz-ú meglévő térkő burkolatú út a tervezett épület padlóvonalához kerül illesztésre, melyből adódóan a feltáróutat magassági értelemben korrigálni szükséges. A korrekció során a feltáróút északi oldali merőleges parkolóállásai szintén korrekcióra kerülnek. A meglévő parkoló tervek szerint bővítésre kerül a feltáró útra merőleges elhelyezett parkolóknál (Északi oldalon 3 db parkolóval)

Pavilon épület telepítése:

Minimális belső vendégtérrel, kiszolgáló pulttal, előkészítő térrel, minimális személyzeti mosdóöltözővel rendelkező pavilon telepítése a feladat.

Nettó hasznos alapterület: 31,01 m2

Az önhordó acélváz szerkezetű épület két fődarabból előregyártva, üzemi körülmények között készülne.

A helyszínre szállítás után történik a fődarabok elhelyezése a 15 cm szerkezeti vastagságú vasbeton lemezalap fogadószintre. Az alapszerkezetben kialakított szerelőaknába csatlakoznak az előzetesen kiépített közmű-alapvezetékek (víz, szennyvíz- és csapadék), az elektromos áram-ellátás földkábellel biztosított. A szerelőakna a pavilon padlószerkezetében kialakított kiemelhető (víz- és bűzzáró) fedlapon keresztül közelíthető meg, szerelés vagy üzemzavar esetén. A külső falszerkezet hőszigetelt, a vizes helyiségeknél belül mosható, vízálló burkolattal. A portálok hőszigetelt alumínium szerkezetek, két rétegű üvegezéssel. Fűtést hőszivattyús hűtő-fűtő klíma, mellékhelyiségekben infrasugárzó hőleadók biztosítják minden helyiség természetes szellőzési lehetőséggel rendelkezik.

Zöldfelület fejlesztéssel érintett park területe ~ 12 400 m2

Főbb mennyiségek:

7,40 m x 4,95 m pavilon épület elhelyezése: 1 db

Pavilon épület szennyvízelvezetésének, ivóvíz és villamos csatlak. kiépítése: 1 egység

Napvitorla: 27 m2

Napelem rendszer elhelyezése: 4,92 kW

Meglévő játékok, utcabútorok bontása elszállítással: 20 db

Meglévő aszfalt járdák felületi bontása: 839,11 m2

30x30x6 cm térkő lerakása zuzalékágyazara fektetve: 494,3 m2

Kerti szegélykő elhelyezése: 1226,83 m

Meglévő aszfalt burkolat felületi megújítása 3,5 cm vtg.: 839,11 m2

Szabadtéri berendezések, eszközök telepítése: 38 db

Füvesítés: 3000 m2

Köz és parkvilágítási lámpatest (mozgásérzékelős napelemes lámpa): 32 db

Elektromos autótöltő: 2x22KW400 V

Építési engedélyköteles tevékenység.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

Időtartam: 3 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004
További információk:

A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.

Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, illetve a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján Ajánlatkérő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése a projekt fizikai befejezésének határidején túlmutat, melyre figyelemmel a szerződés megkötésére nem lenne képes. [Kbt. 53.§ (5) bekezdés]

Amennyiben a szerződés megkötését követően a kivitelezés időtartama a projekt fizikai befejezésének határidején túlmutat, Megrendelő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.

A projekt fizikai befejezésének véghatárideje: 2023. november 30. napja.

Az eljárás eredményes lezárást követően, amennyiben a szerződés megkötésre kerül, szerződés mindkét fél általi aláírását követő napon lép hatályba.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország_7632_Pécs_20840/6., 20822. hrsz.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok(KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalk.,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll.Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót,alk. igazolásában résztvevő GSZt,aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT,az alk.igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) KR (KR) 4.§(1)bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum(ESPD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt.62.§ szerinti kizáró okok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt.65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának igazolására.ESPDban GSZ köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn, és köteles megadni az AK által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat.

A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű

nyilatkozatát. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyilatkozatban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,amelyek ellenőrzését a KOk igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4) bek alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZnek a KR 8., 10., 12-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia.A GSZnek nyilatkoznia kell a KR 6.§(1)-(2)bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az eljárásban a Kbt.64.§(1)-(2)bek és a KR 4.-5.§-8.§;10.§ 12.-14 § és 16.§ rendelkezései alkalmazandók. AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPDba foglalt nyilatkozatot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, igazolások benyújtása KR 1.§(7)bek és 7.§ alapján is lehetséges. A szakm. tev. végzésére való alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba,valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, továbbá amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges −a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Igazolási mód: előzetesen ESPDben a IV. rész „α”(alfa) szakasz kitöltésével. Utólagos igazolás:A Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, a nem Mo-n letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. [321/2015. (X.30.) Kr.26. § (2) bekezdés; 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (2) bek]

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Műszaki és szakmai képességek:

ATknek a műszaki,illetv e szakmai alkalmasságot-ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK)

teljesítését-az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk figyelmét ,hogy a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.

Kbt.69.§(4) adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:

M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bek szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább:

a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,

b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását,

c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét;

d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött;

e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan)

f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte;

g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek alkalmazandó. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2./ nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b ) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját

kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. Amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik jogosultsággal, úgy az önéletrajzban meg kell jelölni a jogosultság megszerzésének első időpontját (év/ hónap).

Jogosultsággal rendelkező szakember esetében az önéletrajzban meg kell jelölni kamarai azonosítószámát, illetve a kamarai bejegyzés elérési útját. A párhuzamos időszakot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívásadott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására

egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. AK a KR 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M.1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.

AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (11)bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.A Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A Kbt. 69.§ (11a) bek rendelkezései alkalmazandóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett referenciával, amely:

M.1.1/ legalább 1 db min. 300 m2 térburkolási munkára és/vagy út és/vagy járda kivitelezésre és/vagy felújítására és/vagy bővítésére vonatkozik.

M.1.2/ legalább 1 db min. 2000 m2 zöldfelület kialakítási és/vagy felújítási és/vagy bővítési munkára vonatkozik.

AK jelen eljárás során zöldfelület alatt az alábbi fogalmat érti:

Zöldfelület: A települések területén belül a növényzettel fedett, benőtt, betelepített területek összessége a zöldfelület.

Az M.1.1./ és M.1.2./ pontban rögzített előírásokon belül is lehetséges az egy vagy több szerződéssel való teljesítés.

M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:

M.2.1/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma, felelős műszaki vezetés 1. rész 2. B) pontjában meghatározott (MV-É - építési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel

rendelkezik.

M.2.2/ legalább 1 fő a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell VI. Szakma, felelős műszaki vezetés 2. rész 2. B) pontjában

meghatározott (MV-M- mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakter) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető, az átfedés lehetséges.

A szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a 2-3. értékelési részszempontként értékeli.

A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A szerződés finanszírozása a TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004 azonosítószámú projekt keretén belül az EU forrásaiból valósul meg. A támogatás mértéke 100,000000 %. A kifizetésre a Kbt. 135.§ (1),(3) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek, alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ irányadó. ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007.évi CXXVII. tv, 142 §) AK 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték

25%-50%-75% és 100%át elérő megvalósult teljesítés esetén. A számlák kifizetése utófinanszírozás szabályai alapján történik. AK tartalékkeretet nem biztosít.Kötbér a Ptk 6:186§ (1)bek szerint:késedelmi kötbér 0,5%/naptári nap (A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás.),max 10%; meghiúsulási kötbér 20% (A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”), mely a vetítési alap a teljesítés arányában csökken.).Teljes körű jótállás min 36 hónap a MK 1. ért. résszempont alapján. A jótállási időszak (vállalkozó vállalásának megfelelően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődik. Szavatosság a jogszabályok szerint.Jótállási biztosíték a Kbt 134.§(6)bek a) pontja szerint,mértéke a nettó szerződéses ár 5%a. Fel. bizt: 100MFt/év és 25M Ft/kár. Részletesen a KDban.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-06-30 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Ekr
További információk:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap)(min. 0 hónap; max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Az M.2.1) alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min. 0, max. 36 hó)
Az M.2.2) alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735612202
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Eötvös Gábor
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000552132023/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1.A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési

dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan.

Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.

2.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók. A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.

3.Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel biztosítása érdekében helyszíni bejárást tart.

Címe: 7632 Pécs, 20840/6., 20822. hrsz. Időpontja: 2023.06.06. napja, 14:30 óra. Találkozási pont: Terület É-i oldala (kutyafuttató bejárata)

4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.

5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az Ajánlattevőknek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell!

6.Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a

Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal.

A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

Felhívjuk a T. gazdasági szereplők figyelmét:

- közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.

- az Ajánlatkérő kiköti, hogy önálló ajánlattevő, valamint a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).

7.AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:

a)Felolvasólap

b)Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat

c)Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozat

d)Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

e)EEKD

f)Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat

g)Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pont szerinti nyilatkozat (az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát is tüntesse fel AT);

h)Kbt. 65.§ (7) bek szerinti nyilatkozat (AT vagy közös AT számára - amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor - a Kbt. 66.§ (6) bek a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65.§ (7) bek tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.)

i)nyil.-ot üzleti titokról (adott esetben);

j)nyil-ot a bemutatott szakemberekről.

8. Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat:

- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

- amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolata csatolandó. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is.

- magánszemély esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány).

9. Minősített AT-k: Kr.30. § (3)-(4) bek-e alapján III.1.3) M.1-M.2./ pont.

10. AT a a szerződés hatálybalépését követően a munkaterület átadásáig, ezt követően pedig a szerz fennállása alatt a szerződés teljesítésének véghatáridejéig AK felhívására haladéktalanul köteles AK felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik: min. 100 000 000,- HUF/év és káreseményenként min. 25 000 000,- HUF összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó- az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással.

11. AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81.§ (5) bek-ét alkalm.

12. AK a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónap ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 naptári napot ért [Kbt. 81.§ (11) bek.]

A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.

Részletesen KD-ban.

FAKSZ: dr Tóth Levente lajstrsz: 00234

AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 1 000 000,- Ft. Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek-ében előírt módon. Az Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10024003-00336255-00001623 (Magyar Államkincstár) Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat

egyszerű másolatát, vagy az eredeti bankgaranciát, illetve biztosítói garanciát, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Befizetés helye: bank.

Részajánlattétel kizárásának indoka: Az építési beruházás egy terület építési munkálataira irányul, - mely egy helyrajzi számon helyezkedik el, így a közbeszerzés részekre bontása műszaki és a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. Részletesen KDban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

KBt. 148.§ szerint.

Részajánlattétel kizárása: Kivitelezői feladat egy pavilon épület elhelyezése, közművekre történő rákötése, az épülethez kapcsolódó tereprendezési, parkosítási munkák elvégzése. Az előregyártott pavilon épület elhelyezéséhez a tereprendezési, közműépítési/rácsatlakozási, alépítményi munkák elvégzése, valamint a pavilon elhelyezése után térburkolás/parkosítás a feladat.

A tárgyi beruházás során az egyes munkafolyamatokat nem lehet szétválasztani a következők szerint:

A szervízaknába történő közmű kiállások kiépítése, közműrákötés, a lemezalapra történő pavilon rögzítése, a pavilon lemezalapjához és oldalfalához történő területrendezés, csapadékvízelvezetés, burkolt felületek kialakítása csak egymásra ráépülő folyamatként, ütemezetten valósulhat meg.

A Vállalkozási szerződés mellékletét képező megrendelői követelmények alapján a Vállalkozó feladata miden olyan dokumentum elkészítése, amely az épület használatbavételi engedély kiadásához szükséges. Részekre történő ajánlattétel esetén a dokumentálási folyamat sokkal több résztvevőn keresztül történik, mely megnyújtja a hatósági eljárásra rendelkezésre álló időt, ezáltal veszélyeztetve a használatbavételi engedély kiadását.

Továbbá a részajánlattétel biztosítása esetén, bármely - akár egyetlen rész eredménytelensége esetén - a teljes beruházás megvalósítása válik veszélyeztetetté, vagy lehetetlenül el az engedélyben foglaltak teljeskörű teljesítésének hiányában.

Ajánlatkérő saját korábbi fejlesztési beruházásai során szerzett, de általános építőipari tapasztalatok alapján is rögzíthető, hogy a tárgyi építési beruházás volumene és összetettsége okán a Kbt. 2. § (4) bekezdésében megfogalmazott hatékony és felelős gazdálkodásra utasító alapelvi rendelkezése akkor érvényesülhet a leghatékonyabban, ha a beruházás egyetlen szerződés alapján valósul meg. A tervezett Diána téri terület fejlesztés jelenleg is 2 db eljárásba került megbontásra (piacépület fejlesztése, valamint zöld felületfejlesztés, parkosításra), további részajánlattétel lehetőség a teljes projekt megvalósítását veszélyeztetné.

Garanciális időszakban a felmerülő problémáknál nehezen, illetve egyáltalán nem határozható meg, hogy melyik Vállalkozó hibájából adódnak az egyes garanciális javítási feladatok, a viták rendezése miatt jelentősen megnő a garanciális javítások időtartama, vagy Megrendelő teljesen elesik a jogérvényesítés lehetőségétől.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2023/S 103-323899 (2023-05-26)

További információk (2023-06-27)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Napelemek 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-27 📅
Benyújtási határidő: 2023-07-07 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 124-388830
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 103-323899
HL-S szám: 124
További információk

Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudta és a válaszok alapján a közbeszerzési dokumentumok módosítására került sor, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott ajánlattételi határidőre - mely 2023. június 30. napja 10.00 órában került meghatározásra - az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.

Forrás: OJS 2023/S 124-388830 (2023-06-27)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-09-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 115 456 158 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-20 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 184-575107
HL-S szám: 184

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-09-15 📅
Név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 14013524202
Postacím: Köves-földi 33
Postai város: Pécs
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 209821220 📞
E-mail: geplakkft@gmail.com 📧
Ország: Baranya 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 115 456 158 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Hivatkozás
További információk

Nyertes Ajánlattevő: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 7631 Pécs, Köves-földi 33. 14013524-2-02

További Ajánlattevők:

I./ Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36 23595521-2-02

II./ Platán Építőipari és Szolgáltató Kft. 7624 Pécs Hungária Út 14. C. ép. I. em. 17. 26115740-2-02

III./ Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2117 Isaszeg Aulich Utca 3.

12998353-2-13

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148.§ szerint.
Forrás: OJS 2023/S 184-575107 (2023-09-20)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Diána tér zöldterületi rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR000552132023
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Tereprendezési munkák zöldterületen 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 115 456 158 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2021/2027)
Uniós alapok további adatai: A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója
Az uniós alapok azonosítója: TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004
Leírás
Belső azonosító: EKR000552132023/1
Mennyiség: 3 3C
A beszerzés leírása:

„A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója - TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004” c. pályázat keretében a Diána téri piac területét körülvevő, ahhoz szervesen kapcsolódó közterületek burkolt és zöldfelületeinek megújítása, ennek keretében egy kereskedelmi/vendéglátási célra alkalmas építmény elhelyezése történik. Kertészeti munkák: A gyepes focipálya a park közepén egy terepmélyedésben áll, körbe különböző magasságú, egyenetlen rézsűk határolják. A meglévő focikapuk elbontandóak. A játszótér kerítéssel és növényzettel körül határolt gyepes terület. A játszóeszközök egy része viszonylag jó állapotban levő, megtarthatóak, a rossz állapotban lévő játszóeszközök viszont a tervek szerint bontásra kerül. A park egyéb részein a köztéri bútorok elavultak, az aszfalt burkolat több helyen töredezett, közvilágítás nincs. A belső sétautak mindenhol elbontandóak. A 2-es lépcsőház melletti járdaszakasz a tervlapon jelölt szakaszon bontandó a lépcsők-rámpák burkolatával együtt. A tervezett pavilon építése miatt a park ÉNy-i sarkánál álló aszfalt burkolat bontandó. A park területén található összes pad és szemetes szintén bontandók. A park területén a terveken jelölt helyeken aszfalt, támfal felújítási megújítási munkák történnek, játszótéren új elemek elhelyezése, valamint új kerítés készül, új utcabútorok kerülnek elhelyezésre. Új jásztéri elemek: •HPDE műanyag négyüléses rugós lóhere, esési magasság 0,6 m - 1 db •HPDE műanyag rugós játék motor, esési magasság 0,6 m - 1 db •HPDE műanyag rugós Hurrikán álló forgó 3 személyes, esési magasság 0,3 m - 1 db •Kontrapozíciósan ragasztott, fenyőfa oldalfalú, homokozó, HEXA rétegelt lemez ülőkékkel 2.5x2.5 m - 1 db Vállalkozó feladata a BIOKOM Nonprofit Kft. növénykertjéből rendelkezésre bocsájtott növények elszállítása és telepítése összesen 784 db cserje, 5 db facsemete. Park villamos munkai: A tervezési területen a meglévő közvilágítási lámpatestek, elosztó hálózati szekrények és egyéb villamos berendezések bontásra kerülnek. Új méretlen csatlakozó földkábelek építése szükséges az új fogyasztási helyekhez, a fogyasztásmérésekről engedélyeztetési tervdokumentációt kell készíteni. Az autóstöltő részére új fogyasztásmérést építünk. Napelemes közvilágítási rendszer építése történik, a gyengeáramú rendszerek részére az erősáramú energiaellátást biztosítjuk. A komplexum területén IP alapú videó megfigyelő rendszer kerül kiépítésre. A tér informatikai rendszerének csatlakozása az épületben kerül elhelyezésre. Az épületbe internet kapcsolatot kell kiépíteni, erről biztosítható az elektromos töltő és a Wifi rendszer kapcsolata. Burkolási munkák: A tervezett állapotban a 20840/6 hrsz-ú meglévő térkő burkolatú út a tervezett épület padlóvonalához kerül illesztésre, melyből adódóan a feltáróutat magassági értelemben korrigálni szükséges. A korrekció során a feltáróút északi oldali merőleges parkolóállásai szintén korrekcióra kerülnek. A meglévő parkoló tervek szerint bővítésre kerül a feltáró útra merőleges elhelyezett parkolóknál (Északi oldalon 3 db parkolóval) Pavilon épület telepítése: Minimális belső vendégtérrel, kiszolgáló pulttal, előkészítő térrel, minimális személyzeti mosdóöltözővel rendelkező pavilon telepítése a feladat. Nettó hasznos alapterület: 31,01 m2 Az önhordó acélváz szerkezetű épület két fődarabból előregyártva, üzemi körülmények között készülne. A helyszínre szállítás után történik a fődarabok elhelyezése a 15 cm szerkezeti vastagságú vasbeton lemezalap fogadószintre. Az alapszerkezetben kialakított szerelőaknába csatlakoznak az előzetesen kiépített közmű-alapvezetékek (víz, szennyvíz- és csapadék), az elektromos áram-ellátás földkábellel biztosított. A szerelőakna a pavilon padlószerkezetében kialakított kiemelhető (víz- és bűzzáró) fedlapon keresztül közelíthető meg, szerelés vagy üzemzavar esetén. A külső falszerkezet hőszigetelt, a vizes helyiségeknél belül mosható, vízálló burkolattal. A portálok hőszigetelt alumínium szerkezetek, két rétegű üvegezéssel. Fűtést hőszivattyús hűtő-fűtő klíma, mellékhelyiségekben infrasugárzó hőleadók biztosítják minden helyiség természetes szellőzési lehetőséggel rendelkezik. Zöldfelület fejlesztéssel érintett park területe ~ 12.400 m2 Főbb mennyiségek: 7,40 m x 4,95 m pavilon épület elhelyezése: 1 db Pavilon épület szennyvízelvezetésének, ivóvíz és villamos csatlak. kiépítése: 1 egység Napvitorla: 27 m2 Napelem rendszer elhelyezése: 4,92 kW Meglévő játékok, utcabútorok bontása elszállítással: 20 db Meglévő aszfalt járdák felületi bontása: 839,11 m2 30x30x6 cm térkő lerakása zuzalékágyazara fektetve: 494,3 m2 Kerti szegélykő elhelyezése: 1226,83 m Meglévő aszfalt burkolat felületi megújítása 3,5 cm vtg.: 839,11 m2 Szabadtéri berendezések, eszközök telepítése: 38 db Füvesítés: 3000 m2 Köz és parkvilágítási lámpatest (mozgásérzékelős napelemes lámpa): 32 db Elektromos autótöltő: 2x22KW400 V Építési engedélyköteles tevékenység. Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

A beszerzés leírása

„A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója - TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004” c. pályázat keretében a Diána téri piac területét körülvevő, ahhoz szervesen kapcsolódó közterületek burkolt és zöldfelületeinek megújítása, ennek keretében egy kereskedelmi/vendéglátási célra alkalmas építmény elhelyezése történik.
Kertészeti munkák:
A gyepes focipálya a park közepén egy terepmélyedésben áll, körbe különböző magasságú, egyenetlen rézsűk határolják. A meglévő focikapuk elbontandóak. A játszótér kerítéssel és növényzettel körül határolt gyepes terület. A játszóeszközök egy része viszonylag jó állapotban levő, megtarthatóak, a rossz állapotban lévő játszóeszközök viszont a tervek szerint bontásra kerül. A park egyéb részein a köztéri bútorok elavultak, az aszfalt burkolat több helyen töredezett, közvilágítás nincs. A belső sétautak mindenhol elbontandóak. A 2-es lépcsőház melletti járdaszakasz a tervlapon jelölt szakaszon bontandó a lépcsők-rámpák burkolatával együtt. A tervezett pavilon építése miatt a park ÉNy-i sarkánál álló aszfalt burkolat bontandó. A park területén található összes pad és szemetes szintén bontandók. A park területén a terveken jelölt helyeken aszfalt, támfal felújítási megújítási munkák történnek, játszótéren új elemek elhelyezése, valamint új kerítés készül, új utcabútorok kerülnek elhelyezésre.
Új jásztéri elemek:
•HPDE műanyag négyüléses rugós lóhere, esési magasság 0,6 m - 1 db
•HPDE műanyag rugós játék motor, esési magasság 0,6 m - 1 db
•HPDE műanyag rugós Hurrikán álló forgó 3 személyes, esési magasság 0,3 m - 1 db
•Kontrapozíciósan ragasztott, fenyőfa oldalfalú, homokozó, HEXA rétegelt lemez ülőkékkel 2.5x2.5 m - 1 db
Vállalkozó feladata a BIOKOM Nonprofit Kft. növénykertjéből rendelkezésre bocsájtott növények elszállítása és telepítése összesen 784 db cserje, 5 db facsemete.
Park villamos munkai:
A tervezési területen a meglévő közvilágítási lámpatestek, elosztó hálózati szekrények és egyéb villamos berendezések bontásra kerülnek. Új méretlen csatlakozó földkábelek építése szükséges az új fogyasztási helyekhez, a fogyasztásmérésekről engedélyeztetési tervdokumentációt kell készíteni. Az autóstöltő részére új fogyasztásmérést építünk. Napelemes közvilágítási rendszer építése történik, a gyengeáramú rendszerek részére az erősáramú energiaellátást biztosítjuk. A komplexum területén IP alapú videó megfigyelő rendszer kerül kiépítésre. A tér informatikai rendszerének csatlakozása az épületben kerül elhelyezésre. Az épületbe internet kapcsolatot kell kiépíteni, erről biztosítható az elektromos töltő és a Wifi rendszer kapcsolata.
Burkolási munkák:
A tervezett állapotban a 20840/6 hrsz-ú meglévő térkő burkolatú út a tervezett épület padlóvonalához kerül illesztésre, melyből adódóan a feltáróutat magassági értelemben korrigálni szükséges. A korrekció során a feltáróút északi oldali merőleges parkolóállásai szintén korrekcióra kerülnek. A meglévő parkoló tervek szerint bővítésre kerül a feltáró útra merőleges elhelyezett parkolóknál (Északi oldalon 3 db parkolóval)
Pavilon épület telepítése:
Minimális belső vendégtérrel, kiszolgáló pulttal, előkészítő térrel, minimális személyzeti mosdóöltözővel rendelkező pavilon telepítése a feladat.
Nettó hasznos alapterület: 31,01 m2
Az önhordó acélváz szerkezetű épület két fődarabból előregyártva, üzemi körülmények között készülne.
A helyszínre szállítás után történik a fődarabok elhelyezése a 15 cm szerkezeti vastagságú vasbeton lemezalap fogadószintre. Az alapszerkezetben kialakított szerelőaknába csatlakoznak az előzetesen kiépített közmű-alapvezetékek (víz, szennyvíz- és csapadék), az elektromos áram-ellátás földkábellel biztosított. A szerelőakna a pavilon padlószerkezetében kialakított kiemelhető (víz- és bűzzáró) fedlapon keresztül közelíthető meg, szerelés vagy üzemzavar esetén. A külső falszerkezet hőszigetelt, a vizes helyiségeknél belül mosható, vízálló burkolattal. A portálok hőszigetelt alumínium szerkezetek, két rétegű üvegezéssel. Fűtést hőszivattyús hűtő-fűtő klíma, mellékhelyiségekben infrasugárzó hőleadók biztosítják minden helyiség természetes szellőzési lehetőséggel rendelkezik.
Zöldfelület fejlesztéssel érintett park területe ~ 12.400 m2
Főbb mennyiségek:
7,40 m x 4,95 m pavilon épület elhelyezése: 1 db
Pavilon épület szennyvízelvezetésének, ivóvíz és villamos csatlak. kiépítése: 1 egység
Napvitorla: 27 m2
Napelem rendszer elhelyezése: 4,92 kW
Meglévő játékok, utcabútorok bontása elszállítással: 20 db
Meglévő aszfalt járdák felületi bontása: 839,11 m2
30x30x6 cm térkő lerakása zuzalékágyazara fektetve: 494,3 m2
Kerti szegélykő elhelyezése: 1226,83 m
Meglévő aszfalt burkolat felületi megújítása 3,5 cm vtg.: 839,11 m2
Szabadtéri berendezések, eszközök telepítése: 38 db
Füvesítés: 3000 m2
Köz és parkvilágítási lámpatest (mozgásérzékelős napelemes lámpa): 32 db
Elektromos autótöltő: 2x22KW400 V
Építési engedélyköteles tevékenység.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

További információk:

További információk

Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 2-3. ért részszempontra tett megajánlás alátámasztására. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap (jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap (jótállás 24 hónap)
A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, illetve a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján Ajánlatkérő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése a projekt fizikai befejezésének határidején túlmutat, melyre figyelemmel a szerződés megkötésére nem lenne képes. [Kbt. 53.§ (5) bekezdés]
Amennyiben a szerződés megkötését követően a kivitelezés időtartama a projekt fizikai befejezésének határidején túlmutat, Megrendelő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
A projekt fizikai befejezésének véghatárideje: 2023. november 30. napja.
Az eljárás eredményes lezárást követően, amennyiben a szerződés megkötésre kerül, szerződés mindkét fél általi aláírását követő napon lép hatályba.

További termékek/szolgáltatások:

Különféle útburkolatok 📦

Napelemek 📦

Pavilon építése 📦

Villamos szerelési munka 📦

Postacím: 20840/6., 20822.
Irányítószám: 7632
Város: Pécs
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 3 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-09-15 📅
Cím: A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója
A szerződés címe: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/megtekintes/kozbeszerzes/197583/ 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 115 456 158 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000552132023/7451
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

M.2.2/ legalább 1 fő a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell VI. Szakma, felelős műszaki vezetés 2. rész 2. B) pontjában meghatározott (MV-M- mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakter) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember;M.2.1/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma, felelős műszaki vezetés 1. rész 2. B) pontjában meghatározott (MV-É – építési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Arány (%): 6
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 14013524202
Postacím: Köves-földi 33
Postai irányítószám: 7631
Postai város: Pécs
Régió: Baranya 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: geplakkft@gmail.com 📧
Telefon: +36 209821220 📞

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Megrendelő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg elszámolása végszámlában történik. A szerződés finanszírozása a TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004 azonosítószámú projekt keretén belül az EU forrásaiból valósul meg. A támogatás mértéke 100,000000 %. A kifizetésre a Kbt. 135.§ (1),(3) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek, alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ irányadó. ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007.évi CXXVII. tv, 142 §) AK 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték 25%-50%-75% és 100%át elérő megvalósult teljesítés esetén. A számlák kifizetése utófinanszírozás szabályai alapján történik.

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

AK tartalékkeretet nem biztosít.Kötbér a Ptk 6:186§ (1)bek szerint:késedelmi kötbér 0,5%/naptári nap (A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás.),max 10%; meghiúsulási kötbér 20% (A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”), mely a vetítési alap a teljesítés arányában csökken.).Teljes körű jótállás min 36 hónap a MK 1. ért. résszempont alapján. A jótállási időszak (vállalkozó vállalásának megfelelően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődik. Szavatosság a jogszabályok szerint.Jótállási biztosíték a Kbt 134.§(6)bek a) pontja szerint,mértéke a nettó szerződéses ár 5%a. Fel. bizt: 100MFt/év és 25M Ft/kár.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735612202
Postacím: Széchenyi tér 1.
Postai irányítószám: 7621
Postai város: Pécs
Régió: Baranya 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu 📧
Telefon: +36 308161441 📞
Fax: +36 72514810 📠
URL: http://gov.pecs.hu/ 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

1. sz. szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023.12.20. BT-161: 115.456.158,- OPA-161: HUF BT-60: Igen BT-722: Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) BT-5011: TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004 BT-6110: A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója A szerződésmódosítás jogalapja: 1. Megrendelő a szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változásokat a szerződés XIII. pontjában írt rendelkezések és a Ptk. 6:244. § és 6:245. § alapján az alábbiak szerint vizsgálta meg: A Vállalkozási Szerződés XIII. pontjában Felek a pótmunka, többletmunka fogalmát az alábbiak szerint határozták meg: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § rendelkezése alapján: (1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). (2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:245. § rendelkezése alapján: A vállalkozói díj (1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. ... Többletmunka költségének viselése: a szerződés I.5.5. pontjában foglaltakra figyelemmel a többletmunka ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt, annak ellenértékét a Vállalkozó köteles szerződésszerű teljesítés, az eredménykötelem teljesítése körében viselni. Megrendelő kizárólag a Vállalkozónak többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét téríti meg, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható. Pótmunka költségének viselése Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy pótmunka felmerülése esetén a Kbt. 141. § alapján járnak el. Műszaki ellenőr feladata: Vállalkozó köteles a pótmunka, többletmunka felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül a Műszaki ellenőr felé jóváhagyás céljából benyújtani az arra vonatkozó műszaki (feladat) leírást tartalmazó Vállalkozói javaslatát, melyet a Műszaki ellenőr köteles 3 munkanapon belül véleményezni, és annak körében megvizsgálni, hogy: - a ténylegesen felmerült költségek megfelelően alátámasztottak; - a ténylegesen felmerült munkatételek, költségek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek az építési beruházás szerződésszerű teljesítéséhez; - a megállapított költségek a szerződésben előre meghatározott módszer(ek) szerint kerültek megállapításra; - a benyújtott költségvetés, illetve a szerződés megfelelően részletezett ahhoz, hogy a jogszabályok megtartása ellenőrizhető legyen; - az elszámolhatóság időszakában a támogatási szerződés szerint a projekt megvalósításáig merültek fel az újabb költségek; - az újonnan felmerült munkatétel a vállalkozási szerződés alapján nem tartozik a vállalkozó kockázati körébe; - a költségek felmerülése a Szerződő Feleknek előre nem látható volt. A Műszaki ellenőr a vizsgálatát követően köteles véleményét írásban a Vállalkozóval és Megrendelővel közölni. A Műszaki ellenőr általi jóváhagyás nem minősül a munka megrendelésének, arra kizárólag a Megrendelő külön írásos nyilatkozattal jogosult. Pótmunka megállapított költségeinek elszámolási szabályai: a megvalósulás során felmerült pótmunkára az egyösszegű nettó ajánlati ár alapját képező költségvetés vonatkozó tételei, az abban nem szereplő tételek esetén pedig a TERC vonatkozó tételei az irányadóak. Megrendelő a műszaki tartalom változás vizsgálata alapján a műszaki ellenőri véleményben foglaltakat is szem előtt tartva megállapítja, hogy: - a II.1. pontban részletezett • közműkiváltások miatti módosítások, • parkoló és feltáró út módosítása, • focipálya területén építési törmelék elszállítás és talajcsere, • támfal környezetének módosítása, valamint a • járdák építése során felmerülő módosítások munkanemek előre nem látható többletmunkának minősülnek. - a II.1. pontban részletezett • kutyafuttatót érintő Megrendelői kérések a tervekben nem szereplő és a költségvetésben figyelembe nem vett, Megrendelő által magasabb műszaki tartalom elérése érdében új igényként felmerült, utólag megrendelt pótmunkának minősül. Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó a pótmunka és előre nem látható többletmunka felmerülését követően, annak bejelentése tárgyában a szerződés szerint járt el, annak műszaki ellenőri és Megrendelő általi vizsgálata teljeskörűen megtörtént. Műszaki ellenőr véleménye alapján megállapítható, hogy az előre nem látható többletmunka költsége és pótmunka Vállalkozói díja az egyösszegű nettó ajánlati ár alapját képező költségvetés vonatkozó tételei, az abban nem szereplő tételek esetén a TERC vonatkozó tételei alapján kerültek meghatározásra, melyek piaci árnak való megfelelőségét műszaki ellenőr ellenőrizte. Megrendelő megállapította, hogy a változásbejelentéshez kapcsolódóan előterjesztett vállalkozási díj emelési igények az előre nem látható többletmunka és pótmunka jogi minősítésére figyelemmel nem minősülnek a Ptk. 6:244. § (1) bekezdés szerinti Vállalkozó által viselendő költségnek, s a szerződésmódosítás nem arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon Vállalkozót terhelő költségeket. 1.1. Megrendelő a szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változások Kbt. 141. § szerinti jogalapját az egyes változásbejelentések vizsgálatát követően az alábbiak szerint határozza meg: 1.1.1. Megrendelő a műszaki tartalom változások, a határidő hosszabbítás és azokkal összefüggésben álló Megrendelő kiemelt pénzügyi érdekeihez kapcsolódó számlázási rend módosítása vonatkozásában a jogalapot a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában jelöli meg tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom változások szerződéskötést megelőzően nem voltak előre láthatóak, mert azok vonatkozásában Tervezőnek a tervezés szakaszában és a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során nem volt lehetősége feltárások elvégzésére, a tervezés a rendelkezésre álló adatok alapján volt elvégezhető. A műszaki tartalom változások a kivitelezés során elvégzett munkálatok eredményeként feltárt állapot műszaki indokoltsága miatt álltak elő, ezért áttervezés vált szükségessé, mellyel okozati összefüggésben a kivitelezés időtartamának meghosszabbítása vált műszakilag indokolttá. A határidő hosszabbítás időtartama a Megrendelő Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektre figyelemmel, annak elszámolhatóságát is érinti melyhez fűződő Megrendelői kiemelt pénzügyi érdek indokolja a számlázási ütemezés tényleges készültségi fokhoz igazodó módosítását, mely a szerződés egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg. 1.1.2. Megrendelő megállapítja, hogy a jelen szerződésmódosítás II. 1.2 pontjában írtak vonatkozásában a Vállalkozó számlaszámának pontosítása nem minősül lényeges módosításnak, ezért a II. 1.2. pont vonatkozásában a Kbt. 141. § (6) bekezdését jelöli meg a szerződésmódosítás jogalapjaként.

További információk

1. sz. szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023.12.20.
BT-161: 115.456.158,- OPA-161: HUF
BT-60: Igen BT-722: Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
BT-5011: TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004
BT-6110: A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója
A szerződésmódosítás jogalapja:
1. Megrendelő a szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változásokat a szerződés XIII. pontjában írt rendelkezések és a Ptk. 6:244. § és 6:245. § alapján az alábbiak szerint vizsgálta meg:
A Vállalkozási Szerződés XIII. pontjában Felek a pótmunka, többletmunka fogalmát az alábbiak szerint határozták meg:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § rendelkezése alapján:
(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).
(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:245. § rendelkezése alapján: A vállalkozói díj
(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. ...
Többletmunka költségének viselése: a szerződés I.5.5. pontjában foglaltakra figyelemmel a többletmunka ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt, annak ellenértékét a Vállalkozó köteles szerződésszerű teljesítés, az eredménykötelem teljesítése körében viselni. Megrendelő kizárólag a Vállalkozónak többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét téríti meg, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható.
Pótmunka költségének viselése Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy pótmunka felmerülése esetén a Kbt. 141. § alapján járnak el.
Műszaki ellenőr feladata: Vállalkozó köteles a pótmunka, többletmunka felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül a Műszaki ellenőr felé jóváhagyás céljából benyújtani az arra vonatkozó műszaki (feladat) leírást tartalmazó Vállalkozói javaslatát, melyet a Műszaki ellenőr köteles 3 munkanapon belül véleményezni, és annak körében megvizsgálni, hogy:
- a ténylegesen felmerült költségek megfelelően alátámasztottak;
- a ténylegesen felmerült munkatételek, költségek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek az építési beruházás szerződésszerű teljesítéséhez;
- a megállapított költségek a szerződésben előre meghatározott módszer(ek) szerint kerültek megállapításra;
- a benyújtott költségvetés, illetve a szerződés megfelelően részletezett ahhoz, hogy a jogszabályok megtartása ellenőrizhető legyen;
- az elszámolhatóság időszakában a támogatási szerződés szerint a projekt megvalósításáig merültek fel az újabb költségek;
- az újonnan felmerült munkatétel a vállalkozási szerződés alapján nem tartozik a vállalkozó kockázati körébe;
- a költségek felmerülése a Szerződő Feleknek előre nem látható volt.
A Műszaki ellenőr a vizsgálatát követően köteles véleményét írásban a Vállalkozóval és Megrendelővel közölni. A Műszaki ellenőr általi jóváhagyás nem minősül a munka megrendelésének, arra kizárólag a Megrendelő külön írásos nyilatkozattal jogosult.
Pótmunka megállapított költségeinek elszámolási szabályai: a megvalósulás során felmerült pótmunkára az egyösszegű nettó ajánlati ár alapját képező költségvetés vonatkozó tételei, az abban nem szereplő tételek esetén pedig a TERC vonatkozó tételei az irányadóak.

Megrendelő a műszaki tartalom változás vizsgálata alapján a műszaki ellenőri véleményben foglaltakat is szem előtt tartva megállapítja, hogy:
- a II.1. pontban részletezett
• közműkiváltások miatti módosítások,
• parkoló és feltáró út módosítása,
• focipálya területén építési törmelék elszállítás és talajcsere,
• támfal környezetének módosítása, valamint a
• járdák építése során felmerülő módosítások
munkanemek előre nem látható többletmunkának minősülnek.

- a II.1. pontban részletezett
• kutyafuttatót érintő Megrendelői kérések
a tervekben nem szereplő és a költségvetésben figyelembe nem vett, Megrendelő által magasabb műszaki tartalom elérése érdében új igényként felmerült, utólag megrendelt pótmunkának minősül.

Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó a pótmunka és előre nem látható többletmunka felmerülését követően, annak bejelentése tárgyában a szerződés szerint járt el, annak műszaki ellenőri és Megrendelő általi vizsgálata teljeskörűen megtörtént.

Műszaki ellenőr véleménye alapján megállapítható, hogy az előre nem látható többletmunka költsége és pótmunka Vállalkozói díja az egyösszegű nettó ajánlati ár alapját képező költségvetés vonatkozó tételei, az abban nem szereplő tételek esetén a TERC vonatkozó tételei alapján kerültek meghatározásra, melyek piaci árnak való megfelelőségét műszaki ellenőr ellenőrizte.
Megrendelő megállapította, hogy a változásbejelentéshez kapcsolódóan előterjesztett vállalkozási díj emelési igények az előre nem látható többletmunka és pótmunka jogi minősítésére figyelemmel nem minősülnek a Ptk. 6:244. § (1) bekezdés szerinti Vállalkozó által viselendő költségnek, s a szerződésmódosítás nem arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon Vállalkozót terhelő költségeket.

1.1. Megrendelő a szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változások Kbt. 141. § szerinti jogalapját az egyes változásbejelentések vizsgálatát követően az alábbiak szerint határozza meg:
1.1.1. Megrendelő a műszaki tartalom változások, a határidő hosszabbítás és azokkal összefüggésben álló Megrendelő kiemelt pénzügyi érdekeihez kapcsolódó számlázási rend módosítása vonatkozásában a jogalapot a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában jelöli meg tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom változások szerződéskötést megelőzően nem voltak előre láthatóak, mert azok vonatkozásában Tervezőnek a tervezés szakaszában és a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során nem volt lehetősége feltárások elvégzésére, a tervezés a rendelkezésre álló adatok alapján volt elvégezhető. A műszaki tartalom változások a kivitelezés során elvégzett munkálatok eredményeként feltárt állapot műszaki indokoltsága miatt álltak elő, ezért áttervezés vált szükségessé, mellyel okozati összefüggésben a kivitelezés időtartamának meghosszabbítása vált műszakilag indokolttá. A határidő hosszabbítás időtartama a Megrendelő Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektre figyelemmel, annak elszámolhatóságát is érinti melyhez fűződő Megrendelői kiemelt pénzügyi érdek indokolja a számlázási ütemezés tényleges készültségi fokhoz igazodó módosítását, mely a szerződés egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg.
1.1.2. Megrendelő megállapítja, hogy a jelen szerződésmódosítás II. 1.2 pontjában írtak vonatkozásában a Vállalkozó számlaszámának pontosítása nem minősül lényeges módosításnak, ezért a II. 1.2. pont vonatkozásában a Kbt. 141. § (6) bekezdését jelöli meg a szerződésmódosítás jogalapjaként.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148.§ szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Vállalkozói igénybejelentés Vállalkozó műszaki tartalom változás vonatkozásában 6 db változásbejelentést terjesztett elő, melyet Megrendelő az alábbiak szerint csoportosított: „1. Közműkiváltások miatti módosítások – előre nem látható többletmunka Járda építés során talált, e-közművön nem szereplő villamos kábel miatt járda nyomvonal változtatás váltszükségessé. A járda szakasz egy része elkészült az eredeti tervek szerint, ennek visszabontását is el kellett végezni. Módosult járda nyomvonal következtében módosult pavilon pozíció és annak vonzáskörzete, továbbá új pavilon betápnyomvonal szükséges az E-on Áramszolgáltató tájékoztatása alapján a kutyafuttató felől. A szükséges járda nyomvonalváltozások miatt a kivitelezés alatt módosításra került a villamos helyszínrajz, az új kandeláber pozíciók miatt a már elvégzett földmunkákat (kandeláber alapok kiemelése) helyre kell állítani, új pozíciókban ismételten szükséges elvégezni. A szükséges járda nyomvonal változások miatt a kivitelezés alatt módosított kertészeti tervek szerinti változások. Túl hosszú E-on ügyintézés miatt Piac kivitelezője által kivitelezendő betáp kábel műszaki tartalmának módosítása volt szükséges. Ennek következtében az e-töltő nem csatlakoztatható a létesítendő földkábelre. E-on tájékoztatása alapján az e-töltő megtáplálását a meglévő Diána tér 12-nél lévő elosztószekrényből szükséges megoldani. Módosult kiviteli tervek alapján. Változtatás költsége: 19.448.912Ft 2. Parkoló és feltáró út módosítása – előre nem látható többletmunka Tervektől eltérő mélységben fektetett, meglévő BIOKOM üzemeltetésű közvilágítási földkábel kiváltása, valamint emiatt szükséges módosítások. Meglévő térkő burkolat a bontási munkák során tapasztaltak szerint részlegesen lebetonozásra került, ezen részeken roncsolás mentesen nem felbontható. A tervezett újra felhasználandó mennyiség (bontott mennyiség 80%-a) nem áll rendelkezésre, nagyobb arányban szükséges pótlás. Változtatás költsége: 5.575.118Ft 3. Focipálya területén építési törmelék elszállítás és talajcsere – előre nem látható többletmunka Focipálya területén talált régi épület alapozás elbontása, talajcsere, focipálya és környezetének ebből adódó tereprendezése. Meglévő víznyelő új terepviszonyokhoz igazítása. Változtatás költsége: 3.787.975Ft 4. Kutyafuttatót érintő Megrendelői kérések - pótmunka Megrendelői döntésre, lakossági igényeknek megfelelően kutyafuttató átalakítása. Kutyafuttató elválasztása kétkülönálló részre (kis kutyák és nagy kutyák számára) új közbenső kerítés létesítésével, két oldalról megközelíthetőesőbeállóval, plusz kapuval. Átépítendő kerítés elkorhadt, nem telepíthető oszlopainak cseréje. Új kutyapiszok gyűjtő kukák és ivókút telepítése. Változtatás költsége: 6.941.798 Ft 5. Támfal környezetének módosítása – előre nem látható többletmunka Támfal környezetében lévő járda alatt talált egykori aszfalt út bontása új járda tervezett rétegrendjének kialakításához. Támfal átépítésekor feltárt meglévő fa gyökérzetének megóvása érdekében támfal és lépcső kialakítás módosítása. Változtatás költsége: 785.126Ft 6. Járdák építése során felmerülő módosítások – előre nem látható többletmunka Megbontott aszfalt járdák feltárása során tapasztalt, szükségessé vált javítások. A felújítandó járdák alatt nincs megfelelő alapozás, új rétegrend építése szükséges. A felújítandó járdák esetében a bontandó – ennek következményeképp a visszaépítendő – aszfalt vastagsága áttervezett 3,5 cm vastagsággal ellentétben 6-8 cm vastagságú. Változtatás költsége: 11.848.019Ft” 1.1. Vállalkozó változásbejelentései alapján a szerződés összege az alábbi költségváltozással jár: - 1. Közműkiváltások miatti módosítások nettó 19.448.912,- Ft - 2. Parkoló és feltáró út módosítása nettó 5.575.118,- Ft - 3. Focipálya területén építési törmelék elszállítás és talajcsere nettó 3.787.975,- Ft - 4. Kutyafuttatót érintő Megrendelői kérések nettó 6.941.798,- Ft - 5. Támfal környezetének módosítása nettó 785.126,- Ft - 6. Járdák építése során felmerülő módosítások nettó 11.848.019,- Ft Fentiek alapján Vállalkozó igénybejelentéseinek elfogadása a szerződés nettó végösszegének nettó 48.386.948,- Ft összegű emelkedésével jár. Vállalkozó az igénybejelentésében foglalt műszaki tartalom változtatással és akadályoztatással összefüggésben a szerződés teljesítési időtartamának 46 nappal történő meghosszabbítását kérte. 1.2. Szerződő felek továbbá egyezően adják elő, hogy Vállalkozó tájékoztatta Megrendelőt arról, hogy a szerződés megkötésekor rögzített bankszámlaszámot az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett számlaszámra szükséges módosítani. Ennek megfelelően Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját és Megrendelő számlaszámát módosítani szükséges. A vállalkozó változásbejelentései és azok mellékletei a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezik. 2. Műszaki ellenőri vélemény A Vállalkozó által benyújtott változásbejelentéseket és az azt megalapozó dokumentumokat műszaki ellenőr megvizsgálta az abban foglaltakat műszaki tartalom változás és a határidő hosszabbítás tárgyában műszakilag megalapozottnak és indokoltnak minősítette és Megrendelő felé az abban foglaltak elfogadását javasolta, azonban a Vállalkozó által bejelentett vállalkozói díj emelést összegszerűségében csökkentett összegben fogadta el az alábbiak szerint: - 1. Közműkiváltások miatti módosítások nettó 12.909.062,- Ft - 2. Parkoló és feltáró út módosítása nettó 670.345,- Ft - 3. Focipálya területén építési törmelék elszállítás és talajcsere nettó 3.787.975,- Ft - 4. Kutyafuttatót érintő Megrendelői kérések nettó 6.941.798,- Ft - 5. Támfal környezetének módosítása nettó 713.902,- Ft - 6. Járdák építése során felmerülő módosítások nettó 7.951.985,- Ft Műszaki ellenőr véleménye alapján Megrendelő a szerződés nettó végösszegének mindösszesen nettó 32.975.067,- Ft összegű emelését fogadja el, mely a szerződés eredeti összegének 28,56 %-a.

Egyéb kiegészítő információk

1. Vállalkozói igénybejelentés

Vállalkozó műszaki tartalom változás vonatkozásában 6 db változásbejelentést terjesztett elő, melyet Megrendelő az alábbiak szerint csoportosított:

„1. Közműkiváltások miatti módosítások – előre nem látható többletmunka
Járda építés során talált, e-közművön nem szereplő villamos kábel miatt járda nyomvonal változtatás váltszükségessé.
A járda szakasz egy része elkészült az eredeti tervek szerint, ennek visszabontását is el kellett végezni. Módosult járda nyomvonal következtében módosult pavilon pozíció és annak vonzáskörzete, továbbá új pavilon betápnyomvonal szükséges az E-on Áramszolgáltató tájékoztatása alapján a kutyafuttató felől. A szükséges járda nyomvonalváltozások miatt a kivitelezés alatt módosításra került a villamos helyszínrajz, az új kandeláber pozíciók miatt a már elvégzett földmunkákat (kandeláber alapok kiemelése) helyre kell állítani, új pozíciókban ismételten szükséges elvégezni.

A szükséges járda nyomvonal változások miatt a kivitelezés alatt módosított kertészeti tervek szerinti változások.
Túl hosszú E-on ügyintézés miatt Piac kivitelezője által kivitelezendő betáp kábel műszaki tartalmának módosítása volt szükséges. Ennek következtében az e-töltő nem csatlakoztatható a létesítendő földkábelre. E-on tájékoztatása alapján az e-töltő megtáplálását a meglévő Diána tér 12-nél lévő elosztószekrényből szükséges megoldani. Módosult kiviteli tervek alapján.
Változtatás költsége: 19.448.912Ft

2. Parkoló és feltáró út módosítása – előre nem látható többletmunka
Tervektől eltérő mélységben fektetett, meglévő BIOKOM üzemeltetésű közvilágítási földkábel kiváltása, valamint emiatt szükséges módosítások.

Meglévő térkő burkolat a bontási munkák során tapasztaltak szerint részlegesen lebetonozásra került, ezen részeken roncsolás mentesen nem felbontható. A tervezett újra felhasználandó mennyiség (bontott mennyiség 80%-a) nem áll rendelkezésre, nagyobb arányban szükséges pótlás.
Változtatás költsége: 5.575.118Ft

3. Focipálya területén építési törmelék elszállítás és talajcsere – előre nem látható többletmunka
Focipálya területén talált régi épület alapozás elbontása, talajcsere, focipálya és környezetének ebből adódó tereprendezése. Meglévő víznyelő új terepviszonyokhoz igazítása.
Változtatás költsége: 3.787.975Ft

4. Kutyafuttatót érintő Megrendelői kérések - pótmunka
Megrendelői döntésre, lakossági igényeknek megfelelően kutyafuttató átalakítása. Kutyafuttató elválasztása kétkülönálló részre (kis kutyák és nagy kutyák számára) új közbenső kerítés létesítésével, két oldalról megközelíthetőesőbeállóval, plusz kapuval.
Átépítendő kerítés elkorhadt, nem telepíthető oszlopainak cseréje. Új kutyapiszok gyűjtő kukák és ivókút telepítése.
Változtatás költsége: 6.941.798 Ft

5. Támfal környezetének módosítása – előre nem látható többletmunka
Támfal környezetében lévő járda alatt talált egykori aszfalt út bontása új járda tervezett rétegrendjének kialakításához. Támfal átépítésekor feltárt meglévő fa gyökérzetének megóvása érdekében támfal és lépcső kialakítás módosítása.
Változtatás költsége: 785.126Ft

6. Járdák építése során felmerülő módosítások – előre nem látható többletmunka
Megbontott aszfalt járdák feltárása során tapasztalt, szükségessé vált javítások. A felújítandó járdák alatt nincs megfelelő alapozás, új rétegrend építése szükséges.
A felújítandó járdák esetében a bontandó – ennek következményeképp a visszaépítendő – aszfalt vastagsága áttervezett 3,5 cm vastagsággal ellentétben 6-8 cm vastagságú.
Változtatás költsége: 11.848.019Ft”

1.1. Vállalkozó változásbejelentései alapján a szerződés összege az alábbi költségváltozással jár:
- 1. Közműkiváltások miatti módosítások nettó 19.448.912,- Ft
- 2. Parkoló és feltáró út módosítása nettó 5.575.118,- Ft
- 3. Focipálya területén építési törmelék elszállítás és talajcsere nettó 3.787.975,- Ft
- 4. Kutyafuttatót érintő Megrendelői kérések nettó 6.941.798,- Ft
- 5. Támfal környezetének módosítása nettó 785.126,- Ft
- 6. Járdák építése során felmerülő módosítások nettó 11.848.019,- Ft
Fentiek alapján Vállalkozó igénybejelentéseinek elfogadása a szerződés nettó végösszegének nettó 48.386.948,- Ft összegű emelkedésével jár.

Vállalkozó az igénybejelentésében foglalt műszaki tartalom változtatással és akadályoztatással összefüggésben a szerződés teljesítési időtartamának 46 nappal történő meghosszabbítását kérte.

1.2. Szerződő felek továbbá egyezően adják elő, hogy Vállalkozó tájékoztatta Megrendelőt arról, hogy a szerződés megkötésekor rögzített bankszámlaszámot az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett számlaszámra szükséges módosítani.
Ennek megfelelően Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját és Megrendelő számlaszámát módosítani szükséges.

A vállalkozó változásbejelentései és azok mellékletei a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezik.

2. Műszaki ellenőri vélemény
A Vállalkozó által benyújtott változásbejelentéseket és az azt megalapozó dokumentumokat műszaki ellenőr megvizsgálta az abban foglaltakat műszaki tartalom változás és a határidő hosszabbítás tárgyában műszakilag megalapozottnak és indokoltnak minősítette és Megrendelő felé az abban foglaltak elfogadását javasolta, azonban a Vállalkozó által bejelentett vállalkozói díj emelést összegszerűségében csökkentett összegben fogadta el az alábbiak szerint:
- 1. Közműkiváltások miatti módosítások nettó 12.909.062,- Ft
- 2. Parkoló és feltáró út módosítása nettó 670.345,- Ft
- 3. Focipálya területén építési törmelék elszállítás és talajcsere nettó 3.787.975,- Ft
- 4. Kutyafuttatót érintő Megrendelői kérések nettó 6.941.798,- Ft
- 5. Támfal környezetének módosítása nettó 713.902,- Ft
- 6. Járdák építése során felmerülő módosítások nettó 7.951.985,- Ft
Műszaki ellenőr véleménye alapján Megrendelő a szerződés nettó végösszegének mindösszesen nettó 32.975.067,- Ft összegű emelését fogadja el, mely a szerződés eredeti összegének 28,56 %-a.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Eredeti: Teljesítési határidő A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama 3 hónap, a munkaterület átadás napját követő naptól kezdődően. ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért 115.456.158,- HUF + ÁFA azaz száztizenötmillió-négyszázötvenhatezer-százötvennyolc forint + ÁFA vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg. 3. rész-számla: Esedékessége: a nettó szerződéses érték 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. Módosítás: 1. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük II. A szerződés tárgya pontját az alábbiak szerint módosítják: Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással akként állapodnak meg, hogy a Vállalkozási szerződés tárgyát képezi a Vállalkozó által előterjesztett igénybejelentésben meghatározott műszaki tartalom változás, valamint az abban részletezett előre nem látható többletmunka, pótmunka elvégzése. Jelen szerződésmódosítás aláírásával Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződésmódosítás tárgyát képező változásbejelentésben meghatározott pótmunka és előre nem látható többletmunka elvégzését és Vállalkozó kijelenti, hogy annak elvégzése feladatát nem teszi terhesebbé, azok kivitelezését vállalja. Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki tartalom változással összefüggésben határidő módosításra és vállalkozói díj emelésre igényt tart, és az elismert díjemelés összegén felüli követelése tekintetében jogfenntartással él. Felek akként állapodnak meg, hogy jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változások díjnövekménye tárgyában közösen eljárva igazságügyi árszakértőt kérnek fel a vállalkozói követelés összegszerűségének meghatározása tárgyában, melynek ismeretében az összegszerűségben kialakult eltérő álláspontokat külön szerződésmódosításban rendezik, melyre figyelemmel vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés előrehaladásával jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint jár el. 2. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük IX. A teljesítés helye, teljesítési határidő pontját az alábbiak szerint módosítják: Teljesítési határidő A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama a munkaterület átadás átvételétől számítottan 3 hónap és 46 nap. 3. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változással kapcsolatos pótmunka és előre nem látható többletmunka kivitelezési tevékenység ellenértékeként a Vállalkozó által benyújtott árajánlat és annak Megrendelő általi csökkentett összegben történő elfogadása alapján nettó 115.456.158,- Ft plusz ÁFA összegű vállalkozási díj nettó 32.975.067,- Ft plusz ÁFA összeggel nettó 148.431.225,- Ft összegre megemelkedik. Megrendelő a pótmunka és előre nem látható többletmunka ellenértékének megfizetésére saját erőből kötelezettséget vállal. Felek akként állapodnak meg, hogy a pótmunka és előre nem látható többletmunka elismert ellenértékére vonatkozóan Vállalkozó külön számlát nem állít ki, annak ellenértékét a pótmunka és többletmunka elvégzését követően az eredeti szerződés szerint esedékes rész, illetve végszámlában jogosult érvényesíteni. Szerződő Felek a 3. részszámla esedékességét és mértékét az alábbiak szerint módosítják: 3. rész-számla: Esedékessége: rész-műszaki állapotfelmérés eredményeként meghatározott készültségi fokhoz igazodó, nettó szerződéses értéket elérő megvalósult teljesítés esetén. Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel. Szerződő Felek a részszámlákhoz tartozó nettó szerződéses érték elszámolását az alábbiak szerint módosítják: Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a részszámlák tekintetében megállapításra kerülő nettó szerződéses érték tekintetében a műszaki ellenőr igazolásával és jóváhagyásával elszámolhatók a kizárólag tárgyi kivitelezéshez beszerzett és tárolt, Vállalkozó által kiállított tárolási nyilatkozatban megjelölt anyagok ellenértéke. 4. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 7631 Pécs Köves-földi 33. Számlavezető pénzintézete: MBH Bank Nyrt. Számlaszáma: 50410095-10011355 Számlázási cím: 7631 Pécs Köves-földi 33. Adószáma: 14013524-2-02 Statisztikai jelzőszám: 14013524-4120-113-02 Cégjegyzék száma: Cg.02-09-071617 Aláírásra jogosult képviselő: Kollár Gábor ügyvezető mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

Szöveg

Eredeti:
Teljesítési határidő
A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama 3 hónap, a munkaterület átadás napját követő naptól kezdődően.
ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért 115.456.158,- HUF + ÁFA azaz száztizenötmillió-négyszázötvenhatezer-százötvennyolc forint + ÁFA vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.
3. rész-számla:
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege.
Módosítás:
1. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük II. A szerződés tárgya pontját az alábbiak szerint módosítják:
Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással akként állapodnak meg, hogy a Vállalkozási szerződés tárgyát képezi a Vállalkozó által előterjesztett igénybejelentésben meghatározott műszaki tartalom változás, valamint az abban részletezett előre nem látható többletmunka, pótmunka elvégzése.
Jelen szerződésmódosítás aláírásával Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződésmódosítás tárgyát képező változásbejelentésben meghatározott pótmunka és előre nem látható többletmunka elvégzését és Vállalkozó kijelenti, hogy annak elvégzése feladatát nem teszi terhesebbé, azok kivitelezését vállalja.
Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki tartalom változással összefüggésben határidő módosításra és vállalkozói díj emelésre igényt tart, és az elismert díjemelés összegén felüli követelése tekintetében jogfenntartással él.
Felek akként állapodnak meg, hogy jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változások díjnövekménye tárgyában közösen eljárva igazságügyi árszakértőt kérnek fel a vállalkozói követelés összegszerűségének meghatározása tárgyában, melynek ismeretében az összegszerűségben kialakult eltérő álláspontokat külön szerződésmódosításban rendezik, melyre figyelemmel vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés előrehaladásával jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint jár el.
2. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük IX. A teljesítés helye, teljesítési határidő pontját az alábbiak szerint módosítják:
Teljesítési határidő
A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama a munkaterület átadás átvételétől számítottan 3 hónap és 46 nap.
3. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják:
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változással kapcsolatos pótmunka és előre nem látható többletmunka kivitelezési tevékenység ellenértékeként a Vállalkozó által benyújtott árajánlat és annak Megrendelő általi csökkentett összegben történő elfogadása alapján nettó 115.456.158,- Ft plusz ÁFA összegű vállalkozási díj nettó 32.975.067,- Ft plusz ÁFA összeggel nettó 148.431.225,- Ft összegre megemelkedik.
Megrendelő a pótmunka és előre nem látható többletmunka ellenértékének megfizetésére saját erőből kötelezettséget vállal.
Felek akként állapodnak meg, hogy a pótmunka és előre nem látható többletmunka elismert ellenértékére vonatkozóan Vállalkozó külön számlát nem állít ki, annak ellenértékét a pótmunka és többletmunka elvégzését követően az eredeti szerződés szerint esedékes rész, illetve végszámlában jogosult érvényesíteni.
Szerződő Felek a 3. részszámla esedékességét és mértékét az alábbiak szerint módosítják:
3. rész-számla:
Esedékessége: rész-műszaki állapotfelmérés eredményeként meghatározott készültségi fokhoz igazodó, nettó szerződéses értéket elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel.
Szerződő Felek a részszámlákhoz tartozó nettó szerződéses érték elszámolását az alábbiak szerint módosítják:
Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a részszámlák tekintetében megállapításra kerülő nettó szerződéses érték tekintetében a műszaki ellenőr igazolásával és jóváhagyásával elszámolhatók a kizárólag tárgyi kivitelezéshez beszerzett és tárolt, Vállalkozó által kiállított tárolási nyilatkozatban megjelölt anyagok ellenértéke.
4. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják:
Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 7631 Pécs Köves-földi 33.
Számlavezető pénzintézete: MBH Bank Nyrt.
Számlaszáma: 50410095-10011355
Számlázási cím: 7631 Pécs Köves-földi 33.
Adószáma: 14013524-2-02
Statisztikai jelzőszám: 14013524-4120-113-02
Cégjegyzék száma: Cg.02-09-071617
Aláírásra jogosult képviselő: Kollár Gábor ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

Forrás: OJS 2024/S 007-015717 (2024-01-08)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-09-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 115 456 158 HUF 💰
Leírás
További információk:

További információk

Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 2-3. ért részszempontra tett megajánlás alátámasztására. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap (jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap (jótállás 24 hónap)
A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, illetve a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján Ajánlatkérő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése a projekt fizikai befejezésének határidején túlmutat, melyre figyelemmel a szerződés megkötésére nem lenne képes. [Kbt. 53.§ (5) bekezdés]
Amennyiben a szerződés megkötését követően a kivitelezés időtartama a projekt fizikai befejezésének határidején túlmutat, Megrendelő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
A projekt fizikai befejezésének véghatárideje: 2023. november 30. napja.
Az eljárás eredményes lezárást követően, amennyiben a szerződés megkötésre kerül, szerződés mindkét fél általi aláírását követő napon lép hatályba.

BT-150: A szerződés száma:1
BT-3201 és BT-3202: Ajánlat technikai azonosítója: EKR000552132023/7451
BT-1451 Nyertesről szóló döntés dátuma: 2023.09.01
BT-145: A szerződés megkötésének dátuma: 2023.09.15
BT-720: Megajánlott összeg: 115.456.158,00 HUF
BT-773: Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Igen

A teljesítés helye: Baranya 🏙️
Időtartam: 137 nap

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 115 456 158 HUF 💰

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Felek az 1. számú szerződésmódosításban akként állapodtak meg egymással, hogy az 1. számú szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változások díjnövekménye tárgyában közösen eljárva igazságügyi árszakértőt kérnek fel a vállalkozói követelés összegszerűségének meghatározása tárgyában, melynek ismeretében az összegszerűségben kialakult eltérő álláspontokat jelen szerződésmódosításban rendezik. 2. Az igazságügyi árszakértői vélemény kizárólag Vállalkozó által előterjesztett pótmunkaigényekben szereplő költségtételek árainak vizsgálatára terjedt ki, mely alapján építési beruházási szakértő a vállalkozói díj emelés összegét nettó 44.207.798,- Ft összegben állapította meg. Az igazságügyi árszakértői vélemény a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás aláírásával is kijelentik, hogy az igazságügyi árszakértő által meghatározott vállalkozói díj emelés összegét egyezően elfogadják. 3. Szerződő felek az 1. számú szerződésmódosításban részletezett műszaki tartalom változás vonatkozásában kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját, tekintettel az 1. számú szerződésmódosítás II. 3. pontjában részletezett vállalkozói jogfenntartó nyilatkozatra az igazságügyi árszakértő által megállapított vállalkozói díj emelés és műszaki ellenőr által elfogadott vállalkozói díj emelés összegének különbözetével - mely nettó 11.23.731,- Ft - módosítani szükséges. 4. Szerződő felek az 1. számú szerződésmódosítás Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által végzett ex-ante ellenőrzés során kibocsátott hiánypótlási felhívásban foglaltakra figyelemmel az 1. számú szerződésmódosítás 1.1.4. pontjában meghatározott kutyafuttatót érintő műszaki tartalom változás vonatkozásában a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében határozzák meg. 2.sz. módosítás aláírásának dátuma: 2024.07.15.

Egyéb kiegészítő információk

1. Felek az 1. számú szerződésmódosításban akként állapodtak meg egymással, hogy az 1. számú szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változások díjnövekménye tárgyában közösen eljárva igazságügyi árszakértőt kérnek fel a vállalkozói követelés összegszerűségének meghatározása tárgyában, melynek ismeretében az összegszerűségben kialakult eltérő álláspontokat jelen szerződésmódosításban rendezik.
2. Az igazságügyi árszakértői vélemény kizárólag Vállalkozó által előterjesztett pótmunkaigényekben szereplő költségtételek árainak vizsgálatára terjedt ki, mely alapján építési beruházási szakértő a vállalkozói díj emelés összegét nettó 44.207.798,- Ft összegben állapította meg.
Az igazságügyi árszakértői vélemény a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi.
Szerződő felek jelen szerződésmódosítás aláírásával is kijelentik, hogy az igazságügyi árszakértő által meghatározott vállalkozói díj emelés összegét egyezően elfogadják.
3. Szerződő felek az 1. számú szerződésmódosításban részletezett műszaki tartalom változás vonatkozásában kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját, tekintettel az 1. számú szerződésmódosítás II. 3. pontjában részletezett vállalkozói jogfenntartó nyilatkozatra az igazságügyi árszakértő által megállapított vállalkozói díj emelés és műszaki ellenőr által elfogadott vállalkozói díj emelés összegének különbözetével - mely nettó 11.23.731,- Ft - módosítani szükséges.
4. Szerződő felek az 1. számú szerződésmódosítás Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által végzett ex-ante ellenőrzés során kibocsátott hiánypótlási felhívásban foglaltakra figyelemmel az 1. számú szerződésmódosítás 1.1.4. pontjában meghatározott kutyafuttatót érintő műszaki tartalom változás vonatkozásában a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében határozzák meg.
2.sz. módosítás aláírásának dátuma: 2024.07.15.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Eredeti: Teljesítési határidő A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama 3 hónap, a munkaterület átadás napját követő naptól kezdődően. ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért 115.456.158,- HUF + ÁFA azaz száztizenötmillió-négyszázötvenhatezer-százötvennyolc forint + ÁFA vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg. 3. rész-számla: Esedékessége: a nettó szerződéses érték 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. 1.sz.Módosítás: Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük IX. A teljesítés helye, teljesítési határidő pontját az alábbiak szerint módosítják: Teljesítési határidő A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama a munkaterület átadás átvételétől számítottan 3 hónap és 46 nap. 3. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változással kapcsolatos pótmunka és előre nem látható többletmunka kivitelezési tevékenység ellenértékeként a Vállalkozó által benyújtott árajánlat és annak Megrendelő általi csökkentett összegben történő elfogadása alapján nettó 115.456.158,- Ft plusz ÁFA összegű vállalkozási díj nettó 32.975.067,- Ft plusz ÁFA összeggel nettó 148.431.225,- Ft összegre megemelkedik. Megrendelő a pótmunka és előre nem látható többletmunka ellenértékének megfizetésére saját erőből kötelezettséget vállal. Felek akként állapodnak meg, hogy a pótmunka és előre nem látható többletmunka elismert ellenértékére vonatkozóan Vállalkozó külön számlát nem állít ki, annak ellenértékét a pótmunka és többletmunka elvégzését követően az eredeti szerződés szerint esedékes rész, illetve végszámlában jogosult érvényesíteni. 2.sz.Módosítás: 1. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. számú szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változással kapcsolatos pótmunka és előre nem látható többletmunka kivitelezési tevékenység ellenértékeként a Vállalkozó által benyújtott árajánlat és az igazságügyi árszakértő által meghatározott vállalkozói díj emelés összegének különbözete alapján a vállalkozási díj további nettó 11.232.731,- Ft plusz ÁFA összeggel megemelkedik, melyre figyelemmel a vállalkozási díj nettó 159.663.956,- Ft + ÁFA végösszegre módosul. Megrendelő a különbözet megfizetésére saját erőből kötelezettséget vállal. Felek a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárására figyelemmel a jelen szerződésmódosításban meghatározott elszámolásuk körében akként állapodnak meg, hogy az árszakértő által alátámasztott és Felek által is elfogadott, elismert különbözet ellenértékére vonatkozóan Vállalkozó külön számlát állít ki a jelen szerződésmódosítás aláírását követő 8 napon belül, melynek megfizetésére Megrendelő 30 napos fizetési határidővel, átutalással kötelezettséget vállal. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.4. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük és 1. számú szerződésmódosításuk jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

Szöveg

Eredeti:
Teljesítési határidő
A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama 3 hónap, a munkaterület átadás napját követő naptól kezdődően.
ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan
ellátásáért 115.456.158,- HUF + ÁFA azaz száztizenötmillió-négyszázötvenhatezer-százötvennyolc forint + ÁFA vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.
3. rész-számla:
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege.
1.sz.Módosítás:
Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük IX. A teljesítés helye, teljesítési határidő pontját az alábbiak szerint módosítják:
Teljesítési határidő
A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama a munkaterület átadás átvételétől számítottan 3 hónap és 46 nap.
3. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják:
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változással kapcsolatos pótmunka és előre nem látható többletmunka kivitelezési tevékenység ellenértékeként a Vállalkozó által benyújtott árajánlat és annak Megrendelő általi csökkentett összegben történő elfogadása alapján nettó 115.456.158,- Ft plusz ÁFA összegű vállalkozási díj nettó 32.975.067,- Ft plusz ÁFA összeggel nettó 148.431.225,- Ft összegre megemelkedik.
Megrendelő a pótmunka és előre nem látható többletmunka ellenértékének megfizetésére saját erőből kötelezettséget vállal.
Felek akként állapodnak meg, hogy a pótmunka és előre nem látható többletmunka elismert ellenértékére vonatkozóan Vállalkozó külön számlát nem állít ki, annak ellenértékét a pótmunka és többletmunka elvégzését követően az eredeti szerződés szerint esedékes rész, illetve végszámlában jogosult érvényesíteni.
2.sz.Módosítás:
1. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják:
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. számú szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változással kapcsolatos pótmunka és előre nem látható többletmunka kivitelezési tevékenység ellenértékeként a Vállalkozó által benyújtott árajánlat és az igazságügyi árszakértő által meghatározott vállalkozói díj emelés összegének különbözete alapján a vállalkozási díj további nettó 11.232.731,- Ft plusz ÁFA összeggel megemelkedik, melyre figyelemmel a vállalkozási díj nettó 159.663.956,- Ft + ÁFA végösszegre módosul.
Megrendelő a különbözet megfizetésére saját erőből kötelezettséget vállal.
Felek a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárására figyelemmel a jelen szerződésmódosításban meghatározott elszámolásuk körében akként állapodnak meg, hogy az árszakértő által alátámasztott és Felek által is elfogadott, elismert különbözet ellenértékére vonatkozóan Vállalkozó külön számlát állít ki a jelen szerződésmódosítás aláírását követő 8 napon belül, melynek megfizetésére Megrendelő 30 napos fizetési határidővel, átutalással kötelezettséget vállal.

Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.4. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük és 1. számú szerződésmódosításuk jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

Forrás: OJS 2024/S 178-547254 (2024-09-10)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Terep-előkészítő munkák (3)

Épületbontás és bontási munka, földmunka (3)

Földkitermelési és talajmozgatási munka (2)

Tereprendezési munkák (2)

Tereprendezési munkák zöldterületen (1)