Építési, bontási hulladék hasznosítás és szállítá

Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Építési és bontási hulladék hasznosítás és szállítás.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-09-29. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-08-29.

Kicsoda?

• Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Mi az?

• Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások › Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

Hol?

• Észak-Alföld › Jász-Nagykun-Szolnok

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-08-29	Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás (2023-08-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
Hivatkozási szám: EKR001363472023
Rövid leírás: Építési és bontási hulladék hasznosítás és szállítás.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 📦
További CPV-kód: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Jász-Nagykun-Szolnok 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Postacím: Kossuth Tér 9
Postai irányítószám: 5000
Postai város: Szolnok
Kapcsolat
Internetcím: https://szolnokitarsulas.hu/ 🌏
E-mail: info@drkonya.hu 📧
Telefon: +36 36426386 📞
Fax: +36 36426386 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001363472023/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001363472023/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-08-29 📅
Benyújtási határidő: 2023-09-29 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 168-530259
HL-S szám: 168
További információk

Értékelési szempont választásának indoka: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdés szerint ajánlatkérő számára a beszerzés tárgya olyan szolgáltatások, amelyek csak valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felelnek meg, melyekben Ajánlatkérő eltérést nem enged és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Az Ár értékelési szempont vonatkozásában a Felolvasó lapon az EKR rendszerben elérhető árazótábla "összesen" sorában feltüntetett összeget szükséges feltüntetni.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Hulladéklerakó műveléséhez szükséges alábbi (nem veszélyes hulladéknak minősülő) építési-bontási eredetű frakciók hasznosítása és leszállítása.

Nyertes Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentációban megadott mennyiségű építési-bontási eredetű hulladékfrakciók aprítást és osztályozást követő hasznosítása, az előírt mennyiségben termékké minősítése, telephelyre történő leszállítása.

+ még 20

Szállítási hely: Kétpó Regionális Hulladékkezelő Központba szállítása. Cím: 5411 Kétpó, külterület 029/40 hrsz. WGS 84 koordináta bejáratnál: 47 086646, 20 536208

Ajánlatkérő primer, bányából származó frakciók szállítását nem fogadja el a körforgásos gazdaságra történő átállás alapelveinek érvényesülése érdekében a Kbt. 132.§ (1) hivatkozással és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 3.§ foglalt szállítási telephelyre érvényes törvényi alapelvekre tekintettel.

A frakciók felhasználása:
- Depónia támasztótöltéseinek építése
- Depónia napi takarás biztosítása
- Depónia közlekedő szakaszok kiépítése

- Depónia területén depóniagáz gyűjtő kutak környezetének kialakítása, termelő kúthoz szűrő réteg kialakítása

- Telephely területén földutakon közlekedő területek kialakítása
- Földutak kiegyenlítése

Az alábbiakban részletezett, összesen 45 000 tonna (-29%) építési, bontási hulladék szállítása:

Hasznosítandó és szállítandó frakciók

Frakció 1: legfeljebb 0-90 mm közötti, vegyes szemeloszlású frakciók. Anyag: beton (EWC 17 01 01), tégla (EWC 17 01 02), cserép és kerámia (EWC 17 01 03), föld és kövek (EWC 17 05 04), beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke (EWC 17 01 07), illetve ezen frakciók keveréke. Becsült mennyiség: 10 000 tonna -29%

Frakció 2: legfeljebb 0-40 mm közötti osztályozott vegyes szemeloszlású. Anyaga: föld és / vagy kövek (EWC 17 05 04) - Becsült mennyiség: 20 000 tonna -29%

Frakció 3: legfeljebb 90 - 200 mm közötti osztályozott vegyes szemeloszlású frakció. Anyaga: beton és kövek (EWC 17 01 01, EWC 17 05 04) - Becsült mennyiség: 4 000 tonna -29%

Frakció 4: legfeljebb 0 - 20 mm közötti osztályozott vegyes szemeloszlású frakció. Anyaga: beton (EWC 17 01 01), föld (EWC 17 05 04) tégla (EWC 17 01 02), cserép és kerámia (EWC 17 01 03) - Becsült mennyiség: 7 000 tonna - 29%

Frakció 5: legfeljebb 0 - 150 mm közötti osztályozott vegyes szemeloszlású legfeljebb 10 tömeg% vastartalmú vasbeton töret. Anyaga: beton (EWC 17 01 01) : Becsült mennyiség: 4 000 tonna - 29%

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Kétpó Regionális Hulladékkezelő Központ depóniájának hatályos egységes környezethasználati engedélyében foglaltak alapján csak korlátozottan van lehetőség előkezelt hulladékok depóniatéren történő hasznosítására, így Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során kérheti az előállítandó frakciók min 85 tömeg%-nak termékké minősítését bármely megrendelt frakció esetén a hasznosításra rendelkezésre álló szabad kapacitásai függvényében.

A termékké minősítést a 305/2011/EU rendelet és az 1997. évi LXXVIII. törvény követelményeihez igazodó EN 13242:2002+A1:2007 ZA melléklet vagy egyenértékű szabvány követelményeinek teljesítésével szükséges igazolni üzemi gyártásellenőrzés megfelelőséggel együtt.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a depónia töltéseinek, közlekedő szakaszainak, napi takarásának időjárástól és rendelkezésre álló aktuális személyezettől és munkagépektől is függő, az adott építési szakaszra jellemző geotechnikai beépítési viszonyok függvényében az egyes frakcióknál megadott becsült mennyiségektől eltérhessen legfeljebb -29%-os mennyiségben a rendelkezésére álló pénzügyi fedezet keretéig.

A leszállításra kerülő frakciókat a depóniatér aktuális közlekedési viszonyai és a depóniatéren folyó aktuális munkák függvényében az Üzemeltető útmutatásai szerint a depóniatéren, vagy a telephelyen belül kijelölt szilárd burkolat nélküli tároló területen szükséges elhelyezni. A depóniatér középpontja a telephely bejáratától mérve 1100 méter távolságra található.

Időtartam: 8 hónap
További információk:

Az Ár értékelési szempont vonatkozásában a Felolvasó lapon az EKR rendszerben elérhető árazótábla "összesen" sorában feltüntetett összeget szükséges feltüntetni.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.

Az előírások teljesítésének megítéléséhez megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16.§-ai, az alábbiak szerint. Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, melyet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. §-a alapján kell kitölteni. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőket kérjük, hogy ezen adatbázisok elérhetőségét is tüntessék fel a formanyomtatvány megfelelő részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.

+ még 8

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be, oly módon, hogy a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - a gazdasági szereplőknek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8-11. § szerint kell nyilatkozatokat illetve igazolásokat benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy: a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt.188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.

Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.

A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § és 11. §- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát.

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés)

Gazdasági és pénzügyi helyzet: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
*III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása:

+ még 9

Hibás teljesítési kötbér

Megrendelő jogosult a beszállításokat követően ellenőrizni bármely frakció minőségét és összetételét. Amennyiben a leszállított frakció tekintetében a megrendelt minőséghez képest (összetétel és szemeloszlás) igazolt eltérés azonosítható, a szállítmány hibás teljesítésnek minősül. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles elsődlegesen saját költségén a Megrendelő telephelyére leszállított frakciók felrakodására és Megrendelő telephelyéről történő elszállítására.

Egy leszállított rakomány esetében a rakomány bármely részének hibás minőségére vonatozó megállapítás esetén a teljes rakomány hibás teljesítésnek minősül.

Amennyiben Vállalkozó a hibás teljesítéssel érintett rakományt nem szállítja el a Megrendelő felszólítását követő maximum 8 napon belül, úgy Megrendelő jogosult a frakció végső kezeléséről hatósági áron gondoskodni a 2/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet 1. melléklet I. táblázat 32. sor E oszlopban megadott hatósági áron (18 079,-Ft/tonna + ÁFA). Amennyiben a 2/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet módosul, úgy külön szerződésmódosítás nélkül az új irányadó MEKH rendeletet alkalmazzák. Amennyiben a MEHK rendelet úgy módosul, hogy a MEKH rendelet I. táblázat 32. sor E tételénél leírt vonatkozó díjtételre hatósági ár nem kerül megállapításra, úgy a Felek egységesen 18 079,-Ft + ÁFA / tonna kötbérmértéket állapítanak meg.

Amennyiben a leszállított frakciók esetében a termékké minősítési tanúsítványokban előírtakhoz képest kerül sor eltérésre, úgy Megrendelő a terméket hulladékká átminősíti. Amennyiben az így minősített hulladék nem alkalmas a Kétpó Regionális Hulladékkezelő Központ B3 típusú depóniáján történő ártalmatlanításra (pl. veszélyes hulladék), úgy Megrendelő jogosult vállalkozó költségén ezen hulladékok végső ártalmatlanítását megszervezni.

A hibás teljesítési 1 és hibás teljesítési 2 közötti különbség: az egyik jogi értelemben vett hulladék státuszra, másik termékké minősített, de nem megfelelő anyagra vonatkozik. Ha az anyagok nem megfelelőek és le kell rakni lerakón, akkor arra a megadott MEKH rendelet szerinti hatósági ár alkalmazandó.

Hibás teljesítés esetén a kötbéralap a hibás teljesítéssel érintett teljes rakomány mennyisége tonnában, két tizedes jegyre kerekítve. A hibás teljesítési kötbér számítása: a kötbéralap szorozva a 2/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet 1. melléklet I. táblázat 32. sor E oszlopban megadott hatósági ár (18 079,-Ft/tonna ) + ÁFA összeggel. Amennyiben a 2/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet módosul, úgy külön szerződésmódosítás nélkül az új irányadó MEKH rendeletet alkalmazzák. Amennyiben a MEHK rendelet úgy módosul, hogy a MEKH rendelet I. táblázat 32. sor E tételénél leírt vonatkozó díjtételre hatósági ár nem kerül megállapításra, úgy a Felek egységesen 18 079,-Ft + ÁFA / tonna kötbérmértéket állapítanak meg.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozónak felróható magatartása miatt hiúsul meg a szerződés, úgyVállalkozó meghiúsulási kötbér jogcímén köteles 45 000 tonna mínusz a beszállított mennyiség, de minimum 10 000 tonna mennyiségre a Vállalkozó ajánlata szerinti egységárral számolt vételárral azonos kötbér (meghiúsulási kötbér) megfizetésére a meghiúsulástól napjától számított 8 naptári napon belül.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban kizárólag nyilatkozni kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α szakasz kitöltésével.

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.

+ még 6

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb - a közbeszerzés tárgya szerinti - szolgáltatásainak ismertetése referenciaigazolással vagy referencia nyilatkozattal megjelölve a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is lehet igazolni (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdések).

Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával (kizárólag IV. rész α szakasz kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 36 hónapban nem rendelkezik legalább összesen 16 875 tonna építési-bontási hulladék hasznosítására és termékké minősítésére vonatkozó referenciával. A referencia több szerződésből is teljesíthető

M/1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 36 hónapban nem rendelkezik legalább összesen 16 875 tonna nem veszélyes hulladék szállítására vonatkozó referenciával. A referencia legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető.

+ még 1

A 321/2015. Kormányrendelet 21. § (3a) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei: A szolgáltatás ellenértékének megfizetése:

Megrendelő előleget nem fizet. Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítés megkezdésétől számított 15 napos időszakokban az igazolt, megfelelő minőségű leszállított frakciók értékének számlázására. A számlák értéke a leszállított frakciók Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központ telephelyén található, hitelesített hídmérlegen történő mért tömegek összegének, és a Vállalkozó ajánlata alapján megadott egységár szorzata. A leszállított frakciók mennyiségéről teljesítési igazolás kerül kiállításra. A benyújtott számla ellenértéke a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalás útján történik, 30 napos fizetési határidő mellett, figyelemmel a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdéseire, továbbá a Ptk 6:130. § (1) és (2) bekezdéseire.

+ még 4

Ajánlatkérő olyan elektronikus számlákat elfogad, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Késedelmi kötbér: Amennyiben a frakciók szállítása során a végteljesítési határidőt felróható módon a nyertes ajánlattevő elmulasztja, úgy késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem megszűnését, vagy a Megrendelő felszólítását követő 8 napon belül. A késedelmi kötbér alapja: 45 000 tonna mínusz a végteljesítési határidő eléréséig igazoltan leszállított frakciók mennyisége. A kötbéralap tonnában, két tizedes jegyre kerekítve kerül meghatározásra. A kötbér számítása: a kötbéralap megszorzásra kerül a vállalkozó ajánlata szerinti Ft/tonna + ÁFA értékben megadott egységárának 50%-ával.

Késedelmi kötbér 2: Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben a tárgyhéten az Üzemeltető által a tárgyhetet megelőző héten megadott szállítandó mennyiséghez képest a teljesítési határidőt elmulasztja (kevesebb mennyiséget szállít le), úgy késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem megszűnését, vagy a Megrendelő felszólítását követő 8 napon belül. A késedelmi kötbér alapja: az adott hétre Üzemeltető által igényelt frakciók mennyiség tonnában, mínusz az adott hét végéig leszállított frakciók mennyisége. A kötbéralap tonnában, két tizedes jegyre kerekítve kerül meghatározásra. A kötbér számítása: a kötbéralap megszorzásra kerül a vállalkozó ajánlata szerinti Ft/tonna + ÁFA értékben megadott, jelen szerződés VII.1. pontjában megadott egységárának 50%-ával.

*Folytatás: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése résznél.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-09-29 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: https://ekr.gov.hu
További információk:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15765808216
Más típusú ajánlatkérő: Hulladékgazdálkodási Társulás
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kónya Tamás
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001363472023/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem teszi lehetővé a következő indok alapján: A beszerzés tárgya olyan építési-bontási hulladék szállítás, és hasznosítás olyan komplex feladat, mely nem teljesíthető részenként, az egyes frakciók a hulladék keletkezésének helyén nem választhatók szét, így a szállításra, és feldolgozásra csak egy szolgáltató képes, tovább gazdasági szempontból is az biztosítja a legmegfelelőbb közpénzfelhasználást, ha a szolgáltatás egy szerződés keretén belül valósul meg.

2. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben részletezettekre.

+ még 19

3. A közbeszerzési dokumentumot az EKR rendszerben kerülnek közzétételre, Közös ajánlattétel esetén elegendő azt egy ajánlattevőnek letöltenie.

4. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5. Ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az EKR rendszerben elérhető űrlap alkalmazásával.

6. Ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy cégügyeiben van-e változás folyamatban (EKR nyilatkoza). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

7. Az ajánlatban csatolandó az Ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett, aláírás-mintájának másolati példányát. Természetes személyeknek (pl. egyéni vállalkozó, őstermelő stb.) aláírási címpéldány becsatolása nem kötelező. Amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló írta alá, csatolni kell a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást.

8. Ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseit

9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalommal kapcsolatosan

10. Az eljárás nyelve magyar.

11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az időtartam hónapban: [1] alatt, 30 napos ajánlati kötöttség értendő.

14. Kbt. 35. § (8) bek. alapján gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kónya Tamás, lajstromszám: 00030

16. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt rendelkezni kell, káreseményenként legalább 10 000 000,- Ft, és évi minimum 50 000 000,- Ft limitösszegű tevékenységi felelősségbiztosítással. Erre vonatkozóan nyilatkozni szükséges.

17. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során a tevékenység jogszerű ellátásához a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62.§ (1) bekezdés előírásai alapján jogerős hulladékhasznosítási, és az ajánlattevő kiindulási telephelye és az ajánlatkérő telephely közötti területekre is érvényes jogerős hulladékszállítási engedély szükséges. Az engedélyek legkésőbb a szerződés teljesítésének megkezdéséig szükségesek. Az engedélyeknek a szerződés hatályának bármely időpillanatában rendelkezésre kell állni jogerős formában.

Az engedélyeknek ki kell terjedniük min 45 000 tonna/év mennyiségre és az alábbi EWC (hulladék azonosító) kódokra:

o EWC 17 01 01
o EWC 17 01 02
o EWC 17 01 03
o EWC 17 05 04
o EWC 17 01 07

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2023/S 168-530259 (2023-08-29)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Szennyvíz- és hulladéktisztítási és környezetvédelmi szolgáltatások (6 új beszerzések)

Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások (3)

Hulladék ártalmatlanítása és kezelése (1)