Gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) létesítése

Rövid leírás

Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő működési területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú gázelosztóvezeték (gerinc és leágazó) – (különösen a nyomásszabályozó állomások és korrózióvédelmi rendszerek) építési, valamint egyéb gázhálózathoz kapcsolódó munkáinak (hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy az Ajánlatkérő által az egyedi megrendelések során szolgáltatott tervdokumentáció szerint. Utólagos leágazó létesítés esetén a már meglévő (üzemelő) gázelosztóvezetékről utólagosan építendő, különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú, leágazó vezeték létesítési munkáinak (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy az Ajánlatkérő által az egyedi megrendelések során szolgáltatott tervdokumentáció szerint. A fentieken kívül meglévő (üzemelő) elosztóvezeték környezetében, vagy új elosztóvezeték létesítéséhez szükséges alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények stb.) munkák végzése.

A beszerzés leírása

Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő Északi Gázüzem működési területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú PE vagy acél anyagú gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) (különösen a nyomásszabályozó állomások és korrózióvédelmi rendszerek) építési és egyéb gázhálózathoz kapcsolódó munkáinak (hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítására tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által az egyedi megrendelések során szolgáltatott tervdokumentáció alapján. Utólagos leágazó létesítés esetén a már meglévő (üzemelő) gázelosztóvezetékről utólagosan építendő, különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú, leágazó vezeték létesítési munkáinak (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint. Ajánlatkérő jogosult az elkészült leágazó elosztó vezeték rákötési és gáz alá helyezési munkálatai elvégzését is megrendelni a nyertes ajánlattevőtől. A fentieken kívül meglévő (üzemelő) elosztóvezeték környezetében, illetve új elosztóvezeték létesítéséhez szükséges alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) munkák végzése. Az elvégzendő munkák munkanemei: 1. Burkolatbontási munkák 2. Alépítményi, földmunkák, fúrás, sajtolás, csőroppantás 3. Burkolat helyreállítás 4. Munkaterület elhatárolási, forgalomtechnikai elemek, tevékenységek 5. Vegetáció védelmi, és irtási munkák 6. Felépítmény, PE csövek, PE idomok 7. PE hegesztési, és vezetéktisztítási munkák 8. Felépítmény, acélcsövek, acélidomok, szigetelések 9. Acél hegesztési, elbontási, vezeték tisztítási munkák 10. Felépítmény, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, csapszekrények 11. Felépítmény, nyomvonal jelölés, védőcső, szaglócső, távtartó 12. Gáznyomásszabályozó telepítés alépítményi munkái 13. Egyéb, a vezetéképítéssel összefüggő tételek 14. Aktív korrózióvédelem 15. Gázelosztó vezetékek és tartozékaik tervezése 16. Nyomásszabályozó állomás tervezésére vonatkozó tételek 17. Korrózióvédelem tervezési tételei 18. Forgalomtechnikai tervezés tételei 19. Elosztóvezetékek tervezés kiegészítő tételei 20. Gázelosztó vezetékek tervezéséhez kapcsolódó szaktervezői tételek 21. Kiviteli terv aktualizálás, áttervezés tételei 22. Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó vezetékjogi, használati jogi, és a szakértői tételek 23. Új leágazó elosztó vezeték tervezés Részletesen az Ártáblázatban és a műszaki leírásban. Alépítményi munkarészek alatt a bontáshoz, földmunkához és a helyreállításhoz (burkolatok is) kapcsolódó munkarészeket kell érteni. Felépítményi munkarészek alatt a gázelosztó vezeték, illetve gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építési, telepítési munkarészeket kell érteni. Felépítményi munkarészek megvalósulhatnak gázelosztó vezeték nyílt árkos építésével vagy feltárás nélküli vezetéképítéssel (azaz gázelosztó vezeték csőbehúzásos, csőbéleléses irányított fúrással, és/vagy csősajtolással történő beépítésével). Nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi az által elvégzett gázvezeték építési munkák tekintetében a jótállási időn belül a jótállási kötelezettség teljesítése első sorban a hiba kijavítása útján. Területek: Északi Gázüzemhez tartozó szolgáltatási területek (Győri, Tatabányai, Szombathelyi, Soproni Üzemegységek) Az üzemegységekhez tartozó települések listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az eljárás keretszerződés megkötésére irányul, a keretösszeg: nettó 810.000.000,- Ft Előző időszak tapasztalatai alapján a kivitelezési munkák várható mennyisége a szerződés időtartama alatt: 14.000 fm Előző időszak tapasztalatai alapján tervezési feladatokat is tartalmazó feladatok várható volumene a szerződés időtartama alatt a keretösszeg 10%-a. Egy időben megvalósítandó kivitelezési munkákat tartalmazó egyedi szerződések várható nagyságrendje: 10.000 fm Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ártáblázatban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, a mennyiségek Ártáblázat szerinti megbontásban történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, attól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelések kibocsátására az Ártáblázatban meghatározott tételek vonatkozásában. Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (fm) tájékoztató jellegű, azoktól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet. Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének terhére a szerződésben megjelölt munkákból tetszőleges arányban és mennyiségben adhat ki megrendeléseket a nyertes ajánlattevőnek. A keretösszeg terhére ajánlatkérő a dokumentációban részletezett, ártáblázatban megjelölésre került munkákból tetszőleges mennyiségben lehívásokat (megrendeléseket) kezdeményezhet. Ajánlatkérő egyidejűleg több egyedi megrendelés kibocsátására is jogosult. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák.

További információk a megújításról

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a vállalkozási keretszerződést maximum három alkalommal maximum további 2-2-2 hónap, azaz összesen maximum 6 (hat) hónap határozott időtartammal meghosszabbítsa, amennyiben a keretszerződés fenti időtartama alatt a keretösszeg teljes mértékben nem kerül lehívásra. Ajánlatkérő a keretszerződés meghosszabbításról legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző 30. (harmincadik) naptári napig egyoldalú jognyilatkozattal, írásban tájékoztatja a Vállalkozót.

A lehetőségek leírása

Ajánlatkérő 90.000.000 Ft opciós keretösszeget határoz meg. Az opciós keretösszeg igénybevétele a 12 hónapos határozott időtartam ill. a szerződés hosszabbítás esetén a meghosszabbított időtartam lejártát megelőzően bármikor jogosult Ajánlatkérő, melyről egyoldalú nyilatkozattal írásban tájékoztatja nyertes Ajánlattevőt. Az opció lehívása Ajánlatkérő döntése. Az opció lehívására abban az esetben kerül sor, ha a keretszerződés időbeli hatályának - ideértve a meghosszabbítással érintett időszakot is – lejárta előtt ha a műszaki leírásban az opció tekintetében megadott teljesítési helyen szükséges a feladat ellátás. Az opció keretében kizárólag a dokumentációban részletezett, ártáblázatban megjelölésre került munkák hívhatóak le. Az opciós kivitelezési munkák várható mennyisége a szerződés időtartama alatt: 2640 fm Az opciós tervezési munkákat is tartalmazó feladatok várható volumene a szerződés időtartama alatt: az opciós keretösszeg 10%-a. Egyidőben megvalósítandó kivitelezési munkákat tartalmazó opciós megrendelések várható nagyságrendje: 1885 fm.

Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel

1. Egyösszegű ajánlati ár (anyagköltség + munkadíj) (nettó Ft): súlyszám 70, pontskála felső ponthatára 10, alsó ponthatára 0, két tizedesjegy pontossággal. Módszer: fordított arányosítás 2. M/2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek M.2.1 alkalmassági követelményen felüli, kizárólag gázvezetékek építésében (új vezeték építés és/vagy rekonstrukció) szerzett többlet tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 48 hónap): súlyszám 10, pontskála felső ponthatára 10, alsó ponthatára 0, két tizedesjegy pontossággal. Módszer: egyenes arányosítás 3. M/2.1. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek száma (fő) (max: 2 fő): súlyszám 10, pontskála felső ponthatára 10, alsó ponthatára 0, két tizedesjegy pontossággal. Módszer: egyenes arányosítás 4. M/2.2. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek száma (fő) (max: 2 fő): súlyszám 10, pontskála felső ponthatára 10, alsó ponthatára 0, két tizedesjegy pontossággal. Módszer: egyenes arányosítás

A beszerzés leírása

Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő Északi Gázüzem működési területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú PE vagy acél anyagú gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) (különösen a nyomásszabályozó állomások és korrózióvédelmi rendszerek) építési és egyéb gázhálózathoz kapcsolódó munkáinak (hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítására tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által az egyedi megrendelések során szolgáltatott tervdokumentáció alapján. Utólagos leágazó létesítés esetén a már meglévő (üzemelő) gázelosztóvezetékről utólagosan építendő, különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú, leágazó vezeték létesítési munkáinak (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint. Ajánlatkérő jogosult az elkészült leágazó elosztó vezeték rákötési és gáz alá helyezési munkálatai elvégzését is megrendelni a nyertes ajánlattevőtől. A fentieken kívül meglévő (üzemelő) elosztóvezeték környezetében, illetve új elosztóvezeték létesítéséhez szükséges alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) munkák végzése. Az elvégzendő munkák munkanemei: 1. Burkolatbontási munkák 2. Alépítményi, földmunkák, fúrás, sajtolás, csőroppantás 3. Burkolat helyreállítás 4. Munkaterület elhatárolási, forgalomtechnikai elemek, tevékenységek 5. Vegetáció védelmi, és irtási munkák 6. Felépítmény, PE csövek, PE idomok 7. PE hegesztési, és vezetéktisztítási munkák 8. Felépítmény, acélcsövek, acélidomok, szigetelések 9. Acél hegesztési, elbontási, vezeték tisztítási munkák 10. Felépítmény, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, csapszekrények 11. Felépítmény, nyomvonal jelölés, védőcső, szaglócső, távtartó 12. Gáznyomásszabályozó telepítés alépítményi munkái 13. Egyéb, a vezetéképítéssel összefüggő tételek 14. Aktív korrózióvédelem 15. Gázelosztó vezetékek és tartozékaik tervezése 16. Nyomásszabályozó állomás tervezésére vonatkozó tételek 17. Korrózióvédelem tervezési tételei 18. Forgalomtechnikai tervezés tételei 19. Elosztóvezetékek tervezés kiegészítő tételei 20. Gázelosztó vezetékek tervezéséhez kapcsolódó szaktervezői tételek 21. Kiviteli terv aktualizálás, áttervezés tételei 22. Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó vezetékjogi, használati jogi, és a szakértői tételek 23. Új leágazó elosztó vezeték tervezés Részletesen az Ártáblázatban és a műszaki leírásban. Alépítményi munkarészek alatt a bontáshoz, földmunkához és a helyreállításhoz (burkolatok is) kapcsolódó munkarészeket kell érteni. Felépítményi munkarészek alatt a gázelosztó vezeték, illetve gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építési, telepítési munkarészeket kell érteni. Felépítményi munkarészek megvalósulhatnak gázelosztó vezeték nyílt árkos építésével vagy feltárás nélküli vezetéképítéssel (azaz gázelosztó vezeték csőbehúzásos, csőbéleléses irányított fúrással, és/vagy csősajtolással történő beépítésével). Nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi az által elvégzett gázvezeték építési munkák tekintetében a jótállási időn belül a jótállási kötelezettség teljesítése első sorban a hiba kijavítása útján. Területek: Déli Gázüzemhez tartozó szolgáltatási területek (Kecskeméti, Szabadszállási. Bajai, Kiskunhalasi Üzemegységek) Keleti Gázüzemhez tartozó szolgáltatási területek (Szegedi, Szentesi, Szeghalmi, Békéscsabai Üzemegységek) Az üzemegységekhez tartozó települések listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az eljárás keretszerződés megkötésére irányul, a keretösszeg: nettó 900.000.000,- Ft. Előző időszak tapasztalatai alapján a kivitelezési munkák várható mennyisége a szerződés időtartama alatt: 24.000 fm Előző időszak tapasztalatai alapján tervezési feladatokat is tartalmazó feladatok várható volumene a szerződés időtartama alatt a keretösszeg 10%-a. Egy időben megvalósítandó kivitelezési munkákat tartalmazó egyedi szerződések várható nagyságrendje: 15.000 fm Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ártáblázatban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, a mennyiségek Ártáblázat szerinti megbontásban történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, attól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelések kibocsátására az Ártáblázatban meghatározott tételek vonatkozásában. Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (fm) tájékoztató jellegű, azoktól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet. Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének terhére a szerződésben megjelölt munkákból tetszőleges arányban és mennyiségben adhat ki megrendeléseket a nyertes ajánlattevőnek. A keretösszeg terhére ajánlatkérő a dokumentációban részletezett, ártáblázatban megjelölésre került munkákból tetszőleges mennyiségben lehívásokat (megrendeléseket) kezdeményezhet. Ajánlatkérő egyidejűleg több egyedi megrendelés kibocsátására is jogosult. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák.

A lehetőségek leírása

Ajánlatkérő 100.000.000 Ft opciós keretösszeget határoz meg. Az opciós keretösszeg igénybevétele a 12 hónapos határozott időtartam ill. a szerződés hosszabbítás esetén a meghosszabbított időtartam lejártát megelőzően bármikor jogosult Ajánlatkérő, melyről egyoldalú nyilatkozattal írásban tájékoztatja nyertes Ajánlattevőt. Az opció lehívása Ajánlatkérő döntése. Az opció lehívására abban az esetben kerül sor, ha a keretszerződés időbeli hatályának - ideértve a meghosszabbítással érintett időszakot is – lejárta előtt ha a műszaki leírásban az opció tekintetében megadott teljesítési helyen szükséges a feladat ellátás. Az opció keretében kizárólag a dokumentációban részletezett, ártáblázatban megjelölésre került munkák hívhatóak le. Az opciós kivitelezési munkák várható mennyisége a szerződés időtartama alatt: 2940 fm Az opciós tervezési munkákat is tartalmazó feladatok várható volumene a szerződés időtartama alatt: az opciós keretösszeg 10%-a. Egyidőben megvalósítandó kivitelezési munkákat tartalmazó opciós megrendelések várható nagyságrendje: 2100 fm.

Az eljárás legfontosabb jellemzői

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arányú értékelési szempont. BT-70, OPT-060 (III.4.7.) pont folytatása karakterkorlátozás miatt: 3. A szerződés Munkabiztonsági, Környezetvédelmi előírások EBK (Egészség Biztonság Környezet) megszegése esetén járó szankciók a szerződéstervezet és melléklete szerint. 4. Jótállás: Vállalkozót a szerződéses feladatai hibátlan teljesítéséért jótállási kötelezettség terheli. A jótállási időszak a teljesítési igazolás keltétől számított a gázelosztó vezetékre 12 (tizenkettő) hónap, burkolt utakra a mindenkor hatályos jogszabályi előírás alapján (az eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontjában 36 (harminchat) hónap, illetve a jogszabály által kötelezően előírt jótállás esetében az abban rögzített időtartam. Kötelező alkalmassági idő: 12/1988 (XII.27) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti 5, illetve 10 év.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, h. a bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az AT-ők részére elérhetővé teszi. Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

További információk

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, h. a bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az AT-ők részére elérhetővé teszi. Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha: SZ/1. Nem szerepel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük. SZ/2. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek, vagy – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (2) bekezdésnek megfelelően nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Igazolás módja AT-nek a Kr. 1. § (1) bek alapján az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerint ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények alábbiak szerinti igazolására: Az SZ/1 pont szerinti nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai, az Sz/2. szerinti nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén Ajánlatkérő ellenőrzi a tervezői tevékenységet végzők nyilvántartásának adatai alapján. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Alkalmatlan AT (közös AT), ha nem rendelkezik M/1 Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb 8 éven belüli megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített M/1.1. Összesen legalább 3600 fm, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó acél, és/vagy PE anyagú földgáz- és/vagy egyéb szénhidrogén szállítására alkalmas vezeték építésére, és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciamunkával, amelyből minimum 2500 fm gázelosztó vezeték építésére vagy rekonstrukciójára vonatkozott. M/1.2. Minimum 1 darab gázelosztó vezeték és/vagy egyéb szénhidrogén szállítására alkalmas vezeték építésére, és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó feltárás nélküli vezetéképítéssel megvalósult, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó referenciamunkával, M/1.3. Minimum 1 db nyomásszabályozó állomás építésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő egyéb szénhidrogén szállítására alkalmas vezeték alatt a 1993. évi XLVIII. törvény 49. § 22. pont szerinti fogalmat érti. Alépítményi munkarészek alatt a bontáshoz, földmunkához és a helyreállításhoz (burkolatok is) kapcsolódó munkarészeket kell érteni. Felépítményi munkarészek alatt a gázelosztó vezeték, illetve gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építési, telepítési munkarészeket kell érteni. Feltárás nélküli vezetéképítés alatt gázelosztó vezeték csőbehúzásos, csőbéleléses irányított fúrással, és/vagy csősajtolással történő beépítését kell érteni. Az előírt referenciák egy vagy több szerződéssel is teljesíthetők. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) beknek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező. M/1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Befejezés alatt a műszaki átadás-átvétel időpontja értendő. A csatolt referencia igazolásnak tartalmaznia kell valamennyi, az alkalmasság megítéléséhez szükséges követelmények teljesülését igazoló adatot. Tartalmaznia kell legalább a következőket: - a teljesítés ideje (kezdő és a befejező időpontja: nap, hónap, év bontásban), - teljesítés helye, - ellenszolgáltatás összege - a szerződést kötő másik fél neve és címe (a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét (e-mail cím és/vagy telefonszám) - is feltüntetve), - az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való - megfelelőség megállapítható legyen), továbbá - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el, azzal, hogy ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdését. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt M/1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös AT), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: M/2.1. legalább 2 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, M/2.2. legalább 2 fő PE hegesztés irányító szakember, aki rendelkezik Ajánlatkérő minőségirányítási rendszere (MBIR, https://www.mvmhalozat.hu/edgaz/oldalak/9969) G-TU-1 Gázelosztó vezetékek létesítése technológiai utasítás 4. pontja szerinti Hegesztés helyszíni irányítójára vonatkozó képesítéssel vagy egyenértékű végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal, azaz rendelkezik legalább középfokú gépész szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal. Ajánlatkérő egyenértékű végzettségnek és képzettségnek tekinti a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 1. § 4. és 6. pontjában meghatározottakat. M/2.3. legalább 2 fő acélhegesztés irányító, aki rendelkezik a 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint legalább középfokú gépész szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal, vagy a hivatkozott rendeletben előírtakkal egyenértékű végzettséggel, illetve szakképesítéssel. A M.2.1-M.2.3. alkalmassági követelmények szerinti tapasztalati időt pozitív egész számban, hónapokban kell megadni. Ajánlatkérő minden megkezdett hónapot egész hónapnak tekinti. Amennyiben a szakmai tapasztalat időtartamai között átfedés van, az átfedéssel érintett időtartam csak egyszer kerül figyelembe vételre. Ajánlatkérő valamennyi előírt végzettség, (szak)képzettség esetén azzal egyenértékűt is elfogad, azzal, hogy az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata. A szakemberek között az átfedés nem megengedett. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező. M/2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) b) pont). M2.1.-M.2.3. követelmények esetén csatolandó a szakember minimumkövetelmény szerinti végzettségét igazoló dokumentum másolata, a szakmai gyakorlata, tapasztalata meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza. M.2.1. követelmény esetén, amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatának, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat szakmai önéletrajzzal történő igazolása nem szükséges. Ebben az esetben elegendő a szakember jogosultságát igazoló kamarai nyilvántartási adatok (nyilvántartási szám és elektronikus elérési útvonal, továbbá a kamarai nyilvántartásba vétel dátuma) megadása. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza. A szakmai önéletrajz tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen: - a betöltött munkakör ismertetését, - a szakember végzettségét a végzettség és a képző intézmény megnevezésével, - nyilvántartási szám és elektronikus elérési útvonal, továbbá a kamarai nyilvántartásba vétel dátuma (év-hónap-nap pontossággal) (amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban) - az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, ellátott tevékenység helyszínét - a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal), - valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamosan teljesített gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakember szakmai tapasztalatánál csak az egész naptári hónapot veszi figyelembe. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá valamennyi szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni, továbbá tartalmaznia kell valamennyi szakember nyilatkozatát ajánlatkérő adatkezelési tájékoztatója elfogadásáról. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), 67. § (3), 140. § (9), valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5), 24. § (1)-(2) rendelkezéseire. Az M/2. alkalmassági követelmény vonatkozásban közös Ajánlattevők esetében elegendő egyiküknek megfelelnie. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

P/1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a felhívás megelőző előző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából – gázvezeték építés (új vezeték építés és/vagy rekonstrukció) tervezése és kivitelezése és/vagy tervezése és/vagy kivitelezése – származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 400.000.000,- Ft-ot. Igazolási mód: P/1.) Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015 (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, IV. rész α (alfa) pont kitöltése szükséges. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni: Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.) A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezetalapításához és nem teszi lehetővé azt, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg és nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Feltételeket ld. a közbeszerzési dokumentumokban.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (3) és (5)-(6), (10)-(11) bek., a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32. §, és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. §-ai szerint történik. Az ajánlattétel, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés teljesítésének feltételei

1. Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérek, Munka- és egészségvédelmi szabályok megszegésének szankciója a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. 2. Kötbér: Késedelmi kötbér: az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %-a naponta, de legfeljebb az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 30 %-a. Hibás teljesítés: Hibás teljesítésnek minősül, ha Vállalkozó által teljesített szolgáltatás bármely része a műszaki specifikációban meghatározott műszaki paramétereknek nem felel meg. Hibás teljesítésnek minősül, különösen, ha a munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a keretszerződésben, az Egyedi Megrendelés során Vállalkozó rendelkezésére bocsátott feladatleírásban és mellékleteiben, Megrendelő G-TU-1 Gázelosztó vezetékek létesítése és mellékletei és a G-TU-2 1. számú melléklet - Tervezési, kivitelezési, karbantartási segédletek (szerződés 6. sz. melléklet) illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek valamelyikének. Folyt.köv: BT-88 IV.1.11

Kizárási okok leírása

Minden rész esetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) és Kbt. 63. § (1) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok fenn nem állását az AT /közös AT-k/, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD – EKR űrlap formájában) köteles igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bekezdések rendelkezéseire Azon AV-k esetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése, ill. a Kr. 15. § (2) bekezdés alapján az AT-nek kell nyilatkozni arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 63 §. (1) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap formájában). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével, felhívja a kizáró okok fenn nem állását alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására. AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolnia, hogy vele szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: - Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. § és 9. §-ában foglaltak szerint kell igazolni; - Nem Magyarországon letelepedett részvételi jelentkezőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. § és 11. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak. A Kr. 8. § i) pont ib) pontja és a Kr. 10. § g pont gb) alpontjai szerinti igazolási módot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjai szerinti tartalommal kérjük benyújtani (AT nyilatkozzon a 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b), d), e) vagy g) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról, vagy annak hiányáról.) (EKR űrlap formájában). A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezés. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges tartalmú nyilatkozat is benyújtandó) (EKR űrlap formájában). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (5), 69. § (11a) bekezdéseire.

További információk

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66.§(2)bek., 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozatát. AT-k kötelesek a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyilatkozaton egyértelműen jelölni (például az AV adatainál a „nem ismert” megjelöléssel) azt is, amennyiben AV-t kívánnak igénybe venni, de az ajánlat benyújtásakor még nem ismert a bevonni kívánt AV(k) személye. 2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§(4)bek. szerinti információkat. AT az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni. 3. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén, az AT-nek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben AT tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges (EKR űrlap kitöltésével). 4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bek, 35.§(2a) bek, 65.§ (12) bek. alapján vizsgálja. 5. AK a Kbt. 75.§(2)bek. e) pontban foglalt eredménytelenségi okot alkalmazza. 6. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán AK felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§(1)-(4) bek-ére. Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót szükséges alkalmazni! 7. Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a KD-ban előírt nyilatkozat és dokumentum. 8. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Azon előírások, amelyeket a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés feltételein túl vizsgálni szükséges, a P1., M1., M2. pontban részletesen meghatározásra került. AK rögzíti, hogy a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítése a jelen eljárásban nem elegendő az alkalmasság igazolására, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya speciális szakmai tapasztalatot és kompetenciákat igényel. Ennek megfelelően az alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő feltételeken túlmutató, szigorúbb követelménynek minősülnek, melyeket a minősített ajánlattevőknek a jegyzéken való szereplés igazolásán túl is igazolniuk kell. 9. Nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevőnek) a szerződés alapján történő első egyedi megrendelés szerinti munkaterület átadásának időpontjára részenként rendelkeznie kell CAR típusú építési-szerelési tárgyú biztosítással, melyben a felelősségbiztosítási fejezet esetében min. 100 000 000 Ft/év és min. 50 000 000 Ft/kár fedezeti összeg szerepeljen, továbbá a szerződés alapján történő első tervezési szolgáltatást is tartalmazó egyedi megrendelés visszaigazolásának időpontjára rendelkeznie kell min. 20 000 000 Ft/év és min. 10 000 000 Ft/kár fedezeti összegű tervezői szakmai felelősségbiztosítással. Az előbbiek szerinti feltételek bármelyikének nem teljesítése a keretszerződéstől való elállást vagy a keretszerződés azonnali hatályú felmondását alapozza meg. A felelősségbiztosítások tekintetében nyilatkozni szükséges az ajánlatban. 10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó dr. Daragó Máté, lajstromszáma: 00102; dr. Paksi Gábor, lajstromszáma: 00062. Részletesen a KD-ban. 11. A keretszerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes AT (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevő) a keretszerződés megkötésének időpontjára részenként rendelkezzen az alábbiakkal: - az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására, valamint a II.2.5) 2. pont szerinti értékelési szempontra bemutatott szakember(ek) tekintetében a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-GO felelős műszaki vezetésre jogosító jogosultsággal. - Legalább 2 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott GO kódjelű tervezői jogosultsággal, - További legalább 2 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, - Legalább 2 fő munkairányító, akik rendelkeznek érvényes PE vezetéképítés irányítói vizsgával vagy legalább középfokú műszaki végzettséggel és gázelosztó vezeték munkairányítás területén legalább két év szakmai gyakorlattal, - Legalább 4 fő PE hegesztő, aki rendelkeznek a Magyar Hegesztőminősítő Testület és a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 15/2012 közlemény szerint érvényes hegesztő minősítési bizonyítvánnyal, vagy az MSZ EN 13067 szabvány szerint érvényes hegesztő minősítési bizonyítvánnyal. Hegesztési varrat elkészítését csak érvényes hegesztő minősítéssel rendelkező személy végezheti, - Legalább 1 fő acélhegesztő, aki rendelkezik az MSZ EN ISO 9606-1: 2014 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes hegesztői minősítési bizonyítvánnyal és megfelel a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet foglaltaknak. Hegesztési varrat elkészítését csak érvényes hegesztő minősítéssel rendelkező személy végezheti, - Legalább 1 fő, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű biztonsági és egészségvédelmi koordinátor, - Legalább 2 fő PE hegesztés irányító (a 16/2018. (IX. 11.) ITM rend-nek, illetve a 143/2004. (XII. 22.) GKM rend nek megfelelően legalább középfokú gépész szakirányú végzettségű, legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal, PE hegesztéssel kapcsolatos képesítést szerzett érvényes vizsgával, vagy a hivatkozott rendeletben előírtakkal egyenértékű végzettséggel és képzettséggel rendelkező) szakember, - Legalább 1 fő acélhegesztés irányító, aki a 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint legalább középfokú gépész szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal, vagy a hivatkozott rendeletben előírtakkal egyenértékű végzettséggel, illetve szakképesítéssel rendelkezik, - Bármely nemzeti rendszerben akkreditált, minőségirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes ISO9001 szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések részletes ismertetésével, - Bármely nemzeti rendszerben akkreditált, környezetirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes ISO14001:2004 szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések részletes ismertetésével, - Legalább 2 db PE anyagú gázvezetékek technológiai szerelési munkáihoz szükséges, a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet (Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelő, rendszeresen karbantartott és érvényes felülvizsgálattal rendelkező DN 160 – DN 315 méret tartományú PE CNC tompa- hegesztő berendezés, - Legalább 2 db PE anyagú gázvezetékek technológiai szerelési munkáihoz szükséges, a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet (Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelő, rendszeresen karbantartott és érvényes felülvizsgálattal rendelkező DN 20 – DN 315 méret tartományú PE elektrofitting hegesztő berendezéssel, - Legalább 2 db - minimum 49 kW teljesítményű, burkolatbontásra is alkalmas, gumikerekű, vagy gumilánctalpas robbanómotoros kotró, sárga villogóval, beton törőfejjel, és a hozzá tartozó legalább 1 db 40 cm, legalább 1 db 60 cm, legalább 3 db 80 cm szélességű árokásó kanállal (az egyik kanálnak rendelkeznie kell bontó karmokkal), - Legalább 2 db, minimum 10 kW teljesítményű, gumikerekű vagy gumilánctalpas robbanómotoros kotró, sárga villogóval, beton törőfejjel, és a hozzá tartozó legalább 1 db 40 cm szélességű árokásó kanállal (a kanálnak rendelkeznie kell bontó karmokkal), - Legalább 2 db, minimum 3 kW teljesítményű robbanómotoros (keményfém vágó élű) aszfaltvágógéppel, amelyek rendelkeznek vizes vágókorong hűtéssel, - Legalább 2 db minimum 1,5 kW teljesítményű padkahengerrel vagy vibrodöngölővel, - Legalább 2 db minimum 3,5t teherbírású teher-, vagy kisteher gépjárművel, - Legalább 2 db, minimum 3kW teljesítményű zagyszivattyúval (erősen szennyezett víz szállításához), - Legalább 4 db, a 143/2004 (XII.22.) GKM rendelet (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) előírásainak eleget tevő, érvényes felülvizsgálattal rendelkező hegesztő berendezéssel, - Legalább 2 db, a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet előírásainak megfelelő, érvényes felülvizsgálattal rendelkező, regiszteres nyomáspróba ellenőrző műszerrel, - Legalább 2 db minimum 6 bar-os nyomást biztosító robbanómotoros légkompresszorral, - Legalább 2 db minimum 20 t húzóteljesítményű irányított fúrásra alkalmas berendezéssel, - Legalább 2 db minimum 20 t teherbírású tehergépjárművel, - Legalább 1 db AUTOCAD MAP szoftverrel. Az előbbiek szerinti feltételek bármelyikének nem teljesítése AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§(4)bek. alapján. 12. Az értékelési szempontokra bemutatott szakemberek vonatkozásában szakmai ajánlatnak minősül a szakember személye, neve. Amennyiben az ajánlatból nem állapítható meg egyértelműen a megajánlott szakember neve, az olyan hiányosságnak minősül, amely nem hiánypótolható, az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 13. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. Folytatás: BT-99 (VI.4.3.)

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően. Karakterkorlát miatt a BT-300 folytatása: 14. Az ajánlatban kitöltött részletes ártáblázat benyújtása kötelező cégszerűen aláírt pdf. és szerkeszthető excel formában, mely szakmai ajánlatnak minősül. A két dokumentum közötti eltérés esetén a pdf. az irányadó. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményként a keretszerződés tételes elszámolású szerződésként köti meg. Erre tekintettel AK felhívja figyelmet arra, hogy Ajánlattevők kötelesek a részletes ártáblázatot úgy kitölteni, hogy abban egyetlen tételsor sem maradhat teljesen kitöltetlenül. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy érvénytelenné nyilvánítja azt az ajánlatot, amelynek részletes árajánlata teljesen kitöltetlen vagy 0-s tételsort tartalmaz, tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára! Részletes információkat a KD tartalmazza. 15. Az ajánlatban EKR űrlapon kell megnevezni a 2-4. értékelési szempontokra megajánlott szakembereket. A szakemberek neve szakmai ajánlatnak minősül. 16. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak irányadók. 17. A 322/2015. (X.30.) K.r. 14. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján kivitelezésére és tervezésére együttesen irányul tárgyi közbeszerzési eljárás, ugyanis tárgya földgáz elosztóhálózat kivitelezéssel kapcsolatos. 18. A jelen eljárás becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így AT az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. § (1)-(3) bek. alapján