Gázelosztó vezeték rekonstrukciós munkák

Rövid leírás

Vállalkozási keretmegállapodás az Ajánlatkérő szolgáltatási területén található gázelosztó hálózaton végzendő rekonstrukciós munkákra:
Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt nem vállal lehívási kötelezettséget
Továbbiak a II.2.4) pontban, és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A beszerzés leírása

Gázelosztó hálózaton végzett rekonstrukciós munkák az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. részére az alábbiak szerint:
1. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú PE anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, meglévő vezetékek elbontása/felhagyása) és felépítményi (csőszerelés, hegesztés, feltárás nélküli vezetéképítés) munkáinak elvégzése tervezéssel együtt, vagy elvégzése a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.
2. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú acél anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, meglévő vezetékek elbontása/felhagyása) és felépítményi (csőszerelés, hegesztés, feltárás nélküli vezetéképítés) munkáinak elvégzése, valamint a vezetékek korrózió elleni aktív védelmének létesítéséhez szükséges alépítményi és felépítményi (nyomvonalas kábelfektetés, korrózióvédelmi berendezések rekonstrukciója, mérése, beszabályozása, meglévő berendezések/vezetékek elbontása/felhagyása) munkáinak elvégzése tervezéssel együtt, vagy elvégzése megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.
3. Különböző teljesítményű és nyomásfokozatú és kivitelű nyomásszabályozó állomások rekonstrukciós munkáinak elvégzése tervezéssel együtt, vagy elvégzése a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint (gyártás nélkül).
Tervezett mennyiségek (alapmennyiség) a keretmegállapodás teljes időtartama alatt:
- 18 000 folyóméter (fm) gázelosztó (gerinc) vezeték tervezés és rekonstrukció vagy csak rekonstrukció, továbbá
- várhatóan 30 db nyomásszabályozó állomás rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése (nyomásszabályozó gyártása nélkül), valamint
- várhatóan 2 darab gázelosztó vezeték rekonstrukciója, feltárás nélküli vezetéképítéssel, amely alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmaz és közművesített környezetben valósul meg
Közművesített környezet alatt a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pont szerinti teljesen közművesített környezetet kell érteni.
Alépítményi munkarészek alatt a bontáshoz, földmunkához és a helyreállításhoz (burkolatok is) kapcsolódó munkarészeket kell érteni.
Felépítményi munkarészek alatt a gázelosztó vezeték, illetve gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építési, telepítési munkarészeket kell érteni.
Ajánlatkérő által várhatóan egyidejűleg lehívásra kerülő munkák mennyisége alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó acél, és/vagy PE anyagú gázelosztó vezeték építése, vagy rekonstrukciója tekintetében 5 000 fm, és 2 darab gázelosztó vezeték építésére, vagy rekonstrukciójára vonatkozó, feltárás nélküli vezetéképítéssel megvalósult, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, közművesített környezetben megvalósult munka és 3 darab alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építése, vagy rekonstrukciója.
Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, azoktól a keretmegállapodás során eltérhet, és ezen mennyiségek lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
A keretmegállapodás keretösszege nettó 6 902 970 105,- Ft.

Minőségi kritérium (név)

M/2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M.2.1 alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap)

A megújítások leírása

Ajánlatkérő fenntartja jogát annak, hogy a keretmegállapodást egy alkalommal további 6 hónap határozott időtartammal meghosszabbítsa, amennyiben a keretmegállapodás időtartama alatt a teljes keretmennyiség nem kerül lehívásra.
A keretmegállapodás meghosszabbításról legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző 60. naptári napig Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal, írásban tájékoztatja az Ajánlattevőt.

További információk

A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki település.
A teljesítés fő helyszíne: Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. ajánlatkérő mindenkori szolgáltatási területén található gázelosztó hálózat, a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában az alábbiak szerint:
Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki település (Jászfelsőszentgyörgy, Pánd, Bénye, Gomba, Tápióság, Sülysáp, Úri, Szigetszentmiklós, Csömör, Piliscsaba, Szentlőrinckáta, Káva, Tápióbicske, Nagykáta, Tápiószecső, Szentmártonkáta, Tóalmás, Pécel, Remeteszőlős, Pilisjászfalu), valamint az Ajánlatkérő mindenkori földgázelosztási működési engedélyében felsorolt egyéb települések.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni.
Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1)bek. szerinti kizáró okok. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62.§ (1a) pontjára.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.)
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.)
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (5), 69. § (11a) bekezdéseire.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelmények
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan AT (közös AT), ha
SZ/1. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. alapján nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.
SZ/2. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek, vagy - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (2) bek-nek megfelelően nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Igazolás módja
A Kr. 1. § (1) bek alapján az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményeknek.
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények alábbiak szerinti igazolására:
Az Sz/1. és az SZ/2. pont szerinti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
Amennyiben a felhívott gazdasági szereplő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

AT-nek (közös AT-nek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. AK nem írja elő az alkalmassági követelményekre vonatkozó részletes információk megadását az EEKD-ban, elegendő az α (alfa) pont kitöltése.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az EEKD-t a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerint ajánlatkérő a megfelelőnek talált ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli.
Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények alábbiak szerinti igazolására:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét - ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredménykimutatás egyszerű másolatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában.
Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámoló részét képező eredménykimutatás csatolása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő az előbbi irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (gázelosztó vezeték rekonstrukciója és/vagy építése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmasság megállapításához szükséges árbevételt - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, jelen felhívás feladásának napján (ennek hiányában a feladást követő első banki napon) érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján forintra (HUF) átszámítottan kell meghatározni. Amennyiben az érintett devizát az MNB nem jegyzi, az átszámítás az Európai Központi Bank (European Central Bank) jelen felhívás feladásának napján (ennek hiányában a feladást követő első banki napon) érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján (euróra (EUR) majd forintra (HUF)) történik.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös AT-k közül a P/1 alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak közülük egy megfelel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6) bek-ben foglaltak alkalmazására, illetve a Kr.. 19. § (3) bek-ben foglaltakra.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évről szóló számviteli jogszabályok szerinti beszámolója szerint az adózott eredménye egynél többször negatív volt.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) abban az esetben is, ha ajánlattevő az előbbi irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését és működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (gázelosztó vezeték rekonstrukciója és/vagy építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el vagy haladja meg a nettó 640 000 000,- Ft-ot. Ajánlatkérő az árbevételi követelmény teljesítése körében elfogadja az alábbi tevékenységekből eredő - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételt is: és/vagy ivóvíz-törzshálózati vezeték és/vagy távhővezeték építése, és/vagy rekonstrukciója.
VI.3. pont folytatása karakterkorlátozás miatt:
p) pont folytatás:
- Bármely nemzeti rendszerben akkreditált, minőségirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes ISO 14001:2004 szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedésekkel.
- Bármely nemzeti rendszerben akkreditált, minőségirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes OHSAS18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszerre, vagy azzal egyenérékű foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedésekkel,
- Bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított, érvényes MSZ EN ISO 3834-2:2006 szabvány szerinti tanúsítvánnyal, illetve az azzal egyenértékű hegesztéstechnikai intézkedéseinek részletes ismertetésével, 307/2015 (X.27.) Kr.4.§ (4) bek. alapján,
- A gázelosztó vezeték építésére vonatkozó illetve azt is magába foglaló tevékenységi körre vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, minőségirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes, az ISO 9001 szabványnak megfelelő, minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek c) rendelkezése szerinti, ezzel egyénértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb írásbeli bizonyítékaival,
- A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szakemberekkel, eszközökkel.
AT a fent előírt valamennyi szerződéskötési feltételre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlat részeként köteles benyújtani.
E kötelezettségek elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
q) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. AT köteles nyilatkozni saját vonatkozásában, az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó AV, szállító vagy KAPA, továbbá a szerződéses érték 10 %-át meghaladó AV, szállító, KAPA tekintetében is, továbbá köteles valamennyi ismert a szerződéses érték 10%-át meghaladó AV-t, szállítót, KAPA-ra külön-külön nyilatkozni. Részletek a KD-ben. Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik.
r) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyához és jellegéhez igazodva megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, valamint az elosztói engedélyessel szemben támasztott jogszabályi előírások és kötelmek, úgymint a legkisebb költség elvén történő gazdálkodás, továbbá a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ennek révén párhuzamos munkavégzésből, valamint az egymás után ütemezett munkavégzésből fakadó előnyök, úgymint a logisztikai és organizációs költségek csökkentése. Ajánlatkérő ezáltal részben gazdaságilag előnyösebb ajánlatokat kaphat, másrészt pedig figyelembe veszi a fogyasztók jogos igényét, hogy a fűtési időszakon kívül lehetőleg minden rekonstrukcióval érintett munka befejeződjön.
A fentiekhez igazodva a hálózat-rekonstrukciós munkák megvalósításának időigényét és a megvalósítás kockázatait csökkenti a projektek összevonása, amelynek indoka, hogy ezeknek a kivitelezési feladatoknak a műszaki-szakmai előkészítettsége azonos szintű, műszaki-szakmai tartalmuk azonos vagy nagyon hasonló, illetve a projektek megvalósításához szükséges engedélyek megszerzése költséghatékonyabban történhet, így annak anyagi vonzata kisebb, ami a rövidebb átfutási idő irányába mutat.
s) Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt jogszabályi előírások értelmében jelen beszerzés az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre együttesen terjed ki, tekintettel Ajánlatkérő érdeke, hogy a kivitelezés teljesítése a szerződött határidőn belül készüljön el az alábbiak szerint.
Amennyiben a kivitelező által alkalmazandó eljárások már a tervezés során figyelembe vételre kerülnek, elkerülhetők az esetleges tervmódosítások. A megvalósítandó tervezési és kivitelezési feladatok és a hozzájuk kapcsolódó engedélyeztetési feladatok célszerűségi és gazdaságossági szempontok alapján történő egységként történő kezelése is, tekintettel a megjelölt feladatok egyben, egységként történő kezelése lehetővé teszi, hogy a megépítendő beruházás részeként beépítésre kerülő anyagok mindenben az adott építmény sajátosságainak és az elérni kívánt fejlesztésnek megfelelően legyenek megtervezve, illetőleg maga az építmény kivitelezése rövidebb idő alatt megvalósulhasson tekintettel arra, hogy a kivitelező az egész beruházást egységében szemlélve célszerűen és költséghatékonyan tudja már a tervezési feladatok során kiválasztani, és engedélyeztetni, elkerülve ezzel egy esetleges ismételt engedélyeztetési eljárás lefolytatásával járó procedúrát, illetőleg a kivitelezést lassító, esetlegesen szükséges egyeztetéseket.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Befejezés alatt a műszaki átadás-átvétel időpontja értendő.
A becsatolt referenciaigazolásnak tartalmaznia kell valamennyi, az alkalmasság megítéléshez szükséges követelmény teljesülését.
A csatolt referencia igazolásnak tartalmaznia kell valamennyi, az alkalmasság megítéléséhez szükséges követelmények teljesülését igazoló adatot. Tartalmaznia kell legalább a következőket:
- a teljesítés ideje (kezdő és a befejező időpontja: nap, hónap, év bontásban),
- teljesítés helye,
- a szerződést kötő másik fél neve és címe (a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét (e-mail cím és/vagy telefonszám) is feltüntetve),
- az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen), továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt minimumkövetelmény több referencia igazolás bemutatásával is teljesíthető.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el, azzal, hogy ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdését.
M/2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) b) pont).
M.2.2-3. követelmények esetén csatolandó a szakember minimumkövetelmény szerinti végzettségét, (szak)képzettségét, képesítését, illetve minősítését igazoló dokumentum másolata, szakmai gyakorlata, tapasztalata meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza.
M.2.1. és M.2.4. követelmények esetén amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatának, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat szakmai önéletrajzzal történő igazolása nem szükséges. Ebben az esetben elegendő a szakember jogosultságát igazoló kamarai nyilvántartási szám megadása.
Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza.
A szakmai önéletrajz tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen:
- a betöltött munkakör ismertetését,
- a szakember végzettségét, (szak)képzettségét, képesítését, a végzettség, (szak)képzettség, képesítés és a képző intézmény megnevezésével,
- - nyilvántartási szám és elektronikus elérési útvonal, továbbá a kamarai nyilvántartásba vétel dátuma (év-hónap-nap pontossággal) (M.2.1., illetve M.2.4. követelmény esetén, illetve adott esetben az M.2.2-3. követelmény esetén amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban)- az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését,
- a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal),
- valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá valamennyi szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni, továbbá tartalmaznia kell valamennyi szakember nyilatkozatát ajánlatkérő adatkezelési tájékoztatója elfogadásáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), 67. § (3), 140. § (9), valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5), 24. § -(2) rendelkezéseire.
M/3. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. h) pontja alapján Ajánlattevő nyilatkozata az M.3. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti eszközökről, berendezésekről, amely tartalmazza az eszközök, berendezések beazonosítható megjelölését, darabszámát, továbbá a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, gépek rendelkezésre állásának igazolására valamennyi eszköz esetén a tulajdonjogot, vagy bérleti vagy használati jogot igazoló dokumentumok. Az M.3. alkalmassági követelmény igazolható a forgalmi engedéllyel (amennyiben azzal az adott eszköznek, gépnek azzal rendelkeznie kell), vagy szerződéssel (adásvételi, bérleti, egyéb használatra feljogosító, stb.), vagy az ajánlattételkor hatályos tárgyi eszközök nyilvántartásával vagy leltárával vagy bármely más dokumentummal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt M/1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az M/2 és M/3. alkalmassági követelmény vonatkozásban közös Ajánlattevők esetében elegendő egyiküknek megfelelnie.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Alkalmatlan AT (közös AT), ha nem rendelkezik
M/1 Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb 8 éven belüli megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített kivitelezési munkával az alábbiak szerint:
M/1.1. Legalább 3 750 fm, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó acél, és/vagy PE anyagú gáz- és/vagy ivóvíz-törzshálózati vezeték és/vagy távhővezeték építésére, és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciamunkával, amelyből minimum 2 500 fm, gázelosztó vezeték építésére vagy rekonstrukciójára vonatkozott és
M/1.2. Minimum 1 darab gázelosztó vezeték és/vagy ivóvíz-törzshálózati vezeték és/vagy távhővezeték építésére, és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, feltárás nélküli vezetéképítéssel megvalósult, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, közművesített környezetben megvalósult referenciamunka.
Közművesített környezet alatt a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pont szerinti teljesen közművesített környezetet kell érteni. Ivóvíz-törzshálózat alatt a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 12. pontja szerinti fogalmat kell érteni.
Alépítményi munkarészek alatt a bontáshoz, földmunkához és a helyreállításhoz (burkolatok is) kapcsolódó munkarészeket kell érteni.
Felépítményi munkarészek alatt a gázelosztó vezeték, illetve gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építési, telepítési munkarészeket kell érteni.
Az előírt referenciák egy vagy több szerződéssel is teljesíthetők, egy referenciával több követelmény is igazolható.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös AT), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal,
M/2.2. legalább 1 fő PE hegesztés felelős, aki megfelel a 16/2018 (IX.11.) ITM rendelet 1. melléklet A műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke I.4. fejezet 6. illetve 7. pont szerinti feltételeknek ,
M/2.3. legalább 1 fő acélhegesztés felelős, aki megfelel a 16/2018 (IX.11.) ITM rendelet 1. melléklet A műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke I.4. fejezet 6. illetve 7. pont szerinti feltételeknek,
M/2.4. legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott GO kódjelű tervezői jogosultsággal, vagy az annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint min. 12 hónap, közművesített környezetben végzett gázelosztó vezeték építési, vagy gázelosztó vezeték rekonstrukció tárgyú tervezési gyakorlattal.
Az M.2.2-3. alkalmassági követelmény esetén a pozíció az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben meghatározott gáz- és olajipari építmények szakterület szakmagyakorlási jogosultsággal is betölthető, ha a szakképesítési, illetve végzettségi követelmény egyébként teljesül.
Az M/2. pontban felsorolt szakemberek esetében egy szakember több pozícióra nem mutatható be.
Az M.2.3-M.2.4. alkalmassági követelményre megjelölt szakember nem jelölhető meg a 2-5. értékelési szempontra. Az M.2.1. alkalmassági követelményre megjelölt szakember nem jelölhető meg a 3. értékelési szempontra.
A M.2.1-4. alkalmassági követelmények szerinti tapasztalati időt pozitív egész számban, hónapokban kell megadni. Ajánlatkérő minden megkezdett hónapot egész hónapnak tekinti. Amennyiben a szakmai tapasztalat időtartamai között átfedés van, az átfedéssel érintett időtartam csak egyszer kerül figyelembe vételre.
Ajánlatkérő valamennyi előírt végzettség, illetve (szak)képzettség esetén azzal egyenértékűt is elfogad, azzal, hogy az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
M/3. Alkalmatlan AT (közös AT), ha nem rendelkezik legalább az alábbi eszközökkel:
a) Legalább 2 db min. 14 t önsúlyú gumikerekes kotrógép
b) Legalább 2 db min 20 t önsúlyú gumikerekes kotrógép
c) Legalább 1 db min. 20 t össztömegű homlokrakodó munkagép
d) Legalább 2 db legalább 400 mm vágási mélységű és min. 9.9 kW teljesítményűaszfaltvágó
e) Legalább 1 db min. 8-15 t húzóteljesítményű vízszintes irányított fúrásra alkalmas berendezés
f) Legalább3 db min. 25 t össztömegű billenős tehergépjármű
AK rögzíti, hogy a fenti teljesítmény, teherbírás, stb. követelmények több eszköz esetén önállóan értendőek, az adott eszközöknek külön-külön kell eleget tenniük a követelményeknek.

Kauciók és garanciák

1. Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérek, Munka- és egészségvédelmi szabályok megszegésének szankciója a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
2. Kötbér:
A kötbérek alapja az egyedi szerződések esetében az egyedi szerződés, míg a teljes keretmegállapodást érintő meghiúsulás esetében a keretmegállapodás szerinti teljes nettó ellenérték, számítása naptári napokban történik.
Késedelmi kötbér: egyedi szerződés nettó ellenértéknek 0,3 %-a naponta, mint vetítési alap, de legfeljebb a teljes egyedi szerződés nettó ellenértékének 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér:
- a keretmegállapodás második részében kötött egyedi szerződés meghiúsulása esetén: az egyedi szerződés nettó ellenértékének 15 %-a.
- keretmegállapodás meghiúsulása esetén: a keretmegállapodás szerinti nettó ellenérték 15 %-a.
Hibás teljesítés esetén a késedelmi kötbérre vonatkozó előírások irányadóak a szerződésszerű teljesítésig, melynek alapja: a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás illetve munka nettó össz ellenértéke.
3. A szerződés Munkabiztonsági, Környezetvédelmi előírások EBK (Egészség Biztonság Környezet) megszegése esetén járó szankciók a szerződéstervezet és melléklete szerint.
4. Vevő késedelme esetén: Ptk. 6:155.§
5. Jótállás: 5, illetve 10 év a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint
6. Biztosíték (csak a verseny újranyitások során):
- a KM 2. részében a verseny újranyitások során nyújtandó jólteljesítési: az egyedi szerződésekben rögzített nettó vállalkozói díj 5%-a
Nyertes ajánlattevőnek Kbt. 134. § (6) bek. a) szerinti módon a Kbt. 134. § betartásával kell a biztosítékokat nyújtania.
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (7) bek. által előírt kötelező mértékben biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 27/A.§, 135. § (1), (3) és (5)-(6), (10)-(11) bek., a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32. §, és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. §-ai szerint történik.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezetalapításához és nem teszi lehetővé azt, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg és nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Feltételeket ld. a közbeszerzési dokumentumokban.

a) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66.§ (2)bek., 66.§ (6)bek. szerinti nyilatkozatát. AT-k kötelesek a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyilatkozaton egyértelműen jelölni (például az AV adatainál a „nem ismert” megjelöléssel) azt is, amennyiben AV-t kívánnak igénybe venni, de az ajánlat benyújtásakor még nem ismert a bevonni kívánt AV(k) személye.
b) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti információkat.
AT az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni.
c) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén, az AT-nek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben AT tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges (EKR űrlap kitöltésével).
d) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bek, 35.§(2a) bek, 65.§ (12) bek. alapján vizsgálja.
e) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza az eljárásban tekintettel arra, hogy előzetes piaci konzultációt folytatott le a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően EKR001658552023 számon.
f) AK a IV.2.6. pontban a 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
g) Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán AK felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§ (1)-(4) bek-ére. Felhívjuk a T. AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót szükséges alkalmazni!
h) Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a KD-ban előírt nyilatkozat és dokumentum.
i) AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000,- HUF.
AT-k az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek a Kbt. 54. § (4) bek-ben foglalt feltételek biztosítására.
Ajánlati biztosíték formája: A Kbt. 54. § (2) bek. szerinti bármely formában nyújtható.
Óvadék esetén ajánlatkérő fizetési számlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005
Az ajánlati biztosíték nyújtása igazolásának módja részletesen a KD-ban foglaltak szerint.
j) AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a gazdasági és pénzügyi, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
k) A keretmegállapodásos eljárás második részében nyertes AT-nek a verseny újranyitás során meghatározott legalább 5 000 000,- HUF/káresemény és legalább 10 000 000,- HUF/év limitű tervezői (adott esetben) és legalább 75 000 000,- HUF/káresemény és legalább 125 000 000,- HUF/év limitű All Risks típusú építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
Az előbbiek szerinti feltételek bármelyikének nem teljesítése AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§ (4) bek. alapján.
l) Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa és a pontszámok kiosztásának módszere:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.), a továbbiakban: Útmutató) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 10.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel AK megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési szempont esetén a fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2-5. értékelési szempont esetén egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
További részleteket a KD tartalmazza.
m) AK a tárgyi eljárást a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel folytatja le.
n) n) A verseny újranyitások során AK eltérő értékelési részszempontokat alkalmaz a Kbt. 105. § (4) bekezdés alapján az alábbiak szerint:
1. egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) (súlyszám: 70), 2. vállalkozó által vállalt előteljesítés időtartama, napokban kifejezve a teljesítési véghatáridőtől visszaszámítva (legalább 0 naptári nap, legfeljebb 14 naptári nap) (súlyszám: 10), 3. jótállás keretében a hibaelhárítás megkezdésének időpontja a hibabejelentéstől számítottan, munkanapokban kifejezve (legalább 1 munkanap, legfeljebb 3 munkanap) (súlyszám: 10), 4. A bontási engedély megkérésének - Megrendelő munkakezdési utasításának megküldésétől számított - időpontja (legalább 2 naptári nap legfeljebb 5 naptári nap) (súlyszám: 5), 5. Az M.3.f szempontra megjelölt tehergépjárművek száma, amelyek károsanyag-kibocsátás szerinti besorolása EURO VI norma szerinti vagy kedvezőbb? (legalább 0 darab, legfeljebb 3 darab) (súlyszám: 5).
o) A tárgyi közbeszerzési eljárás során Sáfrány Ágnes (lajtsromszám: 01379) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el. Részletesen a KD-ban.
p) A keretmegállapodás megkötésének feltétele, hogy a nyertes AT a keretmegállapodás megkötésének időpontjára rendelkezzen az alábbiakkal:
- Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására, valamint a II.2.5) 2-3. pont szerinti értékelési szempontra bemutatott szakember(ek) tekintetében a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-GO felelős műszaki vezetésre jogosító jogosultság.
- Legalább 2 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal,
Legalább 1 fő műszaki építésvezetővel, aki rendelkezik legalább 24 hónap gázelosztóvezeték kivitelezésében szerzett építésvezetői vagy MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői tapasztalattal,
- Az M/2.4. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember(ek) tekintetében a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti GO tervezésre jogosító jogosultság.
Karakterkorlátozás miatt folytatása a III.1.2. pont Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): részében.

A beszerzés leírása

Gázelosztó hálózaton végzett rekonstrukciós munkák az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. részére az alábbiak szerint:
1. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú PE anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, meglévő vezetékek elbontása/felhagyása) és felépítményi (csőszerelés, hegesztés, feltárás nélküli vezetéképítés) munkáinak elvégzése tervezéssel együtt, vagy elvégzése a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.
2. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú acél anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, meglévő vezetékek elbontása/felhagyása) és felépítményi (csőszerelés, hegesztés, feltárás nélküli vezetéképítés) munkáinak elvégzése, valamint a vezetékek korrózió elleni aktív védelmének létesítéséhez szükséges alépítményi és felépítményi (nyomvonalas kábelfektetés, korrózióvédelmi berendezések rekonstrukciója, mérése, beszabályozása, meglévő berendezések/vezetékek elbontása/felhagyása) munkáinak elvégzése tervezéssel együtt, vagy elvégzése megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.
3. Különböző teljesítményű és nyomásfokozatú és kivitelű nyomásszabályozó állomások rekonstrukciós munkáinak elvégzése tervezéssel együtt, vagy elvégzése a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint (gyártás nélkül).

Tervezett mennyiségek (alapmennyiség) a keretmegállapodás teljes időtartama alatt:
- 18.000 folyóméter (fm) gázelosztó (gerinc) vezeték tervezés és rekonstrukció vagy csak rekonstrukció, továbbá
- várhatóan 30 db nyomásszabályozó állomás rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése (nyomásszabályozó gyártása nélkül), valamint
- várhatóan 2 darab gázelosztó vezeték rekonstrukciója, feltárás nélküli vezetéképítéssel, amely alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmaz és közművesített környezetben valósul meg
Közművesített környezet alatt a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pont szerinti teljesen közművesített környezetet kell érteni.

Alépítményi munkarészek alatt a bontáshoz, földmunkához és a helyreállításhoz (burkolatok is) kapcsolódó munkarészeket kell érteni.

Felépítményi munkarészek alatt a gázelosztó vezeték, illetve gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építési, telepítési munkarészeket kell érteni.

Ajánlatkérő által várhatóan egyidejűleg lehívásra kerülő munkák mennyisége alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó acél, és/vagy PE anyagú gázelosztó vezeték építése, vagy rekonstrukciója tekintetében 5.000 fm, és 2 darab gázelosztó vezeték építésére, vagy rekonstrukciójára vonatkozó, feltárás nélküli vezetéképítéssel megvalósult, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, közművesített környezetben megvalósult munka és 3 darab alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építése, vagy rekonstrukciója.
Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, azoktól a keretmegállapodás során eltérhet, és ezen mennyiségek lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.

A keretmegállapodás keretösszege nettó 6.902.970.105,- Ft.

Fő helyszín vagy teljesítési hely

A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki település.
A teljesítés fő helyszíne: Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. ajánlatkérő mindenkori szolgáltatási területén található gázelosztó hálózat, a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában az alábbiak szerint:
Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki település (Jászfelsőszentgyörgy, Pánd, Bénye, Gomba, Tápióság, Sülysáp, Úri, Szigetszentmiklós, Csömör, Piliscsaba, Szentlőrinckáta, Káva, Tápióbicske, Nagykáta, Tápiószecső, Szentmártonkáta, Tóalmás, Pécel, Remeteszőlős, Pilisjászfalu), valamint az Ajánlatkérő mindenkori földgázelosztási működési engedélyében felsorolt egyéb települések.

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

alépítményi és felépítményi munkák, PE hegesztési felelősi tevékenység, ;alépítményi és felépítményi munkák, PE hegesztési felelősi tevékenység;tervezés;alépítményi és felépítményi munkák, PE hegesztési felelősi tevékenység, acélhegesztési felelősi tevékenység, Felelős műszaki Vezetői tevékenység;alépítményi és felépítményi munkák,Felelős Műszaki Vezetői tevékenység;alépítményi és felépítményi munkák;PE hegesztési felelősi feladatok; Acélhegesztési felelősi feladatok;MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői feladatok,
PE és Acél hegesztési felelősi feladatok;MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői feladatok
Acél hegesztési felelői feladatok;MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői feladatok
PE hegesztési felelősi feladatok;irányított fúrás;gépbérlet kezelőszemélyzettel;tervezési feladatok;MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői feladatok,
PE hegesztési felelői feladatok;Fuvarozási feladatok, gépbérlet kezelőszemélyzettel

Ajánlatkérő jelzi, hogy az eredménytájékoztató hirdetmény V.4) Összes beérkezett ajánlat cím BT-720 Megajánlott összeg rovatokban a szerződés (azaz a keretmegállapodás) keretösszege került megadásra a hirdetmény TED-re történő feladhatósága és megjelenése érdekében tekintettel arra, hogy az érintett rovatok magyar nyelvű fordítása eltér az EKR-ben ajánlatkérő számára megjelenő hirdetményben és a TED-en megjelenésre kerülő hirdetményben. Ajánlatkérő ezúton jelzi, hogy az egyes ajánlattevők által az Ár szempontra megajánlott és értékelésre került összegek az Összegezés az ajánlatok elbírálásáról közzététellel azonosak.

A beszerzés leírása

A munka mennyisége: Beszerzés tárgya és mennyisége: Budapest, XVI. ker. Lándzsa utca 15 /B (103247 hrsz.) 15 fm DN 150 acél nagyközépnyomású, 6 fm DN 400 acél kisnyomású bekötő vezetékek nyílt feltárással történő építésének - alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) munkáinak - felépítményi (építés, szerelés) munkáinak - korrózióvédelmi-, valamint 10 fm DN 400 acél vezeték kiemelésének-, továbbá 1 db földbe süllyeszthető nyomásszabályozó telepítés járulékos és 1 db aknás nyomásszabályozó bontási munkáinak létesítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése kompletten, a csatolt Kapcsolási vázlatban foglalt műszaki tartalommal, és a jóváhagyott tervdokumentáció alapján a kivitelezés alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) és felépítményi (építés, szerelés) munkáinak az Ajánlattételi Dokumentációban, továbbá a Műszaki Leírásban és mellékleteiben megadottak szerint történő elvégzése. A tervezési munka megkezdésének időpontja: az egyedi vállalkozási szerződés hatályba lépését követő első munkanap. A kiviteli tervdokumentáció tervbírálatra (tervzsűrire) való beadásának határideje: A tervezési munka megkezdésének időpontjától számított 30 (harminc) naptári nap. Kiviteli tervdokumentáció leszállításának határideje: A tervezési munka megkezdésétől számított 90 (kilencven) naptári nap. Ajánlatkérő a kiviteli tervdokumentációt a 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 4. épület földszint 5. irodában kéri leadni Ajánlatkérő Beruházási Osztály, központi beruházási szakterületének részére. A kivitelezési munka megkezdésének időpontja: a munkakezdési közútkezelői hozzájárulásban (burkolatbontási engedélyben) meghatározott nap. A munkaterület átadása a burkolatbontási engedélyben meghatározott napon történik. Teljesítési határidő: a kivitelezési munka megkezdésének időpontjától számított 56 (ötvenhat) naptári nap. A teljesítésre rendelkezésre álló időtartam első napja a munka megkezdésének időpontját követő első munkanap. Nyertes ajánlattevő a teljesítési határidő leteltéig köteles az engedélyes terv szerinti építési tevékenységet befejezni, a helyreállítási munkákat is beleértve, valamint készre jelenteni. Nyertes ajánlattevő továbbá köteles a fenti munkáról teljes körű megvalósulási dokumentációt (tartalmát részletesen lásd: G-F-4.1-M01 Megvalósulási dokumentáció tartalma segédlet szerint, elérhető: https://www.mvmhalozat.hu/gaz/oldalak/10407) készíteni, melyet a teljesítési határidő leteltétől számított legkésőbb 15 napon belül köteles Ajánlatkérőnek átadni.

A beszerzés leírása

Ajánlattevő 2023/S 200-628155 számon 2023.10.17. napján a TED-en közzétett keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást meghirdető hirdetményt tett közzé, amelynek eredményeként megkötésre került Ajánlatkérő és Ajánlattevők között „Gázelosztó vezeték rekonstrukciós munkák” tárgyban keretmegállapodás. Ajánlatkérő a jelen felhívással a keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel verseny újranyitás során egyedi vállalkozási szerződést kíván kötni az alábbiakban meghatározott munkák tárgyában. A munka mennyisége: Beszerzés tárgya és mennyisége: Budapest, IV. ker. Megyeri út – Külső Szilágyi út kereszteződésénél (76561/220 hrsz.) 10 fm DN 100 acél nagyközépnyomású, 6 fm DN 200 acél növelt kisnyomású bekötő vezetékek nyílt feltárással történő építésének - alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) munkáinak - felépítményi (építés, szerelés) munkáinak - korrózióvédelmi-, valamint 30 fm DN 100 acél nagyközépnyomású, 13 fm dn DN 150 acél növelt kisnyomású ideiglenes bekötő vezetékek építésének -továbbá 10 fm DN 100 acél, 6 fm DN 200 acél vezetékek kiemelésének- és 1 db földbe süllyeszthető nyomásszabályozó, 1 db provizor nyomásszabályozó telepítésének járulékos munkáinak létesítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése kompletten, a csatolt Kapcsolási vázlatban foglalt műszaki tartalommal, és a jóváhagyott tervdokumentáció alapján a kivitelezés alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) és felépítményi (építés, szerelés) munkáinak az Ajánlattételi Dokumentációban, továbbá a Műszaki Leírásban és mellékleteiben megadottak szerint történő elvégzése. A tervezési munka megkezdésének időpontja: az egyedi vállalkozási szerződés hatályba lépését követő első munkanap. A kiviteli tervdokumentáció tervbírálatra (tervzsűrire) való beadásának határideje: A tervezési munka megkezdésének időpontjától számított 30 (harminc) naptári nap. Kiviteli tervdokumentáció leszállításának határideje: A tervezési munka megkezdésétől számított 90 (kilencven) naptári nap. Ajánlatkérő a kiviteli tervdokumentációt a 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 4. épület földszint 5. irodában kéri leadni Ajánlatkérő Beruházási Osztály, központi beruházási szakterületének részére. A kivitelezési munka megkezdésének időpontja: a munkakezdési közútkezelői hozzájárulásban (burkolatbontási engedélyben) meghatározott nap. A munkaterület átadása a burkolatbontási engedélyben meghatározott napon történik. Teljesítési határidő: a kivitelezési munka megkezdésének időpontjától számított 56 (ötvenhat) naptári nap. A teljesítésre rendelkezésre álló időtartam első napja a munka megkezdésének időpontját követő első munkanap. Nyertes ajánlattevő a teljesítési határidő leteltéig köteles az engedélyes terv szerinti építési tevékenységet befejezni, a helyreállítási munkákat is beleértve, valamint készre jelenteni. Nyertes ajánlattevő továbbá köteles a fenti munkáról teljes körű megvalósulási dokumentációt (tartalmát részletesen lásd: G-F-4.1-M01 Megvalósulási dokumentáció tartalma segédlet szerint, elérhető: https://www.mvmhalozat.hu/gaz/oldalak/10407) készíteni, melyet a teljesítési határidő leteltétől számított legkésőbb 15 napon belül köteles Ajánlatkérőnek átadni.

A beszerzés leírása

Ajánlattevő 2023/S 200-628155 számon 2023.10.17. napján a TED-en közzétett keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást meghirdető hirdetményt tett közzé, amelynek eredményeként megkötésre került Ajánlatkérő és Ajánlattevők között „Gázelosztó vezeték rekonstrukciós munkák” tárgyban keretmegállapodás. Ajánlatkérő a jelen felhívással a keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel verseny újranyitás során egyedi vállalkozási szerződést kíván kötni az alábbiakban meghatározott munkák tárgyában. A munka mennyisége: Beszerzés tárgya és mennyisége: Tápióbicske 0160/38 hrsz.-ú ingatlanon 19 fm DN 100 acél (+ 5 fm épületen belül) nagyközépnyomású (16 bar), 25 fm DN 150 acél (+ 5 fm épületen belül) középnyomású (3 bar) bekötő vezetékek nyílt feltárással történő építésének - alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) munkáinak - felépítményi (építés, szerelés) munkáinak - aktív korrózióvédelmi munkáinak - valamint 15 fm DN 80 acél nagyközépnyomású, 20 fm dn DN 100 acél középnyomású ideiglenes bekötő vezetékek építésének-, továbbá 20 fm DN 80 acél, 3 fm DN 150 acél, 23 fm dn 110 PE vezetékek bontásának- és 1 db vázra szerelt nyomásszabályozó, 1 db provizor nyomásszabályozó telepítésének járulékos munkáinak létesítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése kompletten, a csatolt Kapcsolási vázlatban foglalt műszaki tartalommal, és a jóváhagyott tervdokumentáció alapján a kivitelezés alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) és felépítményi (építés, szerelés) munkáinak az Ajánlattételi Dokumentációban, továbbá a Műszaki Leírásban és mellékleteiben megadottak szerint történő elvégzése. A tervezési munka megkezdésének időpontja: az egyedi vállalkozási szerződés hatályba lépését követő első munkanap. A kiviteli tervdokumentáció tervbírálatra (tervzsűrire) való beadásának határideje: A tervezési munka megkezdésének időpontjától számított 30 (harminc) naptári nap. Kiviteli tervdokumentáció leszállításának határideje: A tervezési munka megkezdésétől számított 90 (kilencven) naptári nap. Ajánlatkérő a kiviteli tervdokumentációt a 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 4. épület földszint 5. irodában kéri leadni Ajánlatkérő Beruházási Osztály, központi beruházási szakterületének részére. A kivitelezési munka megkezdésének időpontja: a munkakezdési közútkezelői hozzájárulásban (burkolatbontási engedélyben) meghatározott nap. A munkaterület átadása a burkolatbontási engedélyben meghatározott napon történik. Teljesítési határidő: a kivitelezési munka megkezdésének időpontjától számított 56 (ötvenhat) naptári nap. A teljesítésre rendelkezésre álló időtartam első napja a munka megkezdésének időpontját követő első munkanap. Nyertes ajánlattevő a teljesítési határidő leteltéig köteles az engedélyes terv szerinti építési tevékenységet befejezni, a helyreállítási munkákat is beleértve, valamint készre jelenteni. Nyertes ajánlattevő továbbá köteles a fenti munkáról teljes körű megvalósulási dokumentációt (tartalmát részletesen lásd: G-F-4.1-M01 Megvalósulási dokumentáció tartalma segédlet szerint, elérhető: https://www.mvmhalozat.hu/gaz/oldalak/10407) készíteni, melyet a teljesítési határidő leteltétől számított legkésőbb 15 napon belül köteles Ajánlatkérőnek átadni.

A beszerzés leírása

Ajánlattevő 2023/S 200-628155 számon 2023.10.17. napján a TED-en közzétett keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást meghirdető hirdetményt tett közzé, amelynek eredményeként megkötésre került Ajánlatkérő és Ajánlattevők között „Gázelosztó vezeték rekonstrukciós munkák” tárgyban keretmegállapodás. Ajánlatkérő a jelen felhívással a keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel verseny újranyitás során egyedi vállalkozási szerződést kíván kötni az alábbiakban meghatározott munkák tárgyában. A munka mennyisége: Beszerzés tárgya és mennyisége: Nagykáta, Rizling utca, 0462/45 hrsz. ingatlanon 10 fm DN 100 acél nagyközépnyomású elosztóvezeték-, 12 fm DN 150 acél középnyomású elosztóvezetékek nyílt feltárással történő építésének - alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) munkáinak - felépítményi (építés, szerelés) munkáinak - aktív korrózióvédelmi munkáinak - valamint 1 db nyomásszabályozó-, 1 db provizor nyomásszabályozó telepítésének járulékos munkái-, 20 fm DN 80 acél, 10 fm DN 100 acél ideiglenes vezetékek építésének- és 5 fm DN 100 acél, 8 fm DN 150 vezetékek bontásának és kiemelésének munkáinak létesítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése kompletten, a csatolt Kapcsolási vázlatban foglalt műszaki tartalommal, és a jóváhagyott tervdokumentáció alapján a kivitelezés alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) és felépítményi (építés, szerelés) munkáinak az Ajánlattételi Dokumentációban, továbbá a Műszaki Leírásban és mellékleteiben megadottak szerint történő elvégzése. A tervezési munka megkezdésének időpontja: az egyedi vállalkozási szerződés hatályba lépését követő első munkanap. A kiviteli tervdokumentáció tervbírálatra (tervzsűrire) való beadásának határideje: A tervezési munka megkezdésének időpontjától számított 30 (harminc) naptári nap. Kiviteli tervdokumentáció leszállításának határideje: A tervezési munka megkezdésétől számított 90 (kilencven) naptári nap. Ajánlatkérő a kiviteli tervdokumentációt a 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 4. épület földszint 5. irodában kéri leadni Ajánlatkérő Beruházási Osztály, központi beruházási szakterületének részére. A kivitelezési munka megkezdésének időpontja: a munkakezdési közútkezelői hozzájárulásban (burkolatbontási engedélyben) meghatározott nap. A munkaterület átadása a burkolatbontási engedélyben meghatározott napon történik. Teljesítési határidő: a kivitelezési munka megkezdésének időpontjától számított 56 (ötvenhat) naptári nap. A teljesítésre rendelkezésre álló időtartam első napja a munka megkezdésének időpontját követő első munkanap. Nyertes ajánlattevő a teljesítési határidő leteltéig köteles az engedélyes terv szerinti építési tevékenységet befejezni, a helyreállítási munkákat is beleértve, valamint készre jelenteni. Nyertes ajánlattevő továbbá köteles a fenti munkáról teljes körű megvalósulási dokumentációt (tartalmát részletesen lásd: G-F-4.1-M01 Megvalósulási dokumentáció tartalma segédlet szerint, elérhető: https://www.mvmhalozat.hu/gaz/oldalak/10407) készíteni, melyet a teljesítési határidő leteltétől számított legkésőbb 15 napon belül köteles Ajánlatkérőnek átadni.

Az V.2.2 pontban (BT-759 és Bt-760) releváns adatok valamennyi rész tekintetében: A beérkezett ajánlatok száma:2, Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:2, Középvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:1, Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361 /EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint):1 BT-11 mező a hirdetmény feladása miatt került kiválasztásra, AK közvállalkozás.

A beszerzés leírása

Gázelosztó hálózaton végzett rekonstrukciós munkák az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. részére az alábbiak szerint: 1. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú PE anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, meglévő vezetékek elbontása/felhagyása) és felépítményi (csőszerelés, hegesztés, feltárás nélküli vezetéképítés) munkáinak elvégzése tervezéssel együtt, vagy elvégzése a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint. 2. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú acél anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, meglévő vezetékek elbontása/felhagyása) és felépítményi (csőszerelés, hegesztés, feltárás nélküli vezetéképítés) munkáinak elvégzése, valamint a vezetékek korrózió elleni aktív védelmének létesítéséhez szükséges alépítményi és felépítményi (nyomvonalas kábelfektetés, korrózióvédelmi berendezések rekonstrukciója, mérése, beszabályozása, meglévő berendezések/vezetékek elbontása/felhagyása) munkáinak elvégzése tervezéssel együtt, vagy elvégzése megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint. 3. Különböző teljesítményű és nyomásfokozatú és kivitelű nyomásszabályozó állomások rekonstrukciós munkáinak elvégzése tervezéssel együtt, vagy elvégzése a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint (gyártás nélkül). Tervezett mennyiségek (alapmennyiség) a keretmegállapodás teljes időtartama alatt: - 18.000 folyóméter (fm) gázelosztó (gerinc) vezeték tervezés és rekonstrukció vagy csak rekonstrukció, továbbá - várhatóan 30 db nyomásszabályozó állomás rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése (nyomásszabályozó gyártása nélkül), valamint - várhatóan 2 darab gázelosztó vezeték rekonstrukciója, feltárás nélküli vezetéképítéssel, amely alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmaz és közművesített környezetben valósul meg Közművesített környezet alatt a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pont szerinti teljesen közművesített környezetet kell érteni. Alépítményi munkarészek alatt a bontáshoz, földmunkához és a helyreállításhoz (burkolatok is) kapcsolódó munkarészeket kell érteni. Felépítményi munkarészek alatt a gázelosztó vezeték, illetve gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építési, telepítési munkarészeket kell érteni. Ajánlatkérő által várhatóan egyidejűleg lehívásra kerülő munkák mennyisége alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó acél, és/vagy PE anyagú gázelosztó vezeték építése, vagy rekonstrukciója tekintetében 5.000 fm, és 2 darab gázelosztó vezeték építésére, vagy rekonstrukciójára vonatkozó, feltárás nélküli vezetéképítéssel megvalósult, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, közművesített környezetben megvalósult munka és 3 darab alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építése, vagy rekonstrukciója. Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, azoktól a keretmegállapodás során eltérhet, és ezen mennyiségek lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. A keretmegállapodás keretösszege nettó 6.902.970.105,- Ft.

További információk

A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki település. A teljesítés fő helyszíne: Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. ajánlatkérő mindenkori szolgáltatási területén található gázelosztó hálózat, a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában az alábbiak szerint: Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki település (Jászfelsőszentgyörgy, Pánd, Bénye, Gomba, Tápióság, Sülysáp, Úri, Szigetszentmiklós, Csömör, Piliscsaba, Szentlőrinckáta, Káva, Tápióbicske, Nagykáta, Tápiószecső, Szentmártonkáta, Tóalmás, Pécel, Remeteszőlős, Pilisjászfalu), valamint az Ajánlatkérő mindenkori földgázelosztási működési engedélyében felsorolt egyéb települések.

Fő helyszín vagy teljesítési hely

A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki település. A teljesítés fő helyszíne: Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. ajánlatkérő mindenkori szolgáltatási területén található gázelosztó hálózat, a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában az alábbiak szerint: Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki település (Jászfelsőszentgyörgy, Pánd, Bénye, Gomba, Tápióság, Sülysáp, Úri, Szigetszentmiklós, Csömör, Piliscsaba, Szentlőrinckáta, Káva, Tápióbicske, Nagykáta, Tápiószecső, Szentmártonkáta, Tóalmás, Pécel, Remeteszőlős, Pilisjászfalu), valamint az Ajánlatkérő mindenkori földgázelosztási működési engedélyében felsorolt egyéb települések.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezetalapításához és nem teszi lehetővé azt, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg és nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Feltételeket ld. a közbeszerzési dokumentumokban. III.4.7. pont folytatás: - keretmegállapodás meghiúsulása esetén: a keretmegállapodás szerinti nettó ellenérték 15 %-a. Hibás teljesítés esetén a késedelmi kötbérre vonatkozó előírások irányadóak a szerződésszerű teljesítésig, melynek alapja: a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás illetve munka nettó össz ellenértéke. 3. A szerződés Munkabiztonsági, Környezetvédelmi előírások EBK (Egészség Biztonság Környezet) megszegése esetén járó szankciók a szerződéstervezet és melléklete szerint. 4. Vevő késedelme esetén: Ptk. 6:155.§ 5. Jótállás: 5, illetve 10 év a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint 6. Biztosíték (csak a verseny újranyitások során): - a KM 2. részében a verseny újranyitások során nyújtandó jólteljesítési: az egyedi szerződésekben rögzített nettó vállalkozói díj 5%-a Nyertes ajánlattevőnek Kbt. 134. § (6) bek. a) szerinti módon a Kbt. 134. § betartásával kell a biztosítékokat nyújtania. Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (7) bek. által előírt kötelező mértékben biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 27/A.§, 135. § (1), (3) és (5)-(6), (10)-(11) bek., a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32. §, és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. §-ai szerint történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés teljesítésének feltételei

1. Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérek, Munka- és egészségvédelmi szabályok megszegésének szankciója a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. 2. Kötbér: A kötbérek alapja az egyedi szerződések esetében az egyedi szerződés, míg a teljes keretmegállapodást érintő meghiúsulás esetében a keretmegállapodás szerinti teljes nettó ellenérték, számítása naptári napokban történik. Késedelmi kötbér: egyedi szerződés nettó ellenértéknek 0,3 %-a naponta, mint vetítési alap, de legfeljebb a teljes egyedi szerződés nettó ellenértékének 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: - a keretmegállapodás második részében kötött egyedi szerződés meghiúsulása esetén: az egyedi szerződés nettó ellenértékének 15 %-a. - keretmegállapodás meghiúsulása esetén: a keretmegállapodás szerinti nettó ellenérték 15 %-a. Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.4.6. pontban