Hejőcsaba bölcsődei férőhelyek kialakítása

A beszerzés leírása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja Hejőcsaba városrészben egy új 84 férőhelyes bölcsőde építése. Az intézmény tevékenységi köre: a 6 hónaptól 3 éves korig, a kisgyermekek napközbeni ellátása, gondozása a korosztályi igényeknek megfelelő háttér biztosításával.
A 40908/1 helyrajzi számon található terület jelenleg önkormányzati tulajdonú terület, melyen a kialakítandó funkció a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról - (MÉSZ) szóló 38/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: MÉSZ) előírásainak megfelel. A fejlesztés a TOP 6.2.1-19. pályázati forrásból rendelkezésre álló keretösszegből kerül finanszírozásra.
A tervezendő épület 84 fő elhelyezésére alkalmas, csoportszobákkal és kapcsolódó kiegészítő helyiségekkel, melyben bölcsődei alapellátás történik. A projekt fő célja Hejőcsaba városrészben a bölcsőde kialakításával helyben, Görömbölyön, illetve a projekthelyszín vonatkozásában élők számára elérhetővé tenni a bölcsődei szolgáltatás, ezzel megkönnyítve az itt élő családok helyzetét, tekintettel arra, hogy valamint 84 gyermek elhelyezése oldódik meg ezáltal.
Megvalósítás során elvárt eredmények:
o akadálymentesített épület, mely megalapozza a pedagógiai és módszertani reformokat, a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját,
o korszerű fűtési és elektromos rendszer,
o energia- és költséghatékonyan üzemeltethető intézmény,
o megfelelően felszerelt intézmény és hozzá tartozó külső játszótér kialakítása, mely elősegíti a kisgyermekek fejlődését, nevelését,
o korszerű, megfelelően szigetelt födémek, a kornak megfelelő minőségű műanyag nyílászárók és külső homlokzat.
Az építési beruházással érintett Hejőcsaba bölcsőde hasznos alapterülete 1111,66 m2.
A kivitelezés célja három gondozási egységet, összesen 84 fő gyermek napközbeni elhelyezését, gondozását biztosító bölcsőde épület költséghatékony, magas színvonalú kialakítása a szükséges kiszolgáló terek megteremtésével.
Ingatlan rendezési tervben meghatározott beépítési mutatói:
* Megengedett legnagyobb épületmagasság: 6,00 m
* Telek területe: 5967 m2
A tervezés célja volt, hogy a tervezett bölcsőde 2 ütemben történő megvalósítására is alkalmas legyen az engedélyezési terv dokumentáció alapján.
Jelen dokumentáció kivitelezési terve az I. ütemre vonatkozik , a közbeszerzési eljárás célja a kivitelezés I. ütemének megvalósítása.
Az építési engedélyezési eljárás folyamata kiterjedt mind az I., mind a II. ütemre vonatkozóan
Az ingatlan beépítési mutatói I. ütem esetén:
* Beépített bruttó alapterület: 1377,65 m2
* Járda, parkoló, terasz területe: 1244,99 m2
* Kerítés, támfal területe: 92,48 m2
* Zöldfelület: 3200,19 m2
I. ütem hasznos alapterülete összesen : 1111,66 m2; I. ütem összes alapterülete : 1371,47 m2.
A részletes műszaki dokumentumokat a kiadott tervdokumentációk tartalmazzák.
A kivitelezési munkát a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervek szerint kell megvalósítani.

Minőségi kritérium (név)

2./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (magasépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettes és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-5 db projekt)

További információk

II.2.14) További információ: A fejlesztés TOP-6.2.1-19-MI1-2021-00004 azonosító számú támogatás felhasználásával valósul meg.
1./ II.2.5 pont: értékelési szempont Ár kritérium: 1./ Nettó vállalkozói díj (HUF) - 70 (súlyszám)
2./ II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama ponthoz:
A munkavégzés befejezésének határideje a teljes munka esetében 12 hónap (360 nap), a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően, amely magában foglalja az átadás-átvételi eljárás legfeljebb 15 naptári napos időtartamát.
3./ Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: pont folytatása:
AK előleg lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (8) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdés alapján 10 %-os mértékben. Az előleg számításának alapja a jelen szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke.
Nyertes AT a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, illetve elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követően naptól számítva 60 hónap mértékű jótállást köteles vállalni. A jótállási idő alatt a csere, vagy garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető a AK-ra, így nem számolható fel a szállítás, illetve kiszállítás díja, illetve munkabér sem.
Továbbá nyertes AT kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a jótállási, szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak megfelelően.
Amennyiben a jogszabály 5 évet meghaladó jótállási kötelezettséget ír elő, akkor a nyertes AT jótállási kötelezettségére a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
AK a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján kiköti a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként, a vállalkozói díj áfa nélkül számított 5% (öt) százalékának megfelelő és AK javára szóló biztosíték-nyújtás kötelezettségét.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítéknak a szerződés teljesítésének napján kell rendelkezésre állnia az előírt 5 év jótállás időtartamáig.
A biztosíték teljesíthető nyertes AT választása szerint, az előírt pénzösszegnek a teljesítésigazolás napjáig a AK szerződéstervezetben rögzített fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy feltétlen és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvénnyel azzal, hogy a választott biztosíték rendelkezésre állásáról szóló okiratot a teljesítésigazolás napjáig AK részére nyertes AT köteles átadni. A teljesítésigazolás kiállításának feltételét képezi a biztosíték befizetése illetőleg a biztosítékról szóló okirat rendelkezésre állása.
Nyertes AT köteles a jótállási kötelezettségekből eredő megrendelői igények teljesítésének biztosítására a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő jótállási biztosíték szolgáltatására. Ezen kötelezettség teljesítésének időpontja a jótállási kötelezettség kezdő időpontja (sikeres átadás-átvétel napja). A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a nyertes AT választása szerint nyújtható:
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, vagy
- megjelöl egy vagy több - biztosítéki formát, illetve biztosítéknyújtási módot, és előírja, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik meghatározott formában, illetve módon.
A Kbt. 134. § (5) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan igazolás vagy nyilatkozat a közbeszerzési eljárásban nem kérhető.
A számlák kiegyenlítése „utófinanszírozási” módban történik a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §(1) bek. b) pont). Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek-ben előírtakra. A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, ill. 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles a részvételi jelentkezéssel együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek ajánlattevővel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Előzetes igazolás: ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okokhatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr. 3. § (5) bek). Ha egy ajánlattevőaz előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3. § (3) bek.). Az ajánlattevőnek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az ajánlattevőnek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V. Fej-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek szerint ajánlattevőnek az ajánlatkérő erről szóló felhívására a Kr. 8. 10, 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M1: az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése legalább a következő tartalommal: meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint].
A Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
AK az alkalmassági feltételek igazolása érdekében az ajánlattétel során az EEKD IV. rész Alfa szakasz kitöltését kéri!
AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján - a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Sz1: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha:
M1: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen (egy vagy több szerződésből származó), szerződésszerűen teljesített és legalább 770 m2 hasznos alapterületre vonatkozó építési és/vagy épületbővítési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási referencia munkát tartalmaz.
Ajánlatkérő több szerződésből származó teljesítést is elfogad.
Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelt 21. § (2a) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásánál a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]: Sz1: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti országnyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A szerződés teljesítésének feltételei

AK a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 6:130. §, a Kbt. 135. §-a, illetőleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-a szerint teljesíti. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-a az irányadó. AK a számlákat az általa aláírt teljesítés igazolás alapján fogadja be és teljesíti.
Felek által meghatározott számlázási ütem:
1. részszámla legalább 15%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a vállalkozó díj 15%-a
2. részszámla legalább 40%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a vállalkozó díj 25%-a
3. részszámla legalább 60%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a vállalkozó díj 20%-a
4. részszámla legalább 80%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a vállalkozó díj 20%-a
5. részszámla, amely egyben végszámla is 100%-os a, műszaki ellenőr által igazolt sikeres műszaki átadás-átvételt jelentő teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege a vállalkozó díj 20%-a.
Vállalkozó a kapott előleggel a végszámlában számol el.
Vállalkozó a részszámlákat a teljesítés folyamán jogosult összevonni.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nyertes AT amennyiben olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik (a szerződésben rögzített határidőt elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles.
Ha a nyertes AT elmulasztaná a teljesítési véghatáridőt, abban az esetben a nettó vállalkozói díj ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/késedelmes nap késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a vonatkozó határidő és tényleges teljesítési időpont (műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárásának napja) között. A késedelmi kötbér mértéke összesen legfeljebb a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 20 %-a. Nyertes AT 20 napot meghaladó késedelme esetén AK jogosult jelen Szerződéstől egyoldalúan elállni, illetve azt felmondani.
Az AK jogosult a Szerződéstől továbbá elállni/ azt felmondani, ha a nyertes AT egyéb Szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. AK késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér igényének érvényesítése nem jelent joglemondást AK részéről történő kártérítési igény érvényesítéséről.
Nyertes AT olyan okból, amelyért a nyertes AT felelős, a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, köteles a nyertes AT AK felé meghiúsulási kötbért megfizetni.
Olyan okból, amelyért a nyertes AT felelős, az AK jogszerűen elállhat a Szerződéstől, illetve azt felmondhatja. Meghiúsulásnak minősül különösen a nyertes AT felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá nyertes AT Szerződésszegésére alapított rendkívüli felmondás vagy elállás. Meghiúsulás esetén a nyertes AT kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a.
AK az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a nyertes AT köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben nyertes AT a fenti irat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki (bizonyítékokkal alátámasztott érdemi védekezéssel), akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135. § (6) bek.) foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor az elismert kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. AK kötbér érvényesítése esetén is az esedékesen fizetendő vállalkozói díj teljes összegéről állítja ki a számlát, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy AK a számlát kötbérrel csökkentett összegben fizeti meg a részére, amennyiben a fenti 8 napos határidőn belül a nyertes AT a kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
II.2.14) További információ: pontban folytatódik

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 15. - 17. §- nak megfelelően történik.

A közbeszerzési eljárás tárgya egy építési beruházás, egy helyrajzi számon valósul meg az 1 db épület, amelynek a megvalósítandó műszaki tartalma korszerűsítés, felújítás ugyanazon projektből kerül finanszírozásra.
A nem megfelelő építésszervezés többek között munkaidő-veszteséget, anyagveszteséget, és maradandó értékcsökkenést eredményezhet. Az építési folyamat műszaki és gazdasági részleteinek összehangolása, kihat a kivitelezés minőségére, és költséghatékonyságára. A nagy volumenű építési munka végzése teszi szükségessé a munkálatok organizációját, pontos, szigorú ütemezését. Az elvégzendő munkák organizációs szükségletei miatt a kivitelezés részekre nem bontható, mert az elvégzendő feladatok szerkezetileg és funkcionálisan is egy egységet képeznek. A munkálatok egy ütemben történő kivitelezése, az egységes infrastruktúra, valamint az egymással összefüggő felvonulási területek, nem teszi lehetővé az egyes feladatok külön kivitelezését.
1./ Ajánlatkérő (AK) felhívja az ajánlattevők (AT-k) figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1 pontja.
2./ Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.
3./ AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.
4./ AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
5./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés].
6./ Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §-a szerinti, az eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4) bekezdés].
7./ Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány szerint történik. Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám: 0-tól 100-ig. Az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2.; 3. és 4. értékelési szempontok esetében arányosítás módszerével történik. További információk a Dokumentációban találhatók.
8./ Az ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
9./ Amennyiben AT más AT-vel közösen nyújt be ajánlatot, az ajánlathoz csatolni kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot a dokumentációban meghatározott tartalommal.
10./ Az AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
11./ Az AK a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
12./ Ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, úgy a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével a Kbt. 71. § (11) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A felhívás ellenére a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
13./ A Felolvasó lapon tett megajánlások alátámasztására a szakmai ajánlatot és a szakemberek önéletrajzát is be kell nyújtani!
14./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés AT-nek történő megküldését követő 10. napot követően.
15./ AK a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárást, mint feltételes közbeszerzési eljárást folytatja le a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint, amelyre való tekintettel Felek megállapodnak az alábbiakban:
- amennyiben a pozitív tartalmú támogató döntés és/vagy Kormányhatározat és/vagy Támogatási szerződés módosítás AK általi kézhezvételének napja a jelen szerződés aláírásának napját megelőző nap, akkor jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. - amennyiben a pozitív tartalmú támogató döntés és/vagy Kormányhatározat és/vagy Támogatási szerződés módosítás AK-i kézhezvételének napja a jelen szerződés aláírásának napját követő nap, akkor a jelen szerződés hatálybalépésének napja a fenti döntés AK általi kézhezvételének napja. - amennyiben pozitív tartalmú támogató döntés és/vagy Kormányhatározat és/vagy Támogatási szerződés módosítás nem születik (elutasítás), vagy a megítélt többlet támogatás mértéke az igényeltnél alacsonyabb, és a AK a többletforrást saját erőből vagy más forrásból nem biztosítja, a jelen szerződés nem lép hatályba.
A fenti feltételeken túlmenően a jelen szerződés hatályba lép, ha AK a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges többletforrást döntése alapján saját erőből vagy hitel igénybevételével esetlegesen biztosítja, ez esetben a hatálybalépés napja AK által a többletforrásáról kiadott írásbeli nyilatkozat nyertes AT általi kézhezvételének napja.
Amennyiben a jelen szerződés létrejöttétől (aláírásától) számított 6 hónapon belül nem következik be a fenti hatálybaléptető feltétel, úgy Felek kikötik, hogy a szerződés aláírástól eltelt hosszú időre tekintettel a szerződés nem lép hatályba.
16./ AK felhívja a AT-k figyelmét, hogy a 322/2015.(X.30) Kr. 26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 30. napig 100 000 000,- HUF/káresemény és legalább 200 000 000,- HUF/év mértékű építési szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre.
17./ Ajánlatkérő (AK) felhívja az ajánlattevők (AT-k) figyelmét a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-ra, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
18./ Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontjáról Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban küld majd értesítést az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére.
19./ A jelen közbeszerzési eljárás építési hatósági engedélyköteles, ezért a fordított ÁFA szabályai alá esik.
20./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00147)