A közbeszerzési eljárás tárgya 2023-2027 években Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén elvégzendő út- és mélyépítési, illetve víziközmű és egyéb vízépítési munkák kivitelezésére irányuló keretmegállapodás megkötése, amely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitási eljárásokat folytat le az egyedi vállalkozási szerződések megkötése céljából.
Jelen eljárás legfeljebb 4 (négy) ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-10-18.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-09-01.
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Keretmegállapodás - mélyépítési munkák - 2023-2027
EKR000881962023
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák📦
Rövid leírás:
“A közbeszerzési eljárás tárgya 2023-2027 években Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén elvégzendő út- és mélyépítési, illetve...”
Rövid leírás
A közbeszerzési eljárás tárgya 2023-2027 években Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén elvégzendő út- és mélyépítési, illetve víziközmű és egyéb vízépítési munkák kivitelezésére irányuló keretmegállapodás megkötése, amely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitási eljárásokat folytat le az egyedi vállalkozási szerződések megkötése céljából.
Jelen eljárás legfeljebb 4 (négy) ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.
Többet mutasson
Becsült érték héa nélkül: HUF 10 000 000 000 💰
A közbeszerzési eljárás tárgya 2023-2027 években Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén elvégzendő út- és mélyépítési, illetve víziközmű és egyéb vízépítési munkák kivitelezésére irányuló keretmegállapodás megkötése, amely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitási eljárásokat folytat le az egyedi vállalkozási szerződések megkötése céljából.
Jelen eljárás legfeljebb 4 (négy) ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.
Az egyes megvalósuló kivitelezési tevékenységek konkrét műszaki tartalma a megkötött keretmegállapodás alapján lefolytatott, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokban kerül meghatározásra, a tárgyi - keretmegállapodás megkötésére irányuló - közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait képző műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés tételei alapján, a keretmegállapodásban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján megrendelésre kerülő tervezett feladatokat az alábbiak szerint határozza meg:
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén (bel- és/vagy külterület)
- közút, kerékpárút, járda, parkoló, közterület, közhasználatú terület és ezek tartozékainak a műszaki előírások szerint
meghatározott műszaki jellemzőkkel történő építése (kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése), valamint mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti kiviteli tervek elkészítése;
- mélyépítési munkák (talajszint alatt végzendő építési munkálatok) kiviteli terv szintű tervezése, valamint az építési munkák
kivitelezése.
Tervezetten nyertes ajánlattevő által elvégzendő út- és mélyépítési, illetve víziközmű építési kivitelezési feladatok:
- 1176 méter hosszúságú közút építése;
- 1500 méter hosszúságú, zárt , gravitációs szennyvíz vezeték építése a kapcsolódó közmű kiváltásokkal.
A keretmegállapodás időtartama alatt a felhasználásra kerülő keretösszeg legfeljebb nettó 10 000 000 000,- Ft.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg indikatív jellegű, a közbeszerzési eljárás nem eredményez a közbeszerzési dokumentumokban szereplő értékre és mennyiségekre vonatkozó kötelező megrendelést.
A tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyának részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kitétel minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“2. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (lsd. II.2.14) pont) (min. 0, max. 36 hónap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név):
“3. A felhívás III.1.3) M/2.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (lsd. II.2.14) pont) (min. 0, max. 36 hónap)”
Ár (súlyozás): 70
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 10 000 000 000 💰
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 48
A közbeszerzés hatálya
Tájékoztatás az európai uniós alapokról:
“Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés finanszírozására még nem rendelkezik...”
Tájékoztatás az európai uniós alapokról
Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés finanszírozására még nem rendelkezik támogatási szerződéssel.
Többet mutasson Leírás
További információk:
“Karakterkorlátra tekintettel kiegészítés a felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjához:
Ár szempont:
1. Súlyozott összesített nettó ajánlati ár (nettó...”
További információk
Karakterkorlátra tekintettel kiegészítés a felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjához:
Ár szempont:
1. Súlyozott összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 70
Minőségi kritérium:
2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) - Súlyszám: 15
3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési és/vagy mélyépítési és/vagy víziközmű építési projektek kivitelezése során minőségirányítási vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) - Súlyszám: 15
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.
Értékelés módszere: 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás,
a 2.-3. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.
Versenyújranyitás során a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztására szolgáló bírálati szempontok és azok súlyszámai:
1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) - súlyszám: 70
2.
2.1. A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az M/2.1.-M/2.2. alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereken túl a teljesítésbe bevont, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező útépítési szakembernek a végzettség megszerzését követően közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)
VAGY
2.2. A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az M/2.1.-M/2.2. alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereken túl a teljesítésbe bevont, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező vízgazdálkodási szakembernek a végzettség megszerzését követően vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)
VAGY
2.3. A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az M/2.1.-M/2.2. alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereken túl a teljesítésbe bevont, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-M (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező mélyépítési szakembernek a végzettség megszerzését követően mélyépítési kivitelezések során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) - súlyszám: 15
3. Vállalt többlet jótállás (min. 0, max. 12 hónap) - súlyszám: 15
Ajánlatkérő az adott verseny újranyitási eljárás során az árazatlan költségvetésben szereplő tételek és azok mennyisége alapján, a beszerzés tárgyára (tervek) és mennyiségére tekintettel adott verseny újranyitási eljárás teljesítése szempontjából a legnagyobb minőségi többletet jelentő szakmai területen szakértelemmel rendelkező, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember közútépítési projektek kivitelezése / vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak kivitelezése / mélyépítési kivitelezések során megszerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatát kívánja ajánlatkérő értékelni a 2.1.-2.3. értékelési szempontok egyikét a 2. értékelési szempontként előírva!
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.
Az értékelés módszere az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.
Az értékelés módszere a 2.-3. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.
(Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül.)
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.
A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaság,aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).
A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében,míg azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás.Ha van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bek.-re.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek.-re.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
SZ/1.
Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.) Kr. 21. § (1) bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)v.egyéb igazolást, v.nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani,figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5)bek.is.
SZ/2.
Kbt.65.§(1)bek.c)pontja és 322/2015.Kr.8.§(1)bek.alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódótervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét,ill.a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásokban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód-a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban!
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015.(X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015.(X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015.(X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1.
Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015.(X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közút és/vagy mélyépítési és/vagy víziközmű és/vagy egyéb vízépítési munkák kivitelezése és/vagy tervezése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló
nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a működésének megkezdését követő időszak közbeszerzés tárgya (közút és/vagy mélyépítési és/vagy víziközmű és/vagy egyéb vízépítési munkák kivitelezése és/vagy tervezése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ha az ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást
kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)
“P/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés...”
P/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közút és/vagy mélyépítési és/vagy víziközmű és/vagy egyéb vízépítési munkák kivitelezése és/vagy tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 300 000 000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021 (VI.28.) ITM rendelet 8 §-a szerinti fogalmakat érti.
Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel közút kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti. Közút építésébe nem tartozik bele szennyvízvezeték és/vagy ivóvízvezeték és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt úthelyreállítás.
Ajánlatkérő mélyépítés alatt a talajszint alatt végzendő építési munkálatok összességét érti.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.1) pont folytatása:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ/1.
Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
SZ/2.
Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel a Magyar Építész Kamara v.a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben,ill.nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel,v.a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A Kbt. 65. § (9) bek.-re tekintettel a SZ/1-2. alkalmassági követelmények igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1.
Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző nyolc év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolásban meg kell adni:
- szerződést kötő másik fél (név,székhely),
- építési beruházás tárgya és mennyisége,
- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye
- a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (2a) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc (8) éven belül befejezett, de legfeljebb tizenegy (11) éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlansága miatt a ref. igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.
M/2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével benyújtandó nyilatkozat)
- végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumok,
- szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év, hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint amennyiben azzal rendelkezik, a jogosultság kamarai számának és a jogosultság első megszerzési idejének (év, hónap, nap pontosságal)) feltüntetése.
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább azt, hogy melyik szakembert az ajánlati felhívás melyik pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni, valamint azt, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra a szerződés teljesítése során.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M/2.1.-M/2.3. alkalmassági előírások kapcsán a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint már az ajánlatok (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az Ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis azokat már az ajánlat részeként be kell nyújtani!
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben az ajánlattétel időpontjában az M/2.1.-M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember ajánlattevővel nem áll a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyban, úgy bemutatása csak abban az esetben fogadható el az adott alkalmassági követelmény igazolására, amennyiben a szakember (vagy adott esetben a szakemberrel munkaviszonyban álló szervezet) a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően alkalmasság igazolásában részt vevő személyként (szervezetként) kerül bevonásra az eljárásban a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M/1.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 11 éven belül...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
M/1.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával/referenciákkal:
M/1.1.
összesen legalább 850 méter hosszúságú közút építésére vonatkozó referenciával.
M/1.2.
összesen legalább 1100 méter hosszúságú, zárt gravitációs gerincvezeték és/vagy zárt gerinc nyomóvezeték építésére vonatkozó referenciával.
Az M/1.1. és az M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő legfeljebb 2-2 db. szerződéssel igazolhatja.
Ajánlatkérő közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021 (VI.28.) ITM rendelet 8 §-a szerinti fogalmakat érti.
Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel közút kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti. Közút építésébe nem tartozik bele szennyvízvezeték és/vagy ivóvízvezeték és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt úthelyreállítás.
Ajánlatkérő építés és/vagy építési munka alatt - amennyiben az adott alkalmassági követelmény kapcsán értelmezhető - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §. 36. pontjában meghatározott fogalmakat érti.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik
M/2.1.
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M/2.2.
legalább 1 fő minőségirányítási vezető szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap közútépítési és/vagy mélyépítési és/vagy víziközmű építési projektek építése során szerzett minőségirányítási vezetői szakmai tapasztalattal.
"Minőségirányítási vezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott építési-kivitelezési projekt minőségirányítását vezetőként ellátja, a kivitelező által működtetett minőségbiztosítási módszerek alkalmazását adott projekt kapcsán vezetőként irányítja.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett.
Előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűségét ajánlattevőnek az ajánlatban igazolnia kell.
Ajánlatkérő közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021 (VI.28.) ITM rendelet 8 §-a szerinti fogalmakat érti. Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel közút kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti. Közút építésébe nem tartozik bele szennyvízvezeték és/vagy ivóvízvezeték és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt úthelyreállítás.
Ajánlatkérő építés és/vagy építési munka alatt - amennyiben az adott projekt kapcsán értelmezhető - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2 § 36. pontjában meghatározott fogalmakat érti.
Ajánlatkérő mélyépítés alatt a talajszint alatt végzendő építési munkálatok összességét érti.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint:
- késedelmi kötbér: mértéke a versenyújranyitási eljárás...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint:
- késedelmi kötbér: mértéke a versenyújranyitási eljárás során kerül meghatározásra azzal, hogy annak mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként nem haladhatja meg az egyedi szerződés nettó vállalkozói díjának 0,5%-át, a kötbérmaximum pedig nem haladhatja meg az egyedi szerződés nettó vállalkozói díjának 20%-át.
- meghiúsulási kötbér: mértéke a versenyújranyitás során kerül meghatározásra azzal, hogy nem haladhatja meg az egyedi szerződés nettó vállalkozói díjának 30%-át. Keretmegállapodás meghiúsulása esetén a kötbér mértéke nettó 50 millió Ft.
- teljesítési és jótállási biztosíték;
- előleg-visszafizetési biztosíték.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jótállás kötelező időtartama 36 hónap azzal, hogy a vállalt jótállási idő a verseny újranyitási eljárások során értékelési részszempontot képez.
Finanszírozási feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Tartalékkeret kikötésére a verseny újranyitási eljárások során sor kerülhet.
A támogatás intenzitása uniós forrás esetén tervezetten 100%.
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai forrásból biztosítja.
A finanszírozás formája a verseny újranyitási eljárások során kötött szerződések esetén: szállítói finanszírozás vagy utófinanszírozás
Előleg:
- hazai vagy uniós utófinanszírozás esetén: a verseny újranyitási eljárások során kötött szerződések tekintetében a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint az egyedi szerződésben előírtak szerint;
- szállítói finanszírozás esetén: a verseny újranyitási eljárások során kötött szerződések tekintetében a Kbt. 135.§ (9) bekezdése és a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 262. §-a alapján biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét feltétel nélküli előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. A nyertes ajánlattevő az előleg visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előleg igénylésével egy időben köteles az irányító hatóság javára nyújtani. Részletesen az egyedi szerződésben.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Amennyiben a Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani hazai vagy uniós utófinanszírozás esetén ajánlatkérő javára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja és a 256/2021 (V.18.) Korm. rendelet 260. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, szállítói finanszírozás esetén az irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja és a 256/2021 (V.18.) Korm. rendelet 264. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: Kbt.135. § (1), (4)-(6), (11) bekezdés, Ptk.6:130. § (1)-(2), 6:155. §, 2007.évi CXXVII. tv. Vállalkozói díj kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, ill. a Kbt. 135. § (1),(3) és (5)-(6) bekezdés, a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(6) bekezdése és a 32/A. § alapján kerül sor átutalással.
Az egyedi szerződések alapján történő számla kifizetések részletes rendje a verseny újranyitási eljárások során kerül ismertetésre.
A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott keretmegállapodás tervezete tartalmazza.
Többet mutasson A szerződés teljesítéséért felelős személyzetre vonatkozó információk
Kötelezettség a szerződés teljesítésére kijelölt személyzet nevének és szakmai képesítésének feltüntetésére
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Keretmegállapodás több üzemeltetővel
Leírás
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális száma: 4
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2023-10-18
14:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2023-10-18
16:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): https://ekr.gov.hu/
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5)...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Kiegészítő információk Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
További információk
“1) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus...”
1) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével bonyolítja le. AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. Kr. 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az AK előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (KD) ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat letölteni.
2) Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
3) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. AT a 424/2017. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
4) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű gazdasági szereplő esetén az ennek megfeleltethető dokumentum (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;
3. AT-nek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési eljárás folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére, a teljesítésre, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
7) AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. AK a hiánypótlás vonatkozásában felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8) Ajánlattevőnek a teljesítés - a projekt - helyszínére (kockázatviselés helyszíne) összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, azonban ajánlatkérő az összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítás mértékét a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi szerződések értékének megfelelően a versenyújranyitás során határozza meg annak figyelembe vételével, hogy a felelősségbiztosítás mértéke nem haladhatja meg az 500 000 000- Ft/év és 250 000 000- Ft/káresemény mértéket.
Ajánlattevőnek építészeti és műszaki tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, azonban ajánlatkérő az építészeti és műszaki tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás mértékét a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi szerződések értékének megfelelően a versenyújranyitás során határozza meg annak figyelembe vételével, hogy a felelősségbiztosítás mértéke nem haladhatja meg a 20 000 000- Ft/év és 10 000 000- Ft/káresemény mértéket.
9) AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
10) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
11) AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.
12) AK ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke 10 000 000,- Ft.Teljesíthető a Közbeszerzési Dokumentumokban megadottak szerint. Igazolás:befizetést/átutalást igazoló dok.(AK OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 sz. számlájára); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a KD tartalmazza.
13) AK a Kbt. 105. § (4) bekezdés alapján előírja, hogy a verseny újranyitási eljárások során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
14) AK az Ajánlattevő által beárazott és cégszerűen aláírt mintaköltségvetést (Felolvasólap A melléklete) szakmai ajánlatnak tekinti. A beárazott mintaköltségvetést excel file (.xls v. .xlsx) formátumban is csatolni kell az ajánlat részeként.
Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló, cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat (Felolvasólap B melléklete) kapcsán felhívja Ajánlattevők figyelmét, miszerint az ajánlat részeként a Felolvasólap B mellékletének be nem nyújtása, illetve olyan tartalommal való benyújtása, mely nem alkalmas arra, hogy a Felolvasólapon tett megajánlást (hónap) az adott megajánláshoz tartozó szakemberrel kétséget kizáróan össze tudja rendelni - hiányzik a szakember neve - a Kbt. 71. § (8) bekezdése a) pontja
Folytatás a VI.4.3) pontban!
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. § (3) - (9) bekezdés szerint.
VI.3) További információk pont folytatása:
szerinti hiánypótlási korlátokba ütközik - ezen hiányosság hiánypótlása a...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
Kbt. 148. § (3) - (9) bekezdés szerint.
VI.3) További információk pont folytatása:
szerinti hiánypótlási korlátokba ütközik - ezen hiányosság hiánypótlása a Kbt. 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével járna - és hiánypótlás kibocsátása nélkül az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
15) AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
16) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17) Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
18) AK az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
19) A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakembernek legkésőbb az egyedi szerződéskötés(ek) időpontjában, illetve az egyedi szerződés(ek) teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a felhívás megjelölt pontjában előírt, a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői kamarai jogosultsággal. Amennyiben nyertes ajánlattevő az egyedi szerződéskötés(ek) időpontjában nem rendelkezik az előírt jogosultsággal rendelkező szakemberrel, abban az esetben az az egyedi szerződéskötéstől való visszalépést jelenti.
20) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a tárgyi közbeszerzési eljárás tárgya olyan összetett beszerzési igénynek minősül, amely tekintetében a megkötendő egyedi szerződések időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítása gazdasági és műszaki szempontból is elengedhetetlenül szükséges, a beszerzési igény felosztása a gazdasági és műszaki észszerűség ellen hatna.
A konkrétan megvalósuló kivitelezési tevékenységek előzetes ismeretének hiányában továbbá a beszerzési igény sem a teljesítés helyét, sem a tevékenység műszaki tartalmát tekintve nem osztható fel.
21) Ajánlattevő ajánlata részeként köteles benyújtani cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
22) Amennyiben adott versenyújranyitás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, úgy az Ajánlattevő a versenyújranyitási eljárás során tett ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására.
23) FAKSZ: Juhász Dániel-lajstromszám: 01032 és dr. Kiss Balázs-lajstromszám: 01037
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2023/S 171-536759 (2023-09-01)
További információk (2023-10-17)
Kiegészítő információk Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2023/S 171-536759
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2023-10-18 📅
Idő: 14:00
Új érték
Dátum: 2023-11-03 📅
Idő: 14:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2023-10-18 📅
Idő: 16:00
Új érték
Dátum: 2023-11-03 📅
Idő: 16:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő az Ajánlati felhívással módosítja a Közbeszerzési Dokumentumok I. és II. kötetét is.”
Forrás: OJS 2023/S 203-637013 (2023-10-17)