Keretmegállapodás útépítés, közvilágítás

Rövid leírás

Keretmegállapodás Ajánlatkérő közigazgatási területén található, az Ajánlatkérő tulajdonában, fenntartásában, kezelésében lévő különféle terek, parkok utak, közvilágítási hálózat, útvíztelenítési hálózat építési (földutak szilárd burkolattal történő ellátása, új utak, kerékpárutak és - körforgalmi csomópontok építése, közvilágítás és útvíztelenítés kiépítése) és felújítási (meglévő szilárdburkolatú utak, járdák kopórétegének, úttartozékainak, vízlevezetésének, közvilágításának felújítása), karbantartási munkáinak (útburkolatok kátyúzás jellegű javítása, úttartozékok szükségszerű javítása és/vagy cseréje, útvíztelenítő hálózat javítása) ellátása, útépítési és kiegészítő (csapadékvízkezelés, közvilágítás, forgalomtechnika, növényvédelmi és növénytelepítési, stb.) tervezési és engedélyeztetési szolgáltatások biztosításával együtt.
A tervezés során figyelembe kell venni Göd Város Önkormányzatának 320/2020. (IX. 30.) Ök. határozatában elfogadott útépítési standardját, a településrendezési eszközöket (helyi építési szabályzat, szerkezeti terv, településképi rendelet), valamint vonatkozó jogszabályok és útügyi műszaki előírások alapján kell megtervezni. A terven geodéziai pontossággal, a 10cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák esetében egymásra merőleges tengelyeken elhelyezkedő 4db mérési ponttal fel kell tüntetni a meglévő fákat. A tervezési területen álló, vagy a tervezési területet gyökér- és lombkoronaszinten érintő fákra MSZ 12042:2019 szabvány alapján favédelmi, kivágás esetén fakivágási és fapótlási tervet kell készíteni, melynek jóváhagyásához főkertészi ellenjegyzés szükséges. A fákat érintő tervezési feladat részét képezheti a faértékszámítás is. A konkrét tervezési program egyedi szerződéskötés előtt előzetes egyeztetésen lesz meghatározva.
A keretmegállapodás szerint az elvégzendő munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan, kiterjed közterületi utak, járdák, különféle közművek, vízelvezetők és különféle alépítményi munkák (pályaszerkezeti, elektromos és távközlési), épületcsatlakozási megoldások, illetve ezek bármilyen kombinációjával történő építési, felújítási és kapcsolódó munkáinak ellátására.
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása során meglévő épített környezetben belterületi utak teljes pályaszerkezeti rétegrenddel történő építése, valamint 1 számjegyű közúton kivitelezett körforgalmú csomópont építése, útfelújítási munkák körében pedig belterületi utak felújítása, valamint főúti csomópont átépítése valósul meg várhatóan. A keretmegállapodás szerint az elvégzendő munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan, kiterjed közterületi utak, járdák, különféle közművek, vízelvezetők és különféle alépítményi munkák (pályaszerkezeti, elektromos és távközlési), épületcsatlakozási megoldások, illetve ezek bármilyen kombinációjával történő építési, felújítási és kapcsolódó munkáinak ellátására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a feladat ellátása során a városi forgalom és a lakossági szolgáltatás fenntartását a kivitelezés során biztosítani kell. Ajánlattevő köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben szükséges forgalomkorlátozás, forgalomelterelés, útlezárás engedélyeztetéséről és költségeinek viseléséről, a geodéziai kitűzésekről, bemérésekről, laboratóriumi vizsgálatokról és azok költségeinek viseléséről.
A keretmegállapodás a pénzügyi forrás vonatkozásában nem determinált, a keretmegállapodás időtartama alatt megkötött egyedi szerződések ellenértékének fedezete ennek megfelelően, a jövőbeni beruházási döntésektől függően az ajánlatkérő felügyeletébe kerülő építési beruházások megvalósításával összefüggő forrás lehet.

A beszerzés leírása

A teljesítés fő helyszíne: Göd Város közigazgatási területe
A keretmegállapodás időtartama alatt egyidejűleg évi mintegy 10 db egyedi szerződés megkötése várható, a település fejlesztési céljait jelentő tervek közül terek, parkok, utak és járdaszakaszok kiépítése, csapadékvízelvezető hálózat bővítés, meglévő hálózati elemek összekötése, kerékpáros infrastruktúra bővítése, gyalogos-kerékpáros közös használatú konfliktusos területek szétválasztása, meglévő hálózati elemek, átkelési helyek bővítése előreláthatólag egyidejűleg legfeljebb a következő mennyiségek mértékéig:
# 15 000 m2 szilárdburkolattal nem rendelkező, jellemzően közművesített lakóutcák (kiépített szennyvízelvezetés, vízhálózat, telekommunikációs hálózatok, vezetékes fölgázellátás) szilárdburkolattal (aszfalt kopóréteg) történő kiépítése,
# 5000 m különféle típusú előregyártott beton útszegély,
# 1 darab meglévő közúti csomópont gyalogos és kerékpáros barát közúti körforgalmú csomóponttá történő átalakítása
# 3000 m2 elemes térkőburkolat építése (járda és/vagy kerékpárút és/vagy parkoló)
# 1500 m burkolt árok építése, melyből legalább 150 m közúti terhelhetőségű lefedéssel
# 1500 m zárt csapadékcsatorna építése, melyből várhatan 750 m DN 800 méret feletti
# 2 db olajelválasztó műtárgy építése
# 2 db legalább 15 m3-es záportározó és/vagy szikkasztó műtárgy építése
A keretmegállapodás időtartama alatt évi mintegy 2000 db, a városüzemeltetési feladatokkal összefüggő karbantartási, állapot megőrzési, javítási feladatok elvégzésére szóló egyedi, akár több feladat elvégzésére vonatkozó megrendelés kerül kiadásra, aminek az elszámolása tételes felmérés alapján történik.
Ezen feladatcsoporton belül egyidejűleg (egy naptári éven belül) várható megrendelések alapján teljesítendő mennyiségek tervezetten a következők:
# 3000 db 50 m2 alatti aszfaltfelületű kátyúzás
# 150 db 100 m2 alatti elemes kötőanyag nélküli ágyazatú térburkolat javítása,
# 300 db beavatkozási helyszínen (egymással folytonosan nem összefüggő szakaszok) csapadékvízelvezető rendszer és/vagy szikkasztóárok karbantartási, javítási, profilozási és/vagy tisztítási feladat
# 500 kg lakatos szerkezetek (folyóka rácsok, gyalogos és/vagy kerékpáros korlátok, egyéb rácsok, kerítések, stb. javítása és/vagy cseréje és/vagy festése és/vagy valamely elemének pótlása
# 100 db hulladékgyűjtő és/vagy kutyaürülék-gyűjtő és/vagy közlekedési oszlop és/vagy poller és ezeket körülvevő mintegy 0,5 m2 burkolat javítása
Útfelület javítási munkák esetében a minimum elszámolási egység 0,25 m2.
Téli időszakban, mely alatt Megrendelő a november 15. - március 15. között időszakot érti, Vállalkozónak lehetősége van megfelelő időjárási körülmények esetében munkavégzésre, azonban csak előzetesen Megrendelővel egyeztetve, és annak jóváhagyásával végezheti. +5 fok alatt csak előkészítő munkák végezhetőek. Ezek alá tartoznak a bontások, kitűzések, geodéziai felmérések, illetve minden olyan munkarész, melyekre a műszaki ellenőr munkakezdési engedélyt ad.
Minden egyes beárazott tétel egységára indexálásra kerül a KSH által publikált, az „Építményfajták termelőiár-indexeinek (211 számú) utak építményalcsoportra” vonatkozó éves árindexe szerint az árindex publikálását követő 15 naptári napon belül. Az indexálást követő közvetlen megrendelések és írásbeli konzultációk vonatkozásában már az indexált egységár alkalmazandó. Az első indexálásra 2025. évben kerülhet sor.
A beépített anyagok, valamint az elvégzett kivitelezési munkálatok jótállása tekintetében Vállalkozó a hatályos magyar jogszabályok és szabványok szerinti jótállást vállal. A jótállás kezdete az egyes munkákra vonatkozóan ezek műszaki átadás-átvételének sikeres lezárását követő első nap. A jótállási idő vége közvetlen megrendelés esetében az egyes építési munkák sikeres műszaki átadás-átvételének lezárásától számított 12 hónap, egyedi szerződés esetében 36 hónap.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattétel feltétele 10 millió Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt. 54. § (2) szerint. Átutalással való teljesítés esetén számlaszám: CIB Bank Zrt. 10700323-42056506-51100005, közlemény: EKR001650132023, ajánlati biztosíték. Az ajánlatban be kell nyújtani az igazolást a rendelkezésére bocsátásról. Az EKR rendszer által biztosított elektronikus űrlapon ajánlattevőnek meg kell adnia, hogy az ajánlati biztosítékot milyen formában bocsátja az ajánlatkérő rendelkezésére. Az űrlap kitöltése nem minősül rendelkezésre bocsátásnak. Átutalás esetén a rendelkezésre bocsátás igazolása az utalást követően a tranzakció lekérdezésének bármely formája (pl. képernyőkép, excel, pdf., bankszámlakivonat, banki nyilatkozat), az igazolásból megállapíthatónak kell lennie az utaló félnek, a kedvezményezettnek, az összegnek és a végrehajtott utalás dátumának. Az átutalással nyújtott ajánlati biztosíték abban az esetben minősül határidőben beérkezettnek, amennyiben az ajánlatkérő számláján az ajánlattételi határidő lejártáig jóváírásra kerül, az utalás indítása nem fogadható el érvényesen.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított Kbt. 54. § (2) bekezdése szerinti iratnak meg kell felelnie a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése és a 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés f)-h) pontjaiban - a teljes bizonyító erejű magánokiratokkal szemben - támasztott követelményeknek. A pénzügyi intézmény (vagy biztosító) által vállalt garanciát (vagy kezességvállalást, vagy a biztosítási kötelezvényt) teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati formában kell az ajánlatban benyújtani, az EKR rendszerbe feltölteni. Amennyiben az ajánlati biztosíték (kivéve átutalás) nem felel meg elektronikus okirat követelményének, úgy az ajánlat érvénytelen. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti eseteit egzakt módon tartalmaznia kell. Ajánlati biztosíték: Kbt. 54. § és 41/A. § (1) szerint. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet ajánlati biztosítékot nem nyújthat ajánlattevő helyett.

A megújítások leírása

Megrendelő a keretmegállapodás hatálya alatt - a keretmegállapodás lejártát megelőzően legalább 30 nappal egyoldalú nyilatkozattal - jogosult a keretmegállapodás hatályát 2 alkalommal, legfeljebb további 12-12 hónappal meghosszabbítani alkalmanként a keretösszeg 30%-át meg nem haladó mértékű növelésével (opcionális lehetőség).

A lehetőségek leírása

Amennyiben Megrendelő él a keretmegállapodás időtartamának meghosszabbításával, úgy jogosult alkalmanként a keretösszeg 30%-át meg nem haladó mértékű növelést (opcionális lehetőség) végrehajtani hosszabbításonként.
Az opció lehívása esetén ajánlatkérőnek a keretmegállapodás alapján legfeljebb az adott évben az érvényesített opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig van lehetősége a II.2.4 pont szerinti tevékenység elvégezésére megrendelést/konzultációra vonatkozó felhívást kibocsátani.
A beruházás részeként megrendelhető elemek adatait a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, az opció lehívásának szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.

További információk

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont, valamennyi értékelési részszempont esetében. 1. és 2. értékelési részszempont: fordított arányosítás.
„Ár” szempont alatt a kiadott „útfenntartás költségvetés” táblázat valamennyi vonatkozó cellájában adott megajánlások összegét (nettó HUF) vonja értékelés alá az ajánlatkérő.
Nyertes ajánlattevőnek egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényt is ki kell tudnia elégítenie, így a párhuzamos munkavégzés, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a kivitelezési munkák összehangolása, több egyedi szerződés egyidejű lebonyolítása is elvárás.
A keretmegállapodásban részes ajánlattevőt ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. Ezért, ha a Vállalkozó a keretmegállapodás időtartama alatt nem vállalja (nem tesz ajánlatot) az adott egyedi szerződések megvalósítását, a Megrendelő jogosult vele szemben a keretmegállapodást felmondani, és teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbérre igényt tartani.
Ajánlatkérő elvárása, hogy a nyertes ajánlattevő a keretmegállapodás aláírásának időpontjára rendelkezzen Göd Város közigazgatási területén belül, vagy annak 20 km-es körzetében konténerek, eszközök, anyagok, gépek ideiglenes tárolására szolgáló, legalább 1000 m2 területű telephellyel.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges a fentieknek megfelelő telephelyéről vagy annak létesítését nyilatkozatban kell vállalnia nyertessége esetére. Ajánlatkérő az általa előírt telephely meglétének hiányát a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevő) rendelkezzen az alábbi útépítésre és útkarbantartásra kiterjedő tanúsítványokkal:
# ISO 9001
# ISO 14001
# ISO 45001
Az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű információ biztonsági / munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási / munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az előírtakkal. Az egyes feltételnek való megfelelést az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén az egyik ajánlattevőnek, kell megfelelően igazolni.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor nem rendelkezik a fentebb előírtakra vonatkozó igazolással, azt az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint jár el.
Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés pillanatától rendelkeznie kell a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint a közbeszerzés tárgya szerinti teljes tevékenységi körre kiterjedő, legalább 1 milliárd Ft/év és legalább 200 millió Ft/káreseményenkénti mértékű vagyoni kárértékre vonatkozó, összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítással (C.A.R.) a Keretmegállapodás alapján elvégzendő építőipari munkákra. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra, továbbá a Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre. Ennek hiányát az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.
Az eljárásban történő részvétel során ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet alapítását; nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében nem hozhatnak létre gazdálkodó szervezetet.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
- az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet.
Ajánlatkérő nem köteles a beszerzéseit a keretmegállapodás alapján megvalósítani, ugyanakkor a jövőbeni beruházási döntésektől és a források rendelkezésre állásától függően, a keretmegállapodás szerinti keretösszeget az ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartamának lejárta előtt is teljes egészében kimerítheti. Erre is figyelemmel az ajánlatkérő egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek, így az párhuzamosan több ajánlat kidolgozására, illetőleg több egyedi szerződés, vagy közvetlen megrendelés egyidejű teljesítésére is kötelezhető, összehangolt munkavégzés, és adott esetben, rövid kivitelezési határidők mellett.
A keretmegállapodás alapján kötött egyedi vállalkozási szerződések, vagy közvetlen megrendelések teljesítése kapcsán az építés alatt a közmű üzemeltetők esetenkénti szakfelügyeleti díjai, továbbá a munka és vagyonvédelemmel, valamint a forgalomkorlátozással kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik.
A konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések, megrendelések műszaki tartalma, értéke, üteme, valamint az 1 időben teljesített nagyságrendje a beszerzési igény felmerülésétől függ, előzetesen pontosan nem meghatározható.
A Vállalkozó a feladatok teljesítése érdekében, adott esetben, különösen, de nem kizárólagosan az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás estén, intézkedési késedelem nélküli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzésre is köteles, az azonnali - beavatkozást igénylő hibaelhárítás estén a szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai és a rendkívüli munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el.
A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról értelmében az eljárásban nem lehet ajánlattevő
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el;
ideértve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik.
Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1.§(1) és 3.§(1) vagy (2)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§- ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §).
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) szerinti tilalom személyi hatálya saját magára, valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.
A bírálati szakasz során, ha ajánlatkérő megállapítja az ajánlatban benyújtott nyilatkozat alapján, hogy ajánlattevő a tilalom hatálya alá tartozik, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani. Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatot nem, vagy hiányos tartalommal nyújtja be, ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás keretében köteles felhívni ajánlattevőt a hiányosságok orvoslására, amennyiben ez sikertelen, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára alapozva érvénytelenné nyilvánítani. Ha az ajánlattevő által az eljárásban már bejelentett, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezettel összefüggésben kerül megállapításra a tilalom személyi hatálya alá tartozás, ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás keretében hívhatja fel az ajánlattevőt az érintett szervezet, személy cseréjére, a hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése pedig az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
Utólagos igazolás: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevő köteles a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 8. §, 10. §, 12. §-16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1. § (7) bekezdése szerint történik. Ajánlatkérő a Kbt. 64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 41/A. §, 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1. § (8), 3. § (3)-(6) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni.
Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67. § (4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD.
Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga, valamint a konzorciumi tagok vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése szerinti meghatalmazás.
SZ.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján AK előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Ajánlatkérő a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Az alkalmasság ellenőrzése, igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bek. alapján történik.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok és az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, továbbá az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9) (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M1)-M4) Ajánlattevőnek(AT) az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X.30.)Kr. 1.§(1)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy AT az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69.§(4)bek. szerinti felhívására AT, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65.§(6),(7),(9),(11) és (12)bek. és a Kbt. 67.§(3)bek.eiben foglaltak.
Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
M1) A 321/2015.(X.30.) Kr. 21.§(2)bek.nek a) pontja és (2a)bek. a) pontja alapján az AT csatolja a felhívás(AF) feladását megelőző 5 évben befejezett, de 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015.(X.30.) Kr. 22.§(3)bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább: a szerződést kötő másik fél nevét és címét (székhelyét), az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdés és befejezés év, hónap, nap pontossággal), a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági igazolására a Kbt.69.§(11) bek.e, 321/2015.(X.30.) Kr. 22.§(4),(5) bek.ei is alkalmazandók.
M2) AT a 321/2015.(X.30.) Kr. 21.§(2)bek. b) pontja alapján mutassa be azt a szakembert (szervezetet) megnevezésével, képzettségével, szakmai tapasztalatának ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Az ATnek nyilatkoznia kell a bevonásra kerülő szakember tekintetében legalább az alábbi tartalommal: mely követelmény tekintetében kerül bemutatásra a szakember, szakember neve, képzettsége, illetve végzettsége, a megjelölt szakember jogviszonya. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Csatolni kell a szakember képzettségét, végzettségét igazoló okirat másolati példányát.
Amennyiben a AF III.1.3) M2) pontja szerinti szakember még nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt jogosultsággal, úgy csatolni kell a szakember névjegyzékbe vételéhez szükséges szakmai gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget, illetve képzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év, hónap) - térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzottbetűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a M2) pontban meghatározott releváns tapasztalatokat. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Pl. 2018.02. - 2018.05. = 4 hónap. (1.a. sz melléklet)
Amennyiben a AF III.1.3) M2) pontja szerinti szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal vagy egyenértékű jogosultsággal, a végzettséget, illetve képzettséget igazoló okirat másolatát nem kell benyújtani az alkalmasság igazolása tekintetében. Azonban csatolni kell a szakember jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számáról. Továbbá a szakembernek nyilatkoznia kell a jogosultság megszerzésének (első) idejéről.
Amennyiben a szakember rendelkezik az M2) pont szerint meghatározott vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy alkalmasság körében ajánlatkérő a jogosultság megszerzésének (első) időpontjától veszi figyelembe a legalább 36 hónap szakmai tapasztalatot. Amennyiben a szakember az M2) pont szerinti (egyenértékű) jogosultság megszerzését megelőzően is rendelkezett a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet által meghatározott, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, úgy ajánlatkérő elfogadja a jogosultság megszerzését megelőző szakmai tapasztalatokat is. Ebben az esetben egyértelműen el kell különíteni az önéletrajzban a jogosultság megszerzéséhez szükséges és az afeletti szakmai tapasztalatokat. Az 1.b. sz mellékletet kizárólag abban az esetben kell az ajánlatban benyújtani, amennyiben az adott szakember már rendelkezik az előírt jogosultággal az ajánlattétel időpontjában és a jogosultság megszerzését megelőző szakmai tapasztalati kíván bemutatni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az időben párhuzamosan végzett tevékenység vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
M3) ATnek csatolni kell a 321/2015.(X.30.) Kr. 21.§(2)bek. g) pontja alapján az előző három évre (2022., 2021., 2020.) vonatkozó, az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást.
M4) ATnek csatolnia kell a 321/2015.(X.30.) Kr. 21.§(2)bek. h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések leírását az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges tartalommal. A leírás tartalmazza az eszközök, illetve a műszaki felszereltség műszaki adatainak bemutatását, igazolását (pl. forgalmi engedély, műszaki specifikáció (bármilyen gyártó/forgalmazó által kibocsátott, vagy nyilvános internetes adatbázisból elérhető terméklap, vagy termék ismertető, amelyből az alkalmassági feltételben szereplő előírásnak való megfelelés megállapítható), az eszköz, berendezés elnevezését, típusát és darabszámát.
Rendelkezésre állás igazolása: rendelkezési jogosultságot igazoló okirat másolati példánya (eszköznyilvántartó lap, lízing vagy előszerződés stb. másolati példánya).

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M1.1) Alkalmatlan az ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet, ha nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 2a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt városi körülmények között, belterületen végzett legalább 10 000 m2 kivitelezett földút szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Referencia alatt ajánlatkérő a szerződést és az egyedi megrendelést is érti.
„Városi körülmények között”-inek tekinti ajánlatkérő azokat a munkaterületeket, melyek legalább 10 000 fő lakosú településen találhatóak, jogállási besorolástól függetlenül.
Ajánlatkérő „földút szilárd burkolattal történő ellátása” alatt meglévő, szilárd burkolattal nem rendelkező utak teljes pályaszerkezettel, azon belül legalább 2 rtg. aszfaltburkolattal történő ellátását érti.
Az M1.1) pont vonatkozásában a gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeket legfeljebb 3 db referenciából igazolhatják. Egy referencián belül nem szükséges valamennyi tevékenységnek szerepelnie.
A belterületi kivitelezéseknél a meglévő beépítésekkel oszlopok, kapuk, aknák és közművekkel (melyek helye az e-közmű alapján csak tájékoztató jellegű) olyan többletfeladatok adódnak, ami egy külterületi szakasznál nem várható. Emellett a forgalomtechnika és a gyalogosok számára a biztonságos közlekedés biztosítása is más felkészültséget, magasabb szakmai színvonalat igényel, ezért került előírásra az erre vonatkozó referencia megléte.
M1.2) Alkalmatlan az ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet, ha nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 2a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel városi körülmények között, belterületen legalább 1000 m burkolt árok építésére vonatkozó referenciával/referenciákkal, melyből legalább 100 m közúti terhelhetőségű lefedési feladat volt.
Az M1.2) pont vonatkozásában a gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeket legfeljebb 3 db referenciából igazolhatják.
M1.3) Alkalmatlan az ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet, ha nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 2a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt városi körülmények között, belterületen legalább 200 db beavatkozási helyszínen (egymással folytonosan nem összefüggő szakaszok) csapadékvízelvezető rendszer és/vagy szikkasztóárok karbantartási, javítási, profilozási és/vagy tisztítási feladat ellátására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Az M1.3) pont vonatkozásában a gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeket legfeljebb 3 db referenciából igazolhatják.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet, ha nem rendelkezik legalább 1 fő útépítő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.1.) Korm.rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ezen jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) és legalább 36 hónap útépítés és/vagy útfelújítás területen szerzett építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet, ha a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján az előző három évben (2022., 2021., 2020.), az éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el a 10 főt.
M4) Alkalmatlan az ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítéshez rendelkezésre álló, üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú eszközzel, berendezéssel, illetőleg műszaki felszereltséggel:
# minimum 1db aszfalt thermo konténerrel.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M1) - M4) pontja szerinti előírása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - a felhívás III.1.3) M1), M2), M4) pontjában előírt alkalmassági követelmény esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek és elegendő az is, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a III.1.3) M3) alkalmassági követelmény vonatkozásában elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel.

A szerződés teljesítésének feltételei

A késedelmi kötbér
- legfeljebb nettó 50 000 000,- Ft értékű közvetlen megrendelés vagy egyedi szerződés esetében a közvetlen megrendelésben vagy az egyedi szerződésben meghatározott általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 20%-a, mértéke pedig 1%/naptári nap
- legalább nettó 50 000 001,- Ft értéket meghaladó, de legfeljebb nettó 250 000 000,- Ft értékű közvetlen megrendelés vagy egyedi szerződés esetében a közvetlen megrendelésben vagy az egyedi szerződésben meghatározott általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 15%-a, mértéke pedig 0,5%/naptári nap
- legalább nettó 250 000 001,- Ft értéket meghaladó értékű közvetlen megrendelés vagy egyedi szerződés esetében a közvetlen megrendelésben vagy az egyedi szerződésben meghatározott általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 10%-a, mértéke pedig 0,2%/naptári nap.
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a hibásan teljesített munkarész nettó értékének 10%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért fizetni.
Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér az érintett közvetlen megrendelés vagy egyedi szerződés szerinti nettó Vállalkozói Díj 25%-a.
Amennyiben Vállalkozó a közvetlen megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül a munkát nem kezdi meg, vagy egyéb körülményekből arra lehet következtetni, hogy a határidőre történő teljesítés a Vállalkozó érdekkörében felmerült okok miatt veszélybe került és a Megrendelő írásbeli felszólítására sem történik intézkedés, Megrendelő a jövőre nézve egyoldalú nyilatkozattal jogosult a közvetlen megrendelés szerinti munkát azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben Vállalkozót a meghiúsulással érintett munkára (közvetlen megrendelésre) vonatkozó nettó Vállalkozói Díj 20 (húsz) %-a terheli teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér címén.
Amennyiben Megrendelő a Keretmegállapodást a XI. fejezet pontjai alapján a Vállalkozónak felróható okból felmondja vagy a Keretmegállapodás a Vállalkozónak felróható okból ellehetetlenül, úgy Vállalkozó teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér jogcímén köteles a keretösszegből (nettó 1 milliárd Ft) a már teljesített szolgáltatás levonását követően fennmaradó összesen nettó maradék keretösszeg 15 %-át kitevő teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért fizetni Megrendelő részére.
Teljesítési biztosíték (kizárólag egyedi szerződésben): az egyedi szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (Vállalkozói Díj) 5 %-ának megfelelő összeg. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezéséig kell érvényesnek lennie. A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában kell nyújtani.
Jólteljesítési biztosíték: az egyedi szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (Vállalkozói Díj) 5 %-ának megfelelő összeg. A biztosíték érvényességi ideje: a jótállás teljes időtartama (sikeres műszaki átadás-átvételtől kezdődően). A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában kell nyújtani.
Irányadók: Kbt.135.§ (1), (3), (5), (6), (7), (11) bekezdések, Kbt.136.§, Kbt. 27/A.§ és a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bekezdések, 2007. évi CXXVII. tv; 322/2015.(X.30.) Korm.rendelet 32. és 32/A.§, 2017. évi CL. tv; 2011. évi CXCV. tv
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: HUF.
A részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgya olyan összetett közbeszerzési igény, amely az egyedi szerződések időbeli-, térbeli-, műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását igényli. A kivitelezéssel érintett terület magas beépítettségi szintje,a teljesítések szakszerű és organizáció szempontjából optimális megvalósítása indokolja, hogy egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő végezze. A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok -jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján -szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. Több vállalkozó egyidőben történő teljesítése esetén a vállalkozók részére önálló munkaterület a munkaterület megosztásával az esetek döntő többségében nem biztosítható, ill. ajánlatkérő részéről a különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása jelentős többletfeladattal és többletkiadással járna.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) igénybevételével folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatkérő általi közvetlen megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerülhet sor. Az egyes konzultációk értékelési szempontjai megegyeznek a jelen felhívás szerinti értékelési szempontokkal.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell EKR űrlap kitöltésével Felolvasólapot a Kbt.68.§(4)szerinti információkat tartalmazva; ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(2) és a Kbt.67.§(4) szerint. Ajánlatkérő előírja a Kbt.66.§(6), Kbt. 65.§(7) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat esetén is). Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetést, szerkeszthető xls formátumban (szakmai ajánlat), valamint a CO táblát. Az árazatlan költségvetést és a CO táblát ajánlatkérő a További közbeszerzési dokumentumok között az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Az ajánlati ár alátámasztására az ajánlattevő által beárazott költségvetés szolgál, mely a keretmegállapodás mellékletét fogja képezni, és melyet ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a KD-ban foglaltak szerint.
Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan.
Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Ajánlatkérő a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.
Az eljárás során a kommunikáció a Kbt. 41/A. § és Kbt. 41/C. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
Irányadó idő: EKR szerint.
Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); eKr. 11. §(4).
FAKSZ: Kaffka Diána, lajtromszáma:00603.
Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak.
Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek az Útmutatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66. §(1)).
Lebonyolító szerv: IPPS Zrt., 1034 Budapest, Makovecz Imre utca 27., kozbeszerzes@ipps.hu
A szerződésre alkalmazni kell 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) - (2) bekezdését és a 29/A. §-át.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű́ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
Az 1. ért.részszempont esetében a teljesítés során a megnevezett aszfalt keverő telep és a kijelölt pontok távolságát, valamint a bemutatott szállítójármű környezetvédelmi besorolását vizsgálja Megrendelő pl. forgalmi alapján.
A kivitelezések során a munkaterület átadásnál a munkakezdés feletétele a műszaki ellenőr által jóváhagyott TU és MMT, melyben ezek feltüntetésre kerülnek. Amennyiben a munkakezdéssel a Vállalkozó késedelembe esik, mert a műszaki ellenőr nem tudja jóváhagyni a kezdést a megajánlásnak nem megfelelő teljesítés miatt, úgy Megrendelő késedelmi kötbért alkalmaz.
Keretmegállapodás megkötése történik annak érdekében, hogy ajánlatkérő az egyes beszerzési igényeit, amelyek folyamatosan, a keretmegállapodás hatálya alatt merülnek fel, ki tudja elégíteni. Több nyertes ajánlattevő esetén egy konkrét feladatra irányuló, több megállapodást érintő egyedi szerződés megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, az a megrendelő érdekeit veszélyeztetné, illetve indokolatlan koordinációs nehézségekkel járna. A jelen beszerzési igény vonatkozásában a több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötése azt jelentené, hogy az egymást követően, rövid idő alatt felmerülő utak, járdák, különféle közművek, vízelvezetők és különféle alépítményi munkák (pályaszerkezeti, elektromos és távközlési), épületcsatlakozási megoldások, illetve ezek bármilyen kombinációjával történő építési, felújítási és kapcsolódó munkáinak ellátását más-más vállalkozó láthatná el. Ajánlatkérő részére hátrányos, ha nem egy vállalkozó koordinálja és végzi el a feladatokat, hiszen a közmű, az útépítési és útjavítási feladatok, illetve egyéb építmények karbantartása, üzemeltetése egymással szorosan összefüggnek, a munkákat folyamatosan és összehangoltan kell végezni.