Keretmegállapodás útkarbantartás

Rövid leírás

Keretmegállapodás Győr Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú/kezelésű bel-, és külterületi közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak, és az utakhoz tartozó csapadékvíz elvezető létesítményeknek, illetve műtárgyaknak (áteresz, híd, aluljáró) és azok építménytartozékainak (lépcsők, rámpák, korlátok) folyamatos fenntartására, karbantartására, és felújítására, illetve átépítésére.

A beszerzés leírása

A teljesítés fő helyszíne: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe Az összes önkormányzati tulajdonú/kezelésű –– bel-, és külterületi közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak, és az utakhoz tartozó csapadékvíz elvezető létesítményeknek, illetve műtárgyaknak (áteresz, híd, aluljáró) és azok építménytartozékainak (lépcsők, rámpák, korlátok) folyamatos fenntartása, karbantartása, és felújítása, illetve átépítése. A keretmegállapodás alapján, a konkrét munkára vonatkozóan, közvetlenül, vagy – adott esetben – ajánlatkérő kezdeményezésére lefolytatásra kerülő konzultáció eredményeként, egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra. A keretmegállapodás alapján elvégzendő munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed közterületi utak, járdák, különféle közművek, vízelvezetők és különféle alépítményi munkák (pályaszerkezeti, elektromos és távközlési), épületcsatlakozási megoldások, közúti jelző és forgalomirányítási rendszerek, utcabútorok bármilyen kombinációjával történő fenntartási, karbantartási, felújítási és kapcsolódó munkáinak ellátására. A konkrét munkára vonatkozó egyedi megrendelések műszaki tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi megrendelések nagyságrendje a beszerzési igény felmerülésétől függ, előzetesen nem meghatározható. Azaz a keretmegállapodásos eljárás megindításakor a Keretmegállapodás időtartama alatt megvalósítandó építési beruházásokra vonatkozó további információk még nem állnak rendelkezésre. Az évente várhatóan megrendelésre kerülő munkák nagyságrendje összesen: 700 db megrendelés keretében, 650 eltérő teljesítési helyszínen. - Útfelület 2.000.000 m² (Útfelület: földút, murvázott út, felületi bevonatos út, szilárd burkolatú út: beton út és aszfaltozott út) - Kerékpárút: 3.500 m² - Járda: 30.000 m² - Műtárgy: 25 db - Csapadék csatorna: 5000 fm (Vízelvezető rendszer: földmedrű szikkasztóárok, a szikkasztómező, a szikkasztóblokk, a zsomp, a burkolt nyílt árok, a draincsöves vízelvezetés, a zárt rendszerű elvezetés) - Buszöböl: 15 db - Kátyúzás 60.000 m² Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Szerpentinit zúzott kő alkalmazása a teljesítés során minden formában tilos. Keretösszeg: nettó 2 milliárd HUF/év. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevő) rendelkezzen az alábbi tanúsítványokkal: ISO 9001 ISO 14001:2004 + Cor 1: 2009 ISO 45001 (munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer) ISO 50001:2011 (energiairányítási rendszer) Az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű információ biztonsági / munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási / munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az előírtakkal. Az egyes feltételnek való megfelelést az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén az egyik ajánlattevőnek, kell megfelelően igazolni. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor nem rendelkezik a fentebb előírtakra vonatkozó igazolással, azt az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint jár el. Ajánlatkérő elvárása, hogy a nyertes ajánlattevő a keretmegállapodás aláírásának időpontjára rendelkezzen Győr MJV közigazgatási területén belül, eszközök, anyagok gépek ideiglenes tárolására szolgáló telephellyel. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges a fentieknek megfelelő telephelyéről vagy annak létesítését nyilatkozatban kell vállalnia nyertessége esetére. Ajánlatkérő az általa előírt telephely meglétének hiányát a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el. A teljesítendő feladat ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírás tartalmazza.

További információk

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az 1. és 2. minőségi értékelési részszemponthoz tartozó szakember megnevezésével. Csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát az 1. és 2. minőségi értékelési részszemponthoz tartozó szakmai tapasztalat meglétéről olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az értékelési részszempontnak való megfelelés. A szakmai önéletrajz részletesen térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzottbetűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a releváns tapasztalatokat. A tapasztalat ismertetésnél meg kell adni a teljesítés idejét (év, hónap), a teljesítési helyszínt, a megrendelő nevét és az elvégzett feladat ismertetését. Az 1. és 2. minőségi értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Pl. 2018.2. - 2018.5. = 4 hónap. Az 1. és 2. minőségi értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlattevő kizárólag egy-egy szakembert nevezhet meg az 1. és 2. minőségi értékelési részszempont körében. Az 1. és 2. minőségi értékelési részszempontra különböző szakembert kell megnevezni. Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által elkészített EKR űrlapon meg kell adnia az 1. és 2. minőségi értékelési részszemponthoz tartozó szakember nevét. Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság körében több szakembert mutat be, úgy ajánlatkérő az EKR űrlapon értékelés körében az első helyen megnevezett szakembert veszi figyelembe az adott értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakemberként. Ajánlatkérő az 1. és 2. minőségi értékelési részszempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 60 hónapban határozza meg az értékelés legkedvezőbb szintjét. Azaz amennyiben ajánlattevő 60 hónapnál többet, például 61 hónapot ajánl meg, ez esetben is a pontskála felső határa szerinti pontszámot (100 pont) kapja. Ajánlatkérő az 1. és 2. minőségi értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). Az 1. és 2. minőségi értékelési szempont tekintetében bemutatott szakembernek valamennyi egyedi szerződés és megrendelés teljesítésében részt kell vennie figyelemmel a Kbt. 138. § (4) bekezdésére. Ajánlatkérő az értékelés során az alábbi tevékenységet/tevékenységeket értékeli pontszámmal, mint beszerzés tárgya szerinti projektvezetői tapasztalat: - beszerzés tárgya: bel-, és külterületi közutak, kerékpárutak, járdák, és az utakhoz tartozó csapadékvíz elvezető létesítmények, illetve műtárgyak (áteresz, híd, aluljáró) és azok építménytartozékainak (lépcsők, rámpák, korlátok) folyamatos fenntartására, karbantartására, és felújítására, illetve átépítésére vonatkozó teljesítés; - projektvezető: egy időben több építésvezető és/vagy művezető irányítása, vagy főépítésvezetői tevékenység végzése. Ajánlatkérő az értékelés során az útépítés építésvezetői tapasztalat körében az alábbiak szerint végzi az értékelést: - útépítés: bármilyen méretű, besorolású utak, utcák, terek, járdák, kerékpárutak, parkok burkolt felületei, parkolók és kapcsolódó csapadékelvezető létesítmények, illetve műtárgyak kivitelezésének/felújításának komplett vagy részmunkálatai; - építésvezető: a nevezett kivitelezésben ilyen beosztásban részt vevő. Hátrányos helyzetű munkavállaló fogalma a Kbt. 3. § 11. pontjának megfelelően a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B.§ (4) bekezdés 1. a)-f) vagy 2. pontja szerint. Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által elkészített EKR űrlapon meg kell adnia a 3. részszemponthoz tartozó munkavállalók nevét. Amennyiben ajánlattevő az értékelés körében háromnál több munkavállalót mutat be, úgy ajánlatkérő az EKR űrlapon értékelés körében első három helyen megnevezett munkavállalókat veszi figyelembe. Amennyiben az ajánlatból nem állapítható meg az értékelés körében bemutatni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók személye, és ajánlattevő nullánál nagyobb megajánlást tett a felolvasólapon, úgy ajánlata érvénytelen. A bemutatásra kerülő hátrányos helyzetű munkavállalók esetében alátámasztásként az ajánlatban benyújtandó: - a munkavállalók neve, - ajánlattevő nyilatkozata, hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló mi alapján/milyen szempontokra tekintettel (mely jogszabályi rendelkezés alapján) minősül hátrányos helyzetű munkavállalónak; - a szerződés teljesítésével összefüggésben (annak során) milyen konkrét feladatokat fog ellátni (munkakör, pl. „betanított munkás” megjelölése nem elegendő, konkrétan fel kell tüntetni az adott műszaki tartalom keretében elvégzendő feladatokat); - továbbá szükséges a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó dokumentumok ajánlatban történő csatolása/bemutatása az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban: Munkaügyi központ igazolása nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3): legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata 50 éven felüli személy: születés időpontját igazoló bármilyen hivatalos dokumentum pl. személyi igazolvány másolata egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt: ezt igazoló hivatalos dokumentumok valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik: ezt igazoló hivatalos dokumentumok egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen: ezt igazoló hivatalos dokumentumok súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: Munkaügyi központ igazolása. Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza.

További információk a megújításról

Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt - a keretmegállapodás lejártát megelőzően legalább 30 nappal egyoldalú nyilatkozattal - jogosult a keretmegállapodás hatályát 1 alkalommal, legfeljebb további 12 hónappal meghosszabbítani (opcionális lehetőség).

A lehetőségek leírása

Ajánlatkérő jogosult – Győr Megyei Jogú Város által a számára biztosított éves költségvetés függvényében – a keretmegállapodás éves keretösszegét, az adott költségvetési évre vonatkozóan, évente legfeljebb négy alkalommal, megemelni, oly módon, hogy a teljes futamidő alatt érvényesített opciók összesített mértéke nem haladhatja meg a keretmegállapodás teljes értékének +30%-át. Az opció lehívása esetén ajánlatkérőnek a keretmegállapodás alapján legfeljebb az adott évben az érvényesített opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig van lehetősége a II.2.4 pont szerinti tevékenység elvégezésére megrendelést/konzultációra vonatkozó felhívást kibocsátani. A beruházás részeként megrendelhető elemek adatait a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, az opció lehívásának szabályait a szerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opció teljesítésére az alapmennyiségben meghatározott egységárak alapján kerül sor.

Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, valamennyi értékelési részszempont esetében. Összesített nettó ajánlati ár (HUF): fordított arányosítás; 1., 2., 3. minőségi értékelési részszempont: egyenes arányosítás. „Ár” szempont alatt a kiadott „útfenntartás költségvetés” táblázat valamennyi vonatkozó cellájában adott megajánlások összegét (nettó HUF) vonja értékelés alá az ajánlatkérő. Nyertes ajánlattevőnek egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényt is ki kell tudnia elégítenie, így a párhuzamos munkavégzés, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a kivitelezési munkák összehangolása, több egyedi szerződés egyidejű lebonyolítása is elvárás. A keretmegállapodásban részes ajánlattevőt ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. Ezért, ha a Vállalkozó a keretmegállapodás időtartama alatt nem vállalja (nem tesz ajánlatot) az adott egyedi szerződések megvalósítását, a Megrendelő jogosult vele szemben a keretmegállapodást felmondani, és teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbérre igényt tartani.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

SZ.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján AK előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen a magyar építészetről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Ajánlatkérő a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Az alkalmasság ellenőrzése, igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bek. alapján történik. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok és az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, továbbá az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9) (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M1) Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X.30.)Kr. 1.§(1)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy AT az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69.§(4)bek. szerinti felhívására AT, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65.§(6),(7),(9),(11) és (12)bek. és a Kbt. 67.§(3)bek.eiben foglaltak. Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok: M1) A 321/2015.(X.30.) Kr. 21.§(2)bek.nek a) pontja és (2a)bek. a) pontja alapján az AT csatolja a felhívás(AF) feladását megelőző 5 évben befejezett, de 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015.(X.30.) Kr. 22.§(3)bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább: a szerződést kötő másik fél nevét és címét (székhelyét), az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdés és befejezés év, hónap, nap pontossággal), a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági igazolására a Kbt.69.§(11) bek.e, 321/2015.(X.30.) Kr. 22.§(4),(5) bek.ei is alkalmazandók. Az ajánlatkérő a Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra figyelemmel köteles elfogadni azon megvalósult teljesítések (referenciák) igazolását is, amelyek esetén bár szerződésszegés történt, de a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége – a szerződést kötő másik fél által nem vitatottan – nem áll fenn. Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolásban az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a szerződést kötő másik fél vitatja-e a teljesítés szerződésszerűségét vagy azt a körülményt, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége nem áll fenn. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet, ha nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 2a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt közbeszerzés tárgyára (bel- vagy külterületi közút, buszöböl, kerékpárút, járda, csapadékvíz elvezető létesítmény, illetve ezekhez tartozó műtárgyak közül bármely(ek) fenntartása és/vagy karbantartása és/vagy felújítása és/vagy átépítése tevékenységre) vonatkozó M1.1) legalább 150.000 m2 útfelületre vonatkoztak; M1.2) legalább 25.000 m2 szilárd burkolatú út kátyúzására vonatkoztak; M1.3) legalább 500 fm csapadékvíz elvezető létesítmény kialakítására, vagy átépítésére vagy felújítására vonatkoztak; M1.4) legalább 10 db buszmegálló (buszöböl) felújítására, vagy átépítésére vonatkoztak; Referencia alatt ajánlatkérő a szerződést és az egyedi megrendelést is érti.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M2) Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X.30.)Kr. 1.§(1)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy AT az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69.§(4)bek. szerinti felhívására AT, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65.§(6),(7),(9),(11) és (12)bek. és a Kbt. 67.§(3)bek.eiben foglaltak. Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok: M2) M2.1): AT a 321/2015.(X.30.) Kr. 21.§(2)bek. b) pontja alapján mutassa be azt a szakembert (szervezetet) megnevezésével, képzettségével, szakmai tapasztalatának ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Az ATnek nyilatkoznia kell a bevonásra kerülő szakember tekintetében legalább az alábbi tartalommal: mely követelmény tekintetében kerül bemutatásra a szakember, szakember neve, képzettsége, illetve végzettsége, a megjelölt szakember jogviszonya. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Csatolni kell a szakember képzettségét, végzettségét igazoló okirat másolati példányát. M2.1) és M2.2): Figyelemmel a Kbt.69.§(7) bek.nek utolsó mondatára az AF III.1.3) M2.1) és M2.2) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolását már az ajánlatban be kell nyújtani az alábbiak szerint: AT a 321/2015.(X.30.) Kr. 21.§(2)bek.b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket) megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ATnek nyilatkoznia kell a bevonásra kerülő szakemberek tekintetében legalább az alábbi tartalommal: mely követelmény tekintetében kerül bemutatásra a szakember, szakember neve, képzettsége, illetve végzettsége, a megjelölt szakember jogviszonya. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Amennyiben a AF III.1.3) M2.1) vagy M2.2) pontja szerinti szakember még nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt jogosultsággal, úgy csatolni kell a szakember névjegyzékbe vételéhez szükséges szakmai gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget, illetve képzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év, hónap) - térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzottbetűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a AFban előírt M2.1) vagy M2.2) pontban meghatározott releváns tapasztalatokat. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Pl. 2018.02. - 2018.05. = 4 hónap. (1.a. sz melléklet) Amennyiben a AF III.1.3) M2.1) vagy M2.2) pontja szerinti szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal vagy egyenértékű jogosultsággal, a végzettséget, illetve képzettséget igazoló okirat másolatát nem kell benyújtani az alkalmasság igazolása tekintetében. Azonban csatolni kell a szakember jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számáról. Továbbá a szakembernek nyilatkoznia kell a jogosultság megszerzésének (első) idejéről. Amennyiben a szakember rendelkezik az M2.1) vagy M2.2) pont szerint meghatározott vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy értékelés körében ajánlatkérő a jogosultság megszerzésének (első) időpontjától veszi figyelembe az értékelés körébe tartozó szakmai többlettapasztalatot. Amennyiben a szakember az M2.1) vagy M2.2) pont szerinti (egyenértékű) jogosultság megszerzését megelőzően is rendelkezett a 266/2013(VII.1.)Korm.r. által meghatározott, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, úgy ajánlatkérő elfogadja a jogosultság megszerzését megelőző szakmai tapasztalatokat is. Ebben az esetben egyértelműen el kell különíteni az önéletrajzban az alkalmasság és értékelés körében figyelembe vehető szakmai tapasztalatokat. Az 1.b. sz mellékletet kizárólag abban az esetben kell az ajánlatban benyújtani, amennyiben az adott szakember már rendelkezik az előírt jogosultággal az ajánlattétel időpontjában és a jogosultság megszerzését megelőző szakmai tapasztalati időt kívánnak értékelés körében bemutatni. AK rögzíti, hogy az időben párhuzamosan végzett tevékenység vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető. M2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.1.) Korm.rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ezen jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal (tapasztalattal); M2.2) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.1.) Korm.rendelet szerinti MV-KÉ és/vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ezen jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal (tapasztalattal). Az egyenértékűséget AT-nek szükséges igazolnia. Folyt.: BT-300 pontban.

Kauciók és garanciák

Az ajánlattétel feltétele 10 millió Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt. 54. § (2) szerint. Átutalással való teljesítés esetén számlaszám: 11737007-16718005, közlemény: EKR001194692026 ajánlati biztosíték. Az ajánlatban be kell nyújtani az igazolást a rendelkezésére bocsátásról. Az EKR rendszer által biztosított elektronikus űrlapon ajánlattevőnek meg kell adnia, hogy az ajánlati biztosítékot milyen formában bocsátja az ajánlatkérő rendelkezésére. Az űrlap kitöltése nem minősül rendelkezésre bocsátásnak. Átutalás esetén a rendelkezésre bocsátás igazolása az utalást követően a tranzakció lekérdezésének bármely formája (pl. képernyőkép, excel, pdf., bankszámlakivonat, banki nyilatkozat), az igazolásból megállapíthatónak kell lennie az utaló félnek, a kedvezményezettnek, az összegnek és a végrehajtott utalás dátumának. Az átutalással nyújtott ajánlati biztosíték abban az esetben minősül határidőben beérkezettnek, amennyiben az ajánlatkérő számláján az ajánlattételi határidő lejártáig jóváírásra kerül, az utalás indítása nem fogadható el érvényesen. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított Kbt. 54. § (2) bekezdése szerinti iratnak meg kell felelnie a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése és a 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés f)-h) pontjaiban - a teljes bizonyító erejű magánokiratokkal szemben - támasztott követelményeknek. A pénzügyi intézmény (vagy biztosító) által vállalt garanciát (vagy kezességvállalást, vagy a biztosítási kötelezvényt) teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati formában kell az ajánlatban benyújtani, az EKR rendszerbe feltölteni. Amennyiben az ajánlati biztosíték (kivéve átutalás) nem felel meg elektronikus okirat követelményének, úgy az ajánlat érvénytelen. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti eseteit egzakt módon tartalmaznia kell. Ajánlati biztosíték: Kbt. 54. § és 41/A. § (1) szerint. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet ajánlati biztosítékot nem nyújthat ajánlattevő helyett.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: HUF. megfelelően. A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: - a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény; - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet; - az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(XII.27.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM rendelet.

A szerződés teljesítésének feltételei

A beépített anyagok, valamint az elvégzett kivitelezési munkálatok jótállása tekintetében Vállalkozó a hatályos magyar jogszabályok és szabványok szerinti jótállást vállal. A jótállás kezdete az egyes munkákra vonatkozóan ezek műszaki átadás-átvételének sikeres lezárását követő első nap. A jótállási idő vége a keretmegállapodás szerinti egyes építési munkák sikeres műszaki átadás-átvételének lezárásától számított 12 hónap. Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér, teljesítési biztosíték, jólteljesítési biztosíték részletei a keretmegállapodás tervezetben.

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el. A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról értelmében az eljárásban nem lehet ajánlattevő: a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv; b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1.§(1) és 3.§(1) vagy (2)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§- ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) szerinti tilalom személyi hatálya saját magára, valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem. A bírálati szakasz során, ha ajánlatkérő megállapítja az ajánlatban benyújtott nyilatkozat alapján, hogy ajánlattevő a tilalom hatálya alá tartozik, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés n) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani. Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatot nem, vagy hiányos tartalommal nyújtja be, ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás keretében köteles felhívni ajánlattevőt a hiányosságok orvoslására, amennyiben ez sikertelen, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés n) pontjára alapozva érvénytelenné nyilvánítani. Ha az ajánlattevő által az eljárásban már bejelentett, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezettel összefüggésben kerül megállapításra a tilalom személyi hatálya alá tartozás, ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás keretében hívhatja fel az ajánlattevőt az érintett szervezet, személy cseréjére, a hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése pedig az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés n) pont szerinti érvénytelenségét vonja maga után. Utólagos igazolás: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevő köteles a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 8. §, 10. §, 12. §-16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1. § (7) bekezdése szerint történik. Ajánlatkérő a Kbt. 64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 41/A. §, 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 3. § (3)-(6) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67. § (4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga, valamint a konzorciumi tagok vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése szerinti meghatalmazás. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6) - (8), (11), (12) bekezdéseiben, a Kbt. 41/A. §-ában, Kbt. 69. § (11a) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: EEKD.

További információk

Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgya olyan összetett közbeszerzési igény, amely az egyedi szerződések időbeli-,térbeli-,műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását igényli. A kivitelezéssel érintett terület magas beépítettségi szintje,a teljesítések szakszerű és organizáció szempontjából optimális megvalósítása indokolja, hogy egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő végezze. A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok -jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján -szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. Több vállalkozó egyidőben történő teljesítése esetén a vállalkozók részére önálló munkaterület a munkaterület megosztásával az esetek döntő többségében nem biztosítható, ill. ajánlatkérő részéről a különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása jelentős többletfeladattal és többletkiadással járna. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) igénybevételével folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatkérő általi közvetlen megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerülhet sor. Az egyes konzultációk értékelési szempontjai megegyeznek a jelen felhívás szerinti értékelési szempontokkal. Az ajánlatnak tartalmaznia kell EKR űrlap kitöltésével Felolvasólapot a Kbt.68.§(4)szerinti információkat tartalmazva; ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(2) és a Kbt.67.§(4) szerint. Ajánlatkérő előírja a Kbt.66.§(6), Kbt. 65.§(7) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat esetén is). Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetést, szerkeszthető xls formátumban (szakmai ajánlat). Az árazatlan költségvetést ajánlatkérő a További közbeszerzési dokumentumok között az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Az ajánlati ár alátámasztására az ajánlattevő által beárazott költségvetés szolgál, mely a keretmegállapodás mellékletét fogja képezni, és melyet ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a KD-ban foglaltak szerint. Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ: https://ekr.gov.hu/portal /tamogatas. Ajánlatkérő a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt. 41/A. § és Kbt. 41/C. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. Irányadó idő: közép-európai (CET) idő. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); eKr. 11. §(4). FAKSZ: dr. Morison Márk, lajtromszáma:01042. Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek az Útmutatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66. §(1)). Lebonyolító szerv: IPPS Zrt., 1034 Budapest, Makovecz Imre utca 27., kozbeszerzes@ipps.hu A szerződésre alkalmazni kell 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) - (2) bekezdését és a 29/A. §-át. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű́ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. A 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet szerinti követelmények a közbeszerzési eljárás műszaki leírása tartalmazza. Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás esetén a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során a 6_2020. ÉPMI (v2_ 2022. III. 29.) Mintavételi és Megfelelőség-igazolási terv alkalmazása, tartalmi és formai követelményei építésügyi műszaki irányelvben meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet készíttet. Az építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő köteles az Üvegkapu alkalmazására. A szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. Nyertes ajánlattevő a teljesítés során biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását. A 322/2015. (X.30) 29/A. § alapján nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét. Az ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a teljesítéshez rendelkezésre álló, üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú eszközzel, berendezéssel, illetőleg műszaki felszereltséggel kell rendelkeznie az alábbiak szerint: — 1 db aszfalt finiserrel 100 KW; terítőszélesség: 2,55-5 m) — 1 db aszfalt finiserrel 40 KW, terítőszélesség: 1,1-2 m — 4 db vibrohengerrel 60 KW; — 2 db kombinált hengerrel 60 KW; — 1 db aszfaltvágóval 9 KW; — 1 db padkahengerrel 6 KW; — 1 db kompresszorral 24 KW; — 1 db lapvibrátorral 4 KW; — 1 db hidraulikus kotróval 120 KW; — 1 db tehergépkocsi 300 KW; — 1 db szintvezérelt gréder 80 KW; — 1 db hidraulikus bontókalapács; — 1 db mérőállomás vagy GPS mérőeszköz; — 1 db szintező műszer; — 1 db padkaterítő gép; — 1 db fűnyíró 2 KW; — 1 db veszélyes anyagtároló konténer; — 1 db fémkereső detektor — 1 db fúgamaró — 1 db hézagkiöntő — 1 db magasnyomású, szívófejes útburkolat tisztító gép (minimum 2,0 m szélességű, 250 bar nyomású) Rendelkezésre állás igazolása: rendelkezési jogosultságot igazoló okirat másolati példánya (eszköznyilvántartó lap, lízing vagy előszerződés stb. másolati példánya). A leírás tartalmazza az eszközök, illetve a műszaki felszereltség műszaki adatainak bemutatását, igazolását (pl. forgalmi engedély, műszaki specifikáció (bármilyen gyártó/forgalmazó által kibocsátott, vagy nyilvános internetes adatbázisból elérhető terméklap, vagy termék ismertető, amelyből az alkalmassági feltételben szereplő előírásnak való megfelelés megállapítható), az eszköz, berendezés elnevezését, típusát és darabszámát. BT-750 M2. pont folyt: Amennyiben a felhívás III.1.3) M2.1) és M2.2) pontját ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet egyenértékűség keretében kívánja igazolni, úgy az egyenértékűséget a tevékenység végzésére jogosultságot adó kamarától származó nyilatkozattal szükséges igazolni. Fogalommagyarázat: közút: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1), (2) bekezdésében foglalt fogalom. A közutak hálózati útosztályokba (a továbbiakban: útosztály) sorolása az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. §-a szerint.belterület: 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 5. mellékelete szerint Ajánlatkérő az M1) feltétel esetében minden korábbi teljesítést elfogad, amely meglévő létesítményeken végzett építési beruházás volt. Nem elfogadott ugyanakkor új építés, illetve bővítés keretében újonnan létesülő elemeket érintő tevékenység. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M1) - M2) pontja szerinti előírása a Közbeszerzési Hatóság „bronz” és „ezüst” fokozatú minősítéséhez képest minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - a felhívás III.1.3) M1) és M2) pontjában előírt alkalmassági követelmény esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek és elegendő az is, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek. A felhívás III.1.3) M2.1) és M2.2) pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a MMK vagy MÉK nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződésmegkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131.§(4)bek. alapján. Folyt. a BT-99 mezőben.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. § BT-300 VI.3) További információk folytatása: Keretmegállapodás megkötése történik annak érdekében, hogy ajánlatkérő az egyes beszerzési igényeit, amelyek folyamatosan, a keretmegállapodás hatálya alatt merülnek fel, ki tudja elégíteni. Több nyertes ajánlattevő esetén egy konkrét feladatra irányuló, több megállapodást érintő egyedi szerződés megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, az a megrendelő érdekeit veszélyeztetné, illetve indokolatlan koordinációs nehézségekkel járna. A jelen beszerzési igény vonatkozásában a több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötése azt jelentené, hogy az egymást követően, rövid idő alatt felmerülő kivitelezési munkák, illetve azok bármilyen kombinációjával történő építési, felújítási és kapcsolódó munkáinak ellátását más-más vállalkozó láthatná el. Ajánlatkérő részére hátrányos, ha nem egy vállalkozó koordinálja és végzi el a feladatokat, hiszen a közmű, az útépítési és útjavítási feladatok egymással szorosan összefüggnek, a munkákat folyamatosan és összehangoltan kell végezni. A verseny a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban megvalósul.