Középiskolai Campus III. ütem kivitelezése

Rövid leírás

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló területeken található a Középiskolai Campus részeként megvalósuló Ybl Miklós Általános és Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium felújítása.

A beszerzés leírása

A beruházás keretében felújításra kerül a Székesfehérvári Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium (a továbbiakban: Kodolányi) mindkét (központi és északi) épületszárnya, továbbá az egykori Ybl Miklós Általános Iskola (a továbbiakban: Ybl) épülete.
A felújítás keretében az egyes épületek komplex, külső-belső felújítása megvalósul, bizonyos területeken a helyiségek átrendezésével, új funkciók beillesztésével, továbbá az Ybl épület esetében a statikailag szükséges szerkezeti megerősítésekkel együtt.
A felújítás során külső homlokzati hőszigetelés és színezés készül, a nyílászárók cserélésre kerülnek (kivéve a Kodolányi központi és északi szárnya), a lapostetők hő- és vízszigetelése, illetve a falszerkezetek utólagos injektálásos vízszigetelése is megvalósul. A belső terekben burkolatcsere, vakolás és festés, álmennyezet építés, komplett épületgépész és épületvillamos felújítás készül új, emelt befogadó képességű vizesblokkok kialakításával. A projekt részét képezi a komplett vízi közmű hálózat felújítása, a részleges akadálymentesítés megvalósítása, a Kodolányi központi épülete mögött meglévő 2 db aszfalt burkolatú sportpálya felújítása, öntött gumiburkolattal való kialakítása, továbbá a Kodolányi központi épületében egy büfé, az Ybl épületben pedig egy tálalókonyha létrehozása.
A Kodolányi központi épületének összes hasznos alapterülete: 2506,44 m2 (földszint: 1065,5 m2, I. emelet: 830,6 m2, II. emelet: 610,34 m2), az északi szárnyé: 1408,21 m2 (földszint: 1029,08 m2, emelet: 379,13 m2).
Az Ybl épület hasznos alapterülete összesen: 2519,62 m2 (földszint: 1597,19 m2, emelet 922,43 m2).
A meglévő épületek beépítési kontúrja változatlan marad, bontások csak a funkció átalakítások következményeként történnek, melyek jellemzően válaszfalak kibontását jelenti. Az egyes épületek esetében a következő fő bontási feladatokat kell elvégezni: válaszfalak, rétegrendek, burkolatok, homlokzati hőszigetelések, nyílászárók, tetőfelépítmények, szerelvények, falazott garázs (toldalék tároló).
A beruházás részeként 4 db vasbeton előregyártott garázselemet is át kell helyezni.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Részletek a műszaki dokumentációban.

Minőségi kritérium (név)

Az M.1/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-24 hónap)

Minőségi kritérium (név)

Az M.1/2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-24 hónap)

Minőségi kritérium (név)

Az M.1/3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-24 hónap)

További információk

Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szempontonként kiosztható pontszám 0-10.
Ajánlatkérő a Kbt.77.§ (1) bekezdésre tekintettel ezúton jelzi, hogy az egyéb bírálati részszempontokkal kapcsolatban meghatározta az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, valamint meghatározta azokat az elvárásokat is, amelyeknél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet ebben az esetben az ajánlat érvénytelen lesz.
Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.
Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, a munkaterület átadás-átvételére a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor, erre tekintettel a II.2.7. pontban feltüntetett időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó.
A kivitelezés hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez nem kötött.
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy rész-ajánlattétel nem lehetséges, melynek indoka:
A kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért. Tekintettel arra, hogy a tervezett kivitelezés oktatási intézményt érint, a napi munkafolyamatok hatékony és rugalmas operatív irányítása kiemelt ajánlatkérői érdek. Az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó konfliktusok és ebből eredő kivitelezési hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. Fentiekre tekintettel a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1)-(1a)-(1b), (3)-(4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§ és 18.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
- a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (11a), (13)-(14) bekezdéseiben foglaltakra. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát
kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó (épület, építmény felújítása, építése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ban foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].

P/1.: Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből (épület, építmény felújítása, építése) származó, összesen minimum nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 2 000 000 000,- Ft, kettőmilliárd forint árbevétellel.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdése is.
A P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M.1. és M.2. számú műszaki-szakmai alkalmassági
követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:
M.1.: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
- a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben felelős műszaki vezetői jogosultsága;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget illetve képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a kivitelezés ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek /szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/1. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben csak a
saját kezűleg aláírt önéletrajzot kell csatolni.
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bek.-re, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (1) bek.-re.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakemberek nevét, akkor ezen dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség és az ajánlat érvénytelen (tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdésében és a (9) bekezdés a) pontjában rögzített rendelkezéseiben foglaltakra)!
Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.
M.2.: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot,
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét,
- a teljesítés mennyiségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek. a), 21/A. §, 22. § (5) bek.] Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11)-(12) bekezdésben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.
A felhívásban a referenciakövetelményeknek való megfelelés több referencia bemutatásának lehetőségével is biztosított.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
- M.1/1.: legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 1. rész 2. pontja szerinti Építési szakterületre vonatkozó "MV-É" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
- M.1/2.: legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 2. rész 3. pontja szerinti Építménygépészeti szakterületre vonatkozó "MV-ÉG" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
M.1/3.: legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 2. rész 5. pontja szerinti Építményvillamossági szakterületre vonatkozó "MV-ÉV" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.
M.2.: nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát, mely magában foglal legalább: legalább 1500 m2 hasznos (nettó) alapterületű épület vagy épületek teljeskörű (külső és belső) felújítási munkák elvégzésére vonatkozó referenciát.
Ajánlatkérő elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést is.
Az eljárást megindító felhívás feladást megelőző 5 és 8 évet Ajánlatkérő a Kbt. 48.§-ában rögzített módszer alkalmazásával vizsgálja. Az ajánlatkérő a referencia munka tekintetében a kezdő napon a referenciaként bemutatott szerződés tárgyát képező építési beruházás szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges
megkezdésének napját érti.
A teljesítés időpontja alatt a szerződés tárgyát képező építési beruházás műszaki átadás-átvételének lezáró időpontját kell érteni.
Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással
elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

A szerződés teljesítésének feltételei

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül. Az előlegszámla a végszámlából kerül elszámolásra a vállalkozási szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az előleget Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint fizeti meg.
Ajánlatkérő 1 (egy) db előlegszámla, 11 (tizenegy) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A Nyertes a szerződés hatálybalépése után kéthavonta benyújtható előrehaladási jelentések elfogadása után kiállított teljesítésigazolások után jogosult számlái kiállítására.
Ajánlatkérő 5% tartalékkeretet köt ki a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.
Számlák kiegyenlítése : AK a számlák ellenértékét a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: amennyiben AT a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322 /2015. (X.30.) számú Korm. rendelet 32/A. § -ában foglaltak rendezik. AK a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja Tisztelt ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire. AK felhívja a Tisztelt AT figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően.
Ezen felül irányadó jogszabályok:
- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet.
- A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
Megrendelő a rendelkezésre álló információk alapján nyilatkozik, hogy a Kivitelezés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében olyan építési-szerelési és egyéb szerelési szolgáltatásnyújtásnak minősül, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is - irányul, azonban hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez nem kötött figyelemmel az 5/2017. (I.12.) Korm. rendelet 4. § b) bekezdésben foglaltakra is, ezért a Vállalkozó kötelezett a Vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja Tisztelt ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően.

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani.
2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) és (6a) bekezdései].
3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat az EKR azok benyújtására szolgáló funkció alkalmazásával kell ajánlatként benyújtaniuk. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak [EKRr. 11. § (9) bekezdése].
4. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat, melyeket a dokumentáció, illetve melyeket a Kbt. kötelezően előír.
6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetet.
7. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (4) bek., a Kbt. 131. § (9) bek, a Kbt. 141. § foglaltakra.
8. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra az ajánlati felhívás III.1.2) P/1. III.1.3) M.1. és M.2. pontjai tekintetében.
9. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) és (9a) bekezdésben foglaltakra.
10. Ajánlatkérő 2023. május 11. napján 13:30 órakor (amennyiben korrigendum kerül feladásra és az módosítja a bejárás időpontját, az lesz az irányadó) helyszíni bejárást biztosít. Találkozási pont: Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium főbejárata előtt (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.).
11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330; Szentgyörgyi László, 00329.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bek. foglaltak).
13. Ajánlattevőnek, alvállalkozó(k)nak és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek)nek csatolnia kell az
Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § tekintetében).
14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
15. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
16. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
17. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jótállási biztosíték melyek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5-5%-a; késedelmi kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 0,4%-a/nap; meghiúsulási kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 20%-a.
18. A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza az alábbiak szerint: "Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a szerződés megkötésének időpontjára a Kivitelezésre vonatkozóan építési felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő építési felelősségbiztosítási szerződését kiterjesztette. Az építési felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 30 millió Ft/káresemény és minimum 100 millió Ft/kárév. Az építési felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Megrendelőnek és 3. személynek okozott károkra terjed ki. Az építési felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a szerződés megkötésekor be kell mutatni, majd a megkötést követő 10 (tíz) munkanapon belül a Vállalkozó köteles az építési felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő építési felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az építési felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazolja."
19. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
20. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a munkálatok elvégzése működő oktatási intézményben történik.
21. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. §-ára tekintettel a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására a 700 millió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység - ideértve a kapcsolódó tevékenységet is - esetén.
22. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
23. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja a hiánypótlást. A korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakra hivatkozva Ajánlatkérő korlátozást nem határoz meg.
24. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő „Középiskolai Campus III. ütem kivitelezése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, az uniós értékhatárt elérő értékű a 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. A hirdetmény 2023. április 28-án a TED-en 2023/S 084-259598 számon és a Közbeszerzési Értesítő 2023/83 számában 2023. május 02-án KÉ-7599/2023. számon jelent meg. Az ajánlati felhívást módosító korrigendum 2023. május 31-én a TED-en 2023/S 103-324373 számon és a Közbeszerzési Értesítő 2023/105 számában 2023. június 02-án KÉ-10087/2023. számon jelent meg.
Az eljárással kapcsolatban Ajánlatkérő 2023. május 18. napján „Középiskolai Campus III. ütem kivitelezése - kiegészítő tájékoztatás 1.” tárgyú, 19/6-1/2023. iktatószámú kiegészítő tájékoztatást küldött - EKR-en keresztül - valamennyi Gazdasági szereplő részére, aki érdeklődését az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezte.
Az eljárással kapcsolatban a hivatkozott kiegészítő tájékoztatás megküldését megelőzően és azt követően beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések jelentős számára és azok megválaszolásra a kiegészítő tájékoztatást a fent hivatkozott korrigendummal módosított Ajánlati felhívás „IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje” és „IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei” pontjaiban rögzített határidőkig nem tudja megküldeni, így Ajánlatérő a Kbt. 56. § (4) bekezdésben rögzítettek szerint jár el.
Kbt. 56. § (4) bekezdés: „Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.”
Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi Gazdasági szereplőt, akik érdeklődésüket az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezték, hogy a Kbt. 56. § (4) bekezdésben rögzítettek alapján a módosított ajánlati felhívás „IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje” és „IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei” pontjaiban rögzített határidőket módosítja.

Rövid leírás

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló területeken található a Középiskolai Campus részeként megvalósuló Ybl Miklós Általános és Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium felújítása.
A beruházás keretében felújításra kerül a Székesfehérvári Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium (a továbbiakban: Kodolányi) mindkét (központi és északi) épületszárnya, továbbá az egykori Ybl Miklós Általános Iskola (a továbbiakban: Ybl) épülete.
A felújítás keretében az egyes épületek komplex, külső-belső felújítása megvalósul, bizonyos területeken a helyiségek átrendezésével, új funkciók beillesztésével, továbbá az Ybl épület esetében a statikailag szükséges szerkezeti megerősítésekkel együtt.
A felújítás során külső homlokzati hőszigetelés és színezés készül, a nyílászárók cserélésre kerülnek (kivéve a Kodolányi központi és északi szárnya), a lapostetők hő- és vízszigetelése, illetve a falszerkezetek utólagos injektálásos vízszigetelése is megvalósul. A belső terekben
burkolatcsere, vakolás és festés, álmennyezet építés, komplett épületgépész és épületvillamos felújítás készül új, emelt befogadó képességű vizesblokkok kialakításával. A projekt részét képezi a komplett vízi közmű hálózat felújítása, a részleges akadálymentesítés megvalósítása, a
Kodolányi központi épülete mögött meglévő 2 db aszfalt burkolatú sportpálya felújítása, öntött gumiburkolattal való kialakítása, továbbá a Kodolányi központi épületében egy büfé, az Ybl épületben pedig egy tálalókonyha létrehozása.
A Kodolányi központi épületének összes hasznos alapterülete: 2506,44 m2 (földszint: 1065,5 m2, I. emelet: 830,6 m2, II. emelet: 610,34 m2), az északi szárnyé: 1408,21 m2 (földszint: 1029,08 m2, emelet: 379,13 m2).
Az Ybl épület hasznos alapterülete összesen: 2519,62 m2 (földszint: 1597,19 m2, emelet 922,43 m2).
A meglévő épületek beépítési kontúrja változatlan marad, bontások csak a funkció átalakítások következményeként történnek, melyek jellemzően válaszfalak kibontását jelenti. Az egyes épületek esetében a következő fő bontási feladatokat kell elvégezni: válaszfalak, rétegrendek, burkolatok, homlokzati hőszigetelések, nyílászárók, tetőfelépítmények, szerelvények, falazott garázs (toldalék tároló).
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Részletek a műszaki dokumentációban.

A beszerzés leírása

A beruházás keretében felújításra kerül a Székesfehérvári Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium (a továbbiakban: Kodolányi) mindkét (központi és északi) épületszárnya, továbbá az egykori Ybl Miklós Általános Iskola (a továbbiakban: Ybl) épülete.
A felújítás keretében az egyes épületek komplex, külső-belső felújítása megvalósul, bizonyos területeken a helyiségek átrendezésével, új funkciók beillesztésével, továbbá az Ybl épület esetében a statikailag szükséges szerkezeti megerősítésekkel együtt.
A felújítás során külső homlokzati hőszigetelés és színezés készül, a nyílászárók cserélésre kerülnek (kivéve a Kodolányi központi és északi szárnya), a lapostetők hő- és vízszigetelése, illetve a falszerkezetek utólagos injektálásos vízszigetelése is megvalósul. A belső terekben burkolatcsere, vakolás és festés, álmennyezet építés, komplett épületgépész és épületvillamos felújítás készül új, emelt befogadó képességű vizesblokkok kialakításával. A projekt részét képezi a komplett vízi közmű hálózat felújítása, a részleges akadálymentesítés megvalósítása, a Kodolányi központi épülete mögött meglévő 2 db aszfalt burkolatú sportpálya felújítása, öntött gumiburkolattal való kialakítása, továbbá a Kodolányi központi épületében egy büfé, az Ybl épületben pedig egy tálalókonyha létrehozása.
A Kodolányi központi épületének összes hasznos alapterülete: 2506,44 m2 (földszint: 1065,5 m2, I. emelet: 830,6 m2, II. emelet: 610,34 m2), az északi szárnyé: 1408,21 m2 (földszint: 1029,08 m2, emelet: 379,13 m2).
Az Ybl épület hasznos alapterülete összesen: 2519,62 m2 (földszint: 1597,19 m2, emelet 922,43 m2).
A meglévő épületek beépítési kontúrja változatlan marad, bontások csak a funkció átalakítások következményeként történnek, melyek jellemzően válaszfalak kibontását jelenti. Az egyes épületek esetében a következő fő bontási feladatokat kell elvégezni: válaszfalak, rétegrendek, burkolatok, homlokzati hőszigetelések, nyílászárók, tetőfelépítmények, szerelvények, falazott garázs (toldalék tároló).
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Részletek a műszaki dokumentációban.

1.) A hirdetmény 2023. április 28-án a TED-en 2023/S 084-259598 számon és a Közbeszerzési Értesítő 2023/83 számában 2023. május 02-án KÉ-7599/2023. számon jelent meg. Az ajánlati felhívást módosító korrigendum 2023. május 31-én a TED-en 2023/S 103-324373 számon és a Közbeszerzési Értesítő 2023/105 számában 2023. június 02-án KÉ-10087/2023. számon jelent meg. Az ajánlati felhívást módosító második korrigendum 2023. június 22-én a TED-en 2023/S 119-377424 számon és a Közbeszerzési Értesítő 2023/121 számában 2023. június 26-án KÉ-11726/2023. számon jelent meg. Az ajánlati felhívást módosító harmadik korrigendum 2023. július 14-én a TED-en 2023/S 134-426808 számon és a Közbeszerzési Értesítő 2023/136 számában 2023. július 17-én KÉ- 13595/2023. számon jelent meg.
2.) A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ c) pontja szerinti adatok:
"SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.; Adószáma: 12656189-2-19),
Böröcz Generál Építő és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Királysor 30.; Adószáma: 26246185-2-07),
Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád, Benczúr Gyula utca 22.; Adószáma: 14462344-2-17),
A++ Energia Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Budai út 139.; Adószáma: 25414077-2-07),
Prím Építő Építőipari Kft. (1083 Budapest, Illés utca 17. fszt.2.; Adószáma: 11906508-2-42),
AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6344 Hajós, Kossuth utca 21.; Adószáma: 10459340-2-03),
EB Hungary Invest Kft. (1107 Budapest, Fogadó utca 4.; Adószáma: 13240567-2-42),
BUILD IT Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bóbita utca 2. E. lház. 1. em.; Adószáma: 32301960-2-41),
Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1112 Budapest, Rózsatő utca 10.; Adószáma: 14400276-2-43),
DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Faiskola tér 13.; Adószáma: 12467006-2-13),
Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (8380 Hévíz, Ady Endre utca 4.; Adószáma: 25516416-2-20),
PRETZ- MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Zobori út 14.; Adószáma: 11603157-2-07)
FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő utca 217.; Adószáma: 25308673-2-07)
SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 152.; Adószáma: 12727489-2-07)
Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.; Adószáma: 11266101-2-44).

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

A Kivitelezésnek az a része, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót Vállalkozó igénybe kívánja venni {Kbt. 43. § (2) bek. ea) pontja alapján}: MV-ÉV felelős műszaki vezető; MV-ÉG felelős műszaki vezető.

Folytatás "BT-201" "VII.2.2) A módosítás oka" mezőből. 4.1.33 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapozó, 4.1.34 Diszperziós festés (két rétegben) latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett, vízzel hígítható falfestékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Inntaler Premium beltéri latex falfesték fehér, pára- és légáteresztő a falakon és mennyezeten. Ezen elmaradó munkák díja a Vállalkozó ajánlatában foglaltak szerint összesen nettó 1.383.021,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.756.437,- Ft. 5. Felek rögzítik, hogy az I.4. pontban felsorolt munkák ellenértéke bruttó 92.847 eFt összegben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 10. melléklet „Székesfehérvár Középiskolai Campus kialakítása és a komplex oktatási célú fejlesztések megvalósítása” megnevezésű során 100%-ban központi költségvetési támogatásból rendelkezésre áll 6. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal illetékes szakterülete és a Kivitelezés műszaki ellenőrének álláspontja szerint az I. 4.1.1-32 pontban ismertetett munkák szükségesek. Megvizsgálták továbbá a Vállalkozó 2025. február 26. napján adott árajánlatát, melyet a Megrendelőnek elfogadásra javasoltak. 7. Az I.5. és I.6. pontokban foglaltak alapján a Szerződés III.1.pontja szerinti vállalkozási díjat nettó 73.107.413,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 92.846.415,- Ft összeggel emelni szükséges. 8. Felek az I. szerződésmódosításban rögzítették, miszerint 8.2.1. „A feltárások és a takart szerkezetek elbontása során olyan szerkezeti hibákra, hiányosságokra derült fény, melyet Megrendelő és a Vállalkozó a tőlük elvárható gondosság mellett sem láthatott előre. Mint kiderült az épületről rendelkezésre álló korábbi, fellelt műszaki dokumentumok, melyeket Megrendelő a közbeszerzési eljárás előkészítése során alapul vett az épület tényleges, valós szerkezeti állapotától eltérnek. 8.2.2. Vállalkozó az alapmegerősítési munkák, az aljzatok és mennyezetek rétegeinek bontása, a homlokzati nyílászárók bontása, a födémfeltöltések bontása, a tartószerkezeti megerősítések és a közmű kiépítéshez kapcsolódó feltárási munkák során is olyan alapvető szerkezeti hibákat, hiányosságokat észlelt melyek szükségessé tették kiegészítő tervek elkészítését vagy a tervező iránymutatását. 8.2.3. A feltárt szerkezeti hibák, hiányosságok miatt olyan feladatok elvégzése szükséges, melyek nem részei az eredeti műszaki tartalomnak. 8.2.4. A Szerződés II.1. pontja rögzíti, hogy a Vállalkozó a Kivitelezési munkákat a tanulók szükséges átköltöztetése miatt csak ütemezetten végezheti, a munkaterületek ehhez kapcsolódóan szakaszosan állnak a rendelkezésére. Felek rögzítik, hogy a takart szerkezetek mögött feltárt - előre nem látható - jelentős szerkezeti hibák és az azokhoz kapcsolódó pótmunkák elvégzése, melyek az I. Mérföldkőhöz tartozó teljesítési határidő módosításával járnak a későbbiekben érinthetik a többi Mérföldkő teljesítési határidejét is, tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a munkákkal nem tudott a tervezett módon haladni. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a Vállalkozó I. Mérföldkő teljesítése során feltárt szerkezeti hibák, hiányosságok miatti pótmunka végzésével kapcsolatos további teljesítési határidő módosításra vonatkozó igényét, amennyiben az felmerül megvizsgálja.” 9. A Szerződés II.1.b) és c) pontja egyértelműen rögzíti, miszerint a Vállalkozó a kivitelezést az Ybl Miklós Általános Iskola épületének felújításával kezdheti meg, és a Mérföldkövek sorrendjében, annak betartásával kell folytatnia a munkát, melyre tekintettel a munkaterület a sorrendhez igazodva szakaszosan kerül átadásra. Ennek alapján a II. Mérföldkőhöz tartozó munkaterületet Vállalkozó csak 2024. december 18. napján kapott. 9.1. Az I.4. pontban részletezett munkák elvégzésének időigénye, továbbá az 1. szerződésmódosítás során az I. Mérföldkőbe tartozó volt Ybl Miklós Általános Iskola tömbjében a takart szerkezetek mögött feltárt - előre nem látható - jelentős szerkezeti hibák és az azokhoz kapcsolódó munkák elvégzése miatt a Vállalkozó a II. Mérföldkőhöz kapcsolódó teljesítési határidőt - olyan okból, amelyért nem felelős - tartani nem tudja. Az új Megrendelői igények és az 1. szerződésmódosításban ismertetett indokok miatt a munkák teljesítéséhez további 84 nap szükséges. A II. Mérföldkő teljesítési határidejét így 2025. május 16. napjára szükséges módosítani. 9.2. Figyelemmel arra, hogy a III. Mérföldkőhöz tartozó munkaterület nem kerülhet a Szerződés alapján Vállalkozó részére átadásra, amíg a II. Mérföldkőben foglalt feladatok nem teljesülnek, Felek a Szerződésben foglalt véghatáridőt is módosítják. A III. Mérföldkő teljesítési határidejét 2026. január 14. napjára szükséges módosítani. 10. Az I.4.1.1-16 és az I.4.1.24-32 szerinti munkák teljesítésére és elszámolására a II. Mérföldkőben kerül sor nettó 19.606.633,- Ft + ÁFA, azaz nettó Tizenkilencmillió-hatszázhatezer-hatszázharminchárom forint plusz ÁFA, bruttó 24.900.424,- Ft, azaz bruttó Huszonnégymillió-kilencszázezer-négyszázhuszonnégy forint összegben. 11. Az I.4.1.17-23 pontokban foglalat munkák teljesítésére és elszámolására a Szerződés szerinti III. Mérföldkőben kerül sor nettó 54.883.801,- Ft + ÁFA, azaz nettó Ötvennégymillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-nyolcszázegy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 69.702.427,- Ft, azaz bruttó Hatvankilencmillió-hétszázkettőezer-négyszázhuszonhét forint összegben. 12. Az I.4. pont szerinti munkák okán - figyelemmel az elmaradó tételekre is - a Szerződés III.1.pontja szerinti vállalkozási díjat nettó 73.107.413,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 92.846.415,- Ft összeggel emelni szükséges. 13. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltak nem érintik a Szerződés V.1. pontja szerinti előleg összegét. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. §-ában foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja a műszaki tartalmat érintő és azzal összefüggő teljesítési határidő módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdés és a (4) bekezdés c) pontja. Folytatás "BT-202" "VII.2.4) A módosítások ismertetése" mezőből. 8. A Szerződés VII.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „2. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő 115.977.931,- Ft, azaz Száztizenötmillió-kilencszázhetvenhétezer-kilencszázharmincegy forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó 60 hónapig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.” 9. A Szerződés VII.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „3. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz 115.977.931,- Ft, azaz Száztizenötmillió-kilencszázhetvenhétezer-kilencszázharmincegy forint teljesítési biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés aláírása napjától a sikeres műszaki átadás-átvétel napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.” Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződés VII.3. pontjában foglalt 107.399.993,- Ft, azaz egyszázhétmillió-háromszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenhárom forint Teljesítési biztosítékot a Szerződés aláírása napján rendelkezésre bocsátotta. A Vállakozási díj emelésére tekintettel a Teljesítési biztosíték összege is emelkedik. Vállalkozó a Szerződés I. módosításának hatálybalépésétől számított 15 napon belül további 4.922.568,- Ft, azaz négymillió-kilencszázhuszonkettőezer-ötszázhatvannyolc forint teljesítési biztosítékot bocsátott Megrendelő rendelkezésére. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen módosítás hatálybalépésétől számított 15 napon belül további 3.655.370,-Ft, azaz hárommillió-hatszázötvenötezer-háromszázhetven forint teljesítési biztosítékot bocsát Megrendelő rendelkezésére a Szerződés VII.3. pontjában foglaltak szerint. 2025. május 12. napján került aláírásra a Vállalkozási szerződés II. számú módosítása.

Szöveg

4. A Szerződés II.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „3. Teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést a szakaszos munkaterület átadásra figyelemmel az Ybl Miklós Általános Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkaterület (továbbiakban: első munkaterület) átadástól kezdheti meg, és 2026. január 14. napjáig köteles elvégezni” 5. A Szerződés II.5. b) és c) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: „b) II. Mérföldkő: a Kodolányi János Gimnázium ún. északi műhely épületéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti – munka, továbbá a jelen szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő munkák - ide nem értve a sportpályát - maradéktalan és szerződésszerű teljesítése teljesítési határideje: 2025. május 16. napja (kötbérterhes) c) III. Mérföldkő: a Kodolányi János Gimnázium központi tömbjéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti – munka, továbbá a jelen szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő sportpálya maradéktalan és szerződésszerű teljesítése és a Kivitelezés 100 %-os készültsége teljesítési határideje: 2026. január 14. napja (kötbérterhes)” 6. A Szerződés II.6. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az Ütemtervet köteles szükség esetén minden részszámla benyújtásával egyidejűleg aktualizálni azzal, hogy a Mérföldkövek sorrendje, műszaki tartalma – figyelemmel a II. 1. h) pontban foglalt esetre is - és teljesítési határideje -ide nem értve a szerződés módosítását - nem változhat. Az Ütemterv aktualizálása - tekintettel arra, hogy az Ütemterv nem része jelen szerződésnek - nem jelenti jelen szerződés módosítását.” 7. A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja (tartalékkeret nélkül számolva) - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 2.319.558.628,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőmilliárd-háromszáztizenkilencmillió-ötszázötvennyolcezer-hatszázhuszonnyolc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 2.945.839.458,- Ft, azaz bruttó Kettőmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-nyolcszázharminckilencezer-négyszázötvennyolc forint, (melyből nettó 98.451.363,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 125.033.231,-Ft összegre a Tartalékkeret biztosít fedezetet), mely összegből a) a volt Ybl Miklós Általános Iskola tömbjéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti - munka ellenértéke (tartalékkeret nélkül számolva) mindösszesen nettó 1.284.409.369,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymilliárd-kettőszáznyolcvannégymillió-négyszázkilencezer-háromszázhatvankilenc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 1.631.199.899,- Ft, azaz bruttó egymilliárd-hatszázharmincegymillió-százkilencvenkilencezer-nyolcszázkilencvenkilenc forint, melyből a jelen szerződés I.2.f) pontja szerinti műszaki tartalom megvalósításának díja nettó 98.451.363,- Ft + ÁFA, azaz nettó kilencvennyolcmillió-négyszázötvenegyezer-háromszázhatvanhárom forint plusz ÁFA, összesen bruttó 125.033.231,- Ft, azaz bruttó százhuszonötmillió-harmincháromezer-kettőszázharmincegy forint, b) a Kodolányi János Gimnázium ún. északi műhely épületéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti – munka, továbbá a jelen szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő munkák - ide nem értve a sportpályát - ellenértéke (tartalékkeret nélkül számolva) mindösszesen nettó 332.481.357,- Ft + ÁFA, azaz nettó Háromszázharminckettőmillió-négyszáznyolcvanegyezer-háromszázötvenhét forint plusz ÁFA, összesen bruttó 422.251.323,- Ft, azaz bruttó Négyszázhuszonkettőmillió-kettőszázötvenegyezer-háromszázhuszonhárom forint, melyből a jelen szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalom - ide nem értve a sportpályát - megvalósításának díja nettó 18.223.612,- Ft + ÁFA, azaz nettó Tizennyolcmillió-kettőszázhuszonháromezer-hatszáztizenkettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 23.143.987,- Ft, azaz bruttó Huszonhárommillió-száznegyvenháromezer-kilencszáznyolcvanhét forint; c) a Kodolányi János Gimnázium központi tömbjéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti – munka, továbbá a jelen szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő sportpálya ellenértéke (tartalékkeret nélkül számolva) mindösszesen nettó 702.667.902,- Ft + ÁFA, azaz nettó Hétszázkettőmillió-hatszázhatvanhétezer-kilencszázkettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 892.388.236,- Ft, azaz bruttó Nyolcszázkilencvenkettőmillió-háromszáznyolcvannyolcezer-kettőszázhar-minchat forint, melyből a jelen szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt sportpálya megvalósításának díja nettó 54.883.801,- Ft + ÁFA, azaz nettó Ötvennégymillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-nyolcszázegy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 69.702.427,- Ft, azaz bruttó Hatvankilencmillió-hétszázkettőezer-négyszázhuszonhét forint. ” Folyt köv. "BT-300" "VI) További információk" mezőben.

Folytatás "BT-202" "VII.2.4) A módosítások ismertetése" mezőből. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.” 8. A Szerződés VII.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „3. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz 123.053.732,- Ft, azaz Százhuszonhárommillió-ötvenháromezer-hétszázharminckettő forint teljesítési biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés aláírása napjától a sikeres műszaki átadás-átvétel napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.” Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződés VII.3. pontjában foglalt 107.399.993,- Ft, azaz Egyszázhétmillió-háromszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenhárom forint Teljesítési biztosítékot a Szerződés aláírása napján rendelkezésre bocsátotta. A Vállakozási díj emelésére tekintettel a Teljesítési biztosíték összege is emelkedik. Vállalkozó a Szerződés I. módosításának hatálybalépésétől számított 15 napon belül további 4.922.568,- Ft, azaz Négymillió-kilencszázhuszonkettőezer-ötszázhatvannyolc forint teljesítési biztosítékot bocsátott Megrendelő rendelkezésére. Vállalkozó kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szerződés 2. számú módosításának hatálybalépésétől számított 15 napon belül további 3.655.370,-Ft, azaz Hárommillió-hatszázötvenötezer-háromszázhetven forint teljesítési biztosítékot bocsát Megrendelő rendelkezésére a Szerződés VII.3. pontjában foglaltak szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szerződés 3. számú módosításának hatályba lépésétől számított 15 napon belül további 180.000,-Ft, azaz Száznyolcvanezer forint teljesítési biztosítékot bocsát Megrendelő rendelkezésére a Szerződés VII.3. pontjában foglaltak szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen módosítás hatálybalépésétől számított 15 napon belül további 6.895.801,-Ft, azaz Hatmillió-nyolcszázkilencvenötezer-nyolcszázegy forint teljesítési biztosítékot bocsát Megrendelő rendelkezésére a Szerződés VII.3. pontjában foglaltak szerint. 2025. december 17. napján került aláírásra a Vállalkozási szerződés 4. számú módosítása. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. §-ában foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja a műszaki tartalmat érintő és azzal összefüggő teljesítési határidő módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése. A szerződés eredeti értéke: nettó 2.147.999.852,- Ft + nettó 107.399.993,- Ft (5% tartalékkeret), azaz nettó 2.255.399.845,- Ft. A jelen 4. számú módosítást követő szerződéses érték: nettó 2.461.074.634,- Ft + nettó 107.399.993,- Ft (5% tartalékkeret), azaz nettó 2.568.474.627,- Ft. A szerződés eredeti teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést a szakaszos munkaterület átadásra figyelemmel az Ybl Miklós Általános Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkaterület (továbbiakban: első munkaterület) átadástól számított 24 (huszonnégy) hónapon belül köteles elvégezni. A jelen 4. számú módosítást követően a teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést a szakaszos munkaterület átadásra figyelemmel az Ybl Miklós Általános Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkaterület (továbbiakban: első munkaterület) átadástól kezdheti meg, és 2026. március 14. napjáig köteles elvégezni.

Szöveg

4. A Szerződés II.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „3. Teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést a szakaszos munkaterület átadásra figyelemmel az Ybl Miklós Általános Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkaterület (továbbiakban: első munkaterület) átadástól kezdheti meg, és 2026. március 14. napjáig köteles elvégezni.” 5. A Szerződés II.5.c) pontja az alábbiak szerint módosul: c) III. Mérföldkő: a Kodolányi János Gimnázium központi tömbjéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti – munka, továbbá a jelen szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő sportpálya, valamint jelen szerződés I.2.i) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő és a Kodolányi János Gimnázium ún. északi műhely épületéhez tartozó kiegészítő munkálatok maradéktalan és szerződésszerű teljesítése és a Kivitelezés 100 %-os készültsége teljesítési határideje: 2026. március 14. napja (kötbérterhes)” 6. A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja (tartalékkeret nélkül számolva) - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 2.461.074.634,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőmilliárd-négyszázhatvanegymillió-hetvennégyezer-hatszázharmincnégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 3.125.564.785,- Ft, azaz bruttó Hárommilliárd-százhuszonötmillió-ötszázhatvannégyezer-hétszáznyolcvanöt forint, (melyből nettó 98.451.363,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 125.033.231,-Ft összegre a Tartalékkeret biztosít fedezetet), mely összegből a) a volt Ybl Miklós Általános Iskola tömbjéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti - munka ellenértéke (tartalékkeret nélkül számolva) mindösszesen nettó 1.284.409.369,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymilliárd-kettőszáznyolcvannégymillió-négyszázkilencezer-háromszázhatvankilenc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 1.631.199.899,- Ft, azaz bruttó egymilliárd-hatszázharmincegymillió-százkilencvenkilencezer-nyolcszázkilencvenkilenc forint, melyből a jelen szerződés I.2.f) pontja szerinti műszaki tartalom megvalósításának díja nettó 98.451.363,- Ft + ÁFA, azaz nettó kilencvennyolcmillió-négyszázötvenegyezer-háromszázhatvanhárom forint plusz ÁFA, összesen bruttó 125.033.231,- Ft, azaz bruttó százhuszonötmillió-harmincháromezer-kettőszázharmincegy forint, b) a Kodolányi János Gimnázium ún. északi műhely épületéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti – munka, továbbá a jelen szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő munkák - ide nem értve a sportpályát - ellenértéke (tartalékkeret nélkül számolva) mindösszesen nettó 332.481.357,- Ft + ÁFA, azaz nettó Háromszázharminckettőmillió-négyszáznyolcvanegyezer-háromszázötvenhét forint plusz ÁFA, összesen bruttó 422.251.323,- Ft, azaz bruttó Négyszázhuszonkettőmillió-kettőszázötvenegyezer-háromszázhuszonhárom forint, melyből a jelen szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalom - ide nem értve a sportpályát - megvalósításának díja nettó 18.223.612,- Ft + ÁFA, azaz nettó Tizennyolcmillió-kettőszázhuszonháromezer-hatszáztizenkettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 23.143.987,- Ft, azaz bruttó Huszonhárommillió-száznegyvenháromezer-kilencszáznyolcvanhét forint; c) a Kodolányi János Gimnázium központi tömbjéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti – munka, továbbá a szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő sportpálya, valamint a szerződés I.2.i) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő és a Kodolányi János Gimnázium ún. északi műhely épületéhez tartozó kiegészítő munkálatok ellenértéke (tartalékkeret nélkül számolva) mindösszesen nettó 840.583.908,- Ft + ÁFA, azaz nettó Nyolcszáznegyvenmillió-ötszáznyolcvanháromezer-kilencszáznyolc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 1.067.541.563,- Ft, azaz bruttó Egymilliárd-hatvanhétmillió-ötszáznegyvenegyezer-ötszázhatvanhárom forint, melyből a I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt sportpálya megvalósításának díja nettó 54.883.801,- Ft + ÁFA, azaz nettó Ötvennégymillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-nyolcszázegy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 69.702.427,- Ft, azaz bruttó Hatvankilencmillió-hétszázkettőezer-négyszázhuszonhét forint, az I.2.i) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő kiegészítő munkálatok megvalósításának a díja nettó 5.582.332,- Ft + ÁFA, azaz nettó Ötmillió-ötszáznyolcvankettőezer-háromszázharminckettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 7.089.562,- Ft, azaz bruttó Hétmillió-nyolcvankilencezer-ötszázhatvankettő forint, a Kodolányi János Gimnázium ún. északi műhely épületét érintő kiegészítő munkálatok megvalósulásának a díja nettó 2.271.186,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőmillió-kettőszázhetvenegyezer-száznyolcvanhat forint plusz ÁFA, összesen bruttó 2.884.406,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-nyolcszáznyolcvannégyezer-négyszázhat forint. d) A jelen szerződés I.2. h) pontja szerinti költöztetés díja nettó 3.600.000,- Ft +ÁFA, azaz nettó Hárommillió-hatszázezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 4.572.000,- Ft, azaz bruttó Négymillió-ötszázhetvenkettőezer forint.” 7. A Szerződés VII.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „2. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő 123.053.732,- Ft, azaz Százhuszonhárommillió-ötvenháromezer-hétszázharminckettő forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó 60 hónapig köteles biztosítani. Folyt köv. "BT-300" "VI) További információk" mezőben.