A nyertes ajánlattevő feladata: a Lakossági azbesztmentesítés 2023-2024 pályázat keretében kizárólag 17 06 05* HAK azbeszt tartalmú építési hulladék, (jellemzően tető, kerítés, válaszfalak) Kedvezményezettektől történő begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása vagy ártalmatlanításra történő leadása a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig ajánlatkérő közvetlen megrendeléseiben foglaltak alapján.
Az azbeszt tartalmú építési hulladékot az ajánlattevőnek a szükséges eszközök megléte és a személyi feltételek teljesülése mellett megfelelő szállító járművekkel el kell szállítania ártalmatlanítás céljából a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A begyűjtés történhet pl.:
- konténeres begyűjtés, konténer kihelyezésével;
- darus-platós gépjárművel történő begyűjtés, raklapra vagy zsákba csomagolt azbeszt hulladék begyűjtésére
- emelőhátfalas gépjárművel
- egyéb begyűjtési lehetőség az elszállítási cím fogadási feltételei szerint.
Az azbeszt tartalmú építési hulladékok (jellemzően pala, hullámpala) begyűjtését, átvételét, tárolását és szállítását a vonatkozó jogszabályok alapján kell kialakítani, tekintettel az azbesztexpozíció elkerülésére, csökkentésére. A veszélyes hulladékot az ajánlattevő a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását és a környezet szennyezését kizáró módon gyűjti. A szállítás esetén kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy logisztikai útvonaltervezést segítő szoftverrel (pl.: HU-GO) kalkulált, a legrövidebb, legköltségkímélőbb útvonallal és módon kerüljön megszervezésre a szállítás, azzal, hogy a veszélyes hulladék nem szállítható országhatáron kívülre.
Előzetes becslések alapján várhatóan országosan összesen kb. 2 500 - 3 000 helyszínről történő azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítási igény várható a kiírt lakossági pályázat keretében. A mennyiségeket irányadó mennyiségekként kell kezelni, a megfelelő ajánlattétel érdekében adja meg ajánlatkérő tájékoztató jelleggel.
Nyertes ajánlattevő a keretmegállapodás megkötését követően, a felek közös egyeztetése mellett, ütemezetten (AK előre láthatólag - a lakosoktól beérkező pályázatok kiértékelésének függvényében - részenként egy lehívást tervez), elektronikus úton, EKR-ben és az azbeszt 2023-2024 on-line pályázati kezelő felületén (a továbbiakban: szállítói felület) kapja meg ajánlatkérőtől a közvetlen megrendeléseket, mely tartalmazza az azbesztmentesítéssel érintett ingatlanok címét (elszállítási cím), a lakos (Kedvezményezett) nevét, kapcsolattartási elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) és nyertes pályázat azonosítóját, a pályázathoz beadott fotódokumentációt, illetve az azbeszt tartalmú építési hulladék becsült mennyiségét m2-ben és kg-ban. Egy Kedvezményezettől elhozható építési azbeszt tartalmú építési hulladék irányadó mennyisége 1-400 m2, korábban felület-határolásra használt azbeszt tartalmú építési hulladék, vagy azzal egyenértékű mennyiség (100 m2 ~ 1 tonna). A becsült mennyiségtől való kismértékű eltérés esetén is el kell szállítani a hulladékot, azonban amennyiben szignifikáns, ipari mértékű az eltérés, az további egyeztetést igényel ajánlatkérő és ajánlattevő között.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 880 000 000, - Ft
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Lakossági azbesztmentesítés projekt keretében 2022. - 2023. évben az összegyűjtött hulladék mennyisége meghaladta a 3 000 tonnát.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-08-14.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-07-13.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Lakossági azbesztmentesítés 2023 - 2024
EKR001165522023
Termékek/szolgáltatások: Környezeti kármentesítési szolgáltatások📦
Rövid leírás:
“A nyertes ajánlattevő feladata: a Lakossági azbesztmentesítés 2023-2024 pályázat keretében kizárólag 17 06 05* HAK azbeszt tartalmú építési hulladék,...”
Rövid leírás
A nyertes ajánlattevő feladata: a Lakossági azbesztmentesítés 2023-2024 pályázat keretében kizárólag 17 06 05* HAK azbeszt tartalmú építési hulladék, (jellemzően tető, kerítés, válaszfalak) Kedvezményezettektől történő begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása vagy ártalmatlanításra történő leadása a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig ajánlatkérő közvetlen megrendeléseiben foglaltak alapján.
Az azbeszt tartalmú építési hulladékot az ajánlattevőnek a szükséges eszközök megléte és a személyi feltételek teljesülése mellett megfelelő szállító járművekkel el kell szállítania ártalmatlanítás céljából a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A begyűjtés történhet pl.:
- konténeres begyűjtés, konténer kihelyezésével;
- darus-platós gépjárművel történő begyűjtés, raklapra vagy zsákba csomagolt azbeszt hulladék begyűjtésére
- emelőhátfalas gépjárművel
- egyéb begyűjtési lehetőség az elszállítási cím fogadási feltételei szerint.
Az azbeszt tartalmú építési hulladékok (jellemzően pala, hullámpala) begyűjtését, átvételét, tárolását és szállítását a vonatkozó jogszabályok alapján kell kialakítani, tekintettel az azbesztexpozíció elkerülésére, csökkentésére. A veszélyes hulladékot az ajánlattevő a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását és a környezet szennyezését kizáró módon gyűjti. A szállítás esetén kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy logisztikai útvonaltervezést segítő szoftverrel (pl.: HU-GO) kalkulált, a legrövidebb, legköltségkímélőbb útvonallal és módon kerüljön megszervezésre a szállítás, azzal, hogy a veszélyes hulladék nem szállítható országhatáron kívülre.
Előzetes becslések alapján várhatóan országosan összesen kb. 2 500 - 3 000 helyszínről történő azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítási igény várható a kiírt lakossági pályázat keretében. A mennyiségeket irányadó mennyiségekként kell kezelni, a megfelelő ajánlattétel érdekében adja meg ajánlatkérő tájékoztató jelleggel.
Nyertes ajánlattevő a keretmegállapodás megkötését követően, a felek közös egyeztetése mellett, ütemezetten (AK előre láthatólag - a lakosoktól beérkező pályázatok kiértékelésének függvényében - részenként egy lehívást tervez), elektronikus úton, EKR-ben és az azbeszt 2023-2024 on-line pályázati kezelő felületén (a továbbiakban: szállítói felület) kapja meg ajánlatkérőtől a közvetlen megrendeléseket, mely tartalmazza az azbesztmentesítéssel érintett ingatlanok címét (elszállítási cím), a lakos (Kedvezményezett) nevét, kapcsolattartási elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) és nyertes pályázat azonosítóját, a pályázathoz beadott fotódokumentációt, illetve az azbeszt tartalmú építési hulladék becsült mennyiségét m2-ben és kg-ban. Egy Kedvezményezettől elhozható építési azbeszt tartalmú építési hulladék irányadó mennyisége 1-400 m2, korábban felület-határolásra használt azbeszt tartalmú építési hulladék, vagy azzal egyenértékű mennyiség (100 m2 ~ 1 tonna). A becsült mennyiségtől való kismértékű eltérés esetén is el kell szállítani a hulladékot, azonban amennyiben szignifikáns, ipari mértékű az eltérés, az további egyeztetést igényel ajánlatkérő és ajánlattevő között.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 880 000 000, - Ft
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Lakossági azbesztmentesítés projekt keretében 2022. - 2023. évben az összegyűjtött hulladék mennyisége meghaladta a 3 000 tonnát.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
Többet mutasson Információk a tételekről
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók
1️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Lakossági azbesztmentesítés - Központi-körzet
Cím
Tétel azonosító száma: 1
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Radioaktív, mérgező, egészségügyi és veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások📦
További termékek/szolgáltatások: Környezeti kármentesítési szolgáltatások📦
A teljesítés helye: Budapest🏙️
A teljesítés helye: Pest🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország
A beszerzés leírása:
“A nyertes ajánlattevő feladata: a Lakossági azbesztmentesítés 2023-2024 pályázat keretében kizárólag az azbeszt tartalmú építési hulladék, (jellemzően tető,...”
A beszerzés leírása
A nyertes ajánlattevő feladata: a Lakossági azbesztmentesítés 2023-2024 pályázat keretében kizárólag az azbeszt tartalmú építési hulladék, (jellemzően tető, kerítés, válaszfalak) Kedvezményezettektől történő begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása vagy ártalmatlanításra történő leadása a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig ajánlatkérő közvetlen megrendeléseiben foglaltak alapján.
Előzetes becslések alapján várhatóan országosan összesen kb. 803 helyszínről (715 tonna) történő azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítási igény várható a kiírt lakossági pályázat keretében. A mennyiséget irányadó mennyiségként kell kezelni, a megfelelő ajánlattétel érdekében adja meg ajánlatkérő tájékoztató jelleggel.
A rész keretösszege: nettó 211 252 138, - Ft
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Ár
Időtartam
Kezdeti időpont: 2023-09-30 📅
Végdátum: 2024-09-30 📅
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Ez a szerződés megújítható ✅ Leírás
A megújítások leírása:
“Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a keretmegállapodás időbeli hatálya 6 hónappal meghosszabbítható.”
További információk:
“Jelen eljárásban AK a legalacsonyabb ár - Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja - egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, figyelemmel arra, hogy az AK...”
További információk
Jelen eljárásban AK a legalacsonyabb ár - Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja - egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, figyelemmel arra, hogy az AK igényeinek a II.2.4) pontban meghatározott követelménynek megfelelő és jogszabály által meghatározott tartalmú szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A keretmegállapodás teljesítése során az alábbi jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie nyertes ajánlattevőnek:
- a hulladékjegyzékről szóló 72/2013 (VIII.23.) VM rendelet
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 12/2006. (III.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
- 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
- 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról.
A szerződés II.2.7) pontban megadott kezdete a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat.
2️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Lakossági azbesztmentesítés - Nyugati-körzet
Cím
Tétel azonosító száma: 2
Leírás
A teljesítés helye: Fejér🏙️
A teljesítés helye: Komárom-Esztergom🏙️
A teljesítés helye: Veszprém🏙️
A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron🏙️
A teljesítés helye: Vas🏙️
A teljesítés helye: Zala🏙️
A teljesítés helye: Somogy🏙️
A beszerzés leírása:
“A nyertes ajánlattevő feladata: a Lakossági azbesztmentesítés 2023-2024 pályázat keretében kizárólag az azbeszt tartalmú építési hulladék, (jellemzően tető,...”
A beszerzés leírása
A nyertes ajánlattevő feladata: a Lakossági azbesztmentesítés 2023-2024 pályázat keretében kizárólag az azbeszt tartalmú építési hulladék, (jellemzően tető, kerítés, válaszfalak) Kedvezményezettektől történő begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása vagy ártalmatlanításra történő leadása a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig ajánlatkérő közvetlen megrendeléseiben foglaltak alapján.
Előzetes becslések alapján várhatóan országosan összesen kb. 554 helyszínről (730 tonna) történő azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítási igény várható a kiírt lakossági pályázat keretében. A mennyiséget irányadó mennyiségként kell kezelni, a megfelelő ajánlattétel érdekében adja meg ajánlatkérő tájékoztató jelleggel.
A rész keretösszege: nettó 217 419 919, - Ft
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
3️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Lakossági azbesztmentesítés - Déli-körzet
Cím
Tétel azonosító száma: 3
Leírás
A teljesítés helye: Baranya🏙️
A teljesítés helye: Tolna🏙️
A teljesítés helye: Bács-Kiskun🏙️
A teljesítés helye: Békés🏙️
A teljesítés helye: Csongrád🏙️
A beszerzés leírása:
“A nyertes ajánlattevő feladata: a Lakossági azbesztmentesítés 2023-2024 pályázat keretében kizárólag az azbeszt tartalmú építési hulladék, (jellemzően tető,...”
A beszerzés leírása
A nyertes ajánlattevő feladata: a Lakossági azbesztmentesítés 2023-2024 pályázat keretében kizárólag az azbeszt tartalmú építési hulladék, (jellemzően tető, kerítés, válaszfalak) Kedvezményezettektől történő begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása vagy ártalmatlanításra történő leadása a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig ajánlatkérő közvetlen megrendeléseiben foglaltak alapján.
Előzetes becslések alapján várhatóan országosan összesen kb. 618 helyszínről (645 tonna) történő azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítási igény várható a kiírt lakossági pályázat keretében. A mennyiséget irányadó mennyiségként kell kezelni, a megfelelő ajánlattétel érdekében adja meg ajánlatkérő tájékoztató jelleggel.
A rész keretösszege: nettó 192 274 697, - Ft
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
4️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Lakossági azbesztmentesítés - Keleti-körzet
Cím
Tétel azonosító száma: 4
Leírás
A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén🏙️
A teljesítés helye: Heves🏙️
A teljesítés helye: Nógrád🏙️
A teljesítés helye: Hajdú-Bihar🏙️
A teljesítés helye: Jász-Nagykun-Szolnok🏙️
A teljesítés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg🏙️
A beszerzés leírása:
“A nyertes ajánlattevő feladata: a Lakossági azbesztmentesítés 2023-2024 pályázat keretében kizárólag az azbeszt tartalmú építési hulladék, (jellemzően tető,...”
A beszerzés leírása
A nyertes ajánlattevő feladata: a Lakossági azbesztmentesítés 2023-2024 pályázat keretében kizárólag az azbeszt tartalmú építési hulladék, (jellemzően tető, kerítés, válaszfalak) Kedvezményezettektől történő begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása vagy ártalmatlanításra történő leadása a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig ajánlatkérő közvetlen megrendeléseiben foglaltak alapján.
Előzetes becslések alapján várhatóan országosan összesen kb. 661 helyszínről (875 tonna) történő azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítási igény várható a kiírt lakossági pályázat keretében. A mennyiséget irányadó mennyiségként kell kezelni, a megfelelő ajánlattétel érdekében adja meg ajánlatkérő tájékoztató jelleggel.
A rész keretösszege: nettó 259 053 246, - Ft
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Valamennyi rész vonatkozásában:
Nem lehet (közös)ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Valamennyi rész vonatkozásában:
Nem lehet (közös)ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8, 10. § 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1) - (2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
Szakmai alkalmassági minimumkövetelmény:
SZ.1.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv alapján az azbeszt tartalmú építési hulladék - HAK 17 06 05* hulladék azonosító szerint előállított és osztályba sorolt hulladék - szállítására vonatkozó, vagy azzal egyenértékű érvényes engedéllyel.
SZ.2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv alapján az azbeszt tartalmú építési hulladék - HAK 17 06 05* hulladék azonosító szerint előállított és osztályba sorolt hulladék - ártalmatlanításra vonatkozó, vagy azzal egyenértékű érvényes engedéllyel.
Igazolási mód:
SZ.1) Előzetesen az egységes közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) IV. rész alfa szakaszban benyújtott nyilatkozatával. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás alapján: ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban (környezetvédelmi hatóság) ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő az OKIR-ban (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett személy esetében annak igazolása szükséges, hogy a letelepedés szerinti országban jogosultsággal bír e tevékenység végzésére.
SZ.2.) Előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) IV. rész alfa szakaszban benyújtott nyilatkozatával. Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás alapján: ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban (környezetvédelmi hatóság) ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő az OKIR-ban (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett személy esetében annak igazolása szükséges, hogy a letelepedés szerinti országban jogosultsággal bír e tevékenység végzésére.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT,...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész alfa pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
M.1. A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdései szerinti ismertetése.
A referencia nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell:
- szerződést kötő másik fél neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége
- az elvégzett szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az M/1 követelmény teljesülése megállapítható legyen),
- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát / referenciákat a Kr. 22.§ (1), (5) bek. szerint kell igazolni.
M.2) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevét, végzettségének és szakmai tapasztalatának ismertetését. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember végzettségét igazoló dokumentumának másolatát, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M.1.) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
M.1.) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
az 1. részben legalább 500 tonna veszélyes hulladék szállítására,
a 2. részben legalább 510 tonna veszélyes hulladék szállítására,
a 3. részben legalább 450 tonna veszélyes hulladék szállítására,
a 4. részben legalább 610 tonna veszélyes hulladék szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Egy referencia több szerződéssel is igazolható.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben is bemutatható, amennyiben az adott referencia mennyiségileg az érintett részek alkalmassági követelményeinek összeségében történő megfelelést alátámasztja.
M.2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik
M.2.1) legalább egy fő, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1.1. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási szakértővel.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több részben is bemutatható.
M.2.2) legalább egy fő, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet szerint a közlekedési hatóság névjegyzékében szereplő veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval (ADR tanácsadó).
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több részben is bemutatható.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember csak egy alkalmassági követelmény tekintetében mutatható be, azaz ugyanazon szakember M.2.1) és M.2.2) alkalmassági követelmény tekintetében történő bemutatásával az alkalmasság nem igazolható.
Többet mutasson Információk egy adott szakmáról
Egy adott szakmának fenntartva
Hivatkozás a vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekre:
“- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes...”
Hivatkozás a vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekre
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
- 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett közvetlen megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap, legfeljebb 15 %.
Meghiúsulási kötbér: A...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett közvetlen megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap, legfeljebb 15 %.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulással érintett közvetlen megrendelés(ek) nettó ellenértékének 30 %-a.
Keretmegállapodás meghiúsulása esetén fizetendő kötbér: A keretmegállapodás még fennmaradó keretösszegének 15 %-a.
Előzetes becslések alapján a Projekt megvalósíthatósága és sikeressége érdekében a nyertes ajánlattevőnek a keretmegállapodás hatályba lépésekor az alábbi eszközöket és erőforrásokat kell biztosítania:
Egy rész esetén:
- legalább 4 db láncos konténeres hulladékszállító tehergépjárművel;
- legalább 2 db multiliftes hulladékszállító tehergépjárművel;
- legalább 3 db darus- platós hulladékszállító tehergépjárművel
- legalább 7 fő ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkező gépjárművezető.
Két rész esetén:
- legalább 6 db láncos konténeres hulladékszállító tehergépjárművel;
- legalább 3 db multiliftes hulladékszállító tehergépjárművel;
- legalább 4 db darus- platós hulladékszállító tehergépjárművel
- legalább 10 fő ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkező gépjárművezető.
Három rész esetén:
- legalább 8 db láncos konténeres hulladékszállító tehergépjárművel;
- legalább 4 db multiliftes hulladékszállító tehergépjárművel;
- legalább 6 db darus- platós hulladékszállító tehergépjárművel
- legalább 14 fő ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkező gépjárművezető.
Négy rész esetén:
- legalább 10 db láncos konténeres hulladékszállító tehergépjárművel;
- legalább 5 db multiliftes hulladékszállító tehergépjárművel;
- legalább 7 db darus- platós hulladékszállító tehergépjárművel
- legalább 17 fő ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkező gépjárművezető.
A mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályok a szerződéstervezetben találhatók.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. Az ellenszolgáltatás a Kbt. 135. § (1) bek. (5)-(6) bek., Ptk. 6:130. § (1) - (2) bek., az elvégzett munka mennyisége és az egységár alapján, havonta, tételes elszámolással kerül kifizetésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Többet mutasson A szerződés teljesítéséért felelős személyzetre vonatkozó információk
Kötelezettség a szerződés teljesítésére kijelölt személyzet nevének és szakmai képesítésének feltüntetésére
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Keretmegállapodás egyetlen üzemeltetővel
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2023-08-14
10:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 1
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2023-08-14
12:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): www.ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.
Kiegészítő információk Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus rendelés lesz használatos
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
További információk
“1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult...”
1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
2.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. § (2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
3.) Értékelés: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelés szempontja. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/helyszín).
4.) Ajánlatkérő jelen eljárásban a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és azok igazolását határozott meg.
5.) Ajánlatkérő egy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást folytat le valamennyi rész vonatkozásában a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
6.) Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
7.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
8.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
9.) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.
10.) FAKSZ: Simon Csaba Péter (lsz:01451)
11.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12.) Nyertes ajánlattevőnek vagy a teljesítésben közreműködő alvállalkozóinak a keretmegállapodás időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell érvényes hulladékgazdálkodási engedélyekkel a szerződéssel érintett veszélyes hulladékok begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, illetve a hulladékokat befogadó partnereitől származó befogadói nyilatkozattal. Továbbá amennyiben nyertes ajánlattevő rendelkezik a 246/2014. (IX.29.) Kormányrendelet szerinti a keretmegállapodás tárgyát képező hulladék tárolásra vonatkozó engedéllyel, úgy a keretmegállapodás aláírásának időpontjára érvényes engedélyét Megrendelő részére át kell adnia, valamint a keretmegállapodás időtartama alatt köteles az engedély érvényességéről gondoskodni.
13.) A keretmegállapodás megkötésének időpontjára nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a tevékenységére vonatkozó - MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékaival,
- MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetirányítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékaival,
- MSZ ISO 45001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
14.) Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik.
15.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseit.
16.) Nem köteles AK újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
17.) Ajánlattevőnek az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t az ajánlatban előzetesen nem kell megjelölnie. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében.
18.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmet, hogy Magyarországon begyűjtött veszélyes hulladékot -beleértve a 17 06 05* HAK azbeszt tartalmú építési hulladékot - az országból kivinni nem lehetséges a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek megfelelően.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2023/S 136-435488 (2023-07-13)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-09-22) Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 880 000 000 💰
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2023/S 136-435488
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Tétel azonosító száma: 1
Cím: Lakossági azbesztmentesítés - Központi-körzet
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-09-15 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 1
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 1
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅ A vállalkozó neve és címe
Név: DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10304752203
Postacím: Ipar Utca 6
Postai város: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 76485046📞
E-mail: info@designkft.hu📧
Fax: +36 76483197 📠
Régió: Bács-Kiskun🏙️
URL: http://www.designkft.hu🌏
A vállalkozó kkv ✅
Név:
“Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság”
Nemzeti nyilvántartási szám: 24766151207
Postacím: 020087/8
Postai város: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Telefon: +36 22507419📞
E-mail: titkarsag@continusnova.hu📧
Fax: +36 22507420 📠
Régió: Fejér🏙️
URL: http://www.continusnova.hu🌏
A vállalkozó kkv
Név: NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11385806205
Postacím: Sajószigeti Út 31
Postai város: Miskolc
Postai irányítószám: 3527
Telefon: +36 46500310📞
E-mail: info.miskolc@nhsz.hu📧
Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén🏙️
URL: http://www.nhszmiskolc.hu🌏
Név: NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11183525211
Postacím: Erdész Utca E
Postai város: Tatabánya
Postai irányítószám: 2800
Telefon: +36 34513930📞
E-mail: juhasz.magdolna@nhsz.hu📧
Fax: +36 34511372 📠
Régió: Komárom-Esztergom🏙️
URL: http://nhsztatabanya.hu🌏
Név: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10678750209
Postacím: István Út 136
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 4031
Telefon: +36 52563902📞
E-mail: titkarsag@aksd.hu📧
Fax: +36 52563910 📠
Régió: Hajdú-Bihar🏙️
URL: http://www.aksd.hu🌏 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 211 252 138 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 211 252 138 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: HUF 2112521.38 💰
Arány (%): 1
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: ADR tanácsadás
2️⃣
Szerződés száma: 2
Tétel azonosító száma: 2
Cím: Lakossági azbesztmentesítés - Nyugati-körzet
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 217 419 919 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 217 419 919 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: HUF 2174199.19 💰
3️⃣
Szerződés száma: 3
Tétel azonosító száma: 3
Cím: Lakossági azbesztmentesítés - Déli-körzet
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 192 274 697 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 192 274 697 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: HUF 1922746.97 💰
4️⃣
Szerződés száma: 4
Tétel azonosító száma: 4
Cím: Lakossági azbesztmentesítés - Keleti-körzet
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 259 053 246 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 259 053 246 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: HUF 2590532.46 💰
Kiegészítő információk További információk
“1-4. részek nyertes közös ajánlattevői:
DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.; adószám:...”
1-4. részek nyertes közös ajánlattevői:
DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.; adószám: 10304752-2-03)
A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, István út 136.; adószám: 10678750-2-09)
Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000
Székesfehérvár, Csala, Pénzverő völgy hrsz. 020087/8.; adószám: 24766151-2-07)
NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3527 Miskolc,
Sajószigeti utca 31.; adószám: 11385806-2-05)
NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2800
Tatabánya, II., Erdész utca E.; adószám: 11183525-2-11)