Látogatóközpont kivitelezése és gyalogút építése

Rövid leírás

Vállalkozási-építési szerződés „Látogatóközpont kivitelezése és gyalogút építése - Mórahalom” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.
1.RÉSZ Látogatóközpont:
Az épület földszintes, cserépfedésű, kontyolt nyeregtetős épület 884,37 m2 hasznos alapterülettel. Az épület két szárnyból tevődik össze a gólyamenedékházból és a látogatóközpontból. A két központi fogadó helységet két kiegészítő szárny egészíti ki. A gólyamenedékház épületrész helyet ad egy kiállítótérnek kilátóval, vizesblokkal, 4 db elkülönítőnek a gólyák részére, ill. egy gyógyító részlegnek orvosi szobával, illetve a dolgozók kiszolgálórésze irodával és garázzsal kerül itt elhelyezésre. A kiállítótérhez kapcsolódóan a másik szárny előadóteremmel és vizesblokkal, kör alakú fogadó pulttal, büfével, ajándékbolttal és tárgyalóhelységgel kerül kialakításra.
2. rész: GYALOGÚT:
Az 55 sz. főút és az 5512 j. ök. út mellett lévő kerékpárutakat összekötő nyomvonal:
- udvar
- rét
- földút
- tó ingatlan / „b” jelű nádas / közösségi mintatér alrészlet
- szántó
- közút
jellegű.
Az érintett nyomvonal hossza: cca. 1830 m.
Az érintett földutak (0188/2 - 0240) szélessége változó, 3.00 - 4.00 m.
Az érintett kerékpárút szélessége változó, 2.25 m (5512 j. ök. út melletti).
Létesítmény pályaszerkezete
5512 j. Röszke - Mórahalom összekötőút 4+421 km. sz. (Bivalyrezervátum környezete) és a 0191/15 - 0191/14 hrsz. ingatlanhatár (Nagyszéksós-tó környezete) között, gyalogút:
- 6 cm vtg. zökkenőmentes kiselemes beton térkő (vízáteresztő hézaggal - pl. zúzott homok, zúzalék
- fugázó anyag)
- 2 - 5 cm vtg. zúzottkő ágyazat 2/4
- 5 cm FZKA 0/22 mechanikai stabilizációs útalap
- 15 cm FZKA 0/45 mechanikai stabilizációs útalap
- 20 cm fagyvédőréteg (FZKA/tört beton)
- Geotextília (min. 60 kN/m szakítószilárdságú)
- 25 cm altalaj teherbírást növelő talajjavító rtg. (FZKA/tört beton)
- Biaxiális georács
- Altalaj stabilizáció
3. rész Parkoló:
A parkolási igények biztosítására 15 db, merőleges beállású kiselemes térkővel burkolt személygépkocsi parkolót terveztünk, ebből egy db mozgáskorlátozottak részére, négy db családi parkoló. A személygépkocsi parkoláson felül egy db kisbusz, és egy db nagybusz parkolását terveztük. A szervízút szélessége 6,0 m. parkolók mélysége 5,0m, Szélességek:
normál parkoló 2,5 m
családi parkoló 3,0 m.
mozgáskorlátozott 3,6 m
Bejáró út:
Az 5512.jelű út 4+483 km. szelvény jobb oldalához csatlakozik. A burkolatszélesség 30 m hosszon 6,0 m, Csatlakozó ívsugarak, R=8,0 m. A további szakaszon a burkolatszélesség 4,0 m. A teljes hossz: 174 m.:Keresztirányú esés egyoldali, a jobb oldal felé. Mindkét oldalt süllyesztett szegéllyel határolt kiselemes térkő burkolat.
FIGYELEM! A látogatóközpont illetve a gyalogút mellett bivalyok vannak, amelyeket csak a villanypásztor tart vissza az építéstől, erre a kivitelezési munkák szervezésénél külön figyelmet kell fordítani.

A beszerzés leírása

Vállalkozási-építési szerződés „Látogatóközpont kivitelezése és gyalogút építése - Mórahalom” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.
1. rész LÁTOGATÓKÖZPONT
Az épület földszintes, cserépfedésű, kontyolt nyeregtetős épület 884,37 m2 hasznos alapterülettel. Az épület két szárnyból tevődik össze a gólyamenedékházból és a látogatóközpontból. A két központi fogadó helységet két kiegészítő szárny egészíti ki. A gólyamenedékház épületrész helyet ad egy kiállítótérnek kilátóval, vizesblokkal, 4 db elkülönítőnek a gólyák részére, ill. egy gyógyító részlegnek orvosi szobával, illetve a dolgozók kiszolgálórésze irodával és garázzsal kerül itt elhelyezésre. A kiállítótérhez kapcsolódóan a másik szárny előadóteremmel és vizesblokkal, kör alakú fogadó pulttal, büfével, ajándékbolttal és tárgyalóhelységgel kerül kialakításra.
FIGYELEM! A látogatóközpont illetve a gyalogút mellett bivalyok vannak, amelyeket csak a villanypásztor tart vissza az építéstől, erre a kivitelezési munkák szervezésénél külön figyelmet kell fordítani.
Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

Minőségi kritérium (név)

Az 1. rész esetében M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó)

Minőségi kritérium (név)

Az 1. rész esetében M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó)

További információk

1. A II.2.7. ponthoz kiegészítés:
A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének napján kell megkezdeni és legkésőbb mindhárom rész esetében a munkaterület átadásától számítottan 12 hónap alatt kell a műszaki átadás átvételt megkezdeni.
Részhatáridő: Az 1. rész esetében az ajánlatkérő kötbérköteles részhatáridőt állapít meg az 50%-os műszaki készültséghez, amelyet a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének napjától számított 5 hónap.
2.
A kifizetés az alábbi pályázati forrásból történik, szállítói finanszírozással:
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretén belül a 3.
Környezet- és természetvédelem prioritásban meghirdetésre kerülő „Természetvédelmi
beruházások - a külterületi zöldinfrastruktúra gerincét adó védett természeti területek és
Natura 2000 területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és táji értékek megőrzését,
kezelését és bemutatását célzó fejlesztések megvalósítására” című felhívásra benyújtásra
kerülő támogatási kérelem.
Támogatás intenzitása: 100%
3. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény előírásaira tekintettel a kivitelezés során, annak ütemezése tekintetében az illetékes Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetni szükséges.
4. Szerződés biztosítékai:
1) A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor a jótállási időszak végéig érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 4 %-ának megfelelő összegű garanciális biztosítékot köteles adni Megrendelőnek a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint.
2) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős, kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér a véghatáridő tekintetében a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenérték naptári napi 0,5%-a de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.
Részhatáridő: Az 1. rész esetében az ajánlatkérő kötbérköteles részhatáridőt állapít meg az 50%-os műszaki készültséghez, amelyet a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének napjától számított 5 hónap. A fenti késedelmi kötbér az 1. rész esetében a részhatáridő tekintetében is alkalmazandó.
Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenérték 30 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

A beszerzés leírása

Vállalkozási-építési szerződés „Látogatóközpont kivitelezése és gyalogút építése - Mórahalom” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.
2. rész: GYALOGÚT:
Az 55 sz. főút és az 5512 j. ök. út mellett lévő kerékpárutakat összekötő nyomvonal:
- udvar
- rét
- földút
- tó ingatlan / „b” jelű nádas / közösségi mintatér alrészlet
- szántó
- közút
jellegű.
Az érintett nyomvonal hossza: cca. 1830 m.
Az érintett földutak (0188/2 - 0240) szélessége változó, 3.00 - 4.00 m.
Az érintett kerékpárút szélessége változó, 2.25 m (5512 j. ök. út melletti).
Létesítmény pályaszerkezete
5512 j. Röszke - Mórahalom összekötőút 4+421 km. sz. (Bivalyrezervátum környezete) és a 0191/15 - 0191/14 hrsz. ingatlanhatár (Nagyszéksós-tó környezete) között, gyalogút:
- 6 cm vtg. zökkenőmentes kiselemes beton térkő (vízáteresztő hézaggal - pl. zúzott homok, zúzalék
- fugázó anyag)
- 2 - 5 cm vtg. zúzottkő ágyazat 2/4
- 5 cm FZKA 0/22 mechanikai stabilizációs útalap
- 15 cm FZKA 0/45 mechanikai stabilizációs útalap
- 20 cm fagyvédőréteg (FZKA/tört beton)
- Geotextília (min. 60 kN/m szakítószilárdságú)
- 25 cm altalaj teherbírást növelő talajjavító rtg. (FZKA/tört beton)
- Biaxiális georács
- Altalaj stabilizáció
A gyalogút teljes kiselemes térburkolattal ellátott területe: 5 705 m2
FIGYELEM! A látogatóközpont illetve a gyalogút mellett bivalyok vannak, amelyeket csak a villanypásztor tart vissza az építéstől, erre a kivitelezési munkák szervezésénél külön figyelmet kell fordítani.
Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

Minőségi kritérium (név)

A 2. rész esetében M/2-3 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó)

Minőségi kritérium (név)

A 2. rész esetében M/2-4 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó)

További információk

1. A kifizetés az alábbi pályázati forrásból történik, szállítói finanszírozással:
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretén belül a 3.
Környezet- és természetvédelem prioritásban meghirdetésre kerülő „Természetvédelmi
beruházások - a külterületi zöldinfrastruktúra gerincét adó védett természeti területek és
Natura 2000 területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és táji értékek megőrzését,
kezelését és bemutatását célzó fejlesztések megvalósítására” című felhívásra benyújtásra
kerülő támogatási kérelem.
Támogatás intenzitása: 100%
2. A II.2.7. ponthoz kiegészítés:
A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének napján kell megkezdeni és legkésőbb mindhárom rész esetében a munkaterület átadásától számítottan 12 hónap alatt kell a műszaki átadás átvételt megkezdeni.
3.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény előírásaira tekintettel a kivitelezés során, annak ütemezése tekintetében az illetékes Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetni szükséges.
4. Szerződés biztosítékai:
1) A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor a jótállási időszak végéig érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 4 %-ának megfelelő összegű garanciális biztosítékot köteles adni Megrendelőnek a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint.
2) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős, kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér a véghatáridő tekintetében a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenérték naptári napi 0,5%-a de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenérték 30 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

A beszerzés leírása

Vállalkozási-építési szerződés „Látogatóközpont kivitelezése és gyalogút építése - Mórahalom” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.
1. rész PARKOLÓ
Parkoló
A parkolási igények biztosítására 15 db, merőleges beállású kiselemes térkővel burkolt személygépkocsi parkolót terveztünk, ebből egy db mozgáskorlátozottak részére, négy db családi parkoló. A személygépkocsi parkoláson felül egy db kisbusz, és egy db nagybusz parkolását terveztük. A szervízút szélessége 6,0 m. parkolók mélysége 5,0m, Szélességek:
normál parkoló 2,5 m
családi parkoló 3,0 m.
mozgáskorlátozott 3,6 m
Bejáró út:
Az 5512.jelű út 4+483 km. szelvény jobb oldalához csatlakozik. A burkolatszélesség 30 m hosszon 6,0 m, Csatlakozó ívsugarak, R=8,0 m. A további szakaszon a burkolatszélesség 4,0 m. A teljes hossz: 174 m.:Keresztirányú esés egyoldali, a jobb oldal felé. Mindkét oldalt süllyesztett szegéllyel határolt kiselemes térkő burkolat.
A parkoló és bejáró út teljes kiselemes térburkolattal ellátott területe: 1 614 m2
FIGYELEM! A látogatóközpont illetve a gyalogút mellett bivalyok vannak, amelyeket csak a villanypásztor tart vissza az építéstől, erre a kivitelezési munkák szervezésénél külön figyelmet kell fordítani.
Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

Minőségi kritérium (név)

A 3. rész esetében M/2-5 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó)

Minőségi kritérium (név)

A 3. rész esetében M/2-6 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó)

További információk

1. A kifizetés az alábbi pályázati forrásból történik, szállítói finanszírozással:
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretén belül a 3.
Környezet- és természetvédelem prioritásban meghirdetésre kerülő „Természetvédelmi
beruházások - a külterületi zöldinfrastruktúra gerincét adó védett természeti területek és
Natura 2000 területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és táji értékek megőrzését,
kezelését és bemutatását célzó fejlesztések megvalósítására” című felhívásra benyújtásra
kerülő támogatási kérelem.
Támogatás intenzitása: 100%
2. A II.2.7. ponthoz kiegészítés:
A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének napján kell megkezdeni és legkésőbb mindhárom rész esetében a munkaterület átadásától számítottan 12 hónap alatt kell a műszaki átadás átvételt megkezdeni.
3.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény előírásaira tekintettel a kivitelezés során, annak ütemezése tekintetében az illetékes Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetni szükséges.
4.
Szerződés biztosítékai:
1) A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor a jótállási időszak végéig érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 4 %-ának megfelelő összegű garanciális biztosítékot köteles adni Megrendelőnek a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint.
2) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős, kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér a véghatáridő tekintetében a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenérték naptári napi 0,5%-a de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenérték 30 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyangazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-4., 6-8. §, 10.§, 12-16. § alapján:
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak
szerint (előzetes igazolásként) az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k),valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek képviseletében
az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján, a 35. § (2a) és a 65. § (12) bekezdéseire is figyelemmel. A Kbt. 67. §(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64.§ szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. §
(4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.
Ajánlatkérő alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete
szerinti hasonló nyilvántartásba (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja);
Az eljárásban a Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a 69. § (11) bekezdése is rányadó.
Részletes leírás a csatolt Dokumentációban. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése is irányadó a Kbt. 65. § (1( bekezdés c) pontja körében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvánosan elérhető adatbázisból, illetve a külföldi ajánlattevők esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírása az irányadó.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/1. Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az alkalmasság minimum követelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési beruházásait /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházások vehetők figyelembe a fentiek szerinti referenciakörben.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági igazolásához a szerződést kötő másik fél által adott igazolás szükséges, amely tartalmazza legalább a következő adatokat: a kivitelezés tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés ideje (kezdete és vége - év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ajánlatkérő befejezett referenciaként olyan építési beruházást fogad el, ahol a beruházás sikeres műszaki átadás-átvétele megtörtént.
A közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek.-ben foglaltakra.
M/2. Mutassa be azon műszaki vezető szakemberét, akit be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, amely tartalmazza a szakmajogosultsági feltételhez szükséges képesítést és szakmai tapasztalatot év/hó részletezettséggel, továbbá csatolja a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát Amennyiben a szakember hatályos kamarai regisztrációval rendelkezik, úgy adja meg a regisztrációs számát, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a nyilvánosan elérhető kamarai névjegyzékből, ebben az esetben az Önéletrajznak nem szükséges tartalmazni a jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt és a végzettség/képzettség igazolása sem szükséges. Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát a jelen Dokumentáció melléklete benyújtásával, mely szerint az ajánlattevő nyertessége esetén kész dolgozni és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/.
Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek a kivitelezés felelős műszaki vezetőjeként kell részt vennie a teljesítésben.
Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít.
Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak és erre tekintettel kapacitást nyújtó szervezetnek is minősül a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.
A fenti igazolások tekintetében adott esetben alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (4)-(5), 24. § (1)-(2) bekezdése is.
Ajánlattevőnek és a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezeteknek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. § (1) bekezdés) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolniuk, hogy megfelelnek az alkalmassági követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán az EEKD IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltésével.
Figyelem! A bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatának többletmegajánlása esetén a minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Az alkalmasság körében esetlegesen már az ajánlatban benyújtott igazolásokat és a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti igazolásokat a 69. § (2) bekezdés szerinti bírálat során figyelmen kívül hagyhatja ajánlatkérő, azok bírálata a 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő esetében fog megtörténni a 69. § (5)-(14) bekezdések szerint. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M/1.
Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább
1. RÉSZ: M/1-1. legalább 220 m2 hasznos alapterületű új épület építésére és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával.
2. RÉSZ: M/1-2. legalább 1000 m2 területű kiselemes térburkolással készült út és/vagy járda és/vagy parkoló kivitelezésre vonatkozó referenciával.
3. RÉSZ: M/1-3. legalább 300 m2 területű kiselemes térburkolással készült út és/vagy járda és/vagy parkoló kivitelezésre vonatkozó referenciával.
Az előírt referenciát legfeljebb 2 szerződés alapján megtörtént teljesítéssel lehet igazolni. Ugyanaz a referencia bármely részben benyújtható.
M/2.
Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
1. RÉSZ:
M/2-1. 1 fő, MV- É kódszámú (Építés szakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-É kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.
M/2-2. 1 fő, MV-ÉG kódszámú (Építménygépészeti szakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-ÉG kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.
2.RÉSZ:
M/2-3. 1 fő, legalább MV- KÉ-R kódszámú (Közlekedési építmények szakterület részszakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-KÉ-R kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.
M/2-4. 1 fő, MV- M kódszámú (Mélyépítés szakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-M kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.
3. RÉSZ:
M/2-5. 1 fő, legalább MV- KÉ-R kódszámú (Közlekedési építmények szakterület részszakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-KÉ-R kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.
M/2-6. 1 fő, MV- M kódszámú (Mélyépítés szakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-M kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.
A bemutatott szakembernek a szerződéskötésre kell rendelkeznie az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti kamarai regisztrációval. Ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben szereplő végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.
Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy ugyanazon szakember bármely alkalmassági szempont tekintetében bemutatható. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember valamennyi részben bemutatható az alkalmasság igazolására.
Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

A szerződés teljesítésének feltételei

1.Előlegfizetés: Az ajánlatkérő igény esetén előleget fizet, az előleg mértéke a szerződésben foglalt tartalékkeret nélkül számított nettó ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése szerint.
Biztosíték nyújtása: A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet előírása szerint.
2. Számlázás mindhárom rész esetében:
Az ajánlattevő 8 részszámlát és 1 végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint:
1. részszámla: a műszaki teljesítés 15 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj 15 %-a mértékében.
2. részszámla: a műszaki teljesítés 30 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 15 %-a mértékében.
3. részszámla: a műszaki teljesítés 40 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 10 %-a mértékében.
4. részszámla: a műszaki teljesítés 50 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 10 %-a mértékében.
5. részszámla: a műszaki teljesítés 60 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 10 %-a mértékében.
6. részszámla: a műszaki teljesítés 70 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 10 %-a mértékében.
7. részszámla: a műszaki teljesítés 80 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 10 %-a mértékében.
8. részszámla: a műszaki teljesítés 90 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 10 %-a mértékében.
Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki átadása és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak teljesítése után, a vállalási díj fennmaradó 10 %-a összegben, amellyel a teljes 100%-os díj kifizetésre kerül.
A részszámlák és a végszámla melléklete az adott részszámlában, illetve végszámlában elszámolni kívánt teljesített műszaki tartalom költségvetési soronként való kimutatása.
A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik, tekintettel az 1. rész kivitelezés engedélyköteles jellegére a 2007. évi CXXVII. törvény alapján az ÁFÁ-t a Megrendelő fizeti, a 2. és 3. rész nem engedélyköteles, így a kiállított számlának ÁFÁ-t is kell tartalmaznia.
3. Fizetési folyamat, határidő: Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról az ÁFA tv. és a Ptk. előírása szerint köteles nyilatkozni. Ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
Fizetési folyamat: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert és lejárt követelését számíthatja be. A kifizetés részletes leírása a szerződéstervezetben.
Az eljárásban alkalmazandó az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § előírása, továbbá a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

1. Az ajánlatkérő térítésmentesen, teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az
Ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen. Az eljárásban részvétel feltétele, az oldalon történő regisztráció és a közbeszerzési anyag letöltése, továbbá az ajánlat EKR
rendszerben történő összeállítása és benyújtása.
2. Értékelési szempont: A legjobb ár-érték arányú ajánlat, értékelési ponthatárok: 0-10, az
értékelés módszere az ár esetében fordított arányosítás, míg a többelttapasztalat esetében arányosítás a dokumentációban részletezettek szerint.
3. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított
4. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben. Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az
Ajánlattevő cégkivonatát és annak magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.
5.Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor ezt az EEKD-ban (formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti, nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatokat.
7. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben eletronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap vagy nem a kiírás szerinti tartalommal,ajánlatkérő a papír
alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf vagy jpg formátumú másolatának csatolását írja elő.
8. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9. Az eljárásban Dr. Nagymihály Tamás FAKSZ jár el,lajstromszám:00014, cím: 6722 Szeged, Gogol
u. 6., tel:+36 209648886, e-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárásban érdekelt gazdasági szereplők az EKR rendszeren keresztül kérhetnek kiegészítő tájékoztatást.
10. A IV.2.6) pontban a "2 hónap" a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 60 napnak felel meg.
11. A fenti II.1.5). és a II.2.6) pontokban a becsült érték megadása csak a TED felé való továbbítás érdekébentörtént.
12. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását az eljárásban.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75. § (2) e) pontját
alkalmazza az eljárásban.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
15. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartalmára, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig - a tárgyi munkára építés-szerelési biztosítást kell kötnie az 1. rész esetében 100 millió forint / kár és 200 millió forint / év limitösszeggel a 2. rész esetében 30 millió forint / kár és 50 millió forint / év limitösszeggel, 3. rész esetében 10 millió forint / kár és 20 millió forint / év limitösszeggel vagy a fennálló biztosítását erre a munkára kiterjesztenie.
16. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2023. június 22. napján, találkozás 10 órakor a kivitelezés helyszínén: 6782 Mórahalom, hrsz.: 0188/21, Bivalyos Kapu.
17. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosítékhoz köti az 1. rész esetében 3 000 000,-Ft összegben, a 2. rész esetében 1 500 000,- Ft összegben, 3. rész esetében 500 000,-Ft összeggel, amelyet a Kbt. 54. § (1)-(2) bekezdés szerint kell rendelkezésre bocsátani az ajánlat benyújtásával egy időben. Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Készpénzbefizetés esetén kedvezményezett: Mórahalom Városi Önkormányzat., számlaszám: OTP 11735115-15354477, közlemény: ajánlati biztosíték EKR002009012022
18. FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS
Ajánlatkérő támogatási forrás elnyerésére fog benyújtani pályázatot jelen dokumentációban
rögzített teljes műszaki tartalom és mennyiség beszerzésére.
Erre tekintettel az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a támogatás elnyerése feltételével köt szerződést, azaz a kivitelezés megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer, a Támogatási Szerződés hatályba lép(illetve a Támogatói okirat kiadásra kerül). Erre figyelemmel a Kbt. 53. § (6)-(7) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegen kerül elfogadásra.
Abban a nem várt esetben, ha a támogatásról szóló döntés a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül sem kerül kihirdetésre, úgy ez a feltétel semmissé válik, azaz a szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből
19. Az értékelésre bemutatott szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, amennyiben a benyújtott ajánlatuk nem tartalmazza az értékelés körében figyelembe venni kívánt szakember nevét, úgy az nem hiánypótolható hiba, ez az ajánlat érvénytelenségéhez vezet.
20. Az ajánlati árnak minimum 60 hónapra szóló kötelező teljes körű jótállást is biztosítania kell.
21. Az ajánlattevőknek az ajánlatukban az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatot is be kell nyújtani az előírt nyilatkozatminta alapján.
További információ a csatolt dokumentációban.

A hirdetmény KÉ száma: 10977/2023. (Az ajánlati hirdetménynek nem volt előzménye.)
A TED száma: 2023/S 112-351706. A hirdetmény és a közbeszerzési dokumentumok egyebekben nem módosultak.