Meglévő épületen belüli indítópont-kialakítás IV

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés a Magyar Posta Zrt. épületein belül mobil indítópontok kialakítására IV. ütem - 3 részben

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-05-02. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-04-13.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• TRESZNER L.V.G. Létesítmény-fenntartó, Villamosipari és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

• Lakóházak építése › Többfunkciós épületek kivitelezése

Hol?

• Budapest › Budapest
• Dél-Alföld › Bács-Kiskun
• Dél-Alföld › Békés
• Dél-Dunántúl › Baranya
• Dél-Dunántúl › Somogy
• Dél-Dunántúl › Tolna
• Közép-Dunántúl › Fejér
• Közép-Dunántúl › Veszprém
• Nyugat-Dunántúl › Győr-Moson-Sopron
• Pest › Pest
• Észak-Alföld › Jász-Nagykun-Szolnok
• Észak-Alföld › Szabolcs-Szatmár-Bereg
• Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén
• Észak-Magyarország › Nógrád

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-04-13	Ajánlati felhívás
2023-04-28	További információk
2023-08-16	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-03-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-04-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Többfunkciós épületek kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000389952023
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a Magyar Posta Zrt. épületein belül mobil indítópontok kialakítására IV. ütem - 3 részben

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Többfunkciós épületek kivitelezése 📦
További CPV-kód: Többfunkciós épületek kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️
Baranya 🏙️
Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közüzemi szolgáltató
Ajánlatkérő neve: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Dunavirág Utca 2-6
Postai irányítószám: 1138
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://www.posta.hu/ 🌏
E-mail: kozbeszerzes@posta.hu 📧
Telefon: +36 307713180 📞
Fax: +36 13280631 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000389952023/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000389952023/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-04-13 📅
Benyújtási határidő: 2023-05-02 📅
Közzététel dátuma: 2023-04-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 076-228469
HL-S szám: 76
További információk

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő jogosult a Létesítmények darabszámának 30 %-a esetében (törtszám esetében felfelé kerekített mértékben) meghatározni a kivitelezések sorrendjét (priorizálni), amelyet a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül köteles nyertes ajánlattevő részére megküldeni. A priorizált Létesítmények esetében a kivitelezés határideje a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidőtől eltérően jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától - eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napjától - számított 3 - hónap.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Indítópontok kialakítása (1. régió)
A rész száma: 1
Rövid leírás:

1.rész: Indítópontok kialakítása - Pest vármegye, Fejér vármegye, Veszprém vármegye, Győr-Moson-Sopron vármegye,

Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Posta Zrt. épületein belül az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezettek szerint elektromos kerékpárok töltéséhez mobil indítópontok kialakítása, az elektromos kerékpárok tárolására szolgáló helyiségek/épületek átalakítása/felújítása összesen 20 teljesítési helyszínen.

Ajánlatkérő a mennyiséget keretmennyiségnek tekinti, amely mennyiség 90%-ára (törtszám esetében felfelé kerekített mértékben a fennmaradó 10 % vonatkozásában) vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó mennyiséget Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. A keretmennyiség a teljesítési helyszínek száma.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal „egyenértékű” -t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

Időtartam: 6 hónap
További információk:

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:

Ajánlatkérő jogosult a Létesítmények darabszámának 30 %-a esetében (törtszám esetében felfelé kerekített mértékben) meghatározni a kivitelezések sorrendjét (priorizálni), amelyet a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül köteles nyertes ajánlattevő részére megküldeni. A priorizált Létesítmények esetében a kivitelezés határideje a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidőtől eltérően jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától - eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napjától - számított 3 - hónap.

A rész elnevezése: Indítópontok kialakítása (2. régió)
A rész száma: 2
Rövid leírás:

2.rész: Indítópontok kialakítása - Baranya vámegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye és Bács-Kiskun vármegye,

A rész elnevezése: Indítópontok kialakítása (3. régió)
A rész száma: 3
Rövid leírás:

3. rész: Indítópontok kialakítása - Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Békés vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Nógrád vármegye

Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Posta Zrt. épületein belül az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezettek szerint elektromos kerékpárok töltéséhez mobil indítópontok kialakítása, az elektromos kerékpárok tárolásra szolgáló helyiségek/épületek átalakítása/felújítása összesen 30 teljesítési helyszínen.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Valamennyi rész tekintetében.

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.

Kizáró okok igazolása:

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7)-(9) bek. rendelkezéseire.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

NY.1.) Alkalmatlan AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd. szereplő nem szerepel az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

NY.1) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást vagy nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. alapján, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek.-eire is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és 69.§ (11) bek. is irányadóak. Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.

Műszaki és szakmai képességek:

Valamennyi rész tekintetében.

M.1) Az alkalmasságot a Kr. 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, a Kr. 22.§-a (3) bek. szerint igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

- szerződést kötő másik fél neve, címe; kapcsolattartó neve és elérhetősége,

- teljesítés helye, ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap);

- műszaki átadás-átvétel ideje (év, hónap, nap részletezettséggel) (részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó műszaki átadás-átvétel ideje),

- az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A ref.-át a Kr. 22.§ (3), (5) bek. szerint kell igazolni.

M.2.) A Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;

b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre); továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát;

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata amennyiben releváns;

Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, ebben az esetben a b) pont szerinti szakmai tapasztalat nem szükséges bemutatni, elegendő a jogosultság megszerzésének első időpontjának feltüntetése és a nyilvántartási szám megadása, valamint a c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. irányadó.

M.3) A Kr. 21. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozata és kimutatás az előző három évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszám és a vezető tisztségviselők létszámáról.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(9) bek-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Valamennyi rész tekintetében.

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi rész esetén, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített műszaki átadás-átvétellel lezárt az 1. részben 5 darab, 2. részben 5 darab és a 3. részben 5 darab épületen belüli építésre és/vagy átépítésre és/vagy felújításra és/vagy rekonstrukcióra vonatkozó referenciával.

Egy referencia több szerződéssel is igazolható. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referenciák bemutathatók.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év) befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel valamennyi rész esetén:

M.2.1) egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2) egy fő, minimum 36 hónap villanyszerelési szakmai gyakorlattal rendelkező villanyszerelő szakemberrel.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakemberrel is igazolható az alkalmassági követelmény. A szakemberek közötti átfedés megengedett.

M.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három év átlagában legalább 5 főt elérő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Késedelmi kötbér: Alapja a nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 20 %.

Meghiúsulási kötbér: A nettó Vállalkozói Díj 20 %-a

Jótállás: 36 hónap

Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Nyertes Ajánlattevő a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték nyújtására köteles. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell Nyertes Ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania és a szerződés igazolt teljesítéséig kell hatályban tartani. A teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében 10 %-os tartalékkeretet biztosít a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján.

Az igényelhető előleg mértéke: 5 %

Nyertes ajánlattevő az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít teljesítési helyszínenként. A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan, a műszaki leírásban részletezett teljesítési helyszínenként és az azokra megajánlott ajánlati ár alapján kerül sor.

Végszámla benyújtásának feltétele: a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a műszaki ellenőr részéről kiadásra került és Ajánlatkérő részéről a teljesítésigazolás kiállítása megtörtént.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 27/A., a Kbt. 135.§ (3) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.

Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.

Eljárás
Jogalap: 32014L0025
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-05-02 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: ekr.gov.hu
További információk:

Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 24 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 3. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hó)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 10901232244
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szabó Tamás
A vevő profiljának címe: https://ekr.gov.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000389952023/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani az erre szolgáló „Ajánlat összeállítása” cselekménnyel, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

2.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. § (2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

3.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-10,00 pont, módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2-3.: egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.

4.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.

5.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1.és III.1.3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapította meg.

6.) AK a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

7.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.

8.) AK az eljárásban való részvételt valamennyi rész esetén (részenként külön-külön) 500 000 Ft ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek UniCredit Banknál vezetett 10918001-000000003-00330225 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A részletszabályokat a KD tartalmazza

9.) AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára

1. részben: min. 50 000 000 Ft/év és min 5 000 000 Ft/káresemény;

2. részben: min. 60 000 000 Ft/év és min. 5 000 000 Ft/káresemény;

3. részben: min. 50 000 000 Ft/év és min. 5 000 000 Ft/káresemény;

mértékű építés-szerelési biztosítási szerződés meglétét igazolnia kell. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

10.) AK egyik részben sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

11.) AT ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is).

12.) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ának rendelkezései szerint biztosítja.

13) Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdés]

14) Az eljárás a Kbt. 81. § (10) bek. alapján gyorsított eljárás. A gyorsított eljárás indoka, hogy az eljárás rövid határidőn belül történő, sürgős lefolytatásához AK-nak kivételes érdeke fűződik figyelemmel arra, hogy azonos tárgyban AK már két eredménytelen eljárást folytatott le és a projekthatáridőkre tekintettel már nem áll módjában a Kbt. 81. § (7) bekezdéseben meghatározott határidőket alkalmazni, mert az a projekt megvalósulását veszélyeztetné.

15) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Wellmann-Kiss Katalin (00241) és dr. Sipos Ágnes (01184)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2023/S 076-228469 (2023-04-13)

További információk (2023-04-28)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-04-28 📅
Benyújtási határidő: 2023-05-15 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 086-264462
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 076-228469
HL-S szám: 86
További információk

Ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény fenti módosításán felül módosítja az 1., 2. és 3. rész vonatkozásában az egyéb közbeszerzési dokumentumokat (árazatlan költségvetéseket) is. A korrigendum, ill. az ajánlattételi határidő meghosszabbításának és a szerződéstervezet módosításának jogalapja a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja.

Forrás: OJS 2023/S 086-264462 (2023-04-28)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-08-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 210 375 710 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-08-16 📅
Közzététel dátuma: 2023-08-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 159-504052
HL-S szám: 159
További információk

Ajánlatkérő jogosult a Létesítmények darabszámának 30 %-a esetében (törtszám esetében felfelé kerekített mértékben) meghatározni a kivitelezések sorrendjét (priorizálni), amelyet a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül köteles nyertes ajánlattevő részére megküldeni. A priorizált Létesítmények esetében a kivitelezés határideje az eredeti 6 hónapos teljesítési határidőtől eltérően jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától - eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napjától - számított 3 - hónap.

Objektum
A közbeszerzés hatálya

Ajánlatkérő jogosult a Létesítmények darabszámának 30 %-a esetében (törtszám esetében felfelé kerekített mértékben) meghatározni a kivitelezések sorrendjét (priorizálni), amelyet a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül köteles nyertes ajánlattevő részére megküldeni. A priorizált Létesítmények esetében a kivitelezés határideje az eredeti 6 hónapos teljesítési határidőtől eltérően jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától - eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napjától - számított 3 - hónap.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-08-09 📅
Név: TRESZNER L.V.G. Létesítmény-fenntartó, Villamosipari és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14161469202
Postacím: Álmos Utca 3/18.
Postai város: Pécs
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 305566181 📞
E-mail: iroda@tresznerlvg.hu 📧
Ország: Baranya 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 73 527 741 HUF 💰
82 758 960 HUF 💰
54 089 009 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3
2

Hivatkozás
További információk

1-3. rész:

Ajánlattevő neve: TRESZNER L.V.G. Létesítmény-fenntartó, Villamosipari és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7630 Pécs, Álmos utca 3/18.

Adószáma: 14161469-2-02

(nyertes ajánlattevő mindhárom részben)

1. rész:

Ajánlattevő neve: Vala-Bau Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1108 Budapest, Mádi utca 198. IV. em. 23. ajtó

Adószáma: 25160383-2-42

(érvénytelen ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján)

Ajánlattevő neve: VILKISZOLG Villamos Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9029 Győr, Boglárka utca 77.

Adószáma: 27085251-2-08

Forrás: OJS 2023/S 159-504052 (2023-08-16)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-03-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Meglévő épületen belüli indítópont-kialakítás IV.
Hivatkozási szám: EKR000389952023
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a Magyar Posta Zrt. épületein belül mobil indítópontok kialakítására IV. ütem – 3 részben

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Többfunkciós épületek kivitelezése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 210 375 710 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000389952023/2
A beszerzés leírása:

2.rész: Indítópontok kialakítása – Baranya vámegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye és Bács-Kiskun vármegye, Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Posta Zrt. épületein belül az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezettek szerint elektromos kerékpárok töltéséhez mobil indítópontok kialakítása, az elektromos kerékpárok tárolására szolgáló helyiségek/épületek átalakítása/felújítása összesen 27 teljesítési helyszínen. Ajánlatkérő a mennyiséget keretmennyiségnek tekinti, amely mennyiség 90%-ára (törtszám esetében felfelé kerekített mértékben a fennmaradó 10 % vonatkozásában) vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó mennyiséget Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. A keretmennyiség a teljesítési helyszínek száma. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal „egyenértékű” -t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

További információk:

Ajánlatkérő jogosult a Létesítmények darabszámának 30 %-a esetében (törtszám esetében felfelé kerekített mértékben) meghatározni a kivitelezések sorrendjét (priorizálni), amelyet a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül köteles nyertes ajánlattevő részére megküldeni. A priorizált Létesítmények esetében a kivitelezés határideje az eredeti 6 hónapos teljesítési határidőtől eltérően jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától – eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napjától - számított 3 - hónap.

Időtartam: 6 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0002

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/25/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0002
Szerződés száma: 2
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-08-09 📅
Cím: Vállalkozási szerződés
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/661803 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 82 758 960 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000389952023/3262
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0002
A vállalkozó neve és címe
Név: TRESZNER L.V.G. Létesítmény-fenntartó, Villamosipari és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14161469202
Postacím: Álmos Utca 3/18.
Postai irányítószám: 7630
Postai város: Pécs
Régió: Baranya 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: iroda@tresznerlvg.hu 📧
Telefon: +36 305566181 📞

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében 10 %-os tartalékkeretet biztosít a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján. Az igényelhető előleg mértéke: 5 % Nyertes ajánlattevő az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít teljesítési helyszínenként. A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan, a műszaki leírásban részletezett teljesítési helyszínenként és az azokra megajánlott ajánlati ár alapján kerül sor. Végszámla benyújtásának feltétele: a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a műszaki ellenőr részéről kiadásra került és Ajánlatkérő részéről a teljesítésigazolás kiállítása megtörtént. A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt.27/A

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: Alapja a nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 20 %. Meghiúsulási kötbér: A nettó Vállalkozói Díj 20 %-a Jótállás: 36 hónap Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Nyertes Ajánlattevő a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték nyújtására köteles. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell Nyertes Ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania és a szerződés igazolt teljesítéséig kell hatályban tartani. A teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10901232244
Postacím: Dunavirág Utca 2-6
Postai irányítószám: 1138
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Tamás
E-mail: kozbeszerzes@posta.hu 📧
Telefon: +36 307713180 📞
Fax: +36 13280631 📠
URL: https://www.posta.hu/ 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_4066453
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A szerződésmódosítás kelte 2024. február 8. napja, korábbi szerződésmódosítás nem volt, ez a szerződés 1. sz. szerződésmódosítása. Szulok Posta kivitelezési helyszínen a Szerződés szerint 2 db elektromos jármű tárolására és töltésére szükséges a meglévő épület volt szolgálati lakásának egykori konyha helyiséget átalakítani a kivitelezés során. Azonban a Szerződésben meghatározott épületrész tetőzete a szerződésszerű kivitelezési munkák megkezdését megelőzően beszakadt. Így az eredeti kivitelezési helyszínen nem megvalósítható a teljesítés. Felek egyeztetést követően megállapították, hogy az eredeti épület más, az eredeti helyszín melletti épületrészében a kivitelezés megvalósítható. Azonban a helyszín változása okán szükségessé vált az eredeti műszaki tartalom költségvetésének átdolgozása, módosítása, amely révén az eredeti költségvetés nettó 1.415.264,- Ft összeggel csökken. Fenti műszaki tartalommódosulás díjának megállapításához a szerződő felek megegyeztek a Vállalkozó által benyújtott és a műszaki ellenőr, valamint a Megrendelő által elfogadott, azaz általuk aláírt árajánlatok/költségvetések szerint (3. sz. melléklet). A Felek a fentiekre tekintettel kijelentik, hogy a jelen Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy a módosítás: - eredményeként az ellenérték csökkenése 1,71 % mértékű, amely nem éri el az eredeti Szerződés értékének 15 %-át, továbbá a módosítás mértéke az uniós értékhatárt sem éri el, valamint - a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0002
Új érték
Szöveg:

Felek megállapodása a Szerződés módosításáról 1. A Felek a Szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírását módosítják a Szulok Posta kivitelezési munkáira vonatkozó műszaki leírásokkal. 2. A Felek a Szerződés 3. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetést az alábbiak szerint módosítják: a) Az árazatlan költségvetés 23. sorának összesen összegét - Szulok Posta kapcsán elvégzendő kivitelezési munkák vonatkozásában - nettó 10.179.167,- Ft összegről nettó 8.763.903,- Ft összegre csökkentik. b) A módosítás révén az árazott költségvetés „Összesen” cellájában szereplő nettó 82.758.960,- összeg nettó 81.343.696,- összegre módosul. 3. Módosított rendelkezések 3.1. A Felek a Szerződés 9.1.1. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják: Eredeti rendelkezés: „A jelen Szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 82.758.960,- Ft (azaz nyolcvankettőmillió-hétszázötvennyolc-kilencszázhatvan forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a (rész)számlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.” Módosult rendelkezés: „A jelen Szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 81.343.696,- Ft (azaz nyolcvanegymillió-háromszáznegyvenháromezer–hetszázkilencvenhat forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a (rész)számlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.” 3.2. A Felek a Szerződés 9.2.2. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják: Eredeti rendelkezés: „Felek rögzítik, hogy erre tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a (azaz tíz százaléka), vagyis 8.275.896,- Ft (azaz nyolcmillió-kettőszázhetvenötezer-nyolcszázkilencvenhat Forint) (a továbbiakban: „Tartalékkeret”).” Módosult rendelkezés: „Felek rögzítik, hogy erre tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a (azaz tíz százaléka), vagyis 8.134.370,- Ft (azaz nyolcmillió-egyszázharmincnégyezer-háromszázhetven forint) (a továbbiakban: „Tartalékkeret”).”

Szöveg

Felek megállapodása a Szerződés módosításáról

1. A Felek a Szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírását módosítják a Szulok Posta kivitelezési munkáira vonatkozó műszaki leírásokkal.
2. A Felek a Szerződés 3. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetést az alábbiak szerint módosítják:
a) Az árazatlan költségvetés 23. sorának összesen összegét - Szulok Posta kapcsán elvégzendő kivitelezési munkák vonatkozásában - nettó 10.179.167,- Ft összegről nettó 8.763.903,- Ft összegre csökkentik.

b) A módosítás révén az árazott költségvetés „Összesen” cellájában szereplő nettó 82.758.960,- összeg nettó 81.343.696,- összegre módosul.

3. Módosított rendelkezések

3.1. A Felek a Szerződés 9.1.1. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:
„A jelen Szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 82.758.960,- Ft (azaz nyolcvankettőmillió-hétszázötvennyolc-kilencszázhatvan forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a (rész)számlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.”
Módosult rendelkezés:
„A jelen Szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 81.343.696,- Ft (azaz nyolcvanegymillió-háromszáznegyvenháromezer–hetszázkilencvenhat forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a (rész)számlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.”

3.2. A Felek a Szerződés 9.2.2. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:
„Felek rögzítik, hogy erre tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a (azaz tíz százaléka), vagyis 8.275.896,- Ft (azaz nyolcmillió-kettőszázhetvenötezer-nyolcszázkilencvenhat Forint) (a továbbiakban: „Tartalékkeret”).”
Módosult rendelkezés:
„Felek rögzítik, hogy erre tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a (azaz tíz százaléka), vagyis 8.134.370,- Ft (azaz nyolcmillió-egyszázharmincnégyezer-háromszázhetven forint) (a továbbiakban: „Tartalékkeret”).”

Forrás: OJS 2024/S 048-139805 (2024-03-06)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése (1)

Lakóházak építése (1)