Műszaki ellenőri feladatok ellátásának beszerzése

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap

Megbízási keretszerződés keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása az MTVA részére.

Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-07-17. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-06-15.

Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-06-15	Ajánlati felhívás
2023-10-13	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-06-15)
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti nyilvántartási szám: 18091715444
Postacím: Kunigunda Útja 64
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó személy: közbeszerzés közbeszerzés
Telefon: +36 13533200 📞
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu 📧
Fax: +36 14280209 📠
Régió: Budapest 🏙️
URL: http://www.mtva.hu 🌏
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000916932023/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000916932023/reszletek 🌏

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Műszaki ellenőri feladatok ellátásának beszerzése EKR000916932023
Termékek/szolgáltatások: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 📦
Rövid leírás:
“Megbízási keretszerződés keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása az MTVA részére.”

1️⃣
További termékek/szolgáltatások: Épület-ellenőrzési szolgáltatások 📦
További termékek/szolgáltatások: Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 📦
További termékek/szolgáltatások: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Magyarország_1037_Budapest_Kunigunda_útja_64._és Ajánlatkérő további telephelyein”
A beszerzés leírása:
“A közbeszerzési eljárás célja: Mennyiség: A keretszerződés (24 hónap) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült értéke: nettó 200 000 000 Ft, amely...”

A beszerzés leírása

A közbeszerzési eljárás célja:
Mennyiség: A keretszerződés (24 hónap) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült értéke: nettó 200 000 000 Ft, amely keretösszegnek is minősül és amelyet Ajánlatkérő egyedi megrendelések útján kíván lehívni. Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Szükséges műszaki ellenőri szakterületek:
1. Magasépítési szakterületen (ME-É kategória) műszaki ellenőri feladatok ellátása
2. Építménygépészeti szakterületen (ME-G vagy ME-ÉG-II kategória) műszaki ellenőri feladatok ellátása
3. Építményvillamossági szakterületen (ME-V kategória) műszaki ellenőri feladatok ellátása
A jelen eljárással érintett időszakban Ajánlatkérő várhatóan kb. nettó 6 milliárd forint összegben tervez megvalósítani építési beruházásokat.
A beruházások között előre láthatóan kettő nagyobb összegű (kb. nettó 1,5-2 milliárd forint), valamint naptári évente évi 10 - 15 kisebb értékű (kb. nettó 15 - 150 millió forint) építési beruházást szeretne Ajánlatkérő megvalósítani.
A nagy értékű beruházások esetén teljeskörű műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevételét tervezi Ajánlatkérő (magasépítési, épületgépészeti, épületvillamossági, statikai és épületautomatika tervek alapján történő generálkivitelezések), míg a kisebb összegű beruházások között megtalálható lesz kizárólag egy-egy szakági műszaki ellenőri terület érintő építési beruházás is (pl: új klímagép/légkezelő telepítése, szünetmentes hálózat kialakítása). A tervezett beruházások között megtalálható olyan, amely:
- alpin technikát is igényel,
- magában foglal legalább 335 m2-es film vagy televíziós felvételre alkalmas stúdió díszlet kivitelezésént,
- magában foglal legalább 400 kW teljesítményű megújuló energiatermelő rendszer kiépítését,
- média vagy hírközlés vagy telekommunikációs funkciójú épületre vonatkozik,
- az Országgyűlés illetékes bizottsága által mentesített, az állam alapvető biztonsági érdekeit érintő és nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű.
Ajánlatkérő valamennyi építési beruházása esetén az elektronikus építési napló, illetve több esetben az ÉTDR használat is szükséges, melynek vezetése nyertes Ajánlatadó feladata lesz.
- A kivitelezési munkák megvalósításával, teljesítésével kapcsolatos feladatok műszaki ellenőrzése a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben foglaltak szerint
- A Tervező által készített kiviteli tervdokumentációk átvizsgálása, jóváhagyása, adott esetben hiánypótlásra adása
- Kapcsolattartás Ajánlatkérő szakági mérnökeivel és a beruházás kivitelezőivel
- Megrendelői érdekek képviselete a kivitelezés során
- Érintett közműszolgáltatók, kezelők, üzemeltetők, hatóságok képviselőivel való együttműködés, Ajánlatkérő érdekeinek képviselete
- E-napló megnyitása Ajánlatkérő meghatalmazása alapján, eseti bejegyzések megtétele Ajánlatkérői észrevételek alapján és jogszabályi előírásoknak megfelelően
- Állásfoglalás a kivitelezés időszakában megváltozó jogszabályok, szabványok esetén.
- Munkaterület átadás és műszaki átadás-átvételi eljárás összehívása, jegyzőkönyvezése, garanciális időszakkal összefüggő feladatok ellátása
- A kivitelezés során felmerülő műszaki problémák egyeztetése a kivitelezővel, a Ajánlatkérő szakági mérnökeivel, a szakági tervezőkkel a megrendelői igények és a kivitelezés határidőre történő befejezésének maximális szem előtt tartásával
- A kivitelezés ütemének folyamatos ellenőrzése, 5 napnál hosszabb lemaradás esetén Ajánlatkérő értesítése
- Részvétel a heti kooperáción, a kooperációs jegyzőkönyv vezetése, összeállítása, hitelesítése
- Műszaki és pénzügyi ütemtervek felülvizsgálata, aktualizálás figyelemmel kísérése
- A kivitelezési munkák ellenőrzése, felülvizsgálata annak érdekében, hogy a beépített anyagok és a munka minősége megfelel-e a terv és a vonatkozó szabványok szerinti előírásoknak.
- A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák, valamint a kivitelező által javasolt módosítások felülvizsgálata, javaslattétel Ajánlatkérő felé azok elfogadására vagy elutasítására
- Kivitelező által benyújtott számlák ellenőrzése szakmai szempontból
- Ajánlatkérő érdekeinek megfelelő gyakoriságú (minimum heti 1 alkalom) folyamatos helyszíni műszaki ellenőrzés végrehajtása, azzal, hogy egyes egyedi megrendelések esetén elvárás lesz hétköznap 24 órán belüli, hétvégén 48 órán belüli rendelkezésre állás
- Valamennyi, a kivitelezéssel összefüggő, elismervény, igazolás, vizsgálat, megtekintés, értesítés, javaslat, kérelem elkészítése, elvégzése, bármely a kivitelezéssel, vagy a létesítményekkel kapcsolatos nem megfelelő anyag kifogásolása
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény illetve kapcsolódó jogszabályok szerződés teljesítésére vonatkozó feltételeinek felülvizsgálata, különös tekintettel az ajánlatban szereplő kötelezettségek, vállalások valamint alvállalkozói részvétel ellenőrzésére
- Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti átvizsgálása, jóváhagyása Kivitelezői értesítés alapján.
- Bármely anyag, berendezés vagy létesítmény próbáinak, közbenső és végleges üzempróbáinak, vizsgálatainak felügyelete, ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos értesítések, utasítások elkészítése.
- A Kivitelező által jelzett, előre nem látható fizikai körülmények és hatásaik felülvizsgálata.
- A Kivitelező által jelzett felmerült többletköltségek jogosságának vizsgálata, javaslattétel elfogadásra.
- A Kivitelező próbáiról készített jelentések felülvizsgálata, jóváhagyása.
- Bármely anyag, berendezés, terv, kivitel-vizsgálat, ellenőrzés, mérés, kipróbálás útján tapasztalt hiba, hiányosság, nem-megfelelőség esetén annak kifogásolása, illetve elutasítása, a hiba kijavításának és adott esetben a próba ismételt megkövetelése a Kivitelezőtől.
- A Kivitelező eszközei elszállításával kapcsolatos döntések.
- Intézkedés a hibák, hiányosságok elhárításáról, helyreállításról, amennyiben a beruházáson dolgozó Kivitelező nem követi a Nyertes Ajánlattevő Műszaki ellenőr utasításait.
- A Kivitelező értesítése az ütemtervtől való elmaradásról, illetve szükség esetén utasításadás intézkedési tervek készítésére.
- Indokolt esetben a munka felfüggesztése, az újrakezdés engedélyezése.
Kivitelező utasítása bármely berendezés, anyag eltávolítására, szerkezet elbontására és újraépítésére, amely nem felel meg a szerződéses követelményeknek.
- A megvalósítási időtartam Kivitelező által kérelmezett meghosszabbításával kapcsolatos állásfoglalás.
- Részszámlákkal és végszámlával kapcsolatos teljesítésigazolások kibocsátása, számlák ellenőrzése és jóváhagyása.
- Az építési napló rendszeres ellenőrzése és ellenjegyzése Ajánlatkérővel egyeztetett jogkörnek megfelelően
- A műszaki átadás-átvételi eljárások megszervezésével kapcsolatos feladatok
Folytatás a II.2.14) "További információ" pontban.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“3. A III.1.3. M/1.1 pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap, max 60 hónap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név):
“4. A III.1.3. M/1.2 pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap, max 60 hónap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név):
“5. A III.1.3. M/1.3 pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap, max 60 hónap)”
Ár (súlyozás): 50
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 24
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Ez a szerződés megújítható ✅
Leírás
A megújítások leírása:
“A keretszerződés Ajánlatkérő igénye alapján Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával legfeljebb kétszeri alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 (tizenkettő)...”
További információk:
“Folytatása a II.2.4) "A közbeszerzés ismertetése"pontnak: - Műszaki átadás-átvétel során közreműködés Ajánlatkérői igények szerint - A szerződésben...”

További információk

Folytatása a II.2.4) "A közbeszerzés ismertetése"pontnak:
- Műszaki átadás-átvétel során közreműködés Ajánlatkérői igények szerint
- A szerződésben rögzített paraméterek teljesítését igazoló mérések ellenőrzése
- Javaslattétel a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére
- A hiba- és hiányjegyzék összeállítása, intézkedés a hibák kijavítására, a hibajavítás ellenőrzése együttműködve Ajánlatkérő szakági mérnökeivel
- Átadási dokumentációk (minősítések, megvalósulási tervek) ellenőrzése, ellenjegyzése
- Javaslattétel Ajánlatkérő felé az átadás-átvételi eljárás lezárására
- Az üzembe helyezés ellenőrzése
További részletek a Műszaki leírásban és a KD-ben találhatóak.
Folytatása a II.2.5) "Értékelési szempontok" pontnak:
Az "Ár" értékelési szempont két további alszempontja a következő:
1. számú értékelési szempont: Az eseti megrendeléssel érintett építési beruházásra vonatkozó - tartalékkeret nélküli - nettó vállalkozói (kivitelezői) díj %-ában meghatározott nettó alapdíj (%-ban, 2 tizedes pontossággal) súlyszám: 45
2. számú értékelési szempont: Éjszakai (22 és 6 óra közötti) vagy munkaszüneti napokon történő munkavégzés nettó többletdíja az 1. számú értékelési szempont tekintetében megajánlott alapdíj %-ában meghatározva (%-ban, 2 tizedes pontossággal) súlyszám: 5
Kiegészítés a II.2.5) "Értékelési szempontok"ponthoz:
A 2. számú értékelési szempont tekintetében a megajánlást az alábbiakra figyelemmel kell megtenni:
A nyertes ajánlattevő kizárólag akkor jogosult a 2. számú értékelési szempont tekintetében megajánlott többletdíjra, ha az adott eseti megrendelés során az általa elvégzett munka - az ajánlatkérő erre vonatkozó eseti megrendelése és utasítása szerint - legalább 50 %-a éjszaka (22 és 6 óra között) vagy munkaszüneti napokon történik. Más esetekben a nyertes ajánlattevő kizárólag az 1. számú értékelési részszempont szerinti alapdíjra jogosult.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2. számú értékelési szempont szerinti megajánlás alapja az 1. számú értékelési részszempont szerinti %-os megajánlás.
Példával élve: amennyiben az ajánlattevő az 1. számú értékelési szempont tekintetében - az eseti megrendeléssel érintett építési beruházásra vonatkozó, tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói (kivitelezői) díj - 5 %-ára vonatkozó nettó ajánlati árra tesz ajánlatot és az adott eseti megrendelés során az általa elvégzett munka - az ajánlatkérő eseti megrendelése és utasítása szerint - legalább 50 %-a éjszaka (22 és 6 óra között) vagy munkaszüneti napokon történik, mely esetben az ajánlattevő - az eseti megrendeléssel érintett építési beruházásra vonatkozó, tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói (kivitelezői) díj - további 0,5 %-ának megfelelő nettó többletdíjat kíván érvényesíteni, akkor a felolvasólapon a 2. számú értékelési szempont tekintetében 10 %-ot kell feltüntetnie.
A 3-5. értékelési résszempont vonatkozásában az ajánlatkérő egyaránt 60 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad.
Folytatása a VI.3) "További információk" pontnak:
7. AK előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor igazolnia kell, hogy rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet V. Építési műszaki ellenőrzés "Általános építmények építési műszaki ellenőr” szakterületek „Magasépítési szakterület” szerinti ME-É jelölésű műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik és egyúttal az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet 2. § 8a. pontja szerinti ipari alpinistának minősül.
Az ajánlatkérő előírja azt is, hogy a nyertes ajánlattevő legkésőbb szerződéskötéskor igazolja, hogy szerepel a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény szerinti, az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett jegyzékén.
A fentiek bármelyikének elmaradását az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti és jogosulttá válik a második helyezett ajánlattevővel való szerződéskötésr, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
10. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén AK a hiánypótlás lehetőségét nem korlátozza
11. Faksz: dr. Herczeg Ágnes - lajstromszám: 00116.
12. AK a IV.2.6) pontban rögzített 1 hónap alatt 30 napot ért.
13. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont/alszempont tekintetében: 0-10 pont. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemeket az értékarányosítás („Ár” értékelési részszempont és alszempontjai: fordított arányosítás, a 3-5. sz. minőségi értékelési részszempont: egyenes arányosítás) módszere szerint értékeli. Részletek a KD-ban.
14. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. előírásai és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói, ajánlásai az irányadók.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)...”

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
- a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
- majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánalta vonatkozásában ellenőrzi a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek-ben foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles kitölteni, továbbá ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is ki kell tölteni azzal, hogy a közös ajánlattevők és a kapacitást nyújtó szervezet képviseletében az elektronikus formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be .
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom [Korm. rendelet 1. § (9) bekezdés].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján a ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/1. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
SZ/1. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P1) Ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját, megelőző utolsó kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (Műszaki ellenőri feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont).
A fenti pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ha ajánlattevő a fent megjelölt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3)]
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak.

Részvételi feltételek

“P1) Alkalmatlan a ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó kettő...”
Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“M/1- M/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/1- M/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1-M/3. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M/1. A ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 21. § (3) bek. b) pontja alapján az M/1. pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolnia, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M/1. pont tekintetében csatolni kell a vonatkozó „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elnevezésű EKR űrlapot megfelelően kitöltve, továbbá:
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat másolatát,
- a szakmai tapasztalatot bemutató, szakember által aláírt szakmai önéletrajzot olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat időtartamát a becsatolt szakmai önéletrajzok alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az M/1. pont szerinti szakember(ek) tekintetében, amennyiben az adott szakember szerepel az illetékes szakmai kamara által - a műszaki ellenőrökről - vezetett elektronikus nyilvántartásban, akkor nem szükséges a végzettséget igazoló okirat, valamint a szakmai önéletrajz csatolása, figyelemmel a Kbt. 69.§ (11) bek-re. Az ajánlatban ugyanakkor a fenti szakember tekintetében - amennyiben az szerepel az említett nyilvántartásban - olyan adatot (pl. névjegyzéki jelölés, vagy jogosultság és kamarai nyilvántartási száma) is meg kell adni, amely alapján AK az ellenőrzést el tudja végezni.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az M/1. pont szerinti szakember(ek)nek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti ME-É/ME-G vagy ME-ÉG-II /ME-V jelölésű műszaki ellenőri jogosultsággal. Ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak, valamint a Korm. rendelet 3. §-ában és 6. §-ában foglaltak.
M/2-M/3. Az ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm.r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az M/1. pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében az ajánlat benyújtásakor ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző hat évben (72 hónapban) - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített és az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kilenc évben (108 hónapban) megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit, figyelemmel a Korm. rend 21. § (3) bek a) pontjában és (3a) bek-ben, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bek-ben foglaltakra.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]

Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M/1. Alkalmatlan a ajánlattevő, ha: M/1 a teljesítésbe nem von be: M.1.1. legalább 1 fő olyan szakembert, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján...”

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M/1.
Alkalmatlan a ajánlattevő, ha:
M/1 a teljesítésbe nem von be:
M.1.1. legalább 1 fő olyan szakembert, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet V. Építési műszaki ellenőrzés "Általános építmények építési műszaki ellenőr” szakterületek „Magasépítési szakterület” szerinti ME-É jelölésű műszaki ellenőri kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M.1.2. legalább 1 fő olyan szakembert, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet V. Építési műszaki ellenőrzés "Szakági építési műszaki ellenőr” szakterületek „Építménygépészeti szakterület” szerinti ME-G vagy ME-ÉG-II jelölésű műszaki ellenőri kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M.1.3. legalább 1 fő olyan szakembert, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet V. Építési műszaki ellenőrzés "Szakági építési műszaki ellenőr” szakterületek „Építményvillamossági szakterület” szerinti ME-V jelölésű műszaki ellenőri kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Egy szakember több (akár mind a három) alkalmassági feltétel tekintetében megjelölhető, amennyiben megfelel a vonatkozó alkalmassági feltétel(ek)nek.
Az ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy az M.1. pont szerinti szakember(ek)nek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti ME-É/ME-G vagy ME-ÉG-II/ME-V jelölésű műszaki ellenőri jogosultsággal. Ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést, amennyiben azt az összegezésében megjelölte.
M/2. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított hat évben (72 hónapban) szerződésszerűen teljesített, 1 vagy több szerződésből származó, összesen legalább 250 m2-es film vagy televíziós felvételre alkalmas stúdió díszlet kivitelezésének műszaki ellenőri feladatainak ellátását igazoló szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal. [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)].
M/3. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított hat évben (72 hónapban) szerződésszerűen teljesített, 1 vagy több szerződésből származó, összesen legalább 300 kW teljesítményű megújuló energiatermelő rendszer (napelemes erőmű, szélerőmű, hulladékhő, szennyvízhő hasznosítása, stb.) kivitelezésének műszaki ellenőri feladatainak ellátását igazoló szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal. [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)].

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra....”

A szerződés teljesítésének feltételei

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra. Kbt. 135.§ (1) bekezdés alapján a felek az ellenérték megfizetésére irányadó szabályokat figyelembe véve a szerződésben rendelkeznek a teljesítés tényének írásbeli elismeréséről, a teljesítésigazolás kiállításáról.
AK részszámlázási lehetőséget biztosít.
AK előleget nem biztosít.
AK - az igazolt teljesítés alapján - szerződéskötést követően, a szolgáltatások ellenértékét részszámlázással egyedi megrendelőt követően havonta utólag (melyet a Felek a számla benyújthatósága szempontjából a teljesítés időpontjaként vesznek figyelembe) a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében a Ptk.6:130.§ (1)-(2) és (5)-(6) szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
AK köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának [Kbt. 27/A. §].
Szerződést megerősítő rendelkezések:
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér alapja: az egyedi megrendelés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenérték, Késedelmi/hibás teljesítési kötbér mértéke: maximum 1%/nap, max. kötbéralap 10 %-a; kötbérmaximum elérése esetén: teljesítés megkezdését megelőzően elállás/teljesítés megkezdését követően azonnali hatályú felmondás és meghiúsulási kötbér (mértéke: az egyedi megrendelés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenérték összegének 20%-a).
A késedelmi és hibás teljesítési kötbér egyidejű alkalmazása esetén a fennálló kötbérigény kumulált összege nem haladhatja meg az egyedi megrendelésben rögzített, általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenérték összegének 20 %-át.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben.

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2023-07-17 10:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 1
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2023-07-17 12:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely):
“Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében és és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ben foglaltak is irányadóak.”

Kiegészítő információk
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
További információk

“A szolgáltatás természete/egységessége és a nyertes ajánlattevő által teljesítendő feladatok egymásra épülése, összefüggése nem teszi lehetővé a részekre...”

A szolgáltatás természete/egységessége és a nyertes ajánlattevő által teljesítendő feladatok egymásra épülése, összefüggése nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben. [Kbt. 40. § (1)-(2)].
a. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT).
b. Az ajánlatot (nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott azokat az űrlap használata mellett kell benyújtani). Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerinti regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását Új Világ Nonprofit Kft. (https://ujvilag.gov.hu/) látja el.
2. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
3. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: III.1.1. - III.1.3. pontok tekintetében.
4. AK az eljárásban való részvételt 2 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54.§ szerint (közös ajánlattételi esetén ajánlati biztosítékot elegendő egyszer) [Kbt.35.§(5)]
A befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár
AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20541884-00000000,
Befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)]
5. AK a Kbt. 81. § (5) bek-t alkalmazza.
6. Az ajánlathoz csatolni kell:
a. Felolvasólapot (EKR űrlap),
b. EEKD-t (EKR űrlap),
c. Nyilatkozatot a Kbt. 66.§ (2), 66.§ (6), 67. § (4) és adott esetben 65. § (7) bekezdések szerinti - EKR űrlap (figyelemmel a Kbt.65.§ (12) bek-re),
d. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely megfelel a Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak
e. Nyilatkozatot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében - EKR űrlap (AT választása szerint már az ajánlatban is csatolható),
f. Nyilatkozatot Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében - EKR űrlap (AT választása szerint már az ajánlatban is csatolható),
g. közjegyző/kamara által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok tekintetében (AT választása szerint már az ajánlatban is csatolható)
h. Nyilatkozatot folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - EKR űrlap (változásbejegyzés esetén kérelem + elektronikus tértivevény),
i. Nyilatkozatot üzleti titokról - EKR űrlap,
j. SZ/1. pontra vonatkozó igazolás (adott esetben) (AT választása szerint már az ajánlatban is csatolható)
k. P/1. pont igazolása körében előírt árbevétei nyilatkozat (AT választása szerint már az ajánlatban is csatolható)
l. M/1. pont igazolása körében előírt dokumentumok (AT választása szerint már az ajánlatban is csatolható)
m. Referenciaigazolás(oka)t/referencianyilatkozato(ka)t az M/2-M/3. pontok tekintetében. (AT választása szerint már az ajánlatban is csatolható)
n. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét),
o. AT (kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, a meghatalmazott általi aláírás esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást,
p. Amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: AT/kapacitást nyújtó cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait.
q. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az AT általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
r. Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó́ intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.
s. AK felhívja a figyelmet, hogy legalább 50 000 000,-Ft/év és legalább 10 000 000,-Ft/káresemény kártérítési limitű műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás - legkésőbb a műszaki ellenőri szerződés megkötésig történő - megkötését írja elő a nyertes ajánlattevő számára. Fentiekre tekintettel az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy az AT nyertessége esetén a szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződést fog kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosításra
t. Az ajánlatkérő előírja, hogy a 3-5. számú minőségi értékelési résszempontok tekintetében szakmai ajánlatot kell benyújtani az ajánlat részeként. A szakmai ajánlatban meg kell nevezni a 3-5. számú értékelési részszempontok tekintetében figyelembe veendő szakembereket és tekintetükben úgy kell bemutatni a szakemberek releváns többlet szakmai tapasztalatát, hogy azok összhangban legyenek a felolvasólapon tett vállalásokkal.
u. ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum.
FOLYTATÁS A II.2.12. PONTBAN

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2023/S 117-368218 (2023-06-15)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-10-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 200 000 000 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
“A közbeszerzési eljárás célja: Mennyiség: A keretszerződés (24 hónap) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült értéke: nettó 200 000 000 Ft, amely...”

A beszerzés leírása

A közbeszerzési eljárás célja:
Mennyiség: A keretszerződés (24 hónap) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült értéke:
nettó 200 000 000 Ft, amely keretösszegnek is minősül és amelyet Ajánlatkérő egyedi
megrendelések útján kíván lehívni. Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
Szükséges műszaki ellenőri szakterületek:
1. Magasépítési szakterületen (ME-É kategória) műszaki ellenőri feladatok ellátása
2. Építménygépészeti szakterületen (ME-G vagy ME-ÉG-II kategória) műszaki ellenőri feladatok
ellátása
3. Építményvillamossági szakterületen (ME-V kategória) műszaki ellenőri feladatok ellátása
A jelen eljárással érintett időszakban Ajánlatkérő várhatóan kb. nettó 6 milliárd forint összegben
tervez megvalósítani építési beruházásokat.
A beruházások között előre láthatóan kettő nagyobb összegű (kb. nettó 1,5-2 milliárd forint),
valamint naptári évente évi 10 - 15 kisebb értékű (kb. nettó 15 - 150 millió forint) építési beruházást
szeretne Ajánlatkérő megvalósítani.
A nagy értékű beruházások esetén teljeskörű műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevételét tervezi
Ajánlatkérő (magasépítési, épületgépészeti, épületvillamossági, statikai és épületautomatika tervek
alapján történő generálkivitelezések), míg a kisebb összegű beruházások között megtalálható lesz
kizárólag egy-egy szakági műszaki ellenőri terület érintő építési beruházás is (pl: új
klímagép/légkezelő telepítése, szünetmentes hálózat kialakítása). A tervezett beruházások között
megtalálható olyan, amely:
- alpin technikát is igényel,
- magában foglal legalább 335 m2-es film vagy televíziós felvételre alkalmas stúdió díszlet
kivitelezésént,
- magában foglal legalább 400 kW teljesítményű megújuló energiatermelő rendszer kiépítését,
- média vagy hírközlés vagy telekommunikációs funkciójú épületre vonatkozik,
- az Országgyűlés illetékes bizottsága által mentesített, az állam alapvető biztonsági érdekeit érintő
és nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű.
Ajánlatkérő valamennyi építési beruházása esetén az elektronikus építési napló, illetve több
esetben az ÉTDR használat is szükséges, melynek vezetése nyertes Ajánlatadó feladata lesz.
- A kivitelezési munkák megvalósításával, teljesítésével kapcsolatos feladatok műszaki ellenőrzése
a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben foglaltak szerint
- A Tervező által készített kiviteli tervdokumentációk átvizsgálása, jóváhagyása, adott esetben
hiánypótlásra adása
- Kapcsolattartás Ajánlatkérő szakági mérnökeivel és a beruházás kivitelezőivel
- Megrendelői érdekek képviselete a kivitelezés során
- Érintett közműszolgáltatók, kezelők, üzemeltetők, hatóságok képviselőivel való együttműködés,
Ajánlatkérő érdekeinek képviselete
- E-napló megnyitása Ajánlatkérő meghatalmazása alapján, eseti bejegyzések megtétele
Ajánlatkérői észrevételek alapján és jogszabályi előírásoknak megfelelően
- Állásfoglalás a kivitelezés időszakában megváltozó jogszabályok, szabványok esetén.
- Munkaterület átadás és műszaki átadás-átvételi eljárás összehívása, jegyzőkönyvezése,
garanciális időszakkal összefüggő feladatok ellátása
- A kivitelezés során felmerülő műszaki problémák egyeztetése a kivitelezővel, a Ajánlatkérő szakági
mérnökeivel, a szakági tervezőkkel a megrendelői igények és a kivitelezés határidőre történő
befejezésének maximális szem előtt tartásával
- A kivitelezés ütemének folyamatos ellenőrzése, 5 napnál hosszabb lemaradás esetén Ajánlatkérő
értesítése
- Részvétel a heti kooperáción, a kooperációs jegyzőkönyv vezetése, összeállítása, hitelesítése
- Műszaki és pénzügyi ütemtervek felülvizsgálata, aktualizálás figyelemmel kísérése
- A kivitelezési munkák ellenőrzése, felülvizsgálata annak érdekében, hogy a beépített anyagok és a
munka minősége megfelel-e a terv és a vonatkozó szabványok szerinti előírásoknak.
- A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák, valamint a kivitelező által javasolt módosítások
felülvizsgálata, javaslattétel Ajánlatkérő felé azok elfogadására vagy elutasítására
- Kivitelező által benyújtott számlák ellenőrzése szakmai szempontból
- Ajánlatkérő érdekeinek megfelelő gyakoriságú (minimum heti 1 alkalom) folyamatos helyszíni
műszaki ellenőrzés végrehajtása, azzal, hogy egyes egyedi megrendelések esetén elvárás lesz
hétköznap 24 órán belüli, hétvégén 48 órán belüli rendelkezésre állás
- Valamennyi, a kivitelezéssel összefüggő, elismervény, igazolás, vizsgálat, megtekintés, értesítés,
javaslat, kérelem elkészítése, elvégzése, bármely a kivitelezéssel, vagy a létesítményekkel
kapcsolatos nem megfelelő anyag kifogásolása
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény illetve kapcsolódó jogszabályok szerződés
teljesítésére vonatkozó feltételeinek felülvizsgálata, különös tekintettel az ajánlatban szereplő
kötelezettségek, vállalások valamint alvállalkozói részvétel ellenőrzésére
- Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti átvizsgálása, jóváhagyása Kivitelezői értesítés
alapján.
- Bármely anyag, berendezés vagy létesítmény próbáinak, közbenső és végleges üzempróbáinak,
vizsgálatainak felügyelete, ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos értesítések, utasítások elkészítése.
- A Kivitelező által jelzett, előre nem látható fizikai körülmények és hatásaik felülvizsgálata.
- A Kivitelező által jelzett felmerült többletköltségek jogosságának vizsgálata, javaslattétel
elfogadásra.
- A Kivitelező próbáiról készített jelentések felülvizsgálata, jóváhagyása.
- Bármely anyag, berendezés, terv, kivitel-vizsgálat, ellenőrzés, mérés, kipróbálás útján tapasztalt
hiba, hiányosság, nem-megfelelőség esetén annak kifogásolása, illetve elutasítása, a hiba
kijavításának és adott esetben a próba ismételt megkövetelése a Kivitelezőtől.
- A Kivitelező eszközei elszállításával kapcsolatos döntések.
- Intézkedés a hibák, hiányosságok elhárításáról, helyreállításról, amennyiben a beruházáson
dolgozó Kivitelező nem követi a Nyertes Ajánlattevő Műszaki ellenőr utasításait.
- A Kivitelező értesítése az ütemtervtől való elmaradásról, illetve szükség esetén utasításadás
intézkedési tervek készítésére.
- Indokolt esetben a munka felfüggesztése, az újrakezdés engedélyezése.
Kivitelező utasítása bármely berendezés, anyag eltávolítására, szerkezet elbontására és
újraépítésére, amely nem felel meg a szerződéses követelményeknek.
- A megvalósítási időtartam Kivitelező által kérelmezett meghosszabbításával kapcsolatos
állásfoglalás.
- Részszámlákkal és végszámlával kapcsolatos teljesítésigazolások kibocsátása, számlák
ellenőrzése és jóváhagyása.
- Az építési napló rendszeres ellenőrzése és ellenjegyzése Ajánlatkérővel egyeztetett jogkörnek
megfelelően
- A műszaki átadás-átvételi eljárások megszervezésével kapcsolatos feladatok
Folytatás a II.2.14) További információ pontban

További információk:
“Folytatása a II.2.4) "A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában"pontnak: - Műszaki átadás-átvétel során közreműködés Ajánlatkérői igények...”

Eljárás
Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2023/S 117-368218

A szerződés odaítélése

1️⃣
Szerződés száma: 1
Cím: Műszaki ellenőri feladatok ellátásának beszerzése_megbízási keretszerződés
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-10-10 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 3
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 3
A vállalkozó neve és címe
Név: 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13450027243
Postacím: Alkotás Utca 55-61. 2. em.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 12240180 📞
E-mail: info@3eintl.hu 📧
Régió: Budapest 🏙️
URL: http://3einternational.hu/ 🌏
A vállalkozó kkv ✅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 200 000 000 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: HUF 44 000 000 💰
Arány (%): 22
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“Műszaki ellenőri feladatok - stúdió díszlet kivitelezésének műszaki ellenőrzése Műszaki ellenőri feladatok - építményvillamossági műszaki ellenőri feladatok...”

Kiegészítő információk
További információk

“A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi...”
Forrás: OJS 2023/S 201-629776 (2023-10-13)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások

Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások

Műszaki ellenőrzési szolgáltatások

Kapcsolódó keresések 🔍

Régió: Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest

Termékek/szolgáltatások: Építészeti, építési, mérnöki és... Mérnöki szolgáltatások Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások Épületekkel kapcsolatos szolgáltatások Épület-ellenőrzési szolgáltatások Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó... Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások Műszaki ellenőrzési szolgáltatások Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési... Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos...