Műszaki szempontú ellenőrző szolg KSZ feladatokhoz

Magyar Államkincstár

Műszaki ellenőrző szolgáltatások nyújtása a Magyar Államkincstár közreműködő szervezeti feladatellátása keretében.
A közbeszerzés célja műszaki ellenőrző szolgáltatások nyújtása a Magyar Államkincstár (mint Közreműködő Szervezet) kezelésében lévő, a 2014-2020 programozási időszakban a TOP és VEKOP, illetve a 2021-2027 programozási időszakban a TOP-Plusz keretében megjelent felhívások keretein belül megkötött Támogatási Szerződések alapján támogatott projektek szabályos megvalósulásának műszaki szempontú ellenőrzéséhez a Támogatási Szerződésekben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott irányelvek alapján, keretszerződés keretében.
Ajánlatkérő az egyes beszerzési igényeit eseti megrendelések (havi illetve heti időközönként megküldéssel) útján valósítja meg.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-09-29. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-08-29.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Magyar Államkincstár

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-08-29	Ajánlati felhívás
2023-09-27	További információk
2024-03-07	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-01-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-08-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001407422023
Rövid leírás:

Műszaki ellenőrző szolgáltatások nyújtása a Magyar Államkincstár közreműködő szervezeti feladatellátása keretében. A közbeszerzés célja műszaki ellenőrző szolgáltatások nyújtása a Magyar Államkincstár (mint Közreműködő Szervezet) kezelésében lévő, a 2014-2020 programozási időszakban a TOP és VEKOP, illetve a 2021-2027 programozási időszakban a TOP-Plusz keretében megjelent felhívások keretein belül megkötött Támogatási Szerződések alapján támogatott projektek szabályos megvalósulásának műszaki szempontú ellenőrzéséhez a Támogatási Szerződésekben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott irányelvek alapján, keretszerződés keretében. Ajánlatkérő az egyes beszerzési igényeit eseti megrendelések (havi illetve heti időközönként megküldéssel) útján valósítja meg.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Magyarország 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Magyar Államkincstár
Postacím: Hold Utca 4.
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.allamkincstar.gov.hu/ 🌏
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu 📧
Telefon: +36 13273385 📞
Fax: +36 13273869 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001407422023/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001407422023/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-08-29 📅
Benyújtási határidő: 2023-09-29 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 168-528495
HL-S szám: 168
További információk

1) Értékelés módszere: Legjobb ár-érték arány alapján. 1. ár részszempont: fordított arányosítás, 2.1-2.4. minőségi részszempontok: egyenes arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az értékelés módszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 2) Részajánlattétel kizárása: A beszerzés tárgya azonos típusú, egymásra épülő szolgáltatások megrendelésére irányul, amely műszaki szempontból Ajánlatkérő számára országosan egységes működtetést és kezelést biztosít. A beszerzés részekre bontása műszaki-szakmai és jogi szempontokra figyelemmel, valamint a gazdasági észszerűség miatt sem indokolt. Az ellenőrzési feladatok ugyanis egyes eseteben olyan összetett szakmai feladatokat tartalmazhatnak, ami egy időben igényli valamennyi a teljesítésbe bevonandó szakember meglétét, rendelkezésre állását. Ajánlatkérő szervezeti felépítéséből adódóan - önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű központi költségvetési szerv, mely egy központi szervből és 19 területi szervből áll, valamint a Kincstár központi szerve és területei szervei önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek - a központi funkció látja el a megyei irodák működésének irányítását biztosítja az országosan egységes működtetést, és kezelést. A központi funkció feladat továbbá az elvégzett feladatok minőségbiztosítása, a megyei iroda humán kapacitásának szükség szerinti átcsoportosítása, és az erőforrás-gazdálkodás, így a felhívás tárgyaként megjelölt szolgáltatás vonatkozásában a feladatelosztás, annak ellenőrzése és a teljesítés igazolása is a központi funkció irányításában működik. A munkavégzés a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) által végzett ellenőrzések időpontjában, a helyszíni ellenőrzést végző KSZ munkatársakkal együtt, míg a dokumentum alapú ellenőrzés esetén önállóan történik. A feladatellátás során figyelemmel kell lenni a vonatkozó EU előírások, EU támogatáspolitikai szabályok, a vonatkozó rendeletek (272/2014. (XI.5.), Korm. rendelet, 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet) valamint az Irányító Hatóság által meghatározott mindenkori hatályos utasítások és útmutatók (IH utasítások, útmutatók) stb.) előírásaira, melyek betartása alapvető követelmény. Tekintettel arra, hogy az ellátandó feladatot elsősorban a pályázati felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott keretek közt szükséges megvalósítani, így elvárt az erre vonatkozóan kialakított ajánlattevői struktúra egységes formája, amely - az egységes irányítási és felügyelete rendszer hiányára tekintettel - több nyertes ajánlattevő esetén nem lenne biztosított. Folyt. a VI.3)pontból: 20. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa a felhívás M.2.1-M.2.4. alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott, a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. 21. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az alábbi szakemberek a teljesítés során rendelkezésre fognak állni, illetve a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog: a) egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Szakma Építési műszaki ellenőrzés fejezet 2. rész Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 4. sor „Építményvillamossági szakterület” „ME-V” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik. b) egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Szakma Építési műszaki ellenőrzés fejezet 1. rész Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 3. sor „Magasépítési szakterület műemléki részszakterülete” „ME-É-M” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik. c) egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Szakma Építési műszaki ellenőrzés fejezet 1. rész Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 4. sor „Magasépítési szakterület táj- és kertépítészeti részszakterülete” „ME-É-K” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik. Nyertes ajánlattevő köteles a jogviszonyt és a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a szerződéskötés időpontjára, amely igazolások elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben Ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. 22. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő részére átadni a teljesítésben résztvevő szakemberek névjegyzékét (szakértői névjegyzék). 23. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg. 24. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000,- Ft, amely teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00285135-00000000 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Folytatás a VI.4)pontban

További információk

1) Értékelés módszere: Legjobb ár-érték arány alapján. 1. ár részszempont: fordított arányosítás, 2.1-2.4. minőségi részszempontok: egyenes arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az értékelés módszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

2) Részajánlattétel kizárása: A beszerzés tárgya azonos típusú, egymásra épülő szolgáltatások megrendelésére irányul, amely műszaki szempontból Ajánlatkérő számára országosan egységes működtetést és kezelést biztosít. A beszerzés részekre bontása műszaki-szakmai és jogi szempontokra figyelemmel, valamint a gazdasági észszerűség miatt sem indokolt. Az ellenőrzési feladatok ugyanis egyes eseteben olyan összetett szakmai feladatokat tartalmazhatnak, ami egy időben igényli valamennyi a teljesítésbe bevonandó szakember meglétét, rendelkezésre állását.

Ajánlatkérő szervezeti felépítéséből adódóan - önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű központi költségvetési szerv, mely egy központi szervből és 19 területi szervből áll, valamint a Kincstár központi szerve és területei szervei önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek - a központi funkció látja el a megyei irodák működésének irányítását biztosítja az országosan egységes működtetést, és kezelést.

A központi funkció feladat továbbá az elvégzett feladatok minőségbiztosítása, a megyei iroda humán kapacitásának szükség szerinti átcsoportosítása, és az erőforrás-gazdálkodás, így a felhívás tárgyaként megjelölt szolgáltatás vonatkozásában a feladatelosztás, annak ellenőrzése és a teljesítés igazolása is a központi funkció irányításában működik.

A munkavégzés a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) által végzett ellenőrzések időpontjában, a helyszíni ellenőrzést végző KSZ munkatársakkal együtt, míg a dokumentum alapú ellenőrzés esetén önállóan történik. A feladatellátás során figyelemmel kell lenni a vonatkozó EU előírások, EU támogatáspolitikai szabályok, a vonatkozó rendeletek (272/2014. (XI.5.), Korm. rendelet, 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet) valamint az Irányító Hatóság által meghatározott mindenkori hatályos utasítások és útmutatók (IH utasítások, útmutatók) stb.) előírásaira, melyek betartása alapvető követelmény. Tekintettel arra, hogy az ellátandó feladatot elsősorban a pályázati felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott keretek közt szükséges megvalósítani, így elvárt az erre vonatkozóan kialakított ajánlattevői struktúra egységes formája, amely - az egységes irányítási és felügyelete rendszer hiányára tekintettel - több nyertes ajánlattevő esetén nem lenne biztosított.

Folyt. a VI.3)pontból:

20. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa a felhívás M.2.1-M.2.4. alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott, a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

21. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az alábbi szakemberek a teljesítés során rendelkezésre fognak állni, illetve a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog:

a) egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Szakma Építési műszaki ellenőrzés fejezet 2. rész Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 4. sor „Építményvillamossági szakterület” „ME-V” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik.

b) egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Szakma Építési műszaki ellenőrzés fejezet 1. rész Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 3. sor „Magasépítési szakterület műemléki részszakterülete” „ME-É-M” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik.

c) egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Szakma Építési műszaki ellenőrzés fejezet 1. rész Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 4. sor „Magasépítési szakterület táj- és kertépítészeti részszakterülete” „ME-É-K” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik.

Nyertes ajánlattevő köteles a jogviszonyt és a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a szerződéskötés időpontjára, amely igazolások elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben Ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

22. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő részére átadni a teljesítésben résztvevő szakemberek névjegyzékét (szakértői névjegyzék).

23. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg.

24. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000,- Ft, amely teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00285135-00000000 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

Folytatás a VI.4)pontban

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Műszaki ellenőrző szolgáltatások nyújtása a Magyar Államkincstár közreműködő szervezeti feladatellátása keretében.

A közbeszerzés célja műszaki ellenőrző szolgáltatások nyújtása a Magyar Államkincstár (mint Közreműködő Szervezet) kezelésében lévő, a 2014-2020 programozási időszakban a TOP és VEKOP, illetve a 2021-2027 programozási időszakban a TOP-Plusz keretében megjelent felhívások keretein belül megkötött Támogatási Szerződések alapján támogatott projektek szabályos megvalósulásának műszaki szempontú ellenőrzéséhez a Támogatási Szerződésekben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott irányelvek alapján, keretszerződés keretében.

Ajánlatkérő az egyes beszerzési igényeit eseti megrendelések (havi illetve heti időközönként megküldéssel) útján valósítja meg.

A Közreműködő Szervezet által kezelt projektek kapcsán a műszaki szempontú ellenőrző szolgáltatás nyújtása kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységekre:

Dokumentum alapú ellenőrzés keretében a nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzés eljárások dokumentációjának és a vállalkozási szerződések, valamint azok módosításainak műszaki szempontú ellenőrzésében történő közreműködés.

Projektek előrehaladásának ellenőrzése keretében, a nyertes ajánlattevő feladata a helyszíni ellenőrzésen való műszaki szempontú közreműködés, annak megállapítása céljából, hogy a támogatott beruházás a támogatás alapját képező pályázatban, illetve a Támogatási Szerződésben és a hatályos szabványokban rögzítettek szerint valósul(t)-e meg. Továbbá a fenti ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó műszaki-szakmai témájú előadások, workshopok megtartása Ajánlatkérő számára tervezetten évi 2-3 alkalommal, 1 napos képzés keretében.

A projektek várható száma 3000 db, melyek ellenőrzéséhez tervezetten 4 000 db mérnöknap (szakértői nap) igénybevétele várható (tervezetten 1 500 db helyszíni ellenőrzésen való részvétel a többi dokumentum alapú), amely nem egyezik meg a tényleges megrendelések számával. Az egyes projektekhez tartozó ellenőrzési feladatok projektenként eltérhetnek, így a tényleges megrendelések száma és típusa a projektek jellegétől, előrehaladottságától függően, esetileg kerülnek meghatározásra. Egy projekthez több megvalósítási helyszín tartozhat.

A keretszerződés keretösszege, annak teljes időtartamára: nettó 550 000 000,- Ft, melynek 70 %-ára vállal lehívási kötelezettéget AK.

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a Műszaki Leírás tartalmazza.

Időtartam: 24 hónap
További információk:

2) Részajánlattétel kizárása: A beszerzés tárgya azonos típusú, egymásra épülő szolgáltatások megrendelésére irányul, amely műszaki szempontból Ajánlatkérő számára országosan egységes működtetést és kezelést biztosít. A beszerzés részekre bontása műszaki-szakmai és jogi szempontokra figyelemmel, valamint a gazdasági észszerűség miatt sem indokolt. Az ellenőrzési feladatok ugyanis egyes eseteben olyan összetett szakmai feladatokat tartalmazhatnak, ami egy időben igényli valamennyi a teljesítésbe bevonandó szakember meglétét, rendelkezésre állását.

Ajánlatkérő szervezeti felépítéséből adódóan - önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű központi költségvetési szerv, mely egy központi szervből és 19 területi szervből áll, valamint a Kincstár központi szerve és területei szervei önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek - a központi funkció látja el a megyei irodák működésének irányítását biztosítja az országosan egységes működtetést, és kezelést.

A központi funkció feladat továbbá az elvégzett feladatok minőségbiztosítása, a megyei iroda humán kapacitásának szükség szerinti átcsoportosítása, és az erőforrás-gazdálkodás, így a felhívás tárgyaként megjelölt szolgáltatás vonatkozásában a feladatelosztás, annak ellenőrzése és a teljesítés igazolása is a központi funkció irányításában működik.

A munkavégzés a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) által végzett ellenőrzések időpontjában, a helyszíni ellenőrzést végző KSZ munkatársakkal együtt, míg a dokumentum alapú ellenőrzés esetén önállóan történik. A feladatellátás során figyelemmel kell lenni a vonatkozó EU előírások, EU támogatáspolitikai szabályok, a vonatkozó rendeletek (272/2014. (XI.5.), Korm. rendelet, 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet) valamint az Irányító Hatóság által meghatározott mindenkori hatályos utasítások és útmutatók (IH utasítások, útmutatók) stb.) előírásaira, melyek betartása alapvető követelmény. Tekintettel arra, hogy az ellátandó feladatot elsősorban a pályázati felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott keretek közt szükséges megvalósítani, így elvárt az erre vonatkozóan kialakított ajánlattevői struktúra egységes formája, amely - az egységes irányítási és felügyelete rendszer hiányára tekintettel - több nyertes ajánlattevő esetén nem lenne biztosított.

Folyt. a VI.3)pontból:

20. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa a felhívás M.2.1-M.2.4. alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott, a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

21. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az alábbi szakemberek a teljesítés során rendelkezésre fognak állni, illetve a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog:

a) egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Szakma Építési műszaki ellenőrzés fejezet 2. rész Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 4. sor „Építményvillamossági szakterület” „ME-V” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik.

b) egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Szakma Építési műszaki ellenőrzés fejezet 1. rész Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 3. sor „Magasépítési szakterület műemléki részszakterülete” „ME-É-M” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik.

c) egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Szakma Építési műszaki ellenőrzés fejezet 1. rész Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 4. sor „Magasépítési szakterület táj- és kertépítészeti részszakterülete” „ME-É-K” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik.

Nyertes ajánlattevő köteles a jogviszonyt és a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a szerződéskötés időpontjára, amely igazolások elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben Ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

22. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő részére átadni a teljesítésben résztvevő szakemberek névjegyzékét (szakértői névjegyzék).

23. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg.

24. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000,- Ft, amely teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00285135-00000000 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

Folytatás a VI.4)pontban

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.

Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.

A Kr. 3. § (3) bekezdése értelmében és a Kbt. 41/A (5) bekezdés figyelembevételével, Ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetekre vonatkozóan is be kell nyújtania a külön EEKD-t az ajánlatban.

Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a Kbt. 41/A (5) bekezdésére tekintettel az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek valamennyi közös ajánlattevői tag képviseletében külön-külön kell benyújtania.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával:

ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni (kivéve a Kr. 8. § ib) és 10.§ gb) pont, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, ha az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a szabályozott piacon nem jegyeznek és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pm.tv.) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pm.tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtásakor, továbbá nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet a szabályozott piacon jegyeznek.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az Ajánlatkérő által kiadott űrlapon.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. (Kr. 1. § (7)

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni (Kr. 13. §), EKR-ben létrehozott űrlap alkalmazásával.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem).

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

A cégszerű nyilatkozat(ok)ban/ igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, a referenciát adó kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (e-mail címét vagy telefonszámát), a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés év/hónap/nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt nyilatkozat(ok)ból és igazolás(ok)ból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen derüljön ki.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő - az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap használatával - ismertesse azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Benyújtandó iratok:

- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével),

- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata,

- végzettséget igazoló dokumentum (adott esetben).

A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlatot év/hónap részletezettséggel kell ismertetni, ajánlatkérő tört hónapot nem, kizárólag naptári egész hónapot vesz figyelembe. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időtartamot csak egyszer veszi figyelembe az ajánlatkérő a szakmai gyakorlati idő megállapításánál.

Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja. A jogosultság megléte esetén a szakmai önéletrajzban a jogosultság első megszerzése időpontjának (év/hónap/nap), valamint a kamarai nyilvántartási szám és a jogosultság elérési útvonalának feltüntetése is szükséges. Az előírt jogosultsággal az M/2. pont. szerinti szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.

Ajánlatkérő az előírt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad. Amennyiben a 2.1.-2.4. értékelési részszempontok tekintetében többlettapasztalat kerül bemutatásra, abban az esetben valamennyi alátámasztó dokumentumot már az ajánlatban szükséges csatolni a kapcsolódó alkalmassági követelmények vonatkozásában.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), (9) és (11) bekezdéseire figyelemmel kell lennie.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően teljesített, projektek

- műszaki ellenőri és/vagy

- műszaki tanácsadói és/vagy

- műszaki szempontú ellenőrző

szolgáltatások tárgyú, összesen legalább 400 db szakmai szempontú, dokumentum alapú és/vagy helyszíni ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó referenciával.

AT a fenti referenciákat legfeljebb hat szerződéssel igazolhatja.

Műszaki ellenőri szolgáltatások alatt Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti feladatokat érti.

Műszaki tanácsadói szolgáltatások alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: megrendelő által meghatározott műszaki kérdésekre - a megrendelő által előírt formában - adott szakmai szempontú válasz/állásfoglalás/vélemény nyújtása.

Műszaki szempontú ellenőrző szolgáltatások alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok, illetve projekthelyszínen rendelkezésre álló dokumentumok Ajánlatkérő által meghatározott műszaki-szakmai szempontok alapján történő vizsgálata, ellenőrzése, illetve a projekthelyszínen a ténylegesen megvalósult beruházás ellenőrzése.

Dokumentum alapú ellenőrzés alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: a nyertes ajánlattevő székhelyén vagy általa meghatározott helyen végzett, papír alapon vagy elektronikus úton rendelkezésére bocsátott műszaki tartalmú dokumentumok meghatározott szakmai szempontok alapján végzett ellenőrzése.

Helyszíni ellenőrzés alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: egy konkrét projekthelyszínen végzett ellenőrző tevékenység. Ajánlatkérő Projekthelyszín alatt egy konkrét beruházás megvalósulási helyszínét érti.

1 db referenciának (projektnek) minősül az egy szerződés vagy egy megrendelés keretében nyújtott szolgáltatás, függetlenül attól, hogy több napi vagy heti ellenőrzési, tanácsadói tevékenység keretében teljesítette ajánlattevő a szolgáltatást.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M/2.1. min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Szakma Építési műszaki ellenőrzés fejezet 1. rész Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 2. sor „Magasépítési szakterület” „ME-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú műszaki ellenőri jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/2.2. min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Szakma Építési műszaki ellenőrzés fejezet 2. rész Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 2. sor „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” „ME-M” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú műszaki ellenőri jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/2.3. min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Szakma Építési műszaki ellenőrzés fejezet 3. rész A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei 2. sor „Közlekedési építmények szakterület” „ME-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú műszaki ellenőri jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/2.4. min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Szakma Építési műszaki ellenőrzés fejezet 2. rész Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 3. sor „Építménygépészeti szakterület” „ME-G” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú műszaki ellenőri jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§

(6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett eseti megrendelés nettó értéke, mértéke - a Műszaki leírás 2.1. pontjában foglalt feladatok esetében - a késedelemmel érintett eseti megrendelés 1%-a naptári naponta, max. 20%.

A Műszaki leírás 2.3. pontjában foglalt feladatok esetében: 1%/óra, max.: 3 óra

Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett eseti megrendelés nettó értéke, mértéke - a Műszaki leírás 2.1. és 2.2. pontjában foglalt feladatok esetében - pedig annak 1%-a naptári naponta, de legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelés nettó értékének 10%-a.

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes Keretszerződés meghiúsulása esetén a teljes Keretösszeg lehívási kötelezettséggel terhelt összegének 25%-a, az eseti megrendelés meghiúsulása esetén a meghiúsulással érintett eseti megrendelés összegének 25%-a, a Keretszerződés részleges meghiúsulása esetén a hátralévő időszakra számított időarányos Keretösszeg 70 %-os lehívási kötelezettségnek megfelelő összeg 25%-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A §-ra.

Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét havonta, utólag biztosítja.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.

Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.

Vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXLIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. A szerződéstervezet részletesen tartalmazza a kötbérekre, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-09-29 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a felolvasólapon szerepelnek - az Ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
További információk:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 - max. 36)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 - max. 36)
2.3. Az M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 - max. 36)
2.4. Az M.2.4. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 - max. 36)
Ár (súlyozás): 80

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329970241
Más típusú ajánlatkérő: Központi költségvetési szerv
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Molnár Eszter
A vevő profiljának címe: http://ekr.gov.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001407422023/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (a továbbiakban: „KD”) az EKR rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az EKR rendszerben.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/ igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.-41/B. §-aira.

3. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) szerinti projekttársaság létrehozását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (3) bekezdésére.

4. A hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint biztosított azzal, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

5. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

6. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az ártáblázatot, annak valamennyi sorát módosítás nélkül, teljeskörűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 71. § (9) bekezdése a) pontjára.

7. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakember(ek) szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. Amennyiben az ajánlat a 2.1.-2.4. értékelési szempontra bemutatni kívánt szakemberek nevét nem tartalmazza, úgy az a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

9. A IV.2.6) pontban feltüntetett 1 hónap ajánlati kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.

10. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bek; EKR rendelet 11. § (4).

11. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek a cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát - amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető - vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás-minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

12. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ): dr. Molnár Eszter (lajstromszáma: 01375), dr. Jónás Lucia Eszter (01113)

14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

15. Ajánlattevőnek, közös Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt. 66.§ (2) és (6) bekezdés a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó). A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet/ személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bek.-ben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

16. Az értékelés módszertana: Legjobb ár-érték arány alapján. Értékelés módszere: 1. ár részszempont: fordított arányosítás, 2.1-2.4. minőségi részszempontok: egyenes arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az értékelés módszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

17.Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján előírja, hogy - mivel az eljárásban olyan értékelési részszempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését - az ajánlattevők nyújtsák be az ajánlatuk részeként az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolásokat, azaz a felhívás III.1.3) M.2. pontjában meghatározott dokumentumokat:

- Nyilatkozat az értékelésre bemutatott szakemberekről (EKR űrlap)

- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről (EKR űrlap);

- A bemutatott szakemberek szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata

Az értékelési részszempontokra vonatkozó részletszabályokat a felhívás karakterkorlátjára tekintettel a KD tartalmazza.

18. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen ISO 9001 szabvány szerinti, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) műszaki ellenőri tevékenységi területre vonatkozó, érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy a hivatkozott minőség biztosítása érdekében tett egyenértékű intézkedéseknek a leírásával. Közös ajánlattétel esetén ezen követelménynek elegendő, ha az egyik ajánlattevő felel meg.

19. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 35 000 000,- Ft/év és legalább 5 000 000,- Ft/káresemény kártérítési limitre szóló műszaki szempontú ellenőrző szolgáltatások tevékenységre vonatkozóan. A Nyertes ajánlattevő köteles a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított, egyéb igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított, egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással akként, hogy a felelősségbiztosítás a teljesítésben résztvevő közös ajánlattevők mindegyike által nyújtott szolgáltatásra kiterjedjen.

Folytatás a II.2.14)pontban

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148.§ szerint.

Folytatás a II.2.14)pontból:

25. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak.

26. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó́ intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2023/S 168-528495 (2023-08-29)

További információk (2023-09-27)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Műszaki szolgáltatások 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-27 📅
Benyújtási határidő: 2023-10-05 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 189-592251
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 168-528495
HL-S szám: 189
Forrás: OJS 2023/S 189-592251 (2023-09-27)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-03-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Műszaki szempontú ellenőrző szolg KSZ feladatokhoz
Hivatkozási szám: EKR001407422023
Rövid leírás:

Műszaki ellenőrző szolgáltatások nyújtása a Magyar Államkincstár közreműködő szervezeti feladatellátása keretében. A közbeszerzés célja műszaki ellenőrző szolgáltatások nyújtása a Magyar Államkincstár (mint Közreműködő Szervezet) kezelésében lévő, a 2014-2020 programozási időszakban a TOP és VEKOP, illetve a 2021-2027 programozási időszakban a TOP-Plusz keretében megjelent felhívások keretein belül megkötött Támogatási Szerződések alapján támogatott projektek szabályos megvalósulásának műszaki szempontú ellenőrzéséhez a Támogatási Szerződésekben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott irányelvek alapján, keretszerződés keretében. Ajánlatkérő az egyes beszerzési igényeit eseti megrendelések (havi illetve heti időközönként megküldéssel) útján valósítja meg.

Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki szolgáltatások 📦
Becsült érték héa nélkül: 550 000 000 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 550 000 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001407422023/1
Cím: Műszaki szempontú ellenőrző szolgáltatások KSZ fel
A beszerzés leírása:

A Közreműködő Szervezet által kezelt projektek kapcsán a műszaki szempontú ellenőrző szolgáltatás nyújtása kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységekre: Dokumentum alapú ellenőrzés keretében a nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzés eljárások dokumentációjának és a vállalkozási szerződések, valamint azok módosításainak műszaki szempontú ellenőrzésében történő közreműködés. Projektek előrehaladásának ellenőrzése keretében, a nyertes ajánlattevő feladata a helyszíni ellenőrzésen való műszaki szempontú közreműködés, annak megállapítása céljából, hogy a támogatott beruházás a támogatás alapját képező pályázatban, illetve a Támogatási Szerződésben és a hatályos szabványokban rögzítettek szerint valósul(t)-e meg. Továbbá a fenti ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó műszaki-szakmai témájú előadások, workshopok megtartása Ajánlatkérő számára tervezetten évi 2-3 alkalommal, 1 napos képzés keretében. A projektek várható száma 3000 db, melyek ellenőrzéséhez tervezetten 4 000 db mérnöknap (szakértői nap) igénybevétele várható (tervezetten 1 500 db helyszíni ellenőrzésen való részvétel a többi dokumentum alapú), amely nem egyezik meg a tényleges megrendelések számával. Az egyes projektekhez tartozó ellenőrzési feladatok projektenként eltérhetnek, így a tényleges megrendelések száma és típusa a projektek jellegétől, előrehaladottságától függően, esetileg kerülnek meghatározásra. Egy projekthez több megvalósítási helyszín tartozhat. A keretszerződés keretösszege, annak teljes időtartamára: nettó 550.000.000,- Ft, melynek 70 %-ára vállal lehívási kötelezettéget AK. Az elvégzendő feladatok részletes leírását a Műszaki Leírás tartalmazza.

További információk:

További információk

Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 24 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 – max. 36)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 – max. 36)
2.3. Az M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 – max. 36)
2.4. Az M.2.4. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 – max. 36)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 80
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
Type of alleged irregularity: Egyéb: 3
A panaszosok száma: 3
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-02-28 📅
Cím: Megbízási keretszerződés
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001407422023 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 9
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 8
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Ajánlat azonosítója: EKR001407422023/0573
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13625438202
Postacím: Barázda Utca 17/2.
Postai irányítószám: 7630
Postai város: Pécs
Régió: Baranya 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@mecsekmernokiroda.com 📧
Telefon: +36 72410046 📞
Fax: +36 72780670 📠
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 550 000 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001407422023/0581
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás: műszaki szempontú ellenőrzés, műszaki szakértés
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 330 000 000 HUF 💰
Arány (%): 60
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: műszaki szempontú ellenőrzés, műszaki szakértés
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 10637784242
Postacím: Erzsébet kirányné útja 1/C
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
E-mail: kozbeszerzes@eurout.hu 📧
Telefon: +36 18872600 📞
Fax: +36 12204956 📠
URL: https://www.eurout.hu 🌏
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Kisvállalkozás
Ajánlat azonosítója: EKR001407422023/0597
Név: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 10952166241
Postacím: Alkotmány Utca 21. 1. em. 1.
Postai irányítószám: 1054
E-mail: noxbox@noxrt.hu 📧
Telefon: +36 302040051 📞
Fax: +36 17874591 📠
Ajánlat azonosítója: EKR001407422023/0637
Név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14541744241
Postacím: Jászai Mari Tér 5-6.
Postai irányítószám: 1137
E-mail: info@globalterv.hu 📧
Telefon: +36 302040907 📞
Fax: +36 17001584 📠
URL: https://www.globalterv.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR001407422023/0645
Név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 23501894244
Postacím: Bánk bán Utca 8-12.
Postai irányítószám: 1115
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu 📧
Telefon: +36 704569387 📞
Fax: +36 17766211 📠
URL: http://budapestkozut.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR001407422023/0669
Név: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 12669617215
Postacím: Sarkantyú Utca 37. II/5.
Postai irányítószám: 4400
Postai város: Nyíregyháza
Régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
E-mail: info@nyir-hidrofil.hu 📧
Telefon: +36 42500472 📞
URL: https://www.nyir-hidrofil.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR001407422023/0693
Név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 25424959241
Postacím: Monostori Út 34.
Postai irányítószám: 1031
E-mail: mernok@perfektumcsoport.hu 📧
Telefon: +36 17766005 📞
Fax: +36 17766006 📠
URL: https://www.perfektumcsoport.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR001407422023/0733
Név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 20597407213
Postacím: Fényesliget Sétány 2.
Postai irányítószám: 2081
Postai város: Piliscsaba-Klotildliget
Régió: Pest 🏙️
E-mail: kozpont@csikykkt.hu 📧
Telefon: +36 303976181 📞
Ajánlat azonosítója: EKR001407422023/0741
Név: 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13450027243
Postacím: Alkotás Utca 55-61. 2. em.
Postai irányítószám: 1123
E-mail: info@3eintl.hu 📧
Telefon: +36 12240180 📞
Fax: +36 12024770 📠
URL: http://3einternational.hu/ 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Magyar Államkincstár
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329970241
Postacím: Hold Utca 4.
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Molnár Eszter
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu 📧
Telefon: +36 13273385 📞
Fax: +36 13273869 📠
URL: http://www.allamkincstar.gov.hu/ 🌏
Csoportvezető ✅
A vevő profiljának címe: http://ekr.gov.hu/ 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

Kiegészítő információk
További információk

A BT-720 mezőben a teljes keretösszeg került feltüntetésre. A nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó egységár 119 000 Ft/mérnöknap.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148.§ szerint.
Forrás: OJS 2024/S 050-145250 (2024-03-07)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-01-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Műszaki ellenőrző szolgáltatások nyújtása a Magyar Államkincstár közreműködő szervezeti feladatellátása keretében. A közbeszerzés célja műszaki ellenőrző szolgáltatások nyújtása a Magyar Államkincstár (mint Közreműködő Szervezet) kezelésében lévő, a 2014-2020 programozási időszakban a TOP és VEKOP, illetve a 2021-2027 programozási időszakban a TOP-Plusz keretében megjelent felhívások keretein belül megkötött Támogatási Szerződések alapján támogatott projektek szabályos megvalósulásának műszaki szempontú ellenőrzéséhez a Támogatási Szerződésekben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott irányelvek alapján, keretszerződés keretében. Ajánlatkérő az egyes beszerzési igényeit eseti megrendelések (havi illetve heti időközönként megküldéssel) útján valósítja meg.

A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 550 000 000 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:

További információk:

További információk

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus rendelés lesz használatos ✅
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 550 000 000 HUF 💰
A vállalkozó neve és címe
Postacím: Erzsébet kirányné útja 1/C

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Kapcsolattartó pont: Dr. Molnár Eszter

Kiegészítő információk
További információk

A szerződésmódosítással a szerződés ellenértéke nem változott. Nettó 500.000.000ft+áfa. A szerződés a Magyar Államkincstár részéről 2025.12.17-én, az EUROUT Kft. által 2025.12.18-án került aláírásra, tehát a szerződés hatályba lépése 2025.12.18.

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A teljesítést érdemben befolyásolta, hogy az Irányító Hatóság a helyszíni ellenőrzések ütemezéséhez szükséges kockázatelemzést nem végezte el, így a helyszíni ellenőrzések nem voltak megtervezhetők, és az ezekhez kapcsolódó eseti megrendelések kiadása elmaradt. E körülmény a Keretszerződés megkötésekor előre nem volt látható, és a Megbízó érdekkörén kívül álló, külső akadálynak minősül. Felek a fentiekre tekintettel, valamint a Keretszerződésben vállalt feladatok teljes körű és szakszerű ellátása, továbbá a Keretösszeg 70%-ának lehívására irányuló kötelezettség teljesíthetősége érdekében a Keretszerződés időbeli hatályának meghosszabbításában állapodnak meg. A meghosszabbítás – a Keretösszeg és a Keretszerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti nem lényeges szerződésmódosításnak minősül (a továbbiakban: 1. sz. Szerződésmódosítás).

A változtatás fő oka: Nem jelentős módosítások.
Új érték
Szöveg:

A Felek a Keretszerződés 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják (a változás vastagon és dőlt betűvel szedve): „4.2. Jelen Keretszerződés a Keretszerződés hatálybalépésétől számított 28 hónap határozott időtartamra, vagy amennyiben előbb következik be, úgy az 5.1. pontban foglalt Keretösszeg kimerüléséig jön létre. Felek kikötik, hogy amennyiben az egyedi megrendelések alapján a Keretszerződés 5.1. pontjában rögzített Keretösszeg kimerül, úgy a Megbízó további egyedi megrendelést nem bocsáthat ki.” A Keretszerződés 1. sz. Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak. 4.3. A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a módosítás nem minősül lényegesnek, mivel nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét, a szolgáltatások tartalmát vagy a pénzügyi feltételeket. A módosítás kizárólag a Keretszerződés időbeli hatályának 4 hónappal történő meghosszabbítására irányul, amely lehetővé teszi a Keretszerződésben vállalt feladatok teljes és szakszerű ellátását, valamint a Megbízó 70%-os lehívási kötelezettségének teljesítését, figyelembe véve az Irányító Hatóság kockázatelemzési késedelméből adódó, előre nem látható körülményeket. 4.4. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha az eredeti közbeszerzési eljárás anyagában szerepeltek volna, más ajánlattevők részvételét tették volna lehetővé, vagy a nyertes ajánlattevő helyett másik ajánlattevőt részesítettek volna előnyben az eredeti eljárásban. 4.5. A Keretszerződés tárgya, mennyisége, egységárai, teljesítési feltételei változatlanok maradnak, a gazdasági egyensúly a Megbízott javára sem módosul, mivel semmilyen ellenérték-növekedést vagy új kötelezettséget nem eredményez. A szerződés hatálybalépésének napja 2025.12.18.

Forrás: OJS 2026/S 005-010877 (2026-01-06)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (15)