Keretszerződések megkötése 2 részben a Müpa Budapest Nonprofit Kft. kulturális programjaihoz kapcsolódó́ kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok, leporelló, naptár, képeslap, molinók, táblanyomtatás, matricák, stb.) kivitelezésére, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó́ ofszet és nagyformátumú digitális nyomdai szolgáltatások ellátására. A Müpa a fesztiválokkal együtt évi több mint 1000 db, több mint 10 műfajú rendezvény kulturális program-kommunikációjának feladatát látja el, ami eltérő és változatos kiadványstruktúrát igényel. Ezek gyártása rendkívül szoros határidőkkel, rugalmasan változóan, rövid átfutással a jegyeladáshoz igazítottan, és kiemelkedő minőségi sztenderdek alapján valósul meg egyedi arculatok szerint. 1. rész: A Müpa Budapest Nonprofit Kft. részére hagyományos nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítése (Ofszet nyomdai szolgáltatások). 2. rész: A Müpa Budapest Nonprofit Kft. részére digitális nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítése (Nagyformátumú digitális nyomdai szolgáltatások).
Ajánlati felhívás (2026-04-02) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Nyomdai kivitelezési szolg. Müpa részére-2026(297)
Hivatkozási szám: EKR000500432026
Rövid leírás:
“Keretszerződések megkötése 2 részben a Müpa Budapest Nonprofit Kft. kulturális programjaihoz kapcsolódó́ kiadványok (nyomtatványok, szórólapok,...”
Rövid leírás
Keretszerződések megkötése 2 részben a Müpa Budapest Nonprofit Kft. kulturális programjaihoz kapcsolódó́ kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok, leporelló, naptár, képeslap, molinók, táblanyomtatás, matricák, stb.) kivitelezésére, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó́ ofszet és nagyformátumú digitális nyomdai szolgáltatások ellátására. A Müpa a fesztiválokkal együtt évi több mint 1000 db, több mint 10 műfajú rendezvény kulturális program-kommunikációjának feladatát látja el, ami eltérő és változatos kiadványstruktúrát igényel. Ezek gyártása rendkívül szoros határidőkkel, rugalmasan változóan, rövid átfutással a jegyeladáshoz igazítottan, és kiemelkedő minőségi sztenderdek alapján valósul meg egyedi arculatok szerint. 1. rész: A Müpa Budapest Nonprofit Kft. részére hagyományos nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítése (Ofszet nyomdai szolgáltatások). 2. rész: A Müpa Budapest Nonprofit Kft. részére digitális nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítése (Nagyformátumú digitális nyomdai szolgáltatások).
Többet mutasson
Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Nyomdai kivitelezési szolgáltatások📦 Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető tételek maximális száma: 2
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 2
1️⃣
A beszerzés leírása:
“A nyertes AT feladata hagyományos technológiával a Müpa, mint Megrendelő̋ kulturális programjaihoz kapcsolódó́ kiadványok (nyomtatványok, szórólapok,...”
A beszerzés leírása
A nyertes AT feladata hagyományos technológiával a Müpa, mint Megrendelő̋ kulturális programjaihoz kapcsolódó́ kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok stb.) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó́ nyomdai szolgáltatások ellátása, melyek részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A keretszerződés alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra. A nyertes AT feladata tervezetten az alábbi nyomdai termékek gyártása: - Havi programfüzet Müpa tervezetten: 80.000 db/év; - Müpa Magazin tervezetten 35.000 db/év; - Kalauz (Tél, Tavasz-Nyár, Ősz/ Image) tervezetten: 19 000 db/év; - Szórólapok tervezetten: 50.000 db/év; - Egyestés műsorfüzetek tervezetten: 10.000 db/év; - Plakát tervezetten: 4.500 db/év; - Leporelló tervezetten: 25.000 db/év - Irodai termékek (borítékok, jegytartó tok, üdvözlő̋ kártyák) tervezetten: 14.000 db/év. A beszerzés mennyiségére vonatkozó́ részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció́ részeként kiadásra kerülő̋ közbeszerzési műszaki leírás és keretszerződés tervezet tartalmazza. Nettó́ keretösszeg: 260.000.000,- Ft. Megrendelő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Többet mutasson
További információk:
“1. A II.2.7) [BT-36] ponthoz: A szerződés az utolsó fél aláírásának napján lép hatályba és a szerződés 8.4. pont szerinti keretösszeg kimerüléséig, de...”
További információk
1. A II.2.7) [BT-36] ponthoz: A szerződés az utolsó fél aláírásának napján lép hatályba és a szerződés 8.4. pont szerinti keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a Szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartamra jön létre. Az űrlapmezőben feltüntetett adat a szerződés hatályba lépésétől számítandó.
Többet mutasson
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“AK székhelye csak a hirdetményminta sajátossága okán került rögzítésre, a teljesítési helyszíne a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően. Nyertes...”
Fő helyszín vagy teljesítési hely
AK székhelye csak a hirdetményminta sajátossága okán került rögzítésre, a teljesítési helyszíne a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően. Nyertes ajánlattevő a feladatait a Megrendelésekben meghatározott helyszínen köteles ellátni.
Többet mutasson
A teljesítés helye: Budapest🏙️
Időtartam: 24 (MONTH)
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 4. Ajánlattevő vállalja-e dedikált kapcsolattartó személy rendelkezésre állását, aki a megrendelővel való napi operatív egyeztetésért felel (Igen/Nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 80
Ár ✅
Ár (súlyozás): 250
Ár (súlyozás): 35
Ár (súlyozás): 15
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001
2️⃣
A beszerzés leírása:
“A nyertes AT feladata digitális technológiával a Müpa, mint Megrendelő̋ kulturális programjaihoz kapcsolódó́ kiadványok (molinók, plakátok,...”
A beszerzés leírása
A nyertes AT feladata digitális technológiával a Müpa, mint Megrendelő̋ kulturális programjaihoz kapcsolódó́ kiadványok (molinók, plakátok, táblanyomtatás, matricák stb.) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó́ nyomdai szolgáltatások ellátása, melyek részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A keretszerződés alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra. A nyertes AT feladata tervezetten az alábbi nyomdai termékek gyártása: - Plakát tervezetten: 1.350 db/év; - Molinók, roll-upok tervezetten: 20 db/év; - Egyéb egyedi nyomatok tervezetten: 2.000 db/év. - Szórólapok tervezetten: 20.000 db/év; A beszerzés mennyiségére vonatkozó́ részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció́ részeként kiadásra kerülő̋ közbeszerzési műszaki leírás és keretszerződés tervezet tartalmazza. Nettó keretösszeg: 40.000.000,- Ft. Megrendelő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅ Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2026-05-08 11:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2026-05-08 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): www.ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bek.-ben, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bek.-ben foglaltak irányadóak.”
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 30
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“P.1) AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
P.1) AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, elegendő tehát az előírt feltételeknek megfelelő, EEKD csatolása, melyben AT az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése táblázatban a megfelelő választ megjelöli. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT nyújtsa be a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a jelen közbeszerzési eljárás tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT ezen irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. P.1) Alkalmatlan az AT a Szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzési eljárás tárgyából (hagyományos (ofszet) nyomdai kivitelezési szolgáltatás ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el legalább a 100.000.000,- HUF összeget.
Többet mutasson
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“M.1) AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
M.1) AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, elegendő tehát az előírt feltételeknek megfelelő, EEKD csatolása, melyben AT az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése táblázatban a megfelelő választ megjelöli. AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján AT nyújtsa be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, a minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló, AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről kiállított referencianyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolást (Kr. 22. § (1) bek. b) pontja szerinti esetben) vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt referenciaigazolást (Kr. 22. § (1) bek. a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a) teljesítés időtartama (kezdő és befejező időpontja év, hónap és nap megjelölésével); b) szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye, a felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma; c) szolgáltatás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen); d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint az alkalmassági követelményben előírt teljesítés, akkor a nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményre vonatkozó részmennyiségi adatot és műszaki tartalmat. Közös AT-ként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozat vagy igazolás esetében kérjük feltüntetni a teljesítés jellegét (azaz, hogy osztható/oszthatatlan szolgáltatásra irányul), amennyiben az - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból való részesülés arányának feltüntetése szükséges (Kr. 22. § (5) bek.). AK a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe. AK a Kr. 21/A §-t alkalmazza. A műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12), és a 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra is. AK rögzíti, hogy közös ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. M.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) megkezdett, és három évben (36 hónapban) az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi referenciával: M.1.1) legalább 1 db, a felsorolt nyomdai termékek (plakát; szórólap; leporelló; naptár; képeslap; irodaszerek; nyomtatványok; tájékoztatófüzetek; brosúrák) közül bármely(ek) hagyományos (ofszet) nyomdai kivitelezését magába foglaló szolgáltatásra vonatkozó́ referenciákkal, melyek mértéke összesen minimum 124.000 db nyomdai termék, és amelyek közül legalább 1 db referencia minimum 12 hónapos időtartamra vonatkozott. AT az előírást legfeljebb 5 db referenciával teljesítheti. Figyelemmel a Kr. 22. § (2) bekezdésére: Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az igazolásban vagy nyilatkozatban az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. Ha az alkalmasság igazolása az ajánlattevő, a részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával történik, a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a szerződést kötő másik fél vitatja-e a teljesítés szerződésszerűségét vagy – amennyiben a gazdasági szereplő erről nyilatkozott – azt a körülményt, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége nem áll fenn.
Többet mutasson
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“M.2) AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
M.2) AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, elegendő tehát az előírt feltételeknek megfelelő, EEKD csatolása, melyben AT az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése táblázatban a megfelelő választ megjelöli. AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján AT nyújtsa be azon szakembernek a megnevezését, végzettsége, valamint a szakmai tapasztalat ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe. AK előírja az alábbi dokumentumok benyújtását a szakember vonatkozásában: - szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával oly módon, hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama évben és hónapban megadva kerüljön feltüntetésre, valamint oly módon, hogy tartalmazza, hogy a szakember az AT-vel vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezettel milyen jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában; - a szakember előírt végzettségét igazoló dokumentum másolata; - a szakember nyilatkozata, hogy AT nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bek.-ben foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során. AT-nek nyilatkoznia kell az M.2.1) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakemberről (EKR űrlap formájában). A szakmai tapasztalati idő tekintetében AK az azonos időszakra eső szakmai tapasztalat megjelölését egy szakember vonatkozásában egyszer veszi figyelembe. A műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12), és a 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra is. AK rögzíti, hogy közös ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. M.2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: M.2.1) legalább 1 fő szakember, aki legalább középfokú végzettséggel (érettségi) és legalább 24 hónap nyomdaipari szakmai tapasztalattal rendelkezik; M.2.2) legalább 1 fő, a szerződés teljesítése során nyomdai gépkezelőként eljáró szakember, aki középfokú nyomdai szakképesítéssel, és min. 36 hónap nyomdaipari szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az M.2) alkalmassági követelmény keretében előírt szakemberek vonatkozásában az átfedés az egyes részek között megengedett, egyebekben az egyes szakemberek között a részen belül az átfedés nem megengedett. A szakemberek részéről a teljes szerződés időtartama alatti rendelkezésre állás szükséges.
Többet mutasson
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“M.3) AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
M.3) AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, elegendő tehát az előírt feltételeknek megfelelő, EEKD csatolása, melyben AT az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése táblázatban a megfelelő választ megjelöli. AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: AT-nek cégszerű nyilatkozat keretében be kell mutatnia a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség megnevezését és leírását (azaz, hogy a bemutatott eszközök/berendezések, illetve műszaki felszereltség rendelkezik mindazon, a nyilatkozatban tételesen felsorolt tulajdonsággal, amelyet az alkalmassági követelmény előírt), továbbá csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat (adásvételi szerződés, vagy bérleti szerződés, vagy számla, vagy eszköznyilvántartás, vagy leltárjegyzék) (Kr. 21. § (3) bek. i) pontja szerint). A műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12), és a 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra is. AK rögzíti, hogy közös ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. M.3) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi (vagy ezekkel egyenértékű) eszközökkel/berendezésekkel: M.3.1) legalább 1 db, min. B1-es nyomógép és legalább 1 db, min. B2-es nyomógép, melyek külön-külön legkevesebb öt nyomóművel rendelkeznek és az egyik rendelkezik lakkozóművel; M.3.2) legalább 1 db CTP levilágító gép; M.3.3) legalább 1 db, min. 8 táskás hajtogatógép.
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Lebonyolító nem írja elő és nem teszi lehetővé a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.”
Kauciók és garanciák:
“AK előír a Kbt. 54. § szerinti ajánlati biztosítékot figyelemmel a KD-ban foglaltakra. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell...”
Kauciók és garanciák
AK előír a Kbt. 54. § szerinti ajánlati biztosítékot figyelemmel a KD-ban foglaltakra. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani a Kbt. 54. § (4) bek.-ben foglaltak biztosítására, amely az AT választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Ajánlati biztosíték mértéke: 2.500.000,- Ft. Fizetési számlára történő befizetés esetében Lebonyolító 10032000-00334710-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, igazolása a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példánya. A közlemény rovatban az eljárás EKR számának, valamint az adott rész számának (1. rész) feltüntetése kötelező. A Kbt. 54. § (2) bek. szerinti egyéb mód esetében az igazolás módja elektronikus okirat Lebonyolító (NKOH) nevére kiállítva a Kbt. 41/A § (2) bek. szerint.
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Finanszírozási, fizetési feltételek: Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a teljesítésigazolást követően fizeti meg az ellenértéket, HUF-ban....”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
Finanszírozási, fizetési feltételek: Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a teljesítésigazolást követően fizeti meg az ellenértéket, HUF-ban. Megrendelő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. A finanszírozás forrása: működési költségvetés. Irányadó Kbt. 27/A. §-a. Az előírások részletezése a szerződéstervezetben.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“A kötbér mértéke: • hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a Megrendelésben rögzített szerződésszegéssel érintett mennyiségekre vonatkozó szerződéses...”
A szerződés teljesítésének feltételei
A kötbér mértéke: • hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a Megrendelésben rögzített szerződésszegéssel érintett mennyiségekre vonatkozó szerződéses ellenértékének (áfa nélküli érték) 30%-a, • nem teljesítés, illetve a Megrendelésben foglaltak olyan okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért a Vállalkozó felelős, a Megrendelésben rögzített nem teljesített szolgáltatás(ok) nettó ellenértékének 30%-a. • késedelmes teljesítés esetén a napi kötbér mértéke a Megrendelésben rögzített szerződésszegéssel érintett mennyiségekre vonatkozó Vállalkozói díj (áfa nélküli érték) 10%-a. Amennyiben vállalkozó késedelme a 3 (három) napot meghaladja, úgy megrendelő az adott Megrendeléstől elállhat. Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3) [BT-300] pont 11. alpontban.
“1. A közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási keretszerződések a Müpa Budapest Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Megrendelő) részéről...”
1. A közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási keretszerződések a Müpa Budapest Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Megrendelő) részéről kerülnek megkötésre. Az eljárást a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (Lebonyolító) folytatja le a 162 /2020. (IV.30.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazása alapján. 2. Lebonyolító a közbeszerzési eljárást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. által üzemeltetett EKR-ben folytatja le, ezért a nyilatkozattétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bek.- ben foglaltakra, a Kbt. 41/A § szerinti formában. A KD rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § alapján, a felhívás közzétételének időpontjától elérhető az EKR-ben. 3. Irányadó jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. előírásai. 4. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. § (1) bek. szerint. 5. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint teljeskörűen. 6. AK a Kr. 30. § (4) bek. alapján meghat. minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg valamennyi alkalmassági követelményt. 7. ÁKSZ: dr. Farkas Bálint (lajstromszám: 01240) 8. A megjelölt határidők az EKR rendszeridő szerint értendők. 9. Ajánlatban benyújtandó EKR űrlapok: a) felolvasólap; b) EEKD nyilatkozat; c) nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges válasz esetén is); d) nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint; e) nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján; f) nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges válasz esetén is); g) nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (nemleges válasz esetén is); h) nyilatkozat üzleti titokról (nemleges válasz esetén is); i) nyilatkozat szerződéskötési feltételre vonatkozó kötelezettségvállalásról (1-2. rész). j) nyilatkozat a 4. sz. értékelési szempontra tett vállalás alátámasztása kapcsán (1-2. rész) -> amennyiben az értékelési szempont vonatkozásában nem kerül vállalásra a dedikált kapcsolattartó biztosítása, úgy kérjük az EKR űrlapon a kötelező űrlapmezőt kihúzni; k) AT köteles csatolni nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. Ajánlatban benyújtandó további dokumentumok: - AT köteles ajánlatában benyújtani a KD részeként kiadott ártáblázatot teljes körűen beárazva, cégszerű aláírással ellátva. AK az ártáblát szakmai ajánlatnak minősíti. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bek.-re. - Csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját a KD-ben részletezettek szerint. - Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az AT-knek egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat. - Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot. - Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre vonatkozóan szerződés vagy előszerződés, vagy más formában vállalt okiratot (adott esetben). - Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet képviseletében eljáró személy aláírási címpéldánya/aláírás-mintája (adott esetben) - Amennyiben AT, közös AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (Kr. 13. §). 10. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza mindkettő rész vonatkozásában. 11. III.4.7) [BT-70] pont folytatása mindkettő rész tekintetében: Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt összesen 10. alkalommal késedelmesen vagy hibásan teljesít, úgy Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Vállalkozó 5.000.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt 3. alkalommal nem teljesíti a Megrendelést, vagy a Megrendelés olyan okból lehetetlenül el, amelyért a Vállalkozó felelős, úgy Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Vállalkozó 5.000.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 12. Mindkét rész vonatkozásában: Ak az M.1) Hivatkozások a meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó alkalmassági minimum követelményt szigorúbban határozta meg a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest. 13. AK az alábbi rövidítéseket alkalmazza a felhívásban: Ajánlatkérő rövidítése - AK; Ajánlattevő rövidítése - AT; dokumentáció rövidítése - KD; 321/2015 Korm. rendelet rövidítése - Kr. 14. A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt. 148. §-ában meghatározottak szerint.” Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus rendelés lesz használatos
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2026/S 067-236128 (2026-04-02)