Sas út II. ütem útfelújítás

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

3300 Eger belterület, Sas út II. ütem útfelújítás.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-06-19. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-05-12.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

• Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása › Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása

Hol?

• Észak-Magyarország › Heves

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-05-12	Ajánlati felhívás
2023-06-16	További információk
2023-10-18	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-05-28	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-05-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
Hivatkozási szám: EKR001888942022
Rövid leírás: 3300 Eger belterület, Sas út II. ütem útfelújítás.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása 📦
További CPV-kód: Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Heves 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Dobó István Tér 2.
Postai irányítószám: 3300
Postai város: Eger
Kapcsolat
Internetcím: https://www.eger.hu 🌏
E-mail: hollo.eszter@eger.ph.hu 📧
Telefon: +36 36523777 📞
Fax: +36 36523777 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001888942022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001888942022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-05-12 📅
Benyújtási határidő: 2023-06-19 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 095-292346
HL-S szám: 95
További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban a szerződés időtartama tekintetében megadott 150 nap alatt 150 naptári napot ért, azonban ennek megadására az EKR releváns pontjában technikai okokból nincs lehetőség. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) és Kbt.75.§ (2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatója szerint (KÉ 2020. évi 60. szám) Ajánlati ár: fordított arányosítás Minőségi szempontok: egyenes arányosítás a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint. Kiegészítés a II.2.3) ponthoz: Sas út, 25. sz út, Puky Miklós - Koszsorú utca-Széna tér csomóponti háromszög

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002, Eger, Déli városrész közlekedésfejlesztése Sas II Útburkolat, járdaburkolat és kapcsolódó

zöldfelületek felújítása

Eger Város Önkormányzata az „Eger, Sas út II. ütem csomópont felújítás” projekt keretében tervezi az Eger, állomási Sas úti vasúti átjáró mellett a Sas út É-i oldalán kiépítésre kerülő elválasztott járda és kerékpárút vasúton történő átvezetését, valamint a Sas út és a 25 sz. út csomópont burkolat felújítását, közvilágítás korszerűsítését a Puky Miklós - Koszsorú utca-Széna tér csomóponti háromszögben.

A Sas út II. ütem projekt szorosan kapcsolódik a Dobi Via Kft. által DV-60/2016 tervszámon tervezett: Eger, Sas út rekonstrukció tervezési munkái, Útfelújítás, kerékpárút építés, járdaépítés és kapcsolódó zöldfelületek rendezése tervhez, mely utólag röviden „Eger, Sas út útrekonstrukció I. ütem” címet kapta. Az elválasztott járda és kerékpárút vasúton történő átvezetésének engedélyezéséhez külön terv készült: „Eger - Füzesabony vasútvonal 161+54 hm szelvényében (a meglévő, Eger állomási Sas úti vasúti átjáró mellett) ELVÁLASZTOTT JÁRDA és KERÉKPÁRÚT ÁTVEZETÉS LÉTESÍTÉSÉNEK és BIZTOSÍTÁS MÓDJÁNAK ENGEDÉLYEZÉSI TERVE” címmel.

A fenti terv csak a vasúti főpálya jogi határain belüli (6761/19 hrsz.) átvezetés létesítését és a biztosítás módjának engedélyezési terveit tartalmazza. A tervet a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Útügyi osztálya HE-02/UT00477-5/2019 iktatószámon engedélyezte.

Főbb mennyiségek:

Útépítés összesen: 5003 m2, amelyből másodrendű utak mennyisége 2323 m2.

Járdaépítés összesen: 1086 m2, amelyből másodrendű úthoz kapcsolódó mennyiség: 531 m2.

- Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m

között 2100 m3.

- Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes

szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT: 1514 m3

- Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, IV.

oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig: 3406 m3

- Betonszegély bontása: 723 m

- Aszfalt útburkolat táblás bontása 243,5 m2

- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 25+25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő: 3406 m3

- Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott

szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből 1835 m

- Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú

előregyártott beton szegélyelemekből 832 m

- Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm

hosszú elemekből 651 m

- AC-22 kötő (F) 193 m3

- Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m

szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban, csatlakozó aszfalt burkolat fűrészeléssel 54,7 m3

Csapadékvíz-elvezetés: Sas út - Összeköttő út - Mátyás király út bontásban

A meglévő, megfelelő kiépítettségű csapadékcsatornán a vonatkozó tervdokumentációban részletezett lokális hibák javítását, az ellenőrző aknák tisztítását, a víznyelőrácsok és aknafedlapok szintreemelését , illetve részleges cseréjét kell elvégezni.

A beruházás nem építési engedélyköteles.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: a műszaki leírás nem hivatkozhat

meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az

általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra

vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne.

Amennyiben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy

azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik

meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket,

mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok,

a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák

Az építési tevékenység: Engedélyköteles

Időtartam: 150 nap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002
További információk:

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban a szerződés időtartama tekintetében megadott 150 nap alatt 150 naptári napot ért, azonban ennek

megadására az EKR releváns pontjában technikai okokból nincs lehetőség. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) és Kbt.75.§ (2) e.)

pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja

szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatója szerint (KÉ 2020. évi

60. szám) Ajánlati ár: fordított arányosítás Minőségi szempontok: egyenes arányosítás a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint.

Kiegészítés a II.2.3) ponthoz: Sas út, 25. sz út, Puky Miklós - Koszsorú utca-Széna tér csomóponti háromszög

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 3300 Eger, Sas út HRSZ: 8777, 8872, 6763, 8835, 8534/1, 8564/1

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt bármely kizáró ok fennáll.

Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8.§ és 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.

Szakmai alkalmasság kiválasztási szempontok:

SZ.1.A Kbt.65.§ (1)bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1)bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az

építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesítette az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - pénzforgalmi számla száma, - mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját, - a pénzforgalmi számlán volt-e 15

napot meghaladó „sorbaállítás” (2009. évi LXXXV. tv 2. § 25. pont) az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban. A számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatoknak a megszűnt számlákra is ki kell terjednie. A pénzforgalmi számlák bármely, a megszűnés dátumát követő keltezésű nyilatkozattal is igazolhatóak. A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy

valamelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult el.

Műszaki és szakmai képességek:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének α (alfa) szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban, az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) és (12) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

M.1)

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani azon személyek megnevezését, képzettségét vagy végzettségét és szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatait, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat (ezalatt Ajánlatkérő építőipari kivitelezés során szerzett szakmai gyakorlatot ért, a szakmai tapasztalatot év-hónap bontásban szükséges feltüntetni) ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban).

A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal, abban az esetben a szakember megjelölése mellett és a rendelkezésre állási nyilatkozatán kívül Ajánlattevő a szakember önéletrajzában köteles feltüntetni a szakember jogosultságnak elérési útvonalát, a kamarai nyilvántartási számot, jogosultság megszerzésének idejét év, hó, nap formátumban. Ebben az esetben a végzettség és a szakmai tapasztalat bemutatása nem szükséges. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerint történik azzal, hogy a minőségi értékelési szempontra (az alkalmassági követelményen felül előírt többlettapasztalat) tett megajánlás már feltételezi az alkalmassági követelménynek történő megfelelést, amelyre figyelemmel ajánlatkérő már az ajánlatok Kbt. 69.§ (2) bekezdés szerinti bírálata keretében előírja az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtását figyelemmel.

21. § (2a) bek. a) pontjára, valamint a Kr. 21/A.§-ra. A 322 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése irányadó.

M.2)

A Kbt. 65.§ (1)bek. b) és a Kr. 21.§ (2)bek. a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján: AK az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A korábbi teljesítés igazolását a Kr.22.§(3)bekezdés szerint. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a teljesítés tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban); - a teljesítés helyét;

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét);

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

- A korábbi teljesítésből az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Közös AT teljesítés esetén, az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során. A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges. Amennyiben egy szervezet igazolásként olyan korábbi tevékenységet kíván

bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekszerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének teljesítésével kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. Befejezettnek minősül a teljesítés, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára, valamint a Kr. 21/A.§-ra. A 322 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.

M.1.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.1.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 10. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (MV-VZ, vagy azzal egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.1.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés 2. rész 5. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 5. E) pontjában meghatározottszakmai gyakorlati idővel rendelkezik (MV-ÉV, vagy azzal egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

M.2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 évben (96 hónapban) megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi korábbi teljesítéssel, amelynek a tárgya: útépítés és /vagy útfelújítás és/vagy útbővítés legalább 180m2 alapterületen.

Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel is igazolható.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A beruházás forrása: TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002, 2Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Tartalékkeret nem biztosított. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően AT által benyújtott számla alapján átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül utófinanszírozással. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint fizeti ki AK a szerződésben foglalt

ellenértéket. AK a nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja a Vállalkozó igénylése esetén, összege a végszámlában kerül elszámolásra.

AK 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását teszi lehetővé. 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 15 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 30 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 55 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. Végszámla: a teljes projektre vonatkozóan a műszaki előrehaladás a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén, az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően. Összege: (nyújtott előleg levonását követően) a fennmaradó vállalkozói díj összege.

Irányadó a Kbt. 27/A. §-a. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok különösen: - 2015. évi CXLIII. törvény - 2007. évi CXXVII. törvény - 2013. évi V. törvény - 2011. évi CXCV. törvény - a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet, - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés biztosítékai: - Késedelmi kötbér: alapja és mértéke a teljes Áfa nélkül számított vállalkozási díj 1 %- a/nap, max 20% - Meghiúsulási kötbér: A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér összege az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 25 %-a. - Jótállás: a szerződésben foglalt valamennyi munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját követő 60 hónapig teljes körű jótállás - Teljesítési Biztosíték: Kbt. 134. § (2) bekezd. alapján a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő biztosíték. - Jólteljesítési biztosíték: A teljes jótállási időszakra - okirati formában nyújtott biztosíték esetén annak befejező

napját követő 5. napig - az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-a. A telj. és jóltelj. biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A Szerződés biztosítékainak leírását a szerződés-tervezet tartalmazza Nyertes At-nek a szerződéskötés időontjára rendelkeznie kell érvényes MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, valamint az MSZ ISO 45001:2018 vagy ezekkel egyenértékű tanúsítványokkal, vagy egyenértékű rendszerek bizonyítékával (intézkedések leírásával)

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-06-19 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: htts://ekr.gov.hu
További információk: Kbt. 68. §-a szerint.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M.1.1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. Az M.1.2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36)
4. Az M.1.3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15729325210
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Nagy-Holló Eszter
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001888942022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, megállapította, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, a beruházás mérete, jellege miatt a költséghatékonyság szempontja nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A beruházás tárgyát képező út egy helyrajzi számon helyezkedik el, így a kivitelezés tárgyát képező munka esetében, amely műszakilag nem szakaszolható, a részek meghatározása azt jelentené, hogy az egyes szakági munkákat kellene külön részenként meghatározni. Ugyanakkor ajánlatkérő alaptevékenysége szerint nem rendelkezik az egyes szakági munkák koordinálására, munkaszervezéséhez szükséges.szakértelemmel. Mindezeken túl a szavatossági, jótállási igények érvényesítése is lehetetlenné válna.

1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik.

2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40- 41/C §-a az irányadó.

3. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös AT-k vonatkozásában a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a Közbeszerzési dokumentumokban (KD) részletezettek szerint.

6. Hiánypótlás: Kbt. 71. § alapján.

7. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

8. Ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon: a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot, Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot, EEKD-t, változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozatot (nemlegestartalom esetén is szükséges benyújtani), üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatot, NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről.

9. Ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az EKR-ben megadott űrlapokon: a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

10. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

11. Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint, Közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint kell eljárni.

12. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

13. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani azon személyek megnevezését, képzettségét vagy végzettségét és szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatait akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat (ezalatt Ajánlatkérő építőipari kivitelezés során szerzett szakmai gyakorlatot ért) ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A 2-4. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk.

14. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 37. pontja alapján szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetés. AT-nek el kell készítenie és ajánlatának részeként be kell nyújtania az AK által közreadott árazatlan költségvetés beárazott példányát. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

15. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az ajánlat részeként be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (amennyiben releváns)

16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését.

17. Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

18. Nyertes Ajánlattevőnek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-a szerint a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés teljes időtartamára szólóan legalább 25 millió forint/káresemény és legalább 50 millió forint/év mértékéig terjedő építőipari, szerelési, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károkra kiterjedően. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az AT,

valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A teljes kár fogalmába a vagyonban és nem vagyonban bekövetkezett kár, sérelem, a kár vagy sérelem elhárítása érdekében felmerült költségek, a peres és nemperes eljárásokkal összefüggésben felmerülő díjak, költségek (ideértve az ügyvédi munkadíjat) és az elmaradt haszon is beleértendő.

19. FAKSZ dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs 00308

20. Irányadó jog: a 2015. évi CXLIII. törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148 §-a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2023/S 095-292346 (2023-05-12)

További információk (2023-06-16)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-16 📅
Benyújtási határidő: 2023-07-06 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 118-370582
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 095-292346
HL-S szám: 118
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbította, mivel a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni. Az kiegészítő tájékoztatás alapján az alábbi közbeszerzési dokumentumok változtak: Főösszesítő Kiegészült: 4.7) Kapcsolódó közművek szakfelügyelete 4.8) Megvalósulási tervek készítése 4.9) Tervezői művezetés Fedvényterv 3.1, 3.2, és .3.3. A költségvetésbe pirossal került beírásra az új, érvényes mennyiség.

Forrás: OJS 2023/S 118-370582 (2023-06-16)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-10-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 204 090 025 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-10-18 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 204-640302
HL-S szám: 204

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-09-27 📅
Név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12961555443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 303163476 📞
E-mail: 042_ekr@strabag.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.strabag.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 204 090 025 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők neve, címe, adószáma

MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság 3527 Miskolc Besenyői út 26. HU11440424

Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 6331 Foktő Fő Út 97. 24814694203

HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1133 Budapest Váci Út 76 HU27972685

DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság 3300 Eger Kistályai Utca 18 HU17780742

Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság 1081 Budapest Kun Utca 4. fsz. 7. HU17780742

STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. 12961555443

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1113 Budapest Bocskai Út 73. HU14904134

Forrás: OJS 2023/S 204-640302 (2023-10-18)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-05-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Sas út II. ütem útfelújítás
Hivatkozási szám: EKR001888942022
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása 📦
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2014/2020)
Az uniós alapok azonosítója: TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002
Leírás
Belső azonosító: EKR001888942022/1
A beszerzés leírása:

TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002, Eger, Déli városrész közlekedésfejlesztése Sas II Útburkolat, járdaburkolat és kapcsolódó zöldfelületek felújítása Eger Város Önkormányzata az „Eger, Sas út II. ütem csomópont felújítás” projekt keretében tervezi az Eger, állomási Sas úti vasúti átjáró mellett a Sas út É-i oldalán kiépítésre kerülő elválasztott járda és kerékpárút vasúton történő átvezetését, valamint a Sas út és a 25 sz. út csomópont burkolat felújítását, közvilágítás korszerűsítését a Puky Miklós - Koszsorú utca-Széna tér csomóponti háromszögben. A Sas út II. ütem projekt szorosan kapcsolódik a Dobi Via Kft. által DV-60/2016 tervszámon tervezett: Eger, Sas út rekonstrukció tervezési munkái, Útfelújítás, kerékpárút építés, járdaépítés és kapcsolódó zöldfelületek rendezése tervhez, mely utólag röviden „Eger, Sas út útrekonstrukció I. ütem” címet kapta. Az elválasztott járda és kerékpárút vasúton történő átvezetésének engedélyezéséhez külön terv készült: „Eger – Füzesabony vasútvonal 161+54 hm szelvényében (a meglévő, Eger állomási Sas úti vasúti átjáró mellett) ELVÁLASZTOTT JÁRDA és KERÉKPÁRÚT ÁTVEZETÉS LÉTESÍTÉSÉNEK és BIZTOSÍTÁS MÓDJÁNAK ENGEDÉLYEZÉSI TERVE” címmel. A fenti terv csak a vasúti főpálya jogi határain belüli (6761/19 hrsz.) átvezetés létesítését és a biztosítás módjának engedélyezési terveit tartalmazza. A tervet a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Útügyi osztálya HE-02/UT00477-5/2019 iktatószámon engedélyezte. Főbb mennyiségek: Útépítés összesen: 5003 m2, amelyből másodrendű utak mennyisége 2323 m2. Járdaépítés összesen: 1086 m2, amelyből másodrendű úthoz kapcsolódó mennyiség: 531 m2. - Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között 2100 m3. - Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT: 1514 m3 - Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig: 3406 m3 - Betonszegély bontása: 723 m - Aszfalt útburkolat táblás bontása 243,5 m2 - Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 25+25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő: 3406 m3 - Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből 1835 m - Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből 832 m - Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből 651 m - AC-22 kötő (F) 193 m3 - Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban, csatlakozó aszfalt burkolat fűrészeléssel 54,7 m3 Csapadékvíz-elvezetés: Sas út – Összeköttő út - Mátyás király út bontásban A meglévő, megfelelő kiépítettségű csapadékcsatornán a vonatkozó tervdokumentációban részletezett lokális hibák javítását, az ellenőrző aknák tisztítását, a víznyelőrácsok és aknafedlapok szintreemelését , illetve részleges cseréjét kell elvégezni. A beruházás nem építési engedélyköteles. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Amennyiben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok, a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák Az építési tevékenység: Engedélyköteles

A beszerzés leírása

TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002, Eger, Déli városrész közlekedésfejlesztése Sas II Útburkolat, járdaburkolat és kapcsolódó
zöldfelületek felújítása
Eger Város Önkormányzata az „Eger, Sas út II. ütem csomópont felújítás” projekt keretében tervezi az Eger, állomási Sas úti vasúti átjáró mellett a Sas út É-i oldalán kiépítésre kerülő elválasztott járda és kerékpárút vasúton történő átvezetését, valamint a Sas út és a 25 sz. út csomópont burkolat felújítását, közvilágítás korszerűsítését a Puky Miklós - Koszsorú utca-Széna tér csomóponti háromszögben.
A Sas út II. ütem projekt szorosan kapcsolódik a Dobi Via Kft. által DV-60/2016 tervszámon tervezett: Eger, Sas út rekonstrukció tervezési munkái, Útfelújítás, kerékpárút építés, járdaépítés és kapcsolódó zöldfelületek rendezése tervhez, mely utólag röviden „Eger, Sas út útrekonstrukció I. ütem” címet kapta. Az elválasztott járda és kerékpárút vasúton történő átvezetésének engedélyezéséhez külön terv készült: „Eger – Füzesabony vasútvonal 161+54 hm szelvényében (a meglévő, Eger állomási Sas úti vasúti átjáró mellett) ELVÁLASZTOTT JÁRDA és KERÉKPÁRÚT ÁTVEZETÉS LÉTESÍTÉSÉNEK és BIZTOSÍTÁS MÓDJÁNAK ENGEDÉLYEZÉSI TERVE” címmel.
A fenti terv csak a vasúti főpálya jogi határain belüli (6761/19 hrsz.) átvezetés létesítését és a biztosítás módjának engedélyezési terveit tartalmazza. A tervet a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Útügyi osztálya HE-02/UT00477-5/2019 iktatószámon engedélyezte.
Főbb mennyiségek:
Útépítés összesen: 5003 m2, amelyből másodrendű utak mennyisége 2323 m2.
Járdaépítés összesen: 1086 m2, amelyből másodrendű úthoz kapcsolódó mennyiség: 531 m2.
- Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m
között 2100 m3.
- Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes
szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT: 1514 m3
- Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, IV.
oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig: 3406 m3
- Betonszegély bontása: 723 m
- Aszfalt útburkolat táblás bontása 243,5 m2
- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 25+25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő: 3406 m3
- Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott
szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből 1835 m
- Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú
előregyártott beton szegélyelemekből 832 m
- Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm
hosszú elemekből 651 m
- AC-22 kötő (F) 193 m3
- Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m
szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban, csatlakozó aszfalt burkolat fűrészeléssel 54,7 m3
Csapadékvíz-elvezetés: Sas út – Összeköttő út - Mátyás király út bontásban
A meglévő, megfelelő kiépítettségű csapadékcsatornán a vonatkozó tervdokumentációban részletezett lokális hibák javítását, az ellenőrző aknák tisztítását, a víznyelőrácsok és aknafedlapok szintreemelését , illetve részleges cseréjét kell elvégezni.
A beruházás nem építési engedélyköteles.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: a műszaki leírás nem hivatkozhat
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne.
Amennyiben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy
azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik
meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket,
mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok,
a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák
Az építési tevékenység: Engedélyköteles

További információk:

Időtartam: 150 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-09-27 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 204 090 025 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001888942022/5524
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

MV-ÉV felelős műszaki vezető:szakember-közvilágítási hálózat korszerűsítési feladatok

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 16 327 202 HUF 💰
Arány (%): 8
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

MV-ÉV felelős műszaki vezető:szakember-közvilágítási hálózat korszerűsítési feladatok

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12961555443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai irányítószám: 1117
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: 042_ekr@strabag.com 📧
Telefon: +36 303163476 📞
URL: https://www.strabag.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15729325210
Postacím: Dobó István Tér 2.
Postai irányítószám: 3300
Postai város: Eger
Régió: Heves 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Nagy-Holló Eszter
E-mail: hollo.eszter@eger.ph.hu 📧
Telefon: +36 36523777 📞
Fax: +36 36523777 📠
URL: https://www.eger.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 019161
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):

A Kbt. 148 §-a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

4) A Szerződés megkötését követően a Felek megállapították, hogy a műszaki tartalmat és ahhoz kapcsolódóan az ellenértéket módosítani szükséges, tekintettel arra, hogy a Szerződés teljesítése során pótmunkák merültek fel, amelyek nem képezték a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó feladataként rögzített műszaki tartalom részét, így a megkötött Szerződés részét sem. 7) Kbt. 141. § (2) bekezdés szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A módosítás a műszaki ellenőri nyilatkozatok alapján megfelel a fentiekben foglaltaknak, mivel az ellenérték növekedése %-ban: a vállalkozói díj + 14,94 %-a. Továbbá megállapítható, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel az továbbra is mélyépítési munkák elvégzésére vonatkozik. A módosítás illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a további munkák elvégzése közvetlenül kapcsolódik az eredeti szerződés tárgyához és a vállalkozói díj növekedés a szokásos piaci áron történt. A műszaki tartalom, valamint a számlázásra, finanszírozásra vonatkozó rendelkezések módosítása az ellenérték változásával összefügg. 8) A fentiek alapján a felek a műszaki tartalom, valamint az ellenérték, valamint a kapcsolódó rendelkezések módosításának jogalapját a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdésében jelölik meg.

Egyéb kiegészítő információk

4) A Szerződés megkötését követően a Felek megállapították, hogy a műszaki tartalmat és ahhoz kapcsolódóan az ellenértéket módosítani szükséges, tekintettel arra, hogy a Szerződés teljesítése során pótmunkák merültek fel, amelyek nem képezték a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó feladataként rögzített műszaki tartalom részét, így a megkötött Szerződés részét sem.
7) Kbt. 141. § (2) bekezdés szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.
A módosítás a műszaki ellenőri nyilatkozatok alapján megfelel a fentiekben foglaltaknak, mivel az ellenérték növekedése %-ban: a vállalkozói díj + 14,94 %-a.
Továbbá megállapítható, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel az továbbra is mélyépítési munkák elvégzésére vonatkozik. A módosítás illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a további munkák elvégzése közvetlenül kapcsolódik az eredeti szerződés tárgyához és a vállalkozói díj növekedés a szokásos piaci áron történt.
A műszaki tartalom, valamint a számlázásra, finanszírozásra vonatkozó rendelkezések módosítása az ellenérték változásával összefügg.
8) A fentiek alapján a felek a műszaki tartalom, valamint az ellenérték, valamint a kapcsolódó rendelkezések módosításának jogalapját a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdésében jelölik meg.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.2.2 pontját az alábbiak szerint módosítják: „Felek megállapodnak, hogy a szerződésben foglaltakat a munkaterület átadását követő 196 naptári napon belül kell teljesíteni.” 9) A műszaki tartalom módosítása a 2.1. pontban részletezettek vonatkozásában: Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2. A szerződés tárgya, tartalma cím alatti 2.1. pontja a pótmunkák tartalmával az alábbiak szerint módosul: „2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Közbeszerzési eljárásban kiadott Közbeszerzési Műszaki leírásban (és kifejezetten a kivitelezési tervdokumentációban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel a kapcsolódó, a műszaki leírásban meghatározott egyéb feladatokkal együtt, valamint a jelen okirat 2. sz. és 3. sz. mellékletben részletezett pótmunkák műszaki tartalmával. 10) Az ellenérték módosítása: Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5. Vállalkozói díj, fizetési feltételek cím alatti 5.2. pontja az alábbiak szerint módosítják: A vállalkozói díj mértéke, összetétele: nettó vállalkozó díj 204.090.025- Ft+ÁFA azaz 259.194.332 Ft továbbá a pótmunkák ellenértéke: 30.499.374.- Ft + ÁFA összeg 11) A számlázás módosítása: Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5. Vállalkozói díj, fizetési feltételek cím alatti 5.11 pontjának 2. bekezdésének 5. pontját a jelen pontban foglaltak szerint módosítják, egészítik ki: 5.. részszámla (végszámla): A kivitelezési munkák 100%-os műszaki készültségi foknál a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla összege, a nettó ellenszolgáltatás 50%-a csökkentve a megrendelő által biztosított előleg összegével. Továbbá a -Vállalkozó a pótmunkákról szóló számláját – a kiadott teljesítésigazolás alapján - a végszámlával egyidőben jogosult kiállítani. 12) A Finanszírozás módjára vonatkozó rendelkezések módosítása Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5. Vállalkozói díj, fizetési feltételek cím alatti 5.13 pontját az alábbi bekezdéssel egészítik ki. A pótmunka ellenértékének finanszírozása Megrendelő saját költségvetéséből történik, ezért az NEM érintett a TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 azonosító számú utófinanszírozással. 13) A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 6. pont Biztosítékok cím alatti 6.6.1. Teljesítési Biztosíték pontjában megfelelően Vállalkozó köteles a korábban már nyújtott Teljesítési Biztosítékot a megnövelt összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni a jelen módosítás hatályba lépését követő 1 munkanapon belül.

Szöveg

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.2.2 pontját az alábbiak szerint módosítják:
„Felek megállapodnak, hogy a szerződésben foglaltakat a munkaterület átadását követő 196 naptári napon belül kell teljesíteni.”

9) A műszaki tartalom módosítása a 2.1. pontban részletezettek vonatkozásában:
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2. A szerződés tárgya, tartalma cím alatti 2.1. pontja a pótmunkák tartalmával az alábbiak szerint módosul:
„2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Közbeszerzési eljárásban kiadott Közbeszerzési Műszaki leírásban (és kifejezetten a kivitelezési tervdokumentációban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel a kapcsolódó, a műszaki leírásban meghatározott egyéb feladatokkal együtt, valamint a jelen okirat 2. sz. és 3. sz. mellékletben részletezett pótmunkák műszaki tartalmával.
10) Az ellenérték módosítása:
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5. Vállalkozói díj, fizetési feltételek cím alatti 5.2. pontja az alábbiak szerint módosítják:
A vállalkozói díj mértéke, összetétele:
nettó vállalkozó díj 204.090.025- Ft+ÁFA
azaz 259.194.332 Ft
továbbá
a pótmunkák ellenértéke: 30.499.374.- Ft + ÁFA összeg

11) A számlázás módosítása:
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5. Vállalkozói díj, fizetési feltételek cím alatti 5.11 pontjának 2. bekezdésének 5. pontját a jelen pontban foglaltak szerint módosítják, egészítik ki:
5.. részszámla (végszámla): A kivitelezési munkák 100%-os műszaki készültségi foknál a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla összege, a nettó ellenszolgáltatás 50%-a csökkentve a megrendelő által biztosított előleg összegével. Továbbá a -Vállalkozó a pótmunkákról szóló számláját – a kiadott teljesítésigazolás alapján - a végszámlával egyidőben jogosult kiállítani.
12) A Finanszírozás módjára vonatkozó rendelkezések módosítása
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5. Vállalkozói díj, fizetési feltételek cím alatti 5.13 pontját az alábbi bekezdéssel egészítik ki.
A pótmunka ellenértékének finanszírozása Megrendelő saját költségvetéséből történik, ezért az NEM érintett a TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 azonosító számú utófinanszírozással.
13) A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 6. pont Biztosítékok cím alatti 6.6.1. Teljesítési Biztosíték pontjában megfelelően Vállalkozó köteles a korábban már nyújtott Teljesítési Biztosítékot a megnövelt összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni a jelen módosítás hatályba lépését követő 1 munkanapon belül.

Forrás: OJS 2024/S 104-320352 (2024-05-28)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (7)

Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása (5)

Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása