Szarvasi Pedagógiai Kar fejlesztése

Rövid leírás

Ajánlatkérő az RRF-2.1.2-21 kódszámú, „Komplex intézményfejlesztés a Gál Ferenc Egyetemen” című pályázat keretében megvalósítandó építési beruházását kívánja megvalósítani.
Ingatlan bővítés:
Nettó hasznos alapterület: 875 m2
Műszaki tartalom:
- épületrész funkciója: oktatási célú sportcsarnok kialakítása,
- energiatakarékos sport-világítás kialakítása,
- hőszivattyús rendszer telepítése,
- alacsony energia igényű épület megvalósítása a cél.
A hűtésfűtési rendszerek esetében a kiírás szerint „olyan fejlesztés támogatható, amelynek elsődleges energiaigénye (PED) legalább 20%-kal alacsonyabb az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. mellékletében foglaltaknál (közel nulla energiaigényű épület).”
Energetikai korszerűsítés:
Nettó hasznos alapterület: 1040 m2
Műszaki tartalom:
- homlokfelületek utólagos hőszigetelése,
- nyílászárók korszerű, hőszigetelő elemekre történő cseréje,
- talajjal érintkező aljzatok utólagos hőszigetelése,
- tetőszerkezetek utólagos hőszigetelése,
- hőszivattyús rendszer telepítése,
- energiatakarékos világítási rendszer kialakítása,
- lapostetős épületrész zárófödémén napelempark létrehozása.
A pályázati kiírás követelménye szerint: „Felújítás (átalakítás, korszerűsítés) esetében átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott mértékű közepes mélységű felújítást kell végrehajtani, vagy a közvetlen és közvetett ÜHG-kibocsátást az előzetes kibocsátásokhoz képest legalább 30%-kal kell csökkenteni.”
Az építéssel érintett épület megvalósítást követő nettó hasznos alapterülete összesen: 1915 m2.
Hasznos alapterületnek tekintendő a főfunkciót kiszolgáló állandó tartózkodású terek nettó alapterülete.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve a műszaki leírás tartalmazza.

A beszerzés leírása

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
Meglévő tornaterem műemléki jellegű rekonstrukciója, korszerűsítése, régi öltözőblokk elbontásával, új öltözőblokkok kialakításával, kiszolgáló építmény átalakításával, fejlesztésével (új kondícionáló terem és tornaszoba kialakítása a hozzájuk tartozó kiszolgáló egységekkel), az épületcsoport energetikai fejlesztésével, és utólagos hőszigetelésével (korszerű hűtési rendszer és napelemek telepítése), valamint az épület közvetlen környezetének kertészeti rendezése.
Tervezett beépítettség nettó 1915 m2
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, a műszaki leírás valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.

További információk

A II.1.1) pont szerinti szerződés vállalkozási szerződés, melynek tárgya: „Szarvasi Pedagógiai Kar fejlesztése”.
Az értékelés körében bemutatott szakember nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, annak hiánya nem hiánypótolható hiánynak minősül, az ajánlat érvénytelenségét vonva maga után.
A Felhívás I.1) pontjában fax szám megadása kötelező, de Ajánlatkérő fax számmal nem rendelkezik.
Ajánlatkérő a 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) értékelési szempontra tett megajánlás során a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati árat kéri feltüntetni a felolvasólapon.
A részajánlattétel kizárásának indoka:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Az építési beruházás műszakilag egy egységet képez, a munkák funkcionálisan egybetartoznak. A munkák természete sem szakmai okokból, sem a feladatok jellege, sem felelősségi körök elhatárolása szempontjából nem teszi lehetővé a rész-ajánlattételi lehetőséget. Az ugyanazon a teljesítési helyen végzendő munkafolyamatok megszervezése, a helyszínen történő egyes munkafázisok akadálymentes megvalósulása érdekében szükséges a beszerzést egyben kezelni. A részajánlattételi lehetőség biztosítása tekintetében Ajánlatkérő gazdasági szempontú vizsgálatot is elvégezte, amely alapján megállapítható, hogy műszaki-szakmai szempontokon túl gazdasági szempontból sem indokolt a részajánlattételi lehetőség biztosítása, figyelemmel arra, hogy műszaki dokumentációban foglalt feladatok egy szerződés keretében történő teljesítése kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett biztosítható.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. [Kr. 3. § (5) bek.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) a Kr. 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek reszt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
AK felhívja a figyelmet a TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE új 5k. cikke (1) bekezdésére. AT-nek a 321/2015. Kr. 1.§ (9) bek. alapján ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a hivatkozott rendelkezés hatálya alá.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Mo.-on letelepedett GSZ esetén az alábbi nyilvántartásokban.
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Kr. 21. §-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bek., 67. § (3) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (2) bek. előírásaira.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét a https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses oldalon ellenőrzi.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:
GP1.: az elj.-t megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegforduónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozat, attól függően, h. AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak -321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont
Ha AT a GP1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az alk.-i követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal v. dokumentummal igazolhatja pénzügyi-gazdasági alk.-át. AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, h. olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a GP1. szerinti alk.-i követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek.]
Ha az ajánlattevő a GP1. pont szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (5) bek.]
Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan amennyiben:
GP1.: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (értékesítés nettó árbevétele) összesen nem éri el a nettó 900 000 000 Ft-ot, és a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el legalább a nettó 600 000 000 Ft-ot.
A GP1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azaz az árbevételi adatok összeadódhatnak.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:
MSZ1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdés szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás
AK az elj.-t megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt éves (60 hónap) vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az elj.-t megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolás(ok) minimálisan elvárt tartalma:
- a Vállalkozó neve, székhelye
- a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, székelye, elérhetősége
- az építési beruházás (szerződés/eseti megrendelés) tárgya, mennyisége,
- az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns munkák felsorolása (közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett munkák felsorolása)
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont naptári nap pontossággal: év/hó/nap)
- a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja (naptári nap pontossággal: év/hó/nap)
- a teljesítés helye
- nyilatkozat arról, h. a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A teljesítés igazolásaként AK elfogadja annak igazolását is, ha a ref.köv-ben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §].
Ha a ref.munkát az AT/AV/más szervezet közös AT-ként /AV-ként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az AT/AV/más szervezet saját teljesítése fogadható el.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (4)-(5) bek.-ben rögzítettekre.
Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkal. minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alkal.-i előírásoknak megfelelő építési beruházás(ok)ra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkal. megítéléséhez, az alkal-i min.köv.-ekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában és a 24. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. rendelkezései is.
MSZ2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pont)]. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alk-i előírásoknak megfelelő szakemberekre.
A szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként AK a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett - az AF-ban meghatározott - végzettség, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő.
Amennyiben a bemutatott szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal már eleve szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11) bek. szerinti kamarai nyilvántartásban, úgy a jogosultsághoz szükséges végzettséget (illetve az azzal való egyenértékűséget) és szakmai gyakorlatot ajánlatkérő megállapítja az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásból. Ez esetben a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum másolatának csatolása nem szükséges, a jogosultsághoz előírt végzettséget és szakmai gyakorlatot kamarai nyilvántartás önmagában igazolja. Ezért már meglévő jogosultság esetében jelöljék meg az ajánlatban a szakember kamarai névjegyzéki számát és a jogosultság megszerzésének első időpontját.
Amennyiben a szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal még nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, abban az esetben igazolásként a szakember tekintetében csatolandó a szakember releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által sk. aláírt szakmai önéletrajz.
Az ajánlatban csatolandó a szakember által sk. aláírt szakmai önéletrajz, amelyből a szakember végzettsége, releváns szakmai gyakorlatának megléte, adott esetben a jogosultság megszerzésének első időpontja minden kétséget kizáróan megállapítható kell legyen.
A szakmai önéletrajzban a releváns szakmai gyakorlat megléte és adott esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre.
A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. AK az időben párhuzamos gyakorlatokat csak egyszer veszi figyelembe.
AT egyúttal csatolja az ajánlatához a megnevezett szakemberek sk. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy az AT nyertessége esetén rend-re áll és közreműködik a szerződés teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), 67. § (3), 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1)-(2)

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan:
MSZ1.: ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) nem rendelkezik
- az előírásoknak valamint a szerződésnek megfelelően teljesített,
- műszaki átadás-átvétellel lezárt,
- legalább nettó 1 200 m2 hasznos alapterületű épület
kivitelezési munkáira és/vagy meglévő épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy bővítésére irányuló referenciával.
Az előírt referenciakövetelményt ajánlattevő több szerződéssel is teljesítheti.
AK az elj.-t megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt éves (60 hónap) vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az elj.-t megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
MSZ2.1. ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-É (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és szakmai gyakorlati idővel:
- okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök legalább 3 év szakmai tapasztalattal vagy
- építészmérnök, építőmérnök legalább 5 év szakmai tapasztalattal.
MSZ2.2. ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és szakmai gyakorlati idővel:
- okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány legalább 3 év szakmai tapasztalattal, vagy
- gépészmérnök épületgépész szakirány, energetikai mérnök épületenergetika szakirány legalább 5 év szakmai tapasztalattal.
MSZ2.3. ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és szakmai gyakorlati idővel:
- okleveles villamosmérnök, okleveles biztonságtechnikai mérnök, okleveles mechatronikai mérnök legalább 3 év szakmai tapasztalattal, vagy
- villamosmérnök, biztonságtechnikai mérnök, mechatronikai mérnök legalább 5 év szakmai tapasztalattal.
Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időszakok csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
AK egyenértékű végzettségeket is elfogad, az ezzel kapcsolatos információk a dokumentációban.

A szerződés teljesítésének feltételei

Az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-32/A. §-ában meghatározottak szerint történik.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget és előleget biztosít.
Az építési beruházás a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik.
Tartalékkeret: mértéke a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a.
Az előleg a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő mértékű.
Számlázás: 8 db részszámla, 1 db végszámla. Részszámla: 10%-os, 20 %-os, 30 %-os, 40 %-os, 50%-os, 60%-os, 70%-os és 80%-os készültségi foknál, végszámla: 100%-os készültségi foknál nyújtható be.
A számlák kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja.
Részteljesítési határidő nincs.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
- Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6), (8) bek.
- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor);
- 322/2015. (X. 30.) Kr. 30. §-32/A. §
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.)
- 2011. évi CXCV. törvény
- 368/2011. (XII. 31.) Kr.
- 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
- 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (Ft), a szerződés átalánydíjas.
A Támogatási Szerződésben rögzített támogatási intenzitás: 100%
A vállalkozói díj kifizetése a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás szabályai szerint történik.
Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben.
Vállalkozót a teljesítés időtartamának, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek a késedelmes túllépése esetén, a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vállalkozási díj 0,5 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximálisan érvényesíthető mértéke: a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 40 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős.
Amennyiben az szerződés teljesítése során a Vállalkozó által minőségi értékelési szempontra megajánlott szakember nem vesz részt a teljesítésben vagy nem olyan arányban vesz részt a teljesítésben, ami a minőségi értékelési szemponthoz rendelt súlyszám alapján indokolt, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, kivéve a Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti esetben, azaz, ha a cseréhez az ajánlatkérő hozzájárult, és az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bevonásra. A hibás teljesítési kötbérek maximálisan érvényesíthető mértéke: a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Amennyiben a Vállalkozó által fizetendő hibás teljesítési kötbér összesített mértéke meghaladja a nettó vállalkozási díj 20 %-át, úgy Megrendelő jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős.
Teljesítési biztosíték: szerződés szerinti - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg.
Jótállási biztosíték: szerződés szerinti - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg.
Folytatás az VI.3) További információk rovatban.

A III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: folytatása:
Jótállás: Időtartama a kivitelezési tevékenységre - 36 hónap + … (nyertes ajánlattevő ajánlatában tett megajánlás szerinti) hónap. Amennyiben a teljesítés tárgya tekintetében irányadó jogszabályok a jótállás időtartamát ettől eltérően szabályozzák, akkor a teljesítés érintett részei/elemei tekintetében a vonatkozó jogszabályok előírásai tekintendők irányadónak. Ajánlatkérő a vonatkozó jogszabályok hatálya alá nem tartozó épületszerkezetekre, anyagokra termékekre, kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartamát értékeli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres végműszaki átadás-átvétel napja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, biztosítékokat, illetve az ezekkel kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
1) A Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazandó.
2) Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: GP1., MSZ1., MSZ2.
3) Az ajánlatadás ajánlati biztosíték nyújtásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 8 millió Ft. Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MÁK 10028007-00003344-01020014
Az Ajánlati Biztosítékot az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, a Bankgaranciát vagy a Kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlatkérő előírja a Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - Kötelezvény a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában történő benyújtását.
Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét („Ajánlati biztosíték”). Átutalás esetében az AB rendelkezésre állása időpontjának a biztosíték összegének AK számláján való jóváírás számít. Bankgarancia és Kötelezvény nyújtása esetén a Bankgarancia és Kötelezvény Kedvezményezettjeként az AK-t kell megnevezni, a Bankgaranciában és a Kötelezvényben tárgyként fel kell tüntetni az ajánlati felhívás II.1.4) pont szerinti szerződés tárgyát, és a Kbt. 54. § (4) bek. megfelelően tartalmaznia kell visszavonhatatlanul és feltétel nélkül, h. ha az AT az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, v. a szerződés megkötése AT érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték AK-t illeti meg.
Az AB-nak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség időtartamával megegyező időtartamig érvényesnek kell lennie. Az AB-ot az ajánlathoz csatolni kell, az AT-nek igazolnia kell, h. a biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátotta. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, a Bankgaranciát v. a Kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. AK előírja a Bankgarancia v. a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - Kötelezvény a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában történő benyújtását. AK az AB-ot a Kbt. 54. § (5) bek. szerint fizeti vissza.
4) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
5) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-t.
6) Kbt. 35. § (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
7) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) KR 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
8) Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
9) FAKSZ: Dr. Paksi Gábor, lajstromszáma: 00062, 1053 Budapest, Ferenciek tere 2., II. em. 13.
10) AT ajánlatában csatolja az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet, mint közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály új 5k. cikkében foglaltak tekintetében nyilatkozatát.
11) AT az ajánlat részeként nyújtsa be a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
12) Indikatív építéstechnológiai (organizációs) terv: AT köteles az ajánlatához indikatív építéstechnológiai (organizációs) tervet csatolni. Az építéstechnológiai (organizációs) terv elkészítésével kapcsolatos részletes információk az Útmutatóban találhatóak.
13) Indikatív ütemterv: AT ajánlatához indikatív műszaki ütemtervet köteles csatolni. Az indikatív műszaki ütemterv elkészítésével kapcsolatos részletes információk az Útmutatóban találhatóak.
14) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 pont
15) Az értékelés módszerei: ár értékelési szempont: fordított arányosítás, minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás. A többletjótállással kapcsolatban kivitelezési munkákra előírt 36 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamára kérünk megajánlást tenni.
16) AK konzultációt nem tart. AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
időpont: 2023/07/05 10:00 óra, találkozási pont: 5540 Szarvas Szabadság út 4., sz. alatti oktatási épület udvari portájánál. A porta, illetve az épület kis -és nagykapu bejárata az oktatási épület Vajda Péter utcára néző oldalán található. Megközelítése: a Szabadság útról a Vajda Péter utcára lefordulva a jobb oldalon, az első kapu. (közvetlenül a Tessedik Sámuel Múzeum mellett található)
17) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül igazolnia kell, hogy a jelen projektre is kiterjedő, teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kötött (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztette) a szerződés teljes időtartamára legalább 300 millió Ft/év és 150 millió Ft/káresemény értékhatárig. A felelősségbiztosítással kapcsolatos részletes követelményeket a Szerződéstervezet tartalmazza.
Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. § szerint.
A VI.3) További információk rovat folytatása:
18) Tekintettel arra, hogy a tárgyi építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.
19) A szerződés teljesítése kezdő időpontjától nyertes AT - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - köteles bevonni a teljesítésbe érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti építési szakterület MV-É, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, MV-ÉV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.
20) AK a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bek.-re tekintettel előírja szakmai ajánlat benyújtását, amelynek az árazott költségvetés valamint az értékelési szempontokra tett vállalások képezik a részeit.
21) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-re.
22) Rövidítések: AK - ajánlatkérő, AT - ajánlattevő, AV-alvállalkozó, GSZ - gazdasági szereplő, elj. - eljárás, h. - hogy, v. - vagy, ill. - illetve, alk. - alkalmasság, szp - részszempont, köv. - követelmény, SZE - szakember, tap. - tapasztalat, hó. - hónap, sz. - szerinti, bek. - bekezdés

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat (árazatlan költségvetés, műszaki dokumentáció) is módosítja. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a módosított közbeszerzési dokumentumot az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen elektronikusan elérhetővé teszi.

Rövid leírás

Ajánlatkérő az RRF-2.1.2-21 kódszámú, „Komplex intézményfejlesztés a Gál Ferenc Egyetemen” című pályázat keretében megvalósítandó építési beruházását kívánja megvalósítani. Ingatlan bővítés: Nettó hasznos alapterület: 875 m2 Műszaki tartalom: - épületrész funkciója: oktatási célú sportcsarnok kialakítása, - energiatakarékos sport-világítás kialakítása, - hőszivattyús rendszer telepítése, - alacsony energia igényű épület megvalósítása a cél. A hűtésfűtési rendszerek esetében a kiírás szerint „olyan fejlesztés támogatható, amelynek elsődleges energiaigénye (PED) legalább 20%-kal alacsonyabb az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. mellékletében foglaltaknál (közel nulla energiaigényű épület).” Energetikai korszerűsítés: Nettó hasznos alapterület: 1040 m2 Műszaki tartalom: - homlokfelületek utólagos hőszigetelése, - nyílászárók korszerű, hőszigetelő elemekre történő cseréje, - talajjal érintkező aljzatok utólagos hőszigetelése, - tetőszerkezetek utólagos hőszigetelése, - hőszivattyús rendszer telepítése, - energiatakarékos világítási rendszer kialakítása, - lapostetős épületrész zárófödémén napelempark létrehozása. A pályázati kiírás követelménye szerint: „Felújítás (átalakítás, korszerűsítés) esetében átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott mértékű közepes mélységű felújítást kell végrehajtani, vagy a közvetlen és közvetett ÜHG-kibocsátást az előzetes kibocsátásokhoz képest legalább 30%-kal kell csökkenteni.” Az építéssel érintett épület megvalósítást követő nettó hasznos alapterülete összesen: 1915 m2. Hasznos alapterületnek tekintendő a főfunkciót kiszolgáló állandó tartózkodású terek nettó alapterülete. A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve a műszaki leírás tartalmazza.

A beszerzés leírása

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. Meglévő tornaterem műemléki jellegű rekonstrukciója, korszerűsítése, régi öltözőblokk elbontásával, új öltözőblokkok kialakításával, kiszolgáló építmény átalakításával, fejlesztésével (új kondícionáló terem és tornaszoba kialakítása a hozzájuk tartozó kiszolgáló egységekkel), az épületcsoport energetikai fejlesztésével, és utólagos hőszigetelésével (korszerű hűtési rendszer és napelemek telepítése), valamint az épület közvetlen környezetének kertészeti rendezése. Tervezett beépítettség nettó 1915 m2 A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, a műszaki leírás valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.

További információk

Az értékelés körében bemutatott szakember nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, annak hiánya nem hiánypótolható hiánynak minősül, az ajánlat érvénytelenségét vonva maga után. Ajánlatkérő a 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) értékelési szempontra tett megajánlás során a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati árat kéri feltüntetni a felolvasólapon. A részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Az építési beruházás műszakilag egy egységet képez, a munkák funkcionálisan egybetartoznak. A munkák természete sem szakmai okokból, sem a feladatok jellege, sem felelősségi körök elhatárolása szempontjából nem teszi lehetővé a rész-ajánlattételi lehetőséget. Az ugyanazon a teljesítési helyen végzendő munkafolyamatok megszervezése, a helyszínen történő egyes munkafázisok akadálymentes megvalósulása érdekében szükséges a beszerzést egyben kezelni. A részajánlattételi lehetőség biztosítása tekintetében Ajánlatkérő gazdasági szempontú vizsgálatot is elvégezte, amely alapján megállapítható, hogy műszaki-szakmai szempontokon túl gazdasági szempontból sem indokolt a részajánlattételi lehetőség biztosítása, figyelemmel arra, hogy műszaki dokumentációban foglalt feladatok egy szerződés keretében történő teljesítése kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett biztosítható.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. § szerint. A VI.3) További információk rovat folytatása: 18) Tekintettel arra, hogy a tárgyi építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását. 19) A szerződés teljesítése kezdő időpontjától nyertes AT - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - köteles bevonni a teljesítésbe érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti építési szakterület MV-É, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, MV-ÉV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal. 20) AK a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bek.-re tekintettel előírja szakmai ajánlat benyújtását, amelynek az árazott költségvetés valamint az értékelési szempontokra tett vállalások képezik a részeit. 21) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-re. 22) Rövidítések: AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, AV-alvállalkozó, GSZ – gazdasági szereplő, elj. – eljárás, h. – hogy, v. – vagy, ill. – illetve, alk. – alkalmasság, szp – részszempont, köv. – követelmény, SZE – szakember, tap. – tapasztalat, hó. – hónap, sz. – szerinti, bek. – bekezdés

Szöveg

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a jelen Szerződésmódosítás II. 1.1. pontjában rögzített Pótmunkák elvégzését a jelen Szerződésmódosításban meghatározott feltételek szerint. Erre tekintettel a Felek megállapodása szerint a Szerződés műszaki tartalma a Pótmunkák műszaki tartalmával kiegészítésre kerül, amelyek műszaki tartalmát a jelen Szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képező 1. és 2. számú melléklet tartalmazzák. 2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésmódosítás II. 1.1. a)-d) pontjaiban rögzített pótmunkák megfelelnek a 322/2015. évi (X.30.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdésébe foglalt kritériumoknak, erre tekintettel e pótmunkák – mindösszesen nettó 23.144.274 Ft (azaz huszonhárommillió-egyszáznegyvennégyezer-kettőszázhetvennégy forint) összegben a Szerződés II.1.3. pontjában foglaltak szerint meghatározott ellenértéke a – Szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben, azaz nettó 23.144.500 Ft összegben megállapított – tartalékkeret terhére kerülnek elszámolásra. 3. Tekintettel arra, hogy a jelen Szerződésmódosítás II. 1.1. e)-k) pontjaiban rögzített pótmunkák olyan pótmunkák elvégzését jelenti, amelyek a Szerződésben meghatározott tartalékkeret terhére nem elszámolhatók, Szerződő felek a fentieken túl a Szerződés vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítják: 3.1. A Szerződés II.1. „A vállalkozói díj” elnevezésű fejezet 1. pontját az alábbira módosítják: „II.1.1. A Vállalkozót az I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén az alábbi egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj) illeti meg: nettó 509.162.913,- Ft (azaz nettó ötszázkilencmillió-egyszázhatvankettőezer-kilencszáztizenhárom forint).” 3.2. A Szerződés II.3. „Számlázás” elnevezésű fejezet 1. pontját az alábbira módosítják: „Vállalkozó 8 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy a Vállalkozónak a teljesítés során 8 db (nyolc darab) számla (ideértve a végszámlát is benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: • Az 1. részszámla a kivitelezési munka legalább 10%-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. • A 2. részszámla a kivitelezési munka legalább 20%-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. • A 3. részszámla a kivitelezési munka legalább 30%-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. • A 4. részszámla a kivitelezési munka legalább 40%-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. • Az 5. részszámla a kivitelezési munka legalább 50%-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. • A 6. részszámla a kivitelezési munka legalább 60%-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. • A 7. részszámla a kivitelezési munka legalább 70%-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. • A 8. részszámla a kivitelezési munka legalább 80%-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. • A végszámla a kivitelezési munka – beleértve a Szerződésmódosítás II. 1.1. a)-k) pontja szerinti Pótmunkák - 100%-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésmódosítás tárgyát képező valamennyi – azaz a 46.272.913 Ft összegben meghatározott ellenértéknövekedéssel járó (vállalkozói díjat növelő) és a 23.144.274 Ft összegben meghatározott tartalékkeret terhére elszámolásra kerülő - Pótmunka elszámolására is a végszámlában kerül sor, azzal, hogy a számlarészletezőben egymástól egyértelműen elkülönítésére kerülnek a tartalékkeret terhére elszámolt, illetve az ellenértéknövekedéssel járó (vállalkozói díjat növelő) pótmunkaelemek. Megrendelő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg részteljesítési határidőt.”