Szegedi Rakpart komplex fejlesztése

A beszerzés leírása

„Szegedi Rakpart komplex fejlesztése” című TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SG1-2025-00013 azonosító számú projekt építési munkáinak generál kivitelezése átalányáras vállalkozási szerződés keretében. A tárgyi építési beruházás örökségvédelmi hatósági engedélyhez kötött. Vízitorony falmaradvány műemléki törzsszám, azonosító MJT11286 [11378] 11400 [12393] illetve kiemelten védett régészeti lelőhely, azonosító: Szeged 15. lh, [37508] Az elvégzendő főbb feladatok: ­ A Rakpart zöldfelületeinek kialakítása, fák és cserjék ültetése ­ Öntözőrendszer kialakítása ­ Kerékpártároló, padok és más utcabútorok elhelyezése ­ Ivóvízvízvezeték bekötések kiépítése ­ Szennyvíz bekötések, átemelő és nyomott szennyvíz vezeték építése ­ Ivóvízvezeték bekötések kiépítése, ivókutak elhelyezése ­ Új térvilágítási kandeláberek telepítése és a kiszolgáló hálózat fektetése ­ Energiaátviteli kábel fektetése munkaárokba, részben fúrással ­ Térfigyelő kamerák telepítése az új kandeláberekre ­ Strukturált adatátviteli kábel kiépítése kamerák és WiFi részére ­ Optikai távközlési kábel kiépítése kamerák és WiFi részére ­ Mosdópavilon építése komplett gépészettel, szerelvényezéssel ­ Látszóbeton-felületek kialakítása ­ Lépcsők cseréje ­ Út és járda nyomvonalának módosítása, burkolatának cseréje ­ Forgalomlassító küszöbök kialakítása ­ Vizibástya felújítása A beruházás főbb munkanemei, tervezett mennyiségi adatai: Burkolat – és útépítési, valamint a bontási munkálatok: ­ Aszfaltos járda átépítése három színtónusú aszfaltburkolattal 1200 m2 ­ Járda átépítése simított beton burkolattal színezett betétekkel 316 m2 ­ Úttest marása és aszfaltozása 1639 m2 ­ Szálerősített színezett beton nagyelemekből lépcső építése 1203 m2 ­ Szálerősített színezett beton nagyelemekből ferde feljáró építése 253 m2 ­ Szálerősített színezett beton nagyelemekből tereplépcső készítése 477,7 m2 ­ Vízi rondella burkolatának cseréje 172,77m2 ­ Tégla falburkolat készítése a vízibástya oldalfalán 145m2 (műemlék építményen) ­ Simított betonburkolat készítése a vízibástya felső felületén 325m2 (műemlék építményen) Elektromos munkák: ­ Új közvilágítási kandeláber telepítése és a kiszolgáló hálózat fektetése: 12 db ­ Energiaátviteli kábel fektetése munkaárokba, részben fúrással: 1231 m ­ Térfigyelő kamerák telepítése az új kandeláberekre: 12 db ­ Strukturált adatátviteli kábel kiépítése kamerák és WiFi részére: 1240 m ­ Optikai távközlési kábel kiépítése kamerák és WiFi részére: 140 m ­ Kertészet: ­ Zöldfelületek kialakítása: 1857 m2 ­ Fák kiültetése: 59 db ­ A Védmű védelme érdekében gyökérgát elhelyezése: 125,6 m ­ 8+12 zónás öntözőrendszer vezérlő telepítésével: 1 db Tájépítészet: ­ Kerékpártárolók telepítése: 10 db ­ Padok elhelyezése: 19 db ­ Hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése: 8 db ­ Látszó beton építése: 318 m2 ­ Ivókút telepítése bekötésekkel: 2 db Vizi közmű: ­ Ivóvízvízvezeték bekötések kiépítése: 96 m ­ Szennyvízátemelő építése: 1 db ­ A szennyvízátemelő utáni nyomott szennyvíz vezeték építése: 101 m Építészet: ­ Mosdópavilon építése komplett gépészettel szerelvényezéssel: 1 db A műemlék hídfőn a jelenlegi nem működő közvilágítás leszerelésre kerül, illetve új közvilágítási lámpatest kerül elhelyezésre, valamint egy új a műemlék hídon alkalmazott korlát kerül kihelyezésre a hídfő alá, illetve a hídfőn tisztító és állagmegóvó munkálatok kerülnek megvalósításra. A feladat részletes leírását a kivitelezési dokumentáció tartalmazza. A tárgyi építési beruházás az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény hatálya alá tartozik. A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdésben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozásesetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

További információk

1) A nyertes ajánlattevő teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 11 hónap azzal, hogy határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az átadás-átvétel a fenti határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama max. 30 nap. 2) Amennyiben a 2-5. értékelési szempontokra adott megajánlás nem 0 (nulla), abban az esetben az ajánlatba csatolni kell a vonatkozó szakember szakmai önéletrajzát oly módon, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a felolvasólapon feltüntetett adat (megajánlás) alátámasztottsága valamint a vonatkozó alkalmassági követelménynek való megfelelés azzal, hogy az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások az ajánlatban benyújtandóak. A szakmai önéletrajz hiánypótolható azzal, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza az adott értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét, akkor annak hiánypótlására nincs lehetőség, az ajánlat érvénytelenítésre kerül. 3) Nyertes ajánlattevő a szerződésben vállalt építőipari kivitelezési tevékenységre építés-szerelés biztosítási szerződést köteles kötni a közbeszerzési dokumentációban részletezett tartalomnak és előírásoknak megfelelően. A biztosítás tartalmi követelménye: Építés-szerelési biztosítás (C.A.R. I. - II.): Felelősségi károk fedezete (C.A.R. II. fejezet) Kártérítési limit, személyi sérüléses és dologi károkra összevontan: Minimum 100 000 000,- Ft/biztosítási esemény és 200 000 000,- Ft /biztosítási időszak. 4) Szerződéskötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal: M/2. a): „MV-É-M” besorolású vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, M/2. b): „MV-KÉ” besorolású vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, M/2. c): „MV-K” besorolású vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, M/2. d): „MV-ÉV” besorolású vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, A nyilvántartásba-vétel elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben az összegezésben megjelölésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. 5) A részajánlattétel lehetőségének kizárásának indoka: A részajánlattételi lehetőség biztosítása ellentétes lenne a gazdasági észszerűséggel, a teljesítés nem osztható, a beruházás azért nem szakaszolható, mert minden szakág beavatkozása folytonosan, mindkét szakaszon építendő, és a munkaterület megközelítése korlátozott. A szakágakat és a munkálatokat nagy átfedésben kell szervezni, ami két kivitelező esetében jelentős és kölcsönös akadályoztatást eredményezne, és jelentős időbeli csúszást eredményezne. Tekintettel az elvégzendő feladatok volumenére, a munkafolyamatok egymásra épülésére, a folyamatos, zavartalan munkavégzés biztosítására, ésszerűtlen döntés lenne a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása. Az elvégzendő feladatok szerteágazóak (útfelújítási, elektromos munkák, zöldterületi munkák), melyek nem végezhetők folyamatosan, azok egymásra épülnek, megfelelő szervezettséget igényelve. Egy generál kivitelező esetén az erőforrások átcsoportosíthatóak, az egyes munkarészek megfelelően ütemezhetőek a határidőben történő teljesítés érdekében. Több kivitelező (generál kivitelező) esetén az egyes munkarészek, technológiai kapcsolódások ütemezése, a kivitelezők munkájának összehangolása és a kivitelezési határidők betartása lehetetlen. Az építési helyszín egyedi sajátossága, hogy az egyik hosszoldalán a Tisza folyó határolja cca. 3,5 m mélységben, míg a másik hosszoldalán az árvízvédelmi töltés határolja cca. 3,5 m magasságban, így a terület megközelítése igen korlátozott. A belváros elkerülésével csak a Felső Tisza-part felől tudja az építési forgalom megközelíteni. Amennyiben a részajánlat tétel lehetősége okán két különböző vállalkozónak kellene a munkát elvégezni, azok egymást akadályoznák az egyirányú beközlekedés miatt. Az egyes teljesítési helyekre (helyszínrajzi számokra) történő részajánlat az adott ingatlanok alakja (hosszúkás) illetve elhelyezkedés és megközelítése miatt nem lehetséges. A legtöbb ingatlanon a gépek mozgása és az anyagok mozgatása nem lehetséges (alsó lépcső, felső lépcső), kizárólag az úttest ingatlanjáról közelíthetőek meg. Ezen felül a legtöbb szerkezet (és nem csak a nyomvonalas létesítmények) nem tagolódik (és nem tagolható) az érintett ingatlanok határainál. Az örökségvédelmi engedély előírta, hogy a teljes építési területen az egyes közműnyomvonalakat egyben kell feltárni, továbbá a szakaszolást az örökségvédelmi engedély 2. számú feltétele kizárja. Tekintve, hogy a munkaterület árterületen helyezkedik el, így a munkálatok időbeli szervezése – nem kizárólag az árvízvédelmi korlátok, hanem az örökségvédelmi előírások miatt is - két vállalkozó esetén olyan időtöbbletet eredményezne, amely a beruházás (végső soron a teljes projekt) elhúzódásához vezetne. Továbbá tekintettel arra, ha a közbeszerzési eljárás során az egyik részajánlatra nem lenne érvényes ajánlat, akkor a másik részajánlati körben meghirdetett beruházás-részt sem lehetne az örökségvédelmi engedély miatt elindítani vagy le kellene állítani. A részajánlattétel esetén minden kiépítendő nyomvonalas szerkezetnél olyan alkalmazott eltérések lehetnek a két vállalkozó technológiájában és anyaghasználatában, amelyek a csatlakozási pontoknál nehezen kezelhető ütközéseket okoznak. A részajánlattétel esetén a két vállalkozó számára a közbeszerzési szabályok miatt nem írhatunk elő kötelezően beszerzendő anyagokat és anyagminőségeket, így az egységes esztétikai és városképi megjelenés, ami a műemléki környezetben elvárás, nem biztosítható. Amennyiben Ajánlatkérő az egyes munkanemekre biztosítaná a részajánlat-tétel lehetőségét, akkor az egymástól független munkanemek szerinti kivitelezők dolgoznának ugyanazon a munkaterületen és munkafelületen, ezáltal a vagyon- és balesetvédelmi felelősség vállalása kérdéses lesz, pl. egy baleset esetén az egymástól független vállalkozások összehangolásának nem lesz jogszabályban körülhatárolható felelőse. A tárgyi projekt térben és időben is igen komplex közterületi beavatkozás, amely az átlagosnál kedvezőtlenebb területi adottságokkal bír, valamint egy bármikor bekövetkező (akár többszöri) árvíz miatti leállással is járhat. Valamely munkanem független vállalkozójával nem lehet úgy szerződést kötni (nem lehet feltételeket a részajánlattevő részére előírni) úgy, hogy Ajánlatkérő nem tudja, hogy a másik nyertes ajánlattevő milyen térbeli és időbeli organizációt fog alkalmazni, milyen technológiával akar egyes munkafolyamatokat elvégezni. Egy ilyen komplex kivitelezésnél a munkák összehangolása nagyon nehézkes, még egy fővállalkozónak az alvállalkozóival történő egyeztetése is sok kompromisszummal jár, egy fővállalkozótól független kivitelező bevonása esetén vagy növekszik a kivitelezés időtartama (egymásra mutogat a két vállalkozó és húzzák az időt) vagy akár ellehetetlenül. 6) Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevőnek, valamint az ajánlatában megnevezett, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szerepelnie szükséges a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a névjegyzéki adatok alapján. A nyilvántartásba-vétel elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben az összegezésben megjelölésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét szükséges igazolnia az építőipari kivitelezési tevékenységet végző nyertes ajánlattevőnek saját magára, illetve az ajánlatában megnevezett nem Magyarországon letelepedett, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőre vonatkozóan.

Fő helyszín vagy teljesítési hely

Szeged, Huszár Mátyás rakpart területének a belvárosi híd déli oldalától észak felé a Stefánia játszótér vonaláig terjedő (mintegy 300 m hosszon) terjedő területe, melyet a város felől az árvízi védmű határol, a másik oldalról pedig a Tisza folyó, az ütemhatárokat jelölő helyszínrajz szerinti B és C szakasz, a közműrákötés szükséges felületeivel együtt. Érintett helyrajzi számok: 2294/4, 2294/5, 2294/7, 2294/8, 2294/10, 2294/11, 2287/1, 2287/7, 2287/9, 2287/10, 4035/2, 4035/3

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlatok bontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 60 perccel később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bekezdései és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése irányadók.

További információk

Az ajánlatok bontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 60 perccel később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bekezdései és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése irányadók.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M/1: Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34. § (3) a) bekezdése alapján a felhívás feladásának napját megelőző öt (5) év legjelentősebb építési beruházásainak és műemlékkel kapcsolatos építési beruházásainak ismertetése a 321 /2015. (X. 30.) rendelet 22. § (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni: - szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, valamint a részéről információt adó személy neve; telefonszáma és/vagy e-mail címe; - építési beruházás tárgyát és mennyiségét, - teljesítés kezdő és befejező időpontját (év,hó,nap pontossággal), a műszaki átadás-átvétel időpontját (év,hó,nap pontossággal) és a teljesítés helyét - a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az igazolásban vagy nyilatkozatban az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került! Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (2a) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt (5) éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc (8) éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlansága miatt a ref. igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el. M/1: Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, a) legalább 150 m2 látszóbeton építésére vonatkozó referenciával, és b) legalább 1200 m2 zöldfelület és/vagy zöldterület kialakítására és/vagy felújítására és/vagy bővítésére és/vagy fejlesztésére vonatkozó referenciával, c) legalább 50 m2 műemlék építményen végzett felületfelújítási és/vagy burkolási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munkára vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő az a) pont vonatkozásában építés alatt megépítést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést és/vagy felújítást és/vagy helyreállítást és/vagy korszerűsítést ért. Az M/1 a) és b) pontban elvárt referenciák adott esetben 1 vagy több, alpontonként maximum 6 kivitelezésen elvégzett munkák igazolásával is teljesíthetők, a c) pontban elvárt referencia 1 kivitelezésen elvégzett munka igazolásával teljesíthető. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az ajánlatkérő elfogadja azon megvalósult teljesítések igazolását is, amelyek esetén bár szerződésszegés történt, de a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége – a szerződést kötő másik fél által nem vitatottan – nem áll fenn. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap) kell érteni.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M/2: Mutassa be azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember szakmai tapasztalatát, gyakorlati idejét bemutató, szakember által aláírt szakmai önéletrajz mellett a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával vagy adott esetben a névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat csatolásával vagy regisztrációs szám megadásával) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/. Amennyiben a névjegyzéki jogosultság az ajánlattétel időszakában már fennáll, abban az esetben a jogosultság megszerzésének első időpontját („év, hónap, nap” formátumban) szükséges megadnia kamarai szám és elektronikus elérési útvonalának megadása mellett a szakmai önéletrajzban feltüntetendő! Figyelem! A szakmai tapasztalat tárgyát év/hónap bontásban szükséges megadni!!! Továbbá csatolandó a szakemberek rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozata is. Gyakorlati idő vizsgálata körében végzett munkák esetében kérjük megadni a munkakezdést és befejezés idejét év és hónap megadásával. Csak a teljes hónapok kerülnek értékelésre. Azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít, pl. az 1 hónapban végzett 2 külön munka kapcsán szerzett gyakorlati idő 1 hónapként kerül elfogadásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az alkalmasságra bemutatott szakember tekintetében többlet tapasztalat kerül megajánlásra, úgy a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtani. M/2: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: a) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M kódú (Építési szakterület műemléki részszakterülete) jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építészmérnök végzettséggel, vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és építészmérnök és/vagy műemlékvédelmi szakmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, vagy 8 év szakmai gyakorlati idővel és építészmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel; b) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kódú (Közlekedési építmények szakterület) jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök végzettséggel, vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és építőmérnök és/vagy mélyépítési mérnök és/vagy közlekedésépítési mérnök és/vagy vízellátási mérnök és/vagy csatornázási mérnök és/vagy vízgazdálkodási mérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel; c) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-K kódú (Építési szakterület tájépítészeti részszakterülete) jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök és/vagy okleveles tájépítészmérnök és/vagy okleveles tájépítész-kertművész végzettséggel, vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és tájrendező és kertépítő mérnök (Bsc) végzettséggel, vagy 8 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles kertészmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel; d) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kódú (Építményvillamossági szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles villamosmérnök és/vagy okleveles biztonságtechnikai mérnök és/vagy okleveles mechatronikai mérnök végzettséggel, vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és villamosmérnök és/vagy biztonságtechnikai mérnök és/vagy mechatronikai mérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel. Egy szakember több pozícióra is jelölhető, az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogadja AK, és az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja. (Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.). AK a bemutatott szakemberek tekintetében a névjegyzéki jogosultság igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám megadását) is elfogadja ajánlatkérő a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó minimumkövetelmény igazolásaként a szakmai önéletrajz benyújtása mellett.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevőtől (közös ajánlattevőktől) nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandók. Fő finanszírozási és fizetési feltételek folytatása: Ajánlatkérő a szerződést a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SG1-2025-00013 azonosító számú projektből és önkormányzati saját forrásból finanszírozza azzal, hogy a forrás - illetve az összetételének a - változása nem vonja maga után a szerződés módosításának kötelezettségét. A finanszírozás típusa: utófinanszírozás. A támogatás intenzitásának mértéke 100%. A Vállalkozó 5 db részszámlázásra és 1 db végszámlázásra jogosult az alábbiak szerint: Vállalkozó a kivitelezési munka 15 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó a kivitelezési munka 30 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó a kivitelezési munka 50 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár 20 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó a kivitelezési munka 65 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó a kivitelezési munka 80 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult a nettó szerződéses ár fennmaradó 20 %-ának megfelelő összegben végszámlázásra. Végszámla az utolsó munkarész eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be. Az elvégzett munka ellenértékét a Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételt és Megrendelő műszaki ellenőre és képviselője által leigazolt teljesítést követően utalja át. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF. A tartalékkeret mértéke: 5 %. A tartalékkeret kizárólag a beruházás teljesítéséhez szükséges, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény miatt indokolttá vált és a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munka ellenértékének elszámolására használható fel. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított, a projekt azonosító számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti figyelemmel a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet vonatkozó szabályaira. A Kbt. 135.§ (7) bekezdései alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetése kérhető. Előleg igénylése esetén az előleget a Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül utalja át, az előleggel a Vállalkozó a végszámlában köteles elszámolni.

A szerződés teljesítésének feltételei

A szerződés biztosítékainak mértéke, a jótállás időtartama: - késedelmi kötbér: a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 0,5%-a/naptári nap, de összesen legfeljebb a nettó szerződéses ár 20 %-a. - meghiúsulási kötbér: a teljes nettó szerződéses ár 25%-a, - jótállás időtartama: a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számított min. 36 hónap (értékelési szempont), - teljesítési biztosíték: a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5%-a - jótállási biztosíték: a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5%-a A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

További információk

1. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes a 2024. évi LXXIV. törvény 253. § (1) bekezdése alapján azzal, hogy a szerződés megkötésének feltétele a 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása. Amennyiben a miniszter a 254. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül a véleményét nem adja meg, a közbeszerzésre vonatkozó szerződés megköthető. 2. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz ill. a Közbeszerzési Hatóság „bronz” és "ezüst" fokozatú minősítéséhez képest tárgyában és mértékében szigorúbban határozta meg. 3. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, azaz eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 4. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ajánlatkérő e tekintetben felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 35. és 36. §-ára. 5. Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást. 6. Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés n) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik. Ajánlattevők ajánlatukban kötelesek az előbbiek szerinti nyilatkozatukat benyújtani az EKR szerinti elektronikus űrlap felhasználásával. 7. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap benyújtásával. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és a 66. § (6) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, nemleges esetben is. 8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 9. Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy tekintetében a nyilatkozat kiállításának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a benyújtott ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell. 10. Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozniuk szükséges az üzleti titok vonatkozásában. Az EKR rendelet 11. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 11. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár érték arányt megjelenítő szempontrendszert alkalmazza az ajánlatok értékelése során. Az értékelés módszere: Az ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata tekintetében egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 ahol 0 pont a legkedvezőtlenebb, 10 pont a legkedvezőbb érték. Értékelési módszer: 1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft): AK számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot, többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra fordított arányosítás módszerét követve, a Közbeszerzési Hatóság, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (2025. május 29. kelt.) alapján a dokumentációban részletezett képlet /P=(Alegjobb /Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin/ szerint. Minőségi szempontok (Többlet gyakorlati idő, valamint többletjótállási idő): A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0) kap. Többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra egyenes arányosítás módszerét követve a a Közbeszerzési Hatóság, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (2025. május 29. kelt.) alapján a dokumentációban részletezett képlet(P=(Avizsgált/Alegjobb)* (Pmax-Pmin)+Pmin)szerint. 12. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar. 13. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő. 14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ajánlattevők a dokumentációban foglaltak szerint szakmai ajánlatot kötelesek benyújtani. 15. AK térítésmentesen, teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az AT-k rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu címen. A részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése. 16. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró (vagy az aláírásra meghatalmazást adó), kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját az ajánlatban csatolni szükséges. Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát szükséges csatolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkező kötelezettségvállalásra jogosultak az ajánlatot önállóan joghatályosan nem írhatják alá! Az aláírási címpéldány/aláírás minta benyújtási kötelezettség mind ajánlattevő/közös ajánlattevő, mind kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában irányadó. 17. Az ajánlat részeként meghatalmazást szükséges csatolni abban az esetben, ha az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írja(k) alá. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó(k), mind a meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében a meghatalmazást is együttesen kell aláírniuk. 18. Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik. 19. AK rögzíti, hogy az Ábtv. 47. § (3) bekezdése alapján a vállalkozási szerződés megkötésekor már a vállalkozó rendelkezésére álló és kivitelezéshez felhasznált anyagok esetében az árváltozás nem számolható el. Erre tekintettel a szerződéskötés feltétele, hogy nyertes AT a már rendelkezésre álló anyagok mennyiségről és beszerzési áráról nyilatkozatot nyújtson be. 20. Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR ajánlat benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza. 21. A jelen eljárás becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására. 22. Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. 46. § (2) bek. 3. pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az alkalmazott építőipari rezsióradíjról. 23. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71. § (9) a) pontjára. 24. AK helyszíni bejárást nem tart. 25. Faksz: dr. Máté Gergő (lajstromszám: 01180)