Szlovák templom tetőfelújítás

Rövid leírás

Az Országos Szlovák Önkormányzat Budapest, VII. ker. Rákóczi út 57 szám alatt, az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet műemlék templomépületben az OSZÖ kulturális központja kialakításának beruházás előkészítő munkájaként, az elbontott életveszélyes tetőszerkezet helyére új tetőszerkezet és tetőfedés készítése az Örökségvédelmi Hatóság által jóváhagyott kivitelezési tervdokumentáció alapján.
A közbeszerzés tervezett mennyisége: A tetőszerkezet befoglaló méretei: 23,6 m x 35,3 m, jellemző szélesség az egyes keretállások támaszainál: 13,2 - 14,6 m, a keretállások jellemző távolsága: t= 3,8 m. Az elkészítendő tetőfedés felülete: 996,5 m2.
A munkaterület pozíciója, jellemzői: Az ingatlan Budapesten, a VIII. kerületben, az Erkel Színház közvetlen szomszédságában helyezkedik el. Az eredetileg szabadon álló templom épület jelenleg társasházakkal körülépített udvaron található, mely így csak a társasházak három kapubejáróján keresztül rendelkezik közvetlen közúti kapcsolattal, a Rákóczi, Luther és Kiss József utcákra. Helyrajzi száma 34637/0/A/107. A templom és a templom körüli udvar teljes területe 2314 m2 a felújítással érintett épület a környező utcák felől teljes mértékben takartan helyezkedik el. A templom országosan védett műemlék, közvetlen környezete műemléki környezetként szintén védelemmel lehatárolt.
A jelenlegi kivitelezési feladat: A templom épület új tetőszerkezetének, tetőfedésének és kapcsolódó szerkezeteinek megvalósítása annak érdekében, hogy a teljes épületet érintő felújítási munkák megkezdéséig se álljanak csapadék elleni védelem nélkül az épületszerkezetek.
A tetőszerkezet és tetőfedés a kivitelezési dokumentáció alapján, az eredeti geometriával és keresztmetszeti méretekkel kerül visszaépítésre, fa szerkezettel, természetes palafedéssel, bádogszerkezetekkel, új villámvédelemmel a dokumentáció tervfejezeteiben kidolgozott és részletezett műszaki tartalommal.
A kivitelezési feladat a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály által jóváhagyott, a Megrendelő képviselői által elfogadott kivitelezési tervdokumentációnak megfelelő kivitelezési tevékenység maradéktalan elvégzése az alábbi, a kivitelező jogszabályokban rögzített feladatai szerint.
Az építési tevékenységgel kapcsolatosan a kivitelező felelős:
- az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdéséért és folytatásáért,
az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetőtől az építési munkaterület átvételéért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.]
- kivitelezői jogosultságának meglétéért [1997. évi LXXVIII. tv. 40. §]
- a 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez történő előzetes bejelentésért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. §]
- az építési napló vezetéséért [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.]
- az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetéséért az építési naplóban [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.]
- annak ellenőrzéséért, hogy az építésügyi hatósági engedélyek rendelkezésre állnak-e [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. §]
- jogerős és végrehajtható örökségvédelmi engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott tervekben, az ezek alapján készült kivitelezési tervekben előírtak betartásáért és betartatásáért [1997. évi LXXVIII. tv. 40. §]
- az építési munkaterület őrzésének biztosításáért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2)]
- az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési hulladék elszállításáért, a környezet és a terep felszínének az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában történő átadásáért, a környezetben okozott károk megszüntetéséért ([1997. évi LXXVIII. tv. 43. §]
- az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtásáért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. §]

A beszerzés leírása

Az Országos Szlovák Önkormányzat Budapest, VII. ker. Rákóczi út 57 szám alatt, az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet műemlék templomépületben az OSZÖ kulturális központja kialakításának beruházás előkészítő munkájaként, az elbontott életveszélyes tetőszerkezet helyére új tetőszerkezet és tetőfedés készítése az Örökségvédelmi Hatóság által jóváhagyott kivitelezési tervdokumentáció alapján.
A közbeszerzés tervezett mennyisége: A tetőszerkezet befoglaló méretei: 23,6 m x 35,3 m, jellemző szélesség az egyes keretállások támaszainál: 13,2 - 14,6 m, a keretállások jellemző távolsága: t= 3,8 m. Az elkészítendő tetőfedés felülete: 996,5 m2.
A munkaterület pozíciója, jellemzői: Az ingatlan Budapesten, a VIII. kerületben, az Erkel Színház közvetlen szomszédságában helyezkedik el. Az eredetileg szabadon álló templom épület jelenleg társasházakkal körülépített udvaron található, mely így csak a társasházak három kapubejáróján keresztül rendelkezik közvetlen közúti kapcsolattal, a Rákóczi, Luther és Kiss József utcákra. Helyrajzi száma 34637/0/A/107. A templom és a templom körüli udvar teljes területe 2314 m2 a felújítással érintett épület a környező utcák felől teljes mértékben takartan helyezkedik el. A templom országosan védett műemlék, közvetlen környezete műemléki környezetként szintén védelemmel lehatárolt.
A jelenlegi kivitelezési feladat: A templom épület új tetőszerkezetének, tetőfedésének és kapcsolódó szerkezeteinek megvalósítása annak érdekében, hogy a teljes épületet érintő felújítási munkák megkezdéséig se álljanak csapadék elleni védelem nélkül az épületszerkezetek.
A tetőszerkezet és tetőfedés a kivitelezési dokumentáció alapján, az eredeti geometriával és keresztmetszeti méretekkel kerül visszaépítésre, fa szerkezettel, természetes palafedéssel, bádogszerkezetekkel, új villámvédelemmel a dokumentáció tervfejezeteiben kidolgozott és részletezett műszaki tartalommal.
A kivitelezési feladat a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály által jóváhagyott, a Megrendelő képviselői által elfogadott kivitelezési tervdokumentációnak megfelelő kivitelezési tevékenység maradéktalan elvégzése az alábbi, a kivitelező jogszabályokban rögzített feladatai szerint.
Védett műemlék: 15657
Az építési tevékenységgel kapcsolatosan a kivitelező felelős:
- az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdéséért és folytatásáért,
az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetőtől az építési munkaterület átvételéért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.]
- kivitelezői jogosultságának meglétéért [1997. évi LXXVIII. tv. 40. §]
- a 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez történő előzetes bejelentésért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. §]
- az építési napló vezetéséért [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.]
- az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetéséért az építési naplóban [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.]
- annak ellenőrzéséért, hogy az építésügyi hatósági engedélyek rendelkezésre állnak-e [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. §]
- jogerős és végrehajtható örökségvédelmi engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott tervekben, az ezek alapján készült kivitelezési tervekben előírtak betartásáért és betartatásáért [1997. évi LXXVIII. tv. 40. §]
- az építési munkaterület őrzésének biztosításáért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2)]
- az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési hulladék elszállításáért, a környezet és a terep felszínének az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában történő átadásáért, a környezetben okozott károk megszüntetéséért ([1997. évi LXXVIII. tv. 43. §]
- az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtásáért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. §]
Amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, az kizárólag a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében történik, és minden esetben azzal egyenértékű megajánlást is lefogad ajánlatkérő.
Az esetlegesen megnevezett szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás helyett ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

Minőségi kritérium (név)

2. A teljesítésben részt vevő az ajánlati felhívás III.1.3) M.2) pontjára megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

További információk

A II.2.7) pontban rögzített határidő akként értelmezendő, hogy nyertes ajánlattevőnek 180 nap alatt kell a munkát elvégeznie, ezt követően a hiba- és hiánymentes átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítottan a minimum 36 hónap, maximum az ajánlatában vállalt jótállási időt biztosítania kell.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll és megbízhatóságát nem tudja kellőképpen igazolni.
- Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
A jelen pontban meghatározott kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő előzetesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal köteles igazolni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1-8. §, 10. §, 12-16. §-aiban foglaltak szerint. A Korm. rendeletben meghatározott igazolási módok kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) szerint ajánlatkérő felkérésére a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8. §- a, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 15. §-a szerint kell az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra is.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
SZ.1. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,
tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által
kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Öntisztázás: Kbt. 64. §.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A Korm. rendelet 1. § (1) alapján az ajánlattevő (Ajtevő) a Kbt. Második Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatában a közbeszerzési dok.-okkal rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD)
kell előzetesen igazolnia Korm. rendelet 2. § (1) c) és (5) alapján), hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek (EEKD IV. „alfa” pontjának kitöltése), azonban az ig.-ok
benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)-(7)] Ajtevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia:
P.1) A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint a felhívás feladása napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak azzal, hogy a Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése is alkalmazható.
Amennyiben ajánlattevő a vizsgált időszak kezdetét követően kezdte meg működését, akkor az árbevételi adatot értelemszerűen a működése megkezdését követő időponttól kell megadni a minimumkövetelményeknél feltüntetett információk figyelembe vételével.
A Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt követelményeket, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, amennyiben:
P.1.) a III.1.2) pont szerinti nyilatkozat tartalma alapján a felhívás feladása napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes nettó - ÁFA nélkül számított - árbevétele nem éri el a 100 000 000,- Ft-ot, illetve a vizsgált üzleti évek fordulónapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam figyelembe vételével számított ennek megfelelő egyéb pénznemben kifejezett árbevételi összegeket.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A Korm. rendelet 1. § (1) alapján az ajánlattevő (Ajtevő) a Kbt. Második Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatában a közbeszerzési dok.-okkal rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD)
kell előzetesen igazolnia Korm. rendelet 2. § (1) c) és (5) alapján), hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek (EEKD IV. „alfa” pontjának kitöltése), azonban az ig.-ok
benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)-(7)] Ajtevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia:
M.1) Kbt. 65. § (1) b) és a Korm. rendelet 21. § (2) a) alapján a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) teljesített
(a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett), a szerz.-nek és előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése Ajtevő, ill. az alk.igazolásában részt vevő más
szervezet cégszerű nyil.-ával és a Korm. rendelet 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott ig.-al
Az ig./nyil. tartalmazza min.:
- a szerződést teljesítő szervezet (ajánlattevő/közös ajánlattevő/a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet) nevét, címét (székhelyét),
- teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, műszaki átadás átvétel időpontját (év/hónap/nap)),
- szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az építési beruházás (referencia) tárgyát, mennyiségét,
- teljesítés helyét,
- a referenciát nyújtó személy nevét és elérhetőségét, valamint
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e, illetve
- adott esetben információ a saját teljesítés arányáról (%) és az elvégzett munkarész(ek) megjelölését.
A cégszerű nyil.-ban és az igazolás(ok)ban meg kell adni az alk.-i
minimumköv.-ben szereplő adatokat, mely igazolására vonatkozik a bemutatott munka.
A referenciákból az előírt alk.-i köv.-eknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. A cégszerűen aláírt
nyil.-ban jelölendő, hogy a ref.ig.-okban és nyil.-okban bemutatott ref.-k mely alk.-i minimumköv. igazolására
vonatkoznak
Befejezett a ref., ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását
megelőző 60 hónapban került sor
Amennyiben az Ajtevő a ref.-t közös ajtevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig.-ból ki kell derülnie, az
Ajtevő a munka mely részét teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarészt és a vonatkozó ellenérték nettó
HUF összegét; Ajánlatkérő (AK) csak a ref. munka Ajtevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i köv.-
nek való megfelelés vizsgálatakor
A Korm. rendelet 21/A. § és a 22. § (5) is irányadó.
M.2) A Kbt. 65. § (1) b) és a Korm. rendelet 21. § (2) b) alapján cégszerű nyil. csatolása azon szakemberek/
szervezetek(különösen a minőségellenőrzésért felelősök) megnevezésével, végzettségük/képzettségük/
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az adott szakemberrel igazolni kívánt alk.-i köv. megj.-ével, akiket az
Aj.tevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Ha a szakember az előírt jog.gal nem rendelkezik, az előírt végzettség az isk.-i okl vagy egyéb végzettséget
igazoló dokumentum; a szakmai tapasztalat s.k. aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. Az
önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év/hónap pontossággal kell megadni.
Csatolandó továbbá minden esetben a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek s.k. aláírt rendelkezésre
állásinyil.-a.
Ha az M.2) pontra ajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvt. szerint a
felhívás adott pontjában előírt jog.sággal rendelkezik, akkor a jog.ság szerző végzettség/gyakorlat egyéb dok.
nélkül is az érvényes jog.sággal igazolt. Ebben az esetben a jog.ság megszerzésének időpontját kell feltüntetni,
és az ajánlatban feltüntetendő az elektronikus elérési út az adott jogosultság-fennállás ellenőrzéséhez.
Ha a jog.ságot - ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvt-okban a von. adatok/tények ingyenes ell.-ére nincs mód -
a jog.ság megszerzéséhez szükséges végzettséget/gyakorlatot az Ajtevő más módon nem igazolta, a jog.ság
érvényességét igazoló dok.-kat kell egyszerű másolatban benyújtani. A szakember vonatkozásában előírt
jog.sághoz nem kapcsolódó további szakmai tapasztalat az M.2. pontban részletezettek szerint igazolandó.
Amennyiben a szakember egy időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett
gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható.
AK felhívja a figyelmet: Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11a), Korm. rendelet 1. § (8) és 24. § (1)-(2) bek.re.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M.1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), de
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített műemlékkel kapcsolatos legalább 500 m2 alapterületű tetőszerkezet kivitelezési munkáira és/vagy meglévő tető felújítására és/vagy
rekonstrukciójára és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával.
Az M.1) pontban felsorolt min. köv.ek értékei több szerződésből adhatóak össze.
Az egyenértékűség szempontjából AK a 322/2015. (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 23. § (1)-(2) alapján jár el.
Nem Magyarországon teljesített építési beruházás esetén műemlék alatt ajánlatkérő az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást érti.
M.2) Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet (Kr-1.m.) VI. fejezet 1. rész 4. pontja
szerinti (MV-É-M) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

A szerződés teljesítésének feltételei

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján Eladó kötbért köteles fizetni.
A szerződésben foglalt feladatok késedelmes teljesítése esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 10 %-a. A kötbérmaximum elérése után ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni.
A szerződés meghiúsulása esetén a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a szerződésben foglalt, nettó vállalkozói díj 25 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér követelését kizárja.
A kötbérigény érvényesítése nem érinti ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kára érvényesítésére fennálló jogait.
A szerződés biztosítékai abban az esetben érvényesíthetők, amennyiben a szerződés - olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős - nem szerződésszerű.
Késedelmes fizetés esetén irányadó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése.
Teljesítési biztosíték: mértéke az ÁFA és tartalékkeret nélküli teljes ellenszolgáltatás 5 %-a. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani, amelynek a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig kell rendelkezésre állnia.
Jóteljesítési biztosíték: mértéke az ÁFA és tartalékkeret nélküli teljes ellenszolgáltatás 2 %-a. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani.
Jótállás: A hiba- és hiánymentes átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítottan minimum 36 hónap, efelett ajánlattevő értékelési részszempontra tett megajánlása szerint (Ptk. 6:171. §)
Igényelhető előleg: legfeljebb 20 %.
Előleg-visszafizetési biztosíték, amelynek mértéke a szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélküli teljes ellenszolgáltatás 5%-a és az igényelt előlegösszeg különbözete.
A nyertes aj.tevő 3 db számla és 1 db előlegszámla benyújtására jogosult
Tartalékkeret: 10 %
Irányadó továbbá Ptk. 6:130. § (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(8) bek.i, valamint 27/A. § és a 322/2015 (X. 30.) Kr. 30-32/A. § .
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részteles feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

1.AT és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja:
- aláírási címpéldány, vagy aláírás minta, külföldi illetőségű AT az ennek megfeleltethető dokumentum (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására - vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást
2.A III.1.2) P.1) és III.1.3) M.1)-M.2) pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3.AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
4.Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
5.Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
6.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6)bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is! (EKR űrlap)
- a Kbt. 66. § (2)bekben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat (EKR űrlap)
- a Kbt. 66. § (5)bek alapján a felolvasólap (EKR űrlap).
7.AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
8.A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60 nap.
9.AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. előírásait.
10. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy tekintettel az EU Hivatalos Lapjának szigorú karakterkorlátozására, az egyéb információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
11. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők részére elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az I.3. pont szerinti honlapon.
12. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti esetben ajánlatkérő csak egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget.
13. AK a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
14.FAKSZ: Dr. Takács Mária (lajstromszám: 00799.)
15.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
16.A megvalósítandó épület valamennyi megvalósítandó munkával egy összefüggő egységet alkot, melynek megfelelő minőségben, határidőre történő létrehozása az építési technológiák folyamatos, teljeskörű összehangolását igényli. Erre tekintettel nem biztosít ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése rendelkezéseivel összhangban az eljárás előkészítése során megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattételt, stratégiailag figyelemmel mind a gazdaságossági, költséghatékonysági szempontokra, mind az észszerűség és célszerűség követelményeire. Ajánlatkérő álláspontja szerint a beszerzés részekre bontása nem megvalósítható az alábbi indokokra is tekintettel: amennyiben különböző vállalkozó valósítaná meg az egységes épülethez tartozó munkákat, úgy abból mind akadályoztatási problémák (hiszen egyik vállalkozó sem tudna a megfelelő ütemben haladni, zavarnák egymás munkaterületét és így munkáját) , mind garanciális problémák (beázás esetén vita tárgya lehet, hogy a nem megfelelő kivitelezés, vagy a nem megfelelő használat okozta a hibát) lehetnek, melyek csak ajánlatkérő kockázatát és költségét növelik. Emellett két vállalkozó esetében azokat a költségeket, melyek általánosnak tekinthetők minden építkezésen (organizáció, őrzés, rezsiköltségek, felelős műszaki vezetők bevonása, stb.) mind a két vállalkozó érvényesíteni kívánja majd, mely szintén ajánlatkérő számára extra költség, azonban számára többlet előnnyel nem jár. A fentiek alapján tehát a teljes beruházás egy nyertes vállalkozó általi megvalósítása, mind időbeli, mind költségbeli tekintetben kedvezőbb.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli [Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont]. 17.Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont. Ajánlatkérő az ajánlatokat az árra vonatkozó (1.) értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás módszere szerint értékeli, a 2. (többlet szakmai tapasztalat) és 3. (többlet jótállás) minőségi értékelési részszempontok tekintetében a Miniszterelnökség Minőségellenőrzési útmutatójának 3.20. pontjában szereplő arányosítás módszere szerint.
Az értékelés módszerének részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
18.Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 80 000 000,- Ft éves limitű és
legalább 20 000 000,- Ft káreseményenkénti mértékű minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2)
bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú teljes körű (allrisk) kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő ilyen biztosítását kiterjeszteni a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési helyszínre.
19. Ajánlatkérő 2023. november 8-án 10:00 órai kezdettel, a helyszínen nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetők fel (Kapcsolattartó személy a helyszíni bejárást illetően: Aszódi Csaba (tel: 06-30/633-4883)
Találkozási pont: Budapest, Luther u. 1/c.
20.Ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni, az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott nyilatkozatminta használatával, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében előírt odaítélési tilalmakkal kapcsolatban.