Szombathelyen TOP Plusz tervezési feladatok II.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a TOP Plusz tervezési feladatok körében jóváhagyási terveket, valamint engedélyezési terveket, továbbá kiviteli terveket kíván beszerezni. A fentieken túl az Ajánlatkérő egyes projektekhez kapcsolódóan - éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatot és dokumentációt, valamint - az egyes beruházásokat megelőző, a tervezett állapotokat, és a megvalósult létesítmények biológiai aktivitás értékének számítását, és a vonatkozó nyilatkozatokat kíván készíttetni - rehabilitációs mérnöki feladatokat kíván végeztetni a vonatkozó nyilatkozatok elkészítésével - Közúti biztonsági auditok elvégzése, jelentés elkészítésével együtt. A közbeszerzési eljárás részei: - 1. közbeszerzési rész: „Parkolás-és zöldfelületfejl. Derkovits városrészen” - 2. közbeszerzési rész: „Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem” - 3. közbeszerzési rész: „Belterületi úthálózat fejlesztése” - 4. közbeszerzési rész: „Közúti infrastruktúra fejlesztése” - 5. közbeszerzési rész: „Belterületi utak korszerűsítése” - 6. közbeszerzési rész: „Markusovszky L. utca felújítása” - 7. közbeszerzési rész: „Sárdi-éri iparterület fejl., kivezető út építése” - 8. közbeszerzési rész: „Szakértői feladatok ellátása” - 9. közbeszerzési rész: „Belter.útfelúj. rehab. szakmérnöki feladatok" - 10. közbeszerzési rész: „Közúti biztonsági auditok elvégzése" Az egyes közbeszerzési részek részletes ismertetésére az adott résznél kerül sor.

Határidő

Deadline 2026-07-24

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2026-06-24 Ajánlati felhívás
Ajánlati felhívás (2026-06-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szombathelyen TOP Plusz tervezési feladatok II.
Hivatkozási szám: EKR002466112025
Rövid leírás:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a TOP Plusz tervezési feladatok körében jóváhagyási terveket, valamint engedélyezési terveket, továbbá kiviteli terveket kíván beszerezni. A fentieken túl az Ajánlatkérő egyes projektekhez kapcsolódóan - éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatot és dokumentációt, valamint - az egyes beruházásokat megelőző, a tervezett állapotokat, és a megvalósult létesítmények biológiai aktivitás értékének számítását, és a vonatkozó nyilatkozatokat kíván készíttetni - rehabilitációs mérnöki feladatokat kíván végeztetni a vonatkozó nyilatkozatok elkészítésével - Közúti biztonsági auditok elvégzése, jelentés elkészítésével együtt. A közbeszerzési eljárás részei: - 1. közbeszerzési rész: „Parkolás-és zöldfelületfejl. Derkovits városrészen” - 2. közbeszerzési rész: „Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem” - 3. közbeszerzési rész: „Belterületi úthálózat fejlesztése” - 4. közbeszerzési rész: „Közúti infrastruktúra fejlesztése” - 5. közbeszerzési rész: „Belterületi utak korszerűsítése” - 6. közbeszerzési rész: „Markusovszky L. utca felújítása” - 7. közbeszerzési rész: „Sárdi-éri iparterület fejl., kivezető út építése” - 8. közbeszerzési rész: „Szakértői feladatok ellátása” - 9. közbeszerzési rész: „Belter.útfelúj. rehab. szakmérnöki feladatok" - 10. közbeszerzési rész: „Közúti biztonsági auditok elvégzése" Az egyes közbeszerzési részek részletes ismertetésére az adott résznél kerül sor.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk 📦
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető tételek maximális száma: 10
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 10

1️⃣
Belső azonosító: EKR002466112025/1
Cím: Parkolás-és zöldfelületfejl. Derkovits városrészen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00001 Parkolási infrastruktúra- és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészen projekt tervezési feladatainak ellátása az alábbiak szerint: Engedélyezési tervdokumentáció és teljes körű kiviteli tervdokumentáció: Szombathely, Bem J. u. 19. és 29. számú háztömbök között parkoló létesítése 2804/22 hrsz. Szombathely, Bem J. u. 27. számú háztömb előtt parkoló létesítése 2804/22 hrsz. Jóváhagyási tervdokumentáció és teljes körű kiviteli tervdokumentáció: Szombathely, Szűrcsapó u. felújítása (Perint felőli oldal) 3587/35 hrsz. Szombathely, Patak u. felújítása 2551 hrsz. A tervezési feladat megfelelő elvégzéséhez a területek teljes állapotfelmérése, geodéziai felmérése elengedhetetlen. Az útépítési munkarész mellett a közvilágítás felülvizsgálata, megtervezése is a feladat része. Az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelés érdekében kiemelt jelentőségű a közterületeken az akadálymentes közlekedés biztosítása. A fejlesztések során akadálymentesen kell a megvalósítandó létesítményeket kialakítani, tehát rehabilitációs tervfejezet készítése is szükséges. A fejlesztések megvalósításához, előírás szerinti kialakításához, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentáció elkészítése, melyek többek között:  Tervező feladata a közmű- és útkezelői hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése.  Feladata a teljes körű kiviteli tervek elkészítése, mely a fejlesztés jellegétől függően tartalmaz közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, egyesített közmű (genplan), villám-, tűz-, és munkavédelmi, egyéb szakági tervfejezeteket, projektarányos akadálymentesítéssel.  A feladat ellátása során figyelembe venni: ∙ a megrendelői igényeket, ∙ a tervezési programban meghatározott közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, funkcionális, műszaki, üzemeltetési, fenntarthatósági igényeket, valamint a projekt költségvetésében meghatározott beruházási költségkeretet, ∙ az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény és vonatkozó rendeletek előírásait, ∙ a vonatkozó országos és helyi jogszabályokat, ∙ az építési környezet adottságait.  Megrendelői igény esetén a tervet a Tervező köteles Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése/Bizottsága előtt is bemutatni.  Az érintett hatóságok által kiadott iratok (állásfoglalás, vélemény, hiánypótlási felhívás, helyszíni szemle elrendelése, stb.) elektronikus formában történő továbbítása - 2 munkanapon belül - a Megrendelő részére, hiánypótlások határidőre történő teljesítése.  Rehabilitációs mérnöki feladatok ellátása a tervezési, a megvalósítási szakaszban, szükséges tervfejezetek, nyilatkozatok kiadása, záró nyilatkozat kiállítása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  Az építési vagy létesítési engedélyhez kötött beruházásoknál az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a jogerős építési engedély beszerzése a tulajdonos részére, nevében eljárva.  Tervezői költségbecslés készítése a kiviteli tervekhez, és munkanemekre vagy modellnemekre bontott, tételes árazatlan költségvetési kiírás összeállítása az egységesen alkalmazandó költségvetési tételrendszer szerint. A tervező felel a tervezői költségvetési kiírás és költségbecslés teljes körűségéért és pontosságáért.  Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvényben foglaltak szerinti költségszakértői feladatok ellátása, mely keretében többek között felel a beruházáshoz kapcsolódó költségbecslések és költségszámítások megalapozottságáért, a műszaki dokumentációban foglaltaknak való megfelelőségéért. Költségszakértőként az állami építési beruházási folyamat beruházási költségkerete meghatározásának személyi felelőse, elkészíti a rendelkezésre álló információk és az állami építési beruházás előkészítési szintje szerinti műszaki tartalom alapján a költségbecslést, ellenőrzi a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokban szereplő árajánlatokat, részt vesz az állami építési beruházás megvalósítási szakaszában a beruházási költségkeretet érintő döntések véleményezésében, és ellenőrzi az elszámolást. A költségszakértői feladatok ellátása folyamatos a megbízási szerződés hatályba lépésétől (mindkét fél általi aláírását követően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  A tervdokumentáció műszaki leírásán túl az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti műszaki leírás összeállítása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során részt vesz, közreműködik a kiegészítő tájékoztatás körében felmerült, a kiviteli tervvel kapcsolatos kérdések, észrevételek megválaszolásában; az ajánlattevők részére készített tájékoztatók elkészítésében szakmai (műszaki) kérdések tekintetében; az ajánlatok szakmai (műszaki) értékelésében, így különösen a benyújtott költségvetés ellenőrzésében; a hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérés esetén a szakmai (műszaki) észrevételek elkészítésében.  Tervezői művezetési feladatok ellátása a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel időszakának lezárásáig.  A megvalósult létesítmény követése a szavatossági időszakban, azaz az elévülési határidőn belül észlelt és felderített, a garanciavállalás keretébe tartozó hiányosságok szakmai kiértékelése a szükséges bejárások teljesítésével; továbbá helyszíni bejárás a garanciális hibák feltárása (és rögzítése) érdekében a kivitelezők által vállalt garanciális határidők lejártát megelőzően; valamint tervezői közreműködés a garanciális időszakban, az épületbejárásokon megállapított hibák műszaki értékelése, javaslatok tétele azok kijavítására. Létesítmény követés tekintetében a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától a megvalósult létesítmény jótállási időszakának lezárásáig terjedő időtartamban. Folytatás karakterkorlát miatt a II.2.14) További információk pontban.
Többet mutasson
További információk:
II.2.4) Közbeszerzés leírása pont folytatása: - A tervező az állami építési beruházás teljes tartama alatt – a tervezési szerződéstől az abban meghatározott időpontig, legkésőbb a projekt műszaki átadásáig – az adott állami építési beruházásra, az általa bevont szakági tervezők felelősségére is kiterjedő felelősségbiztosítási fedezettel rendelkezik, amely fedezet kizárólag az adott állami építési beruházást biztosítja. - A kiviteli tervdokumentációt úgy kell összeállítani, hogy a mindenkor hatályos Támogatói szerződés költségvetésének megfeleljen. Ajánlattevő feladatát - a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben, - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, - az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX.30.) Korm. rendeletben, - a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben, - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvényben, - valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően köteles ellátni. Az elkészült út, útszakasz meg kell feleljen az érvényben lévő útügyi műszaki előírásoknak, többek között az e-UT 03.00.21 - Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei; e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése; e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése; e-UT 04.03.12:2022/M1:2024 Útburkolati jelek tervezése és alkalmazása 1. sz. módosítás; e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása; e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése; e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei; e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei; e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények előírásoknak. A kivitelezési dokumentáció tartalmi és formai igényeit a vonatkozó jogszabályi előírások, a Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei" c. szabályzata, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara „Tervdokumentációk tartalmi es formai követelményei" c. szabályzata alapján kell összeállítani. Tervező feladatainak részletes meghatározása a tervezési szerződésben kerül rögzítésre. A részletes mennyiségeket a Műszaki Leírás, valamint a költségvetés tartalmazza. Az ajánlati felhívás és a Műszaki leírás, valamint az ajánlati felhívás és a költségvetés ellentmondása esetén a Műszaki leírás, illetve a költségvetés az irányadó. Az AF. II.2.7) pontjában megjelölt időtartam részletezése: Teljesítési határidők a Szombathely, Bem J. u. 19-29. számú háztömbök közötti parkolási infrastruktúra fejlesztése és a Szombathely, Bem J. u. 27. számú háztömb előtt parkoló infrastruktúra fejlesztése tekintetében: - Az engedélyezési tervdokumentáció hatósághoz történő benyújtása és Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 90. nap. - Teljes körű kiviteli tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a hatósági engedély jogerőssé válását követő 30. nap. A Tervező a tervek elkészítése tekintetében előteljesítésre jogosult. Teljesítési határidők a Szombathely, Szűrcsapó utca (Perint felőli oldal) felújítása és a Szombathely, Patak utca felújítása tekintetében: - Jóváhagyási tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 60. nap. - Teljes körű kiviteli tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a jóváhagyási tervdokumentáció megrendelői elfogadását, és a Tervező erről való tájékoztatását követő 30. nap. A Tervező a tervek elkészítése tekintetében előteljesítésre jogosult.
Többet mutasson
Postacím: Kossuth L.
utca
1-3.
Irányítószám: 9700
Város: Szombathely
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Vas 🏙️
Időtartam: 90 nap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): M.2.1) alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): M.2.2) alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36 hónap)
M.2.3) alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): M.2.4) alkalmassági követelményre megajánlott szakember szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 24 hónap)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 50
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

2️⃣
Belső azonosító: EKR002466112025/2
Cím: Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem
A beszerzés leírása:
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00004 Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem projekt tervezési feladatainak (Jóváhagyási tervdokumentáció és teljes körű kiviteli tervdokumentáció) ellátása: Szombathely, Hunyadi János utca Vásárcsarnok és Károlyi Antal utca közötti szakaszának (Szombathely 8427/1hrsz) felújítása. A tervezési feladat megfelelő elvégzéséhez a területek teljes állapotfelmérése, geodéziai felmérése elengedhetetlen. Az útépítési munkarész mellett a közvilágítás felülvizsgálata, felújításának megtervezése is a feladat része. Az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelés érdekében kiemelt jelentőségű a közterületeken az akadálymentes közlekedés biztosítása. A fejlesztések során akadálymentesen kell a megvalósítandó létesítményeket kialakítani, tehát rehabilitációs tervfejezet készítése is szükséges. A fejlesztések megvalósításához, előírás szerinti kialakításához, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentáció elkészítése, melyek többek között:  Tervező feladata a közmű- és útkezelői hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése.  Feladata a teljes körű kiviteli tervek elkészítése, mely a fejlesztés jellegétől függően tartalmaz közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, egyesített közmű (genplan), villám-, tűz-, és munkavédelmi, egyéb szakági tervfejezeteket, projektarányos akadálymentesítéssel.  A feladat ellátása során figyelembe venni: ∙ a megrendelői igényeket, ∙ a tervezési programban meghatározott közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, funkcionális, műszaki, üzemeltetési, fenntarthatósági igényeket, valamint a projekt költségvetésében meghatározott beruházási költségkeretet, ∙ az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény és vonatkozó rendeletek előírásait, ∙ a vonatkozó országos és helyi jogszabályokat, ∙ az építési környezet adottságait.  Megrendelői igény esetén a tervet a Tervező köteles Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése/Bizottsága előtt is bemutatni.  Az érintett hatóságok által kiadott iratok (állásfoglalás, vélemény, hiánypótlási felhívás, helyszíni szemle elrendelése, stb.) elektronikus formában történő továbbítása - 2 munkanapon belül - a Megrendelő részére, hiánypótlások határidőre történő teljesítése.  Rehabilitációs mérnöki feladatok ellátása a tervezési, a megvalósítási szakaszban, szükséges tervfejezetek, nyilatkozatok kiadása, záró nyilatkozat kiállítása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  Az építési vagy létesítési engedélyhez kötött beruházásoknál az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a jogerős építési engedély beszerzése a tulajdonos részére, nevében eljárva.  Tervezői költségbecslés készítése a kiviteli tervekhez, és munkanemekre vagy modellnemekre bontott, tételes árazatlan költségvetési kiírás összeállítása az egységesen alkalmazandó költségvetési tételrendszer szerint. A tervező felel a tervezői költségvetési kiírás és költségbecslés teljes körűségéért és pontosságáért.  Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvényben foglaltak szerinti költségszakértői feladatok ellátása, mely keretében többek között felel a beruházáshoz kapcsolódó költségbecslések és költségszámítások megalapozottságáért, a műszaki dokumentációban foglaltaknak való megfelelőségéért. Költségszakértőként az állami építési beruházási folyamat beruházási költségkerete meghatározásának személyi felelőse, elkészíti a rendelkezésre álló információk és az állami építési beruházás előkészítési szintje szerinti műszaki tartalom alapján a költségbecslést, ellenőrzi a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokban szereplő árajánlatokat, részt vesz az állami építési beruházás megvalósítási szakaszában a beruházási költségkeretet érintő döntések véleményezésében, és ellenőrzi az elszámolást. A költségszakértői feladatok ellátása folyamatos a megbízási szerződés hatályba lépésétől (mindkét fél általi aláírását követően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  A tervdokumentáció műszaki leírásán túl az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti műszaki leírás összeállítása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során részt vesz, közreműködik a kiegészítő tájékoztatás körében felmerült, a kiviteli tervvel kapcsolatos kérdések, észrevételek megválaszolásában; az ajánlattevők részére készített tájékoztatók elkészítésében szakmai (műszaki) kérdések tekintetében; az ajánlatok szakmai (műszaki) értékelésében, így különösen a benyújtott költségvetés ellenőrzésében; a hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérés esetén a szakmai (műszaki) észrevételek elkészítésében.  Tervezői művezetési feladatok ellátása a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel időszakának lezárásáig.  A megvalósult létesítmény követése a szavatossági időszakban, azaz az elévülési határidőn belül észlelt és felderített, a garanciavállalás keretébe tartozó hiányosságok szakmai kiértékelése a szükséges bejárások teljesítésével; továbbá helyszíni bejárás a garanciális hibák feltárása (és rögzítése) érdekében a kivitelezők által vállalt garanciális határidők lejártát megelőzően; valamint tervezői közreműködés a garanciális időszakban, az épületbejárásokon megállapított hibák műszaki értékelése, javaslatok tétele azok kijavítására. Létesítmény követés tekintetében a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától a megvalósult létesítmény jótállási időszakának lezárásáig terjedő időtartamban. A tervező az állami építési beruházás teljes tartama alatt – a tervezési szerződéstől az abban meghatározott időpontig, legkésőbb a projekt műszaki átadásáig – az adott állami építési beruházásra, az általa bevont szakági tervezők felelősségére is kiterjedő felelősségbiztosítási fedezettel rendelkezik, amely fedezet kizárólag az adott állami építési beruházást biztosítja. Folytatás karakterkorlát miatt a II.2.14) További információk pontban
Többet mutasson
További információk:
II.2.4) Közbeszerzés leírása pont folytatása: A kiviteli tervdokumentációt úgy kell összeállítani, hogy a mindenkor hatályos Támogatói szerződés költségvetésének megfeleljen. Ajánlattevő feladatát - a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben, - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, - az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX.30.) Korm. rendeletben, - a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben, - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvényben, - valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően köteles ellátni. Az elkészült út, útszakasz meg kell feleljen az érvényben lévő útügyi műszaki előírásoknak, többek között az e-UT 03.00.21 - Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei; e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése; e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése; e-UT 04.03.12:2022/M1:2024 Útburkolati jelek tervezése és alkalmazása 1. sz. módosítás; e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása; e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése; e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei; e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei; e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények előírásoknak. A kivitelezési dokumentáció tartalmi és formai igényeit a vonatkozó jogszabályi előírások, a Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei" c. szabályzata, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara „Tervdokumentációk tartalmi es formai követelményei" c. szabályzata alapján kell összeállítani. Tervező feladatainak részletes meghatározása a tervezési szerződésben kerül rögzítésre. A részletes mennyiségeket a Műszaki Leírás, valamint a költségvetés tartalmazza. Az ajánlati felhívás és a Műszaki leírás, valamint az ajánlati felhívás és a költségvetés ellentmondása esetén a Műszaki leírás, illetve a költségvetés az irányadó. - Az AF. II.2.7) pontjában megjelölt időtartam részletezése: - Jóváhagyási tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 60. nap. - Teljes körű kiviteli tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a jóváhagyási tervdokumentáció megrendelői elfogadását, és a Tervező erről való tájékoztatását követő 30. nap. A Tervező a tervek elkészítése tekintetében előteljesítésre jogosult.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0002

3️⃣
Belső azonosító: EKR002466112025/3
Cím: Belterületi úthálózat fejlesztése
A beszerzés leírása:
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00012 Belterületi úthálózat fejlesztése projekt tervezési feladatainak ellátása: Jóváhagyási tervdokumentáció és teljes körű kiviteli tervdokumentáció: Szombathely, Eötvös Lóránt utca felújítása 6991 hrsz. Szombathely, Írottkő utca felújítása 1553; 1529/1; 1529/2 hrsz. Szombathely, Welther Károly utca felújítása 6799, 6984, 2261/10 hrsz. Szombathely, Markusovszky L. utca a körforgalom és a híd közötti szakaszának felújítása 2713 hrsz. A tervezési feladat megfelelő elvégzéséhez a területek teljes állapotfelmérése, geodéziai felmérése elengedhetetlen. Az útépítési munkarész mellett a közvilágítás felülvizsgálata, felújításának megtervezése is a feladat része. Az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelés érdekében kiemelt jelentőségű a közterületeken az akadálymentes közlekedés biztosítása. A fejlesztések során akadálymentesen kell a megvalósítandó létesítményeket kialakítani, tehát rehabilitációs tervfejezet készítése is szükséges. A fejlesztések megvalósításához, előírás szerinti kialakításához, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentáció elkészítése, melyek többek között:  Tervező feladata a közmű- és útkezelői hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése.  Feladata a teljes körű kiviteli tervek elkészítése, mely a fejlesztés jellegétől függően tartalmaz közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, egyesített közmű (genplan), villám-, tűz-, és munkavédelmi, egyéb szakági tervfejezeteket, projektarányos akadálymentesítéssel.  A feladat ellátása során figyelembe venni: ∙ a megrendelői igényeket, ∙ a tervezési programban meghatározott közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, funkcionális, műszaki, üzemeltetési, fenntarthatósági igényeket, valamint a projekt költségvetésében meghatározott beruházási költségkeretet, ∙ az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény és vonatkozó rendeletek előírásait, ∙ a vonatkozó országos és helyi jogszabályokat, ∙ az építési környezet adottságait.  Megrendelői igény esetén a tervet a Tervező köteles Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése/Bizottsága előtt is bemutatni.  Az érintett hatóságok által kiadott iratok (állásfoglalás, vélemény, hiánypótlási felhívás, helyszíni szemle elrendelése, stb.) elektronikus formában történő továbbítása - 2 munkanapon belül - a Megrendelő részére, hiánypótlások határidőre történő teljesítése.  Rehabilitációs mérnöki feladatok ellátása a tervezési, a megvalósítási szakaszban, szükséges tervfejezetek, nyilatkozatok kiadása, záró nyilatkozat kiállítása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  Az építési vagy létesítési engedélyhez kötött beruházásoknál az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a jogerős építési engedély beszerzése a tulajdonos részére, nevében eljárva.  Tervezői költségbecslés készítése a kiviteli tervekhez, és munkanemekre vagy modellnemekre bontott, tételes árazatlan költségvetési kiírás összeállítása az egységesen alkalmazandó költségvetési tételrendszer szerint. A tervező felel a tervezői költségvetési kiírás és költségbecslés teljes körűségéért és pontosságáért.  Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvényben foglaltak szerinti költségszakértői feladatok ellátása, mely keretében többek között felel a beruházáshoz kapcsolódó költségbecslések és költségszámítások megalapozottságáért, a műszaki dokumentációban foglaltaknak való megfelelőségéért. Költségszakértőként az állami építési beruházási folyamat beruházási költségkerete meghatározásának személyi felelőse, elkészíti a rendelkezésre álló információk és az állami építési beruházás előkészítési szintje szerinti műszaki tartalom alapján a költségbecslést, ellenőrzi a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokban szereplő árajánlatokat, részt vesz az állami építési beruházás megvalósítási szakaszában a beruházási költségkeretet érintő döntések véleményezésében, és ellenőrzi az elszámolást. A költségszakértői feladatok ellátása folyamatos a megbízási szerződés hatályba lépésétől (mindkét fél általi aláírását követően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  A tervdokumentáció műszaki leírásán túl az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti műszaki leírás összeállítása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során részt vesz, közreműködik a kiegészítő tájékoztatás körében felmerült, a kiviteli tervvel kapcsolatos kérdések, észrevételek megválaszolásában; az ajánlattevők részére készített tájékoztatók elkészítésében szakmai (műszaki) kérdések tekintetében; az ajánlatok szakmai (műszaki) értékelésében, így különösen a benyújtott költségvetés ellenőrzésében; a hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérés esetén a szakmai (műszaki) észrevételek elkészítésében.  Tervezői művezetési feladatok ellátása a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel időszakának lezárásáig.  A megvalósult létesítmény követése a szavatossági időszakban, azaz az elévülési határidőn belül észlelt és felderített, a garanciavállalás keretébe tartozó hiányosságok szakmai kiértékelése a szükséges bejárások teljesítésével; továbbá helyszíni bejárás a garanciális hibák feltárása (és rögzítése) érdekében a kivitelezők által vállalt garanciális határidők lejártát megelőzően; valamint tervezői közreműködés a garanciális időszakban, az épületbejárásokon megállapított hibák műszaki értékelése, javaslatok tétele azok kijavítására. Létesítmény követés tekintetében a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától a megvalósult létesítmény jótállási időszakának lezárásáig terjedő időtartamban. Folytatás karakterkorlát miatt a II.2.14) További információk pontban.
Többet mutasson
További információk:
II.2.4) Közbeszerzés leírása pont folytatása: - A tervező az állami építési beruházás teljes tartama alatt – a tervezési szerződéstől az abban meghatározott időpontig, legkésőbb a projekt műszaki átadásáig – az adott állami építési beruházásra, az általa bevont szakági tervezők felelősségére is kiterjedő felelősségbiztosítási fedezettel rendelkezik, amely fedezet kizárólag az adott állami építési beruházást biztosítja. - A kiviteli tervdokumentációt úgy kell összeállítani, hogy a mindenkor hatályos Támogatói szerződés költségvetésének megfeleljen. Ajánlattevő feladatát - a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben, - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, - az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX.30.) Korm. rendeletben, - a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben, - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvényben, - valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően köteles ellátni. Az elkészült út, útszakasz meg kell feleljen az érvényben lévő útügyi műszaki előírásoknak, többek között az e-UT 03.00.21 - Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei; e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése; e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése; e-UT 04.03.12:2022/M1:2024 Útburkolati jelek tervezése és alkalmazása 1. sz. módosítás; e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása; e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése; e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei; e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei; e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények előírásoknak. A kivitelezési dokumentáció tartalmi és formai igényeit a vonatkozó jogszabályi előírások, a Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei" c. szabályzata, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara „Tervdokumentációk tartalmi es formai követelményei" c. szabályzata alapján kell összeállítani. Tervező feladatainak részletes meghatározása a tervezési szerződésben kerül rögzítésre. A részletes mennyiségeket a Műszaki Leírás, valamint a költségvetés tartalmazza. Az ajánlati felhívás és a Műszaki leírás, valamint az ajánlati felhívás és a költségvetés ellentmondása esetén a Műszaki leírás, illetve a költségvetés az irányadó. - Az AF. II.2.7) pontjában megjelölt időtartam részletezése: - Jóváhagyási tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 60. nap. - Teljes körű kiviteli tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a jóváhagyási tervdokumentáció megrendelői elfogadását, és a Tervező erről való tájékoztatását követő 30. nap. A Tervező a tervek elkészítése tekintetében előteljesítésre jogosult.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0003

4️⃣
Belső azonosító: EKR002466112025/4
Cím: Közúti infrastruktúra fejlesztése
A beszerzés leírása:
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00013 Közúti infrastruktúra fejlesztése projekt tervezési feladatainak ellátása: Jóváhagyási tervdokumentáció és teljes körű kiviteli tervdokumentáció: Szombathely, Halastó utca felújítása 14561 hrsz. Szombathely, Kunc Adolf utca felújítása 9599 hrsz. Szombathely, Jászai Mari utca felújítása 9147, 9494 hrsz. Szombathely, Őrség utca felújítása 8726,8635 hrsz. Szombathely, Csapó utca felújítása 9404 hrsz. Szombathely, Thököly Imre utca felújítása 6489 hrsz. Szombathely, Mátyás király utca felújítása 8826/2, 6377/2 hrsz. A tervezési feladat megfelelő elvégzéséhez a területek teljes állapotfelmérése, geodéziai felmérése elengedhetetlen. Az útépítési munkarész mellett a közvilágítás felülvizsgálata, felújítása is a feladat része. Az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelés érdekében kiemelt jelentőségű a közterületeken az akadálymentes közlekedés biztosítása. A fejlesztések során akadálymentesen kell a megvalósítandó létesítményeket kialakítani, tehát rehabilitációs tervfejezet készítése is szükséges. A fejlesztések megvalósításához, előírás szerinti kialakításához, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentáció elkészítése, melyek többek között:  Tervező feladata a közmű- és útkezelői hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése.  Feladata a teljes körű kiviteli tervek elkészítése, mely a fejlesztés jellegétől függően tartalmaz közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, egyesített közmű (genplan), villám-, tűz-, és munkavédelmi, egyéb szakági tervfejezeteket, projektarányos akadálymentesítéssel.  A feladat ellátása során figyelembe venni: ∙ a megrendelői igényeket, ∙ a tervezési programban meghatározott közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, funkcionális, műszaki, üzemeltetési, fenntarthatósági igényeket, valamint a projekt költségvetésében meghatározott beruházási költségkeretet, ∙ az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény és vonatkozó rendeletek előírásait, ∙ a vonatkozó országos és helyi jogszabályokat, ∙ az építési környezet adottságait.  Megrendelői igény esetén a tervet a Tervező köteles Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése/Bizottsága előtt is bemutatni.  Az érintett hatóságok által kiadott iratok (állásfoglalás, vélemény, hiánypótlási felhívás, helyszíni szemle elrendelése, stb.) elektronikus formában történő továbbítása - 2 munkanapon belül - a Megrendelő részére, hiánypótlások határidőre történő teljesítése.  Rehabilitációs mérnöki feladatok ellátása a tervezési, a megvalósítási szakaszban, szükséges tervfejezetek, nyilatkozatok kiadása, záró nyilatkozat kiállítása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  Az építési vagy létesítési engedélyhez kötött beruházásoknál az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a jogerős építési engedély beszerzése a tulajdonos részére, nevében eljárva.  Tervezői költségbecslés készítése a kiviteli tervekhez, és munkanemekre vagy modellnemekre bontott, tételes árazatlan költségvetési kiírás összeállítása az egységesen alkalmazandó költségvetési tételrendszer szerint. A tervező felel a tervezői költségvetési kiírás és költségbecslés teljes körűségéért és pontosságáért.  Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvényben foglaltak szerinti költségszakértői feladatok ellátása, mely keretében többek között felel a beruházáshoz kapcsolódó költségbecslések és költségszámítások megalapozottságáért, a műszaki dokumentációban foglaltaknak való megfelelőségéért. Költségszakértőként az állami építési beruházási folyamat beruházási költségkerete meghatározásának személyi felelőse, elkészíti a rendelkezésre álló információk és az állami építési beruházás előkészítési szintje szerinti műszaki tartalom alapján a költségbecslést, ellenőrzi a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokban szereplő árajánlatokat, részt vesz az állami építési beruházás megvalósítási szakaszában a beruházási költségkeretet érintő döntések véleményezésében, és ellenőrzi az elszámolást. A költségszakértői feladatok ellátása folyamatos a megbízási szerződés hatályba lépésétől (mindkét fél általi aláírását követően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  A tervdokumentáció műszaki leírásán túl az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti műszaki leírás összeállítása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során részt vesz, közreműködik a kiegészítő tájékoztatás körében felmerült, a kiviteli tervvel kapcsolatos kérdések, észrevételek megválaszolásában; az ajánlattevők részére készített tájékoztatók elkészítésében szakmai (műszaki) kérdések tekintetében; az ajánlatok szakmai (műszaki) értékelésében, így különösen a benyújtott költségvetés ellenőrzésében; a hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérés esetén a szakmai (műszaki) észrevételek elkészítésében.  Tervezői művezetési feladatok ellátása a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel időszakának lezárásáig.  A megvalósult létesítmény követése a szavatossági időszakban, azaz az elévülési határidőn belül észlelt és felderített, a garanciavállalás keretébe tartozó hiányosságok szakmai kiértékelése a szükséges bejárások teljesítésével; továbbá helyszíni bejárás a garanciális hibák feltárása (és rögzítése) érdekében a kivitelezők által vállalt garanciális határidők lejártát megelőzően; valamint tervezői közreműködés a garanciális időszakban, az épületbejárásokon megállapított hibák műszaki értékelése, javaslatok tétele azok kijavítására. Létesítmény követés tekintetében a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától a megvalósult létesítmény jótállási időszakának lezárásáig terjedő időtartamban. Folytatás karakterkorlát miatt a II.2.14) További információk pontban
Többet mutasson
További információk:
II.2.4) Közbeszerzés leírása pont folytatása:  A tervező az állami építési beruházás teljes tartama alatt – a tervezési szerződéstől az abban meghatározott időpontig, legkésőbb a projekt műszaki átadásáig – az adott állami építési beruházásra, az általa bevont szakági tervezők felelősségére is kiterjedő felelősségbiztosítási fedezettel rendelkezik, amely fedezet kizárólag az adott állami építési beruházást biztosítja.  A kiviteli tervdokumentációt úgy kell összeállítani, hogy a mindenkor hatályos Támogatói szerződés költségvetésének megfeleljen. Ajánlattevő feladatát - a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben, - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, - az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX.30.) Korm. rendeletben, - a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben, - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvényben, - valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően köteles ellátni. Az elkészült út, útszakasz meg kell feleljen az érvényben lévő útügyi műszaki előírásoknak, többek között az e-UT 03.00.21 - Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei; e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése; e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése; e-UT 04.03.12:2022/M1:2024 Útburkolati jelek tervezése és alkalmazása 1. sz. módosítás; e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása; e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése; e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei; e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei; e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények előírásoknak. A kivitelezési dokumentáció tartalmi és formai igényeit a vonatkozó jogszabályi előírások, a Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei" c. szabályzata, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara „Tervdokumentációk tartalmi es formai követelményei" c. szabályzata alapján kell összeállítani. Tervező feladatainak részletes meghatározása a tervezési szerződésben kerül rögzítésre. A részletes mennyiségeket a Műszaki Leírás, valamint a költségvetés tartalmazza. Az ajánlati felhívás és a Műszaki leírás, valamint az ajánlati felhívás és a költségvetés ellentmondása esetén a Műszaki leírás, illetve a költségvetés az irányadó. - Az AF. II.2.7) pontjában megjelölt időtartam részletezése: - Jóváhagyási tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 60. nap. - Teljes körű kiviteli tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a jóváhagyási tervdokumentáció megrendelői elfogadását, és a Tervező erről való tájékoztatását követő 30. nap. A Tervező a tervek elkészítése tekintetében előteljesítésre jogosult.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0004

5️⃣
Belső azonosító: EKR002466112025/5
Cím: Belterületi utak korszerűsítése
A beszerzés leírása:
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00010 Belterületi utak korszerűsítése projekt tervezési feladatainak ellátása: Jóváhagyási tervdokumentáció és teljes körű kiviteli tervdokumentáció: Szent Imre herceg útja felújítása 770/5 hrsz. Rumi Rajki István utca felújítása 741 hrsz. Pázmány Péter körút felújítása 8426 hrsz. Wälder Alajos utca felújítása 8590 hrsz. Taschler József utca felújítása 8551 hrsz. A tervezési feladat megfelelő elvégzéséhez a területek teljes állapotfelmérése, geodéziai felmérése elengedhetetlen. Az útépítési munkarész mellett a közvilágítás felülvizsgálata, felújításának tervezése is a feladat része. Az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelés érdekében kiemelt jelentőségű a közterületeken az akadálymentes közlekedés biztosítása. A fejlesztések során akadálymentesen kell a megvalósítandó létesítményeket kialakítani, tehát rehabilitációs tervfejezet készítése is szükséges. A fejlesztések megvalósításához, előírás szerinti kialakításához, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentáció elkészítése, melyek többek között:  Tervező feladata a közmű- és útkezelői hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése.  Feladata a teljes körű kiviteli tervek elkészítése, mely a fejlesztés jellegétől függően tartalmaz közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, egyesített közmű (genplan), villám-, tűz-, és munkavédelmi, egyéb szakági tervfejezeteket, projektarányos akadálymentesítéssel.  A feladat ellátása során figyelembe venni: ∙ a megrendelői igényeket, ∙ a tervezési programban meghatározott közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, funkcionális, műszaki, üzemeltetési, fenntarthatósági igényeket, valamint a projekt költségvetésében meghatározott beruházási költségkeretet, ∙ az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény és vonatkozó rendeletek előírásait, ∙ a vonatkozó országos és helyi jogszabályokat, ∙ az építési környezet adottságait.  Megrendelői igény esetén a tervet a Tervező köteles Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése/Bizottsága előtt is bemutatni.  Az érintett hatóságok által kiadott iratok (állásfoglalás, vélemény, hiánypótlási felhívás, helyszíni szemle elrendelése, stb.) elektronikus formában történő továbbítása - 2 munkanapon belül - a Megrendelő részére, hiánypótlások határidőre történő teljesítése.  Rehabilitációs mérnöki feladatok ellátása a tervezési, a megvalósítási szakaszban, szükséges tervfejezetek, nyilatkozatok kiadása, záró nyilatkozat kiállítása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  Az építési vagy létesítési engedélyhez kötött beruházásoknál az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a jogerős építési engedély beszerzése a tulajdonos részére, nevében eljárva.  Tervezői költségbecslés készítése a kiviteli tervekhez, és munkanemekre vagy modellnemekre bontott, tételes árazatlan költségvetési kiírás összeállítása az egységesen alkalmazandó költségvetési tételrendszer szerint. A tervező felel a tervezői költségvetési kiírás és költségbecslés teljes körűségéért és pontosságáért.  Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvényben foglaltak szerinti költségszakértői feladatok ellátása, mely keretében többek között felel a beruházáshoz kapcsolódó költségbecslések és költségszámítások megalapozottságáért, a műszaki dokumentációban foglaltaknak való megfelelőségéért. Költségszakértőként az állami építési beruházási folyamat beruházási költségkerete meghatározásának személyi felelőse, elkészíti a rendelkezésre álló információk és az állami építési beruházás előkészítési szintje szerinti műszaki tartalom alapján a költségbecslést, ellenőrzi a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokban szereplő árajánlatokat, részt vesz az állami építési beruházás megvalósítási szakaszában a beruházási költségkeretet érintő döntések véleményezésében, és ellenőrzi az elszámolást. A költségszakértői feladatok ellátása folyamatos a megbízási szerződés hatályba lépésétől (mindkét fél általi aláírását követően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  A tervdokumentáció műszaki leírásán túl az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti műszaki leírás összeállítása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során részt vesz, közreműködik a kiegészítő tájékoztatás körében felmerült, a kiviteli tervvel kapcsolatos kérdések, észrevételek megválaszolásában; az ajánlattevők részére készített tájékoztatók elkészítésében szakmai (műszaki) kérdések tekintetében; az ajánlatok szakmai (műszaki) értékelésében, így különösen a benyújtott költségvetés ellenőrzésében; a hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérés esetén a szakmai (műszaki) észrevételek elkészítésében.  Tervezői művezetési feladatok ellátása a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel időszakának lezárásáig.  A megvalósult létesítmény követése a szavatossági időszakban, azaz az elévülési határidőn belül észlelt és felderített, a garanciavállalás keretébe tartozó hiányosságok szakmai kiértékelése a szükséges bejárások teljesítésével; továbbá helyszíni bejárás a garanciális hibák feltárása (és rögzítése) érdekében a kivitelezők által vállalt garanciális határidők lejártát megelőzően; valamint tervezői közreműködés a garanciális időszakban, az épületbejárásokon megállapított hibák műszaki értékelése, javaslatok tétele azok kijavítására. Létesítmény követés tekintetében a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától a megvalósult létesítmény jótállási időszakának lezárásáig terjedő időtartamban. Folytatás karakterkorlát miatt a II.2.14) További információk pontban.
Többet mutasson
További információk:
II.2.4) Közbeszerzés leírása pont folytatása:  A tervező az állami építési beruházás teljes tartama alatt – a tervezési szerződéstől az abban meghatározott időpontig, legkésőbb a projekt műszaki átadásáig – az adott állami építési beruházásra, az általa bevont szakági tervezők felelősségére is kiterjedő felelősségbiztosítási fedezettel rendelkezik, amely fedezet kizárólag az adott állami építési beruházást biztosítja.  A kiviteli tervdokumentációt úgy kell összeállítani, hogy a mindenkor hatályos Támogatói szerződés költségvetésének megfeleljen. Ajánlattevő feladatát - a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben, - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, - az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX.30.) Korm. rendeletben, - a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben, - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvényben, - valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően köteles ellátni. Az elkészült út, útszakasz meg kell feleljen az érvényben lévő útügyi műszaki előírásoknak, többek között az e-UT 03.00.21 - Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei; e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése; e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése; e-UT 04.03.12:2022/M1:2024 Útburkolati jelek tervezése és alkalmazása 1. sz. módosítás; e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása; e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése; e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei; e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei; e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények előírásoknak. A kivitelezési dokumentáció tartalmi és formai igényeit a vonatkozó jogszabályi előírások, a Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei" c. szabályzata, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara „Tervdokumentációk tartalmi es formai követelményei" c. szabályzata alapján kell összeállítani. Tervező feladatainak részletes meghatározása a tervezési szerződésben kerül rögzítésre. A részletes mennyiségeket a Műszaki Leírás, valamint a költségvetés tartalmazza. Az ajánlati felhívás és a Műszaki leírás, valamint az ajánlati felhívás és a költségvetés ellentmondása esetén a Műszaki leírás, illetve a költségvetés az irányadó. -- Az AF. II.2.7) pontjában megjelölt időtartam részletezése: - Jóváhagyási tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 60. nap. - Teljes körű kiviteli tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a jóváhagyási tervdokumentáció megrendelői elfogadását, és a Tervező erről való tájékoztatását követő 30. nap. A Tervező a tervek elkészítése tekintetében előteljesítésre jogosult.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0005

6️⃣
Belső azonosító: EKR002466112025/6
Cím: Markusovszky L. utca felújítása
A beszerzés leírása:
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00011 Markusovszky L. utca felújítása projekt tervezési feladatainak ellátása (Jóváhagyási tervdokumentáció és teljes körű kiviteli tervdokumentáció): Szombathely, Markusovszky L. utca és híd felújítása a Deák Ferenc utca és híd északi hídfője közötti szakaszon (Szombathely 2713 hrsz). A tervezési feladat megfelelő elvégzéséhez a területek teljes állapotfelmérése, geodéziai felmérése elengedhetetlen. Az útépítési munkarész mellett a hídépítési tervfejezet elkészítése, és a köz- és térvilágítás felülvizsgálata, felújításának megtervezése is a feladat része. Az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelés érdekében kiemelt jelentőségű a közterületeken az akadálymentes közlekedés biztosítása. A fejlesztések során akadálymentesen kell a megvalósítandó létesítményeket kialakítani, tehát rehabilitációs tervfejezet készítése is szükséges. A fejlesztések megvalósításához, előírás szerinti kialakításához, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentáció elkészítése, melyek többek között:  Tervező feladata a közmű- és útkezelői hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése.  Feladata a teljes körű kiviteli tervek elkészítése, mely a fejlesztés jellegétől függően tartalmaz közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, egyesített közmű (genplan), villám-, tűz-, és munkavédelmi, egyéb szakági tervfejezeteket, projektarányos akadálymentesítéssel.  A feladat ellátása során figyelembe venni: ∙ a megrendelői igényeket, ∙ a tervezési programban meghatározott közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, funkcionális, műszaki, üzemeltetési, fenntarthatósági igényeket, valamint a projekt költségvetésében meghatározott beruházási költségkeretet, ∙ az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény és vonatkozó rendeletek előírásait, ∙ a vonatkozó országos és helyi jogszabályokat, ∙ az építési környezet adottságait.  Megrendelői igény esetén a tervet a Tervező köteles Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése/Bizottsága előtt is bemutatni.  Az érintett hatóságok által kiadott iratok (állásfoglalás, vélemény, hiánypótlási felhívás, helyszíni szemle elrendelése, stb.) elektronikus formában történő továbbítása - 2 munkanapon belül - a Megrendelő részére, hiánypótlások határidőre történő teljesítése.  Rehabilitációs mérnöki feladatok ellátása a tervezési, a megvalósítási szakaszban, szükséges tervfejezetek, nyilatkozatok kiadása, záró nyilatkozat kiállítása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  Az építési vagy létesítési engedélyhez kötött beruházásoknál az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a jogerős építési engedély beszerzése a tulajdonos részére, nevében eljárva.  Tervezői költségbecslés készítése a kiviteli tervekhez, és munkanemekre vagy modellnemekre bontott, tételes árazatlan költségvetési kiírás összeállítása az egységesen alkalmazandó költségvetési tételrendszer szerint. A tervező felel a tervezői költségvetési kiírás és költségbecslés teljes körűségéért és pontosságáért.  Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvényben foglaltak szerinti költségszakértői feladatok ellátása, mely keretében többek között felel a beruházáshoz kapcsolódó költségbecslések és költségszámítások megalapozottságáért, a műszaki dokumentációban foglaltaknak való megfelelőségéért. Költségszakértőként az állami építési beruházási folyamat beruházási költségkerete meghatározásának személyi felelőse, elkészíti a rendelkezésre álló információk és az állami építési beruházás előkészítési szintje szerinti műszaki tartalom alapján a költségbecslést, ellenőrzi a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokban szereplő árajánlatokat, részt vesz az állami építési beruházás megvalósítási szakaszában a beruházási költségkeretet érintő döntések véleményezésében, és ellenőrzi az elszámolást. A költségszakértői feladatok ellátása folyamatos a megbízási szerződés hatályba lépésétől (mindkét fél általi aláírását követően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  A tervdokumentáció műszaki leírásán túl az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti műszaki leírás összeállítása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során részt vesz, közreműködik a kiegészítő tájékoztatás körében felmerült, a kiviteli tervvel kapcsolatos kérdések, észrevételek megválaszolásában; az ajánlattevők részére készített tájékoztatók elkészítésében szakmai (műszaki) kérdések tekintetében; az ajánlatok szakmai (műszaki) értékelésében, így különösen a benyújtott költségvetés ellenőrzésében; a hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérés esetén a szakmai (műszaki) észrevételek elkészítésében.  Tervezői művezetési feladatok ellátása a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel időszakának lezárásáig.  A megvalósult létesítmény követése a szavatossági időszakban, azaz az elévülési határidőn belül észlelt és felderített, a garanciavállalás keretébe tartozó hiányosságok szakmai kiértékelése a szükséges bejárások teljesítésével; továbbá helyszíni bejárás a garanciális hibák feltárása (és rögzítése) érdekében a kivitelezők által vállalt garanciális határidők lejártát megelőzően; valamint tervezői közreműködés a garanciális időszakban, az épületbejárásokon megállapított hibák műszaki értékelése, javaslatok tétele azok kijavítására. Létesítmény követés tekintetében a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától a megvalósult létesítmény jótállási időszakának lezárásáig terjedő időtartamban. Folytatás karakterkorlát miatt a II.2.14) További információk pontban.
Többet mutasson
További információk:
II.2.4) Közbeszerzés leírása pont folytatása:  A tervező az állami építési beruházás teljes tartama alatt – a tervezési szerződéstől az abban meghatározott időpontig, legkésőbb a projekt műszaki átadásáig – az adott állami építési beruházásra, az általa bevont szakági tervezők felelősségére is kiterjedő felelősségbiztosítási fedezettel rendelkezik, amely fedezet kizárólag az adott állami építési beruházást biztosítja.  A kiviteli tervdokumentációt úgy kell összeállítani, hogy a mindenkor hatályos Támogatói szerződés költségvetésének megfeleljen. Ajánlattevő feladatát - a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben, - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, - az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX.30.) Korm. rendeletben, - a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben, - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvényben, - valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően köteles ellátni. Az elkészült út, útszakasz meg kell feleljen az érvényben lévő útügyi műszaki előírásoknak, többek között az e-UT 03.00.21 - Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei; e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése; e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése; e-UT 04.03.12:2022/M1:2024 Útburkolati jelek tervezése és alkalmazása 1. sz. módosítás; e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása; e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése; e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei; e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei; e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények előírásoknak. A kivitelezési dokumentáció tartalmi és formai igényeit a vonatkozó jogszabályi előírások, a Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei" c. szabályzata, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara „Tervdokumentációk tartalmi es formai követelményei" c. szabályzata alapján kell összeállítani. Tervező feladatainak részletes meghatározása a tervezési szerződésben kerül rögzítésre. A részletes mennyiségeket a Műszaki Leírás, valamint a költségvetés tartalmazza. Az ajánlati felhívás és a Műszaki leírás, valamint az ajánlati felhívás és a költségvetés ellentmondása esetén a Műszaki leírás, illetve a költségvetés az irányadó. -- Az AF. II.2.7) pontjában megjelölt időtartam részletezése: - Jóváhagyási tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 90. nap. - Teljes körű kiviteli tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a jóváhagyási tervdokumentáció megrendelői elfogadását, és a Tervező erről való tájékoztatását követő 30. nap. A Tervező a tervek elkészítése tekintetében előteljesítésre jogosult.
Többet mutasson
Időtartam: 120 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0006

7️⃣
Belső azonosító: EKR002466112025/7
Cím: Sárdi-éri iparterület fejl., kivezető út építése
A beszerzés leírása:
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SH1-2024-00001 Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése projekt tervezési feladatainak ellátása (Engedélyezési tervdokumentáció és teljes körű kiviteli tervdokumentáció): Szombathely, Sárdi-éri iparterület fejlesztése: a külterületi, kivezető út építése a CLAUDIUS Ipari és Innovációs Park Sárdi-ér utcától délre fekvő területének megközelíthetősége érdekében (Szombathely 8144; 0256/56; 0256/71; 0256/74; 0256/65; 0256/77; 12927; 12928 hrsz). A tervezési feladat megfelelő elvégzéséhez a területek teljes állapotfelmérése, geodéziai felmérése elengedhetetlen. Az útépítési munkarész mellett a közvilágítás megtervezése is a feladat része. Az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelés érdekében kiemelt jelentőségű a közterületeken az akadálymentes közlekedés biztosítása. A fejlesztések során akadálymentesen kell a megvalósítandó létesítményeket kialakítani, tehát rehabilitációs tervfejezet készítése is szükséges. A fejlesztések megvalósításához, előírás szerinti kialakításához, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentáció elkészítése, melyek többek között:  Tervező feladata a közmű- és útkezelői hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése.  Feladata a teljes körű kiviteli tervek elkészítése, mely a fejlesztés jellegétől függően tartalmaz közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, egyesített közmű (genplan), villám-, tűz-, és munkavédelmi, egyéb szakági tervfejezeteket, projektarányos akadálymentesítéssel.  A feladat ellátása során figyelembe venni: ∙ a megrendelői igényeket, ∙ a tervezési programban meghatározott közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, funkcionális, műszaki, üzemeltetési, fenntarthatósági igényeket, valamint a projekt költségvetésében meghatározott beruházási költségkeretet, ∙ az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény és vonatkozó rendeletek előírásait, ∙ a vonatkozó országos és helyi jogszabályokat, ∙ az építési környezet adottságait.  Megrendelői igény esetén a tervet a Tervező köteles Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése/Bizottsága előtt is bemutatni.  Az érintett hatóságok által kiadott iratok (állásfoglalás, vélemény, hiánypótlási felhívás, helyszíni szemle elrendelése, stb.) elektronikus formában történő továbbítása - 2 munkanapon belül - a Megrendelő részére, hiánypótlások határidőre történő teljesítése.  Rehabilitációs mérnöki feladatok ellátása a tervezési, a megvalósítási szakaszban, szükséges tervfejezetek, nyilatkozatok kiadása, záró nyilatkozat kiállítása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  Az építési vagy létesítési engedélyhez kötött beruházásoknál az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a jogerős építési engedély beszerzése a tulajdonos részére, nevében eljárva.  Tervezői költségbecslés készítése a kiviteli tervekhez, és munkanemekre vagy modellnemekre bontott, tételes árazatlan költségvetési kiírás összeállítása az egységesen alkalmazandó költségvetési tételrendszer szerint. A tervező felel a tervezői költségvetési kiírás és költségbecslés teljes körűségéért és pontosságáért.  Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvényben foglaltak szerinti költségszakértői feladatok ellátása, mely keretében többek között felel a beruházáshoz kapcsolódó költségbecslések és költségszámítások megalapozottságáért, a műszaki dokumentációban foglaltaknak való megfelelőségéért. Költségszakértőként az állami építési beruházási folyamat beruházási költségkerete meghatározásának személyi felelőse, elkészíti a rendelkezésre álló információk és az állami építési beruházás előkészítési szintje szerinti műszaki tartalom alapján a költségbecslést, ellenőrzi a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokban szereplő árajánlatokat, részt vesz az állami építési beruházás megvalósítási szakaszában a beruházási költségkeretet érintő döntések véleményezésében, és ellenőrzi az elszámolást. A költségszakértői feladatok ellátása folyamatos a megbízási szerződés hatályba lépésétől (mindkét fél általi aláírását követően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  A tervdokumentáció műszaki leírásán túl az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti műszaki leírás összeállítása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során részt vesz, közreműködik a kiegészítő tájékoztatás körében felmerült, a kiviteli tervvel kapcsolatos kérdések, észrevételek megválaszolásában; az ajánlattevők részére készített tájékoztatók elkészítésében szakmai (műszaki) kérdések tekintetében; az ajánlatok szakmai (műszaki) értékelésében, így különösen a benyújtott költségvetés ellenőrzésében; a hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérés esetén a szakmai (műszaki) észrevételek elkészítésében.  Tervezői művezetési feladatok ellátása a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel időszakának lezárásáig.  A megvalósult létesítmény követése a szavatossági időszakban, azaz az elévülési határidőn belül észlelt és felderített, a garanciavállalás keretébe tartozó hiányosságok szakmai kiértékelése a szükséges bejárások teljesítésével; továbbá helyszíni bejárás a garanciális hibák feltárása (és rögzítése) érdekében a kivitelezők által vállalt garanciális határidők lejártát megelőzően; valamint tervezői közreműködés a garanciális időszakban, az épületbejárásokon megállapított hibák műszaki értékelése, javaslatok tétele azok kijavítására. Létesítmény követés tekintetében a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától a megvalósult létesítmény jótállási időszakának lezárásáig terjedő időtartamban. Folytatás karakterkorlát miatt a II.2.14) További információk pontban
Többet mutasson
További információk:
II.2.4) Közbeszerzés leírása pont folytatása:  A tervező az állami építési beruházás teljes tartama alatt – a tervezési szerződéstől az abban meghatározott időpontig, legkésőbb a projekt műszaki átadásáig – az adott állami építési beruházásra, az általa bevont szakági tervezők felelősségére is kiterjedő felelősségbiztosítási fedezettel rendelkezik, amely fedezet kizárólag az adott állami építési beruházást biztosítja.  A kiviteli tervdokumentációt úgy kell összeállítani, hogy a mindenkor hatályos Támogatói szerződés költségvetésének megfeleljen. Ajánlattevő feladatát - a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben, - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, - az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX.30.) Korm. rendeletben, - a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben, - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvényben, - valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően köteles ellátni. Az elkészült út, útszakasz meg kell feleljen az érvényben lévő útügyi műszaki előírásoknak, többek között az e-UT 03.00.21 - Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei; e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése; e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése; e-UT 04.03.12:2022/M1:2024 Útburkolati jelek tervezése és alkalmazása 1. sz. módosítás; e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása; e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése; e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei; e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei; e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények előírásoknak. A kivitelezési dokumentáció tartalmi és formai igényeit a vonatkozó jogszabályi előírások, a Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei" c. szabályzata, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara „Tervdokumentációk tartalmi es formai követelményei" c. szabályzata alapján kell összeállítani. Tervező feladatainak részletes meghatározása a tervezési szerződésben kerül rögzítésre. A részletes mennyiségeket a Műszaki Leírás, valamint a költségvetés tartalmazza. Az ajánlati felhívás és a Műszaki leírás, valamint az ajánlati felhívás és a költségvetés ellentmondása esetén a Műszaki leírás, illetve a költségvetés az irányadó. Az AF. II.2.7) pontjában megjelölt időtartam részletezése: Teljesítési határidők: - Az engedélyezési tervdokumentáció hatósághoz történő benyújtása és Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 90. nap. - Teljes körű kiviteli tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadása legkésőbb a hatósági engedély jogerőssé válását követő 30. nap. A Tervező a tervek elkészítése tekintetében előteljesítésre jogosult.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0007

8️⃣
Belső azonosító: EKR002466112025/8
Cím: Szakértői feladatok ellátása
A beszerzés leírása:
A TOP_PLUSZ-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében megvalósítandó 13 projekt, és a TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SH1-2024-00001 azonosítószámú „Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése” című projekt standard éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának elvégzése, valamint a beruházásokat megelőző, a tervezett állapotokat, és a megvalósult létesítmények biológiai aktivitás értékének számítása, és nyilatkozat kiállítása projektenként. Az érintett 14 projekt a következő: 1. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00001 Parkolási infrastruktúra- és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészen 2. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00007 Zöldfelületfejlesztés Szombathelyen 3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00004 Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem 4. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00005 Kodály Zoltán utca felújítása Szombathelyen 5. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00012 Belterületi úthálózat fejlesztése 6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00002 Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen 7. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00013 Közúti infrastruktúra fejlesztése 8. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00009 Belterületi utak fejlesztése Szombathelyen 9. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00003 Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen 10. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00006 Belterületi útfelújítások 11. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00010 Belterületi utak korszerűsítése 12. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00011 Markusovszky L. utca felújítása 13. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00008 Hunyadi utca felújítása Szombathelyen II. ütem 14. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SH1-2024-00001 Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése Projekt szinten kell elvégezni az alábbi feladatokat: - standard éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzése és dokumentáció elkészítése, stb. (jogosultsággal rendelkező szakértő pályázati útmutató alapján), - zöldfelület beruházást megelőző és a tervezett állapot biológiai aktivitás értékének számítása, nyilatkozat kiállítása a várható változás számszerű és százalékos értékéről. A megvalósult létesítmény biológiai aktivitás értékének számítása, nyilatkozat kiállítása (jogosultsággal rendelkező szakértő a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 9. mell. szerint). Minden projekt esetében a biológiai aktivitásérték a fejlesztés előtti értékét, és várható változását tájépítész, vagy tájvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell a legalább jóváhagyási vagy engedélyköteles terv szintre kidolgozott műszaki tervdokumentáció átvizsgálása alapján számítással meghatároznia a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. melléklet szerinti pontértékeket használva. Továbbá a szakértőnek nyilatkoznia kell a kamarai jogosultsági száma vagy szakértői száma megjelölésével a várható változás számszerű és százalékos értékéről. A feladatokat az érintett projektekben teljes körűen, minden projekt elemre kiterjedően kell elvégezni. A részletes mennyiségeket a Műszaki Leírás, valamint a költségvetés tartalmazza. Az ajánlati felhívás és a Műszaki leírás, valamint az ajánlati felhívás és a költségvetés ellentmondása esetén a Műszaki leírás, illetve a költségvetés az irányadó.
Többet mutasson
További információk:
Az AF. II.2.7) pontjában megjelölt határidő a hirdetménykezelő rendszer sajátosságaira figyelemmel került rögzítésre. A szerződés időtartama részletesen: ‒ Az adott projekt tekintetében a meglévő állapot és a tervezett állapot biológiai aktivitás érték számítása, nyilatkozat kiállítása, és Megrendelőnek történő átadása a teljes körű kiviteli tervek Ajánlattevőnek való rendelkezésre bocsátását követő 5 napon belül. ‒ Az adott projekt tekintetében az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése, és az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációjának Megrendelő részére történő átadása az elkészült teljes körű kiviteli tervek Ajánlattevőnek való rendelkezésre bocsátását követő 5 napon belül. ‒ Az adott projekt tekintetében a megvalósult létesítmények biológiai aktivitás mérésének és a szükséges számításoknak elvégzése, dokumentálása és a Megrendelő részére történő átadása legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárását követő 2 napon belül.
Többet mutasson
Termékek/szolgáltatások: Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés 📦
Időtartam: 5 nap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): M.2) alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36 hónap)
M.3) alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36 hónap)
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0008

9️⃣
Belső azonosító: EKR002466112025/9
Cím: Belter.útfelúj. rehab. szakmérnöki feladatok
A beszerzés leírása:
A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00006 azonosítószámú Belterületi útfelújítások című projektben a rehabilitációs mérnöki feladatok ellátása a tervezési, a megvalósítási szakaszban, szükséges tervfejezetek,nyilatkozatok kiadása, záró nyilatkozatok kiállítása.
Többet mutasson
További információk:
Az AF. II.2.7) pontjában megjelölt időtartam részletezése: ‒ A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00006 Belterületi útfelújítások projektben a rehabilitációs mérnöki feladatok ellátása a tervezési, a megvalósítási szakaszban, szükséges tervfejezetek, nyilatkozatok kiadása, záró nyilatkozat kiállítása legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 1 napon belül.
Többet mutasson
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki szolgáltatások 📦
Időtartam: 1 nap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): M.2.1) alkalmassági követelményre megajánlott szakember szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 50
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Belső azonosító: EKR002466112025/10
Cím: Közúti biztonsági auditok elvégzése
A beszerzés leírása:
A TOP_PLUSZ-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében megvalósuló 4 beruházás, és a TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SH1-2024-00001 azonosítószámú „Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése” című projektben megvalósuló beruházás közúti biztonsági audit jelentésének elkészítése. Az érintett 5 projekt a következő: 1. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00012 Belterületi úthálózat fejlesztése - Markusovszky L. utca körforgalom és híd közötti szakaszának felújítása 2. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00002 Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen 3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00006 Belterületi útfelújítások - Kárpáti Kelemen utca forgalomcsillapítás, valamint hiányzó járdaszakasz építése 4. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00008 Hunyadi utca felújítása Szombathelyen II. ütem 5. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SH1-2024-00001 Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése A projektekben az érintett projekt elemek esetén kell elkészíteni a közúti biztonsági audit jelentéseket. A projektek engedélyezési és kiviteli terveinek, valamint a megvalósult létesítménynek átadás előtti és az üzemeltetés korai szakaszán végzett független, részletes, módszeres műszaki biztonsági ellenőrzésének elvégzése és jelentés készítése, átadása. Ajánlattevő feladatát az alábbi előírások, jogszabályi rendelkezések alapján köteles ellátni:  pályázati felhívás,  2023. évi C. törvény a magyar építészetről,  266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről,  Európai Parlament és a Tanács 2021/1060 rendelet,  Klímareziliencia Útmutató,  419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet,  314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,  2021/241 (2021.02.12.) EU rendelet,  322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól,  2023. évi LXIX. törvény az állami építési beruházások rendjéről,  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A részletes mennyiségeket a Műszaki Leírás, valamint a költségvetés tartalmazza. Az ajánlati felhívás és a Műszaki leírás, valamint az ajánlati felhívás és a költségvetés ellentmondása esetén a Műszaki leírás, illetve a költségvetés az irányadó.
Többet mutasson
További információk:
Az AF. II.2.7) pontjában megjelölt időtartama részletesen: ‒ Az adott projekt, beruházás tekintetében az engedélyes, és kiviteli tervek esetén a közúti biztonsági audit jelentés elkészítése és Megrendelőnek történő átadása a tervek Ajánlattevőnek való rendelkezésre bocsátását követő 10 napon belül. ‒ Az adott projekt, beruházás tekintetében a megnyitás és üzemeltetés szakaszában a közúti biztonsági audit jelentés elkészítése és Megrendelőnek történő átadása a Megrendelő jelzését, kérését követő 10 napon belül.
Többet mutasson
Termékek/szolgáltatások: Útvizsgálati szolgáltatások 📦
Időtartam: 10 nap
Díjazási kritériumok
Ár (súlyozás): 85
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0010

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
1-10. rész: Ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, szakemberek (többlet)tapasztalata értékelési szempont esetében egyenes arányosítás. ás. Részletek a KD-ban!
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2026-07-24 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2026-07-24 13:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): www.ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, 60 perccel később kezdi meg. Irányadó a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §, illetve Kbt. 68. §-a.
Többet mutasson
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60 nap
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Megnyitás dátuma: 2026-07-24 13:00:00 📅
Hely: www.ekr.gov.hu
További információk:
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, 60 perccel később kezdi meg. Irányadó a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §, illetve Kbt. 68. §-a.
Többet mutasson
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
Kiválasztási szempont: Releváns oktatási és szakmai képesítések
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
M.2.1 ) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „KÉ-K” (közúti építmények tervezése) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Igazolás módja: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján AT nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és az M.2. szerinti megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmasság igazolható kamarai névjegyzékben való szerepléssel, ebben az esetben a pontos elérési út (url), továbbá a jogosultság megszerzésének idejének megadása szükséges, ezáltal további dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben az alkalmassági követelményre megajánlott szakember magyarországi kamarai névjegyzékben nem szerepel, abban az esetben csatolandó a szakember végzettségének igazolása, valamint az előírt szakmai tapasztalat igazolásaként sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajz. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni egyértelmű és beazonosítható módon: megrendelő neve; - a kivitelezés helye (település); - a tervezés jellegének ismertetése; - a konkrét tervezésre vonatkozóan a szakember által elvégzett feladat bemutatása (ellátott feladat, tevékenység ismertetése), olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen; - a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén a szakember a 266/2013. (VII.11) Kr. szerinti kamarai névjegyzékbe való bejegyzéséről gondoskodni fog, ennek elmaradása a szerződéskötés megtagadását jelenti AK részéről. Az ajánlatban csatolni kell a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát a szakmai önéletrajz részeként, vagy külön nyilatkozat formájában. A Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szakmai önéletrajz minta tartalmazza a rendelkezésre állási nyilatkozatot. Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 2. számú értékelési szempontra bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel nem hiánypótolható és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak alapján bármely más szerv (vagy személy) kapacitására támaszkodva megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása keretében alkalmazandók a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak. Az alkalmasság tekintetében a Kbt. 65. § további rendelkezései is megfelelően alkalmazandók. Az M.2.1) és M.2.2) valamint az M.2.3) és M.2.4) pontok tekintetében a szakemberek közötti átfedés megengedett, azaz az alkalmassági feltételekre ugyanaz a szakember bemutatható. A fentieken túl ugyanaz a szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Többet mutasson
M.2.2 ) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 327/2015. (XI. 10.) Kormányrendelet szerinti „GD-T” (geodéziai tervező) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Igazolás módja: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján AT nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és az M.2. szerinti megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmasság igazolható kamarai névjegyzékben való szerepléssel, ebben az esetben a pontos elérési út (url), továbbá a jogosultság megszerzésének idejének megadása szükséges, ezáltal további dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben az alkalmassági követelményre megajánlott szakember magyarországi kamarai névjegyzékben nem szerepel, abban az esetben csatolandó a szakember végzettségének igazolása, valamint az előírt szakmai tapasztalat igazolásaként sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajz. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni egyértelmű és beazonosítható módon: megrendelő neve; - a kivitelezés helye (település); - a tervezés jellegének ismertetése; - a konkrét tervezésre vonatkozóan a szakember által elvégzett feladat bemutatása (ellátott feladat, tevékenység ismertetése), olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen; - a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén a szakember a 266/2013. (VII.11) Kr. szerinti kamarai névjegyzékbe való bejegyzéséről gondoskodni fog, ennek elmaradása a szerződéskötés megtagadását jelenti AK részéről. Az ajánlatban csatolni kell a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát a szakmai önéletrajz részeként, vagy külön nyilatkozat formájában. A Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szakmai önéletrajz minta tartalmazza a rendelkezésre állási nyilatkozatot. Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 2. számú értékelési szempontra bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel nem hiánypótolható és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak alapján bármely más szerv (vagy személy) kapacitására támaszkodva megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása keretében alkalmazandók a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak. Az alkalmasság tekintetében a Kbt. 65. § további rendelkezései is megfelelően alkalmazandók. Az M.2.1) és M.2.2) valamint az M.2.3) és M.2.4) pontok tekintetében a szakemberek közötti átfedés megengedett, azaz az alkalmassági feltételekre ugyanaz a szakember bemutatható. A fentieken túl ugyanaz a szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Többet mutasson
M.2.3 ) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „EN-VI” (villamosenergetikai építmények tervezése) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Igazolás módja: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján AT nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és az M.2. szerinti megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmasság igazolható kamarai névjegyzékben való szerepléssel, ebben az esetben a pontos elérési út (url), továbbá a jogosultság megszerzésének idejének megadása szükséges, ezáltal további dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben az alkalmassági követelményre megajánlott szakember magyarországi kamarai névjegyzékben nem szerepel, abban az esetben csatolandó a szakember végzettségének igazolása, valamint az előírt szakmai tapasztalat igazolásaként sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajz. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni egyértelmű és beazonosítható módon: megrendelő neve; - a kivitelezés helye (település); - a tervezés jellegének ismertetése; - a konkrét tervezésre vonatkozóan a szakember által elvégzett feladat bemutatása (ellátott feladat, tevékenység ismertetése), olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen; - a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén a szakember a 266/2013. (VII.11) Kr. szerinti kamarai névjegyzékbe való bejegyzéséről gondoskodni fog, ennek elmaradása a szerződéskötés megtagadását jelenti AK részéről. Az ajánlatban csatolni kell a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát a szakmai önéletrajz részeként, vagy külön nyilatkozat formájában. A Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szakmai önéletrajz minta tartalmazza a rendelkezésre állási nyilatkozatot. Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 2. számú értékelési szempontra bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel nem hiánypótolható és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak alapján bármely más szerv (vagy személy) kapacitására támaszkodva megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása keretében alkalmazandók a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak. Az alkalmasság tekintetében a Kbt. 65. § további rendelkezései is megfelelően alkalmazandók. Az M.2.1) és M.2.2) valamint az M.2.3) és M.2.4) pontok tekintetében a szakemberek közötti átfedés megengedett, azaz az alkalmassági feltételekre ugyanaz a szakember bemutatható. A fentieken túl ugyanaz a szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Többet mutasson
M.2.4 ) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rehabilitációs szakmérnök végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik. Igazolás módja: M.2.4) pont: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján AT nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és az M.2. szerinti megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatban csatolni szükséges a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát (oklevél másolata). Az ajánlatban csatolni kell a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát a nyilatkozat formájában. A Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szakmai önéletrajz minta tartalmazza a szakmai önéletrajz részeként a rendelkezésre állási nyilatkozatot. Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az 5. számú értékelési szempontra bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel nem hiánypótolható és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak alapján bármely más szerv (vagy személy) kapacitására támaszkodva megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása keretében alkalmazandók a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak. Az alkalmasság tekintetében a Kbt. 65. § további rendelkezései is megfelelően alkalmazandók. Az M.2.1) és M.2.2) valamint az M.2.3) és M.2.4) pontok tekintetében a szakemberek közötti átfedés megengedett, azaz az alkalmassági feltételekre ugyanaz a szakember bemutatható. A fentieken túl ugyanaz a szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Hivatkozások a meghatározott szolgáltatásokra
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de hat évben (72 hónapban) megkezdett legalább 1 db közút felújítás és/vagy közút építés kiviteli és/vagy jóváhagyási és/vagy engedélyezési terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával. Az alkalmassági feltétel tekintetében egy referencia több részben is felhasználható. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén a referencia követelmények mennyiségei nem adódnak össze! Igazolás módja: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. 5-6. § megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az Ajánlatkérő 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges referencianyilatkozatot csatolnia. AT csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az eljárás megindításától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített szolgáltatásainak - referencia munkáinak - ismertetését, a 321 /2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy az ajánlattevő nyilatkozatával. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. A referenciaigazolásnak minimálisan tartalmaznia kell alábbiakat: - teljesítés ideje (kezdő-befejező időpontja „év/hónap/nap” pontossággal), - teljesítés helye, - a szerződést kötő másik fél megnevezése, - a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, olyan módon meghatározva, hogy az alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 21/A. §-ban foglaltak szerint ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bekben foglaltakra. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
SZ.1) Alkalmatlan a gazdasági szereplő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Igazolás módja: Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni. Ajánlattevőnek az AK Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására kell az alkalmasságát igazolnia. A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://www.mmk.hu/kereses/tarsasagok) adatai alapján. Amennyiben a gazdasági szereplő a nyilvántartásban szerepel, ennek vonatkozásában külön igazolás csatolása nem szükséges. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az előírt követelmény (a letelepedése szerinti országban építészeti tervezői tevékenységet végző gazdasági társaságok részére előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés) tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani. A 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: AK nem írja elő és nem teszi lehetővé.
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint. AK előleget nem biztosít. Nyertes AT 2 db részszámla és végszámla benyújtására jogosult. A számlák kifizetése: - a Kbt. 135. § (1),(3), (5)-(7) és (9) bekezdésben, - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, szerint történik, figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra. AK alkalmazza a Kbt. 27/A. § -t. Részletek a szerződéstervezetben!
Többet mutasson
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
- Késedelmi kötbér: A nyertes AT a kiviteli tervek tekintetében, amennyiben késedelembe esik, a kiviteli terv vonatkozásában a kv.-ben „teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése összesen” elnevezésű kv-i tétel nettó 1%-ának megfelelő mértékű napi késedelmi kötbér megfizetésére köteles minden késedelemmel érintett naptári nap után. Maximuma: 30 napi tétel. AK az engedélyezési ill. jóváhagyási tervek tekintetében is kötbért írt elő. - Meghiúsulási kötbér: AK fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondja, amennyiben a késedelem a 30 napot meghaladja. Mértéke: a nettó tervezői díj 30%-a. - Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesített terv tekintetében, alapja: a kiviteli terve vonatkozásában a költségvetésben „teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése összesen” elnevezésű költségvetési tétel, mértéke: nettó 15%. Részletek a sztervezetben!
Többet mutasson
Részvételi feltételek
Kizárási ok:
A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel
Az adófizetési kötelezettség megszegése
+ még 3
Munkajogi kötelezettségek megszegése
Tisztán nemzeti kizáró okok
Üzleti tevékenység felfüggesztése
Kizárási okok leírása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés…
… a), e), f), valamint h)-k) és m) pontjának, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Igazolás módja: Az ajánlattevőnek - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ( a továbbiakban. Kr.) 1.§-a alapján - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, és emellett megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 1-16.- §-ra, 1.§ (8) bekezdésére. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Felhívjuk a figyelmet az Kbt. 41./A. § (1) bekezdésében foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az EEKD(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a), valamint a 35.§ (2a) bek-re.
… b) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Igazolás módja: Az ajánlattevőnek - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ( a továbbiakban. Kr.) 1.§-a alapján - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, és emellett megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 1-16.- §-ra, 1.§ (8) bekezdésére. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Felhívjuk a figyelmet az Kbt. 41./A. § (1) bekezdésében foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az EEKD(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a), valamint a 35.§ (2a) bek-re.
… c) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Igazolás módja: Az ajánlattevőnek - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ( a továbbiakban. Kr.) 1.§-a alapján - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, és emellett megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 1-16.- §-ra, 1.§ (8) bekezdésére. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Felhívjuk a figyelmet az Kbt. 41./A. § (1) bekezdésében foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az EEKD(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a), valamint a 35.§ (2a) bek-re.
… d) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Igazolás módja: Az ajánlattevőnek - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ( a továbbiakban. Kr.) 1.§-a alapján - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, és emellett megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 1-16.- §-ra, 1.§ (8) bekezdésére. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Felhívjuk a figyelmet az Kbt. 41./A. § (1) bekezdésében foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az EEKD(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a), valamint a 35.§ (2a) bek-re.
… l) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Igazolás módja: Az ajánlattevőnek - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ( a továbbiakban. Kr.) 1.§-a alapján - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, és emellett megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 1-16.- §-ra, 1.§ (8) bekezdésére. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Felhívjuk a figyelmet az Kbt. 41./A. § (1) bekezdésében foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az EEKD(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a), valamint a 35.§ (2a) bek-re.
… n) és o) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Igazolás módja: Az ajánlattevőnek - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ( a továbbiakban. Kr.) 1.§-a alapján - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, és emellett megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 1-16.- §-ra, 1.§ (8) bekezdésére. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Felhívjuk a figyelmet az Kbt. 41./A. § (1) bekezdésében foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az EEKD(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a), valamint a 35.§ (2a) bek-re.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15733658218
Postacím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Postai irányítószám: 9700
Postai város: Szombathely
Régió: Vas 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Dr. Trajbár Viktória Zsuzsanna
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu 📧
Telefon: +36 94520351 📞
URL: https://www.szombathely.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Regionális vagy helyi hatóság
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002466112025 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002466112025 🌏
Az uniós alapok azonosítója: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00001
Uniós alapok programja: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2021/2027)
Elektronikus benyújtás: Kötelező

Kiegészítő információk
További információk
1. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r.6.§(1)bek.]. 2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5)bek., Kbt. 35.§ (2a) bek., Kbt. 65.§ (12) bek. alapján vizsgálja. 3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők (AT-k) jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. 5. Ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát. 6. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is. 7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 65.§ (7) bek-nek megfelelően, nemleges nyilatkozatot is. 8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bek. szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell. 9. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44.§ (1)-(4) bek. 10. Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 8.napig (8. és 10.részben:szerződéskötést követő 8. napig) felelősségbizt.-tal kell rendelkeznie, amelynek mértéke: 1-7. részek tekintetében: legalább 25 millió HUF/biztosítási esemény valamint 50 millió HUF/biztosítási időszak, 8. rész:legalább 1.800.000 HUF/év és legalább 900.000 HUF/káresemény 9.rész:legalább 500.000 HUF/év és legalább 250.000 HUF/káresemény 10.rész: legalább 4 M HUF/év és legalább 2 M HUF/káresemény AT köteles nyertessége esetén biztosítást kötni és a vonatkozó biztosítási kötvényt legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 8.napig(8. és 10.részben:szerződéskötést követő 8. napig) bemutatni. A bizt-i köt.-ek vagy a bizt. által kiállított egyéb igazoló dok.- ok benyújtásának elmaradása AT szkötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§ (4) bek. alapján, melynek következtében a 2. legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szer-t. Közös at. esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbizt.-sal. 11. Az AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljeskörűen beárazva szerkeszthető xls (excel formátumban is). 12. AK a Kbt. 75.§ (6) bek. alapján Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza. 13. AK az eljárásban a hp. lehetőséget a Kbt.71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új GSZ bevonása esetén. 14. AK a Kbt. 35.§ (9) bek. figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli. 16. A Kbt. 73.§ (1) bek.g) pont és (3)bek. alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza. 17. AK a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 46.§-át megfelelően alkalmazza. 18. Kieg. táj. kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is szíveskedjenek megküldeni. 19. AT a Kbt. 41/B.§ (2) bek. szerint köteles eljárni a nyilatkozatok megtétele során. 20. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 35.§ (2a) bek.-ére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65.§ (12) bek.-re, valamint az EKR rendelet 11.§ (4) és (8) bek.-re. 21. AK alkalmazza a Kbt. 69. § (4) bekezdését, valamint a Kbt. 81. § (5) bekezdését. 22. AK csatolnia kell az ajánlatban a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 23. A közbeszerzési eljárás 1- 9.része a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes. Részletek a szerződéstervezetben! 24. Az eljárás a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján feltételes, mivel a szerződés megkötésének feltétele a 2024. évi LXXIV. törvény 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása. 25. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy - a 10.rész tekintetében - nyertes AT legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg 15 napon belül kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy az eljárásba bevont közúti biztonsági auditor büntetlen előéletű. AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti, amennyiben a fentiekben előírt típusú tanúsítványok, intézkedések meglétét a szerződés aláírásáig nem igazolja. 26. ÁKSZ: Krizmanich Gergely (lajstromszám: 00086), FAKSZ: dr. Balogh Klaudia (lajstromszám:01376).
Többet mutasson
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148.§-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Forrás: OJS 2026/S 120-436114 (2026-06-24)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest Dunántúl Nyugat-Dunántúl Vas
Termékek/szolgáltatások:
Építészeti, építési, mérnöki és... Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk Mérnöki szolgáltatások Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó... Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások