Tamási gyógyfürdő korszerűsítés terv.,kivit

Tamási Város Önkormányzata

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a
szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően
kell alkalmazni.
Alapterületek:
strand-bejárati épület 466,69 m2
étterem földszint 359,17 m2
¬ - kültér földszint (fogyasztó terasz) 210,12 m2
étterem emelet 38,71 m2
¬ - kültér emelet 263,69 m2
étterem össz 871,69 m2
szaunaépület 48,11 m2
büfé 1 - 61,43 m2
büfé 2 - 63,53 m2
mosdóblokk 40,26 m2
mosdóblokk AM 44,56 m2
vízgépészet 286,28 m2
33m-es medence 674,62 m2
élménymedence (3 db) 363,58 m2
lelátó 193,23 m2
lelátó tároló 87,84 m2
csúszdamedencék (3 db) 281,70 m2
színpad 231,26 m2
termálmedencék (2 db) 454,58 m2
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
(részletesen a dokumentációban)

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-09-18. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-08-01.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Tamási Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Dél-Dunántúl › Tolna

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-08-01	Ajánlati felhívás
2023-09-13	További információk
2023-09-22	További információk
2023-10-06	További információk
2024-11-04	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-11-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-08-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Magasépítési munka
Hivatkozási szám: EKR000966122023
Rövid leírás:

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. Alapterületek: strand-bejárati épület 466,69 m2 étterem földszint 359,17 m2 ¬ - kültér földszint (fogyasztó terasz) 210,12 m2 étterem emelet 38,71 m2 ¬ - kültér emelet 263,69 m2 étterem össz 871,69 m2 szaunaépület 48,11 m2 büfé 1 - 61,43 m2 büfé 2 - 63,53 m2 mosdóblokk 40,26 m2 mosdóblokk AM 44,56 m2 vízgépészet 286,28 m2 33m-es medence 674,62 m2 élménymedence (3 db) 363,58 m2 lelátó 193,23 m2 lelátó tároló 87,84 m2 csúszdamedencék (3 db) 281,70 m2 színpad 231,26 m2 termálmedencék (2 db) 454,58 m2 Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles. (részletesen a dokumentációban)

Rövid leírás

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy

jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,

személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a

szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.

Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően

kell alkalmazni.

Alapterületek:

strand-bejárati épület 466,69 m2

étterem földszint 359,17 m2

¬ - kültér földszint (fogyasztó terasz) 210,12 m2

étterem emelet 38,71 m2

¬ - kültér emelet 263,69 m2

étterem össz 871,69 m2

szaunaépület 48,11 m2

büfé 1 - 61,43 m2

büfé 2 - 63,53 m2

mosdóblokk 40,26 m2

mosdóblokk AM 44,56 m2

vízgépészet 286,28 m2

33m-es medence 674,62 m2

élménymedence (3 db) 363,58 m2

lelátó 193,23 m2

lelátó tároló 87,84 m2

csúszdamedencék (3 db) 281,70 m2

színpad 231,26 m2

termálmedencék (2 db) 454,58 m2

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.

(részletesen a dokumentációban)

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Magasépítési munka 📦
További CPV-kód: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Tolna 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Tamási Város Önkormányzata
Postacím: Szabadság Utca 46-48.
Postai irányítószám: 7090
Postai város: Tamási
Kapcsolat
Internetcím: http://www.tamasi.hu 🌏
E-mail: polgarmester@tamasi.hu 📧
Telefon: +36 74570800 📞
Fax: +36 74570800 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000966122023/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000966122023/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-08-01 📅
Benyújtási határidő: 2023-09-18 📅
Közzététel dátuma: 2023-08-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 149-472240
HL-S szám: 149
További információk

A II. 2.7.) pont szerinti időtartam részletezése: Ajánlatkérő a 820 nap alatt nem munkanapot, hanem naptári napot ért. Tervezési feladatok és részletes árazott tervezői költségbecslés készítése: a szerződés hatálybalépésétől számított 180 naptári nap. A korszerűsítésre vonatkozóan a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 550 naptári nap. A próbaüzem ideje minimum 90 naptári nap az 550 naptári napon felül. Amennyiben jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján a próbaüzem 90 naptári napnál hosszabb időtartam, abban az esetben felek a szerződést nem módosítják, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját alkalmazzák. Ebben az esetben a próbaüzem időtartama a munkaterület átadásától számított 550 naptári nap után kezdődik és addig tart, míg a jogszabály / hatóság által előírt időtartam le nem telik. A II.2.5. pont részletezése: Ár kritérium alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Nettó vállalkozói díj (HUF, tartalékkeret nélkül, tervezési díjjal együtt) Többlettapasztalat: A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/4. / M/2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez /meglétéhez szükséges gyakorlaton felüli alkkövben előírttal azonos tárgyú többlet szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap) Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat. Fentiek alapján az M/4. / M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe: - amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy - amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is. Többletjótállás értékelési szempont: a többletjótállás értékelési szempont csak a kivitelezési munkára értendő. A tervekre vonatkozó jótállási időszakot nem érinti. Részletek a KD-ban. Nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát. Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: - a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe), - a közbeszerzési eljárás tárgya, - a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni, - a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását, - a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás, - a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend, - a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Biztosítások: A) Kivitelezés: AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén: a szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a munkaterület átadásig rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, annak teljes időtartamára legalább 500 000 000,- Ft/év és káreseményenként legalább 250 000 000,- Ft összegű, All Risk típusú - teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. (részletek a szerződéstervezetben). A hivatkozott felelősségbiztosításnak az alvállalkozókra is szükséges kiterjednie (záradék). B) Tervezés: A 322-es Kr.11.§alapján a tervezési és mérnöki szolgáltatás (kiviteli tervek készítése) esetén az AT köteles -legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanapig - tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen közbeszerzés tárgyára együttesen kiterjeszteni nyertessége esetén: min.50 000 000,-Ft/év és min.25 000 000,- Ft/káresemény összegű a szerződés tárgya szerinti tevékenységre. A felelősségbiztosítást legalább az utolsó számlájához tartozó Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig vállalja fenntartani. A Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig terjedő időtartamra a Megrendelő elfogad olyan egyenértékű biztosítást, záradékot stb., ami a teljesítésből fakadó Megrendelői követelésekre fedezetet nyújt.

További információk

A II. 2.7.) pont szerinti időtartam részletezése:

Ajánlatkérő a 820 nap alatt nem munkanapot, hanem naptári napot ért.

Tervezési feladatok és részletes árazott tervezői költségbecslés készítése: a szerződés hatálybalépésétől számított 180 naptári nap.

A korszerűsítésre vonatkozóan a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 550 naptári nap. A próbaüzem ideje minimum 90 naptári nap az 550 naptári napon felül. Amennyiben jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján a próbaüzem 90 naptári napnál hosszabb időtartam, abban az esetben felek a szerződést nem módosítják, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját alkalmazzák. Ebben az esetben a próbaüzem időtartama a munkaterület átadásától számított 550 naptári nap után kezdődik és addig tart, míg a jogszabály / hatóság által előírt időtartam le nem telik.

A II.2.5. pont részletezése:

Ár kritérium alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Nettó vállalkozói díj (HUF, tartalékkeret nélkül, tervezési díjjal együtt)

Többlettapasztalat:

A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/4. / M/2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez /meglétéhez szükséges gyakorlaton felüli alkkövben előírttal azonos tárgyú többlet szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap)

Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat.

Fentiek alapján az M/4. / M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe:

- amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy

- amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is.

Többletjótállás értékelési szempont: a többletjótállás értékelési szempont csak a kivitelezési munkára értendő. A tervekre vonatkozó jótállási időszakot nem érinti.

Részletek a KD-ban.

Nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.

Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja.

Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát.

Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:

- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),

- a közbeszerzési eljárás tárgya,

- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,

- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását,

- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,

- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,

- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.

Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

Biztosítások:

A) Kivitelezés: AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén: a szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a munkaterület átadásig rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, annak teljes időtartamára legalább 500 000 000,- Ft/év és káreseményenként legalább 250 000 000,- Ft összegű, All Risk típusú - teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. (részletek a szerződéstervezetben). A hivatkozott felelősségbiztosításnak az alvállalkozókra is szükséges kiterjednie (záradék).

B) Tervezés: A 322-es Kr.11.§alapján a tervezési és mérnöki szolgáltatás (kiviteli tervek készítése) esetén az AT köteles -legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanapig - tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen közbeszerzés tárgyára együttesen kiterjeszteni nyertessége esetén: min.50 000 000,-Ft/év és min.25 000 000,- Ft/káresemény összegű a szerződés tárgya szerinti tevékenységre. A felelősségbiztosítást legalább az utolsó számlájához tartozó Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig vállalja fenntartani. A Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig terjedő időtartamra a Megrendelő elfogad olyan egyenértékű biztosítást, záradékot stb., ami a teljesítésből fakadó Megrendelői követelésekre fedezetet nyújt.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy

jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,

személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a

szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.

Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően

kell alkalmazni.

Alapterületek:

strand-bejárati épület 466,69 m2

étterem földszint 359,17 m2

¬ - kültér földszint (fogyasztó terasz) 210,12 m2

étterem emelet 38,71 m2

¬ - kültér emelet 263,69 m2

étterem össz 871,69 m2

szaunaépület 48,11 m2

büfé 1 - 61,43 m2

büfé 2 - 63,53 m2

mosdóblokk 40,26 m2

mosdóblokk AM 44,56 m2

vízgépészet 286,28 m2

33m-es medence 674,62 m2

élménymedence (3 db) 363,58 m2

lelátó 193,23 m2

lelátó tároló 87,84 m2

csúszdamedencék (3 db) 281,70 m2

színpad 231,26 m2

termálmedencék (2 db) 454,58 m2

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.

(részletesen a dokumentációban)

Főbb projekt elemek:

- ideiglenes építmények

- bontási munkák

-falazott szerkezetű földszintes épület:433 m2

-könnyűszerkezetes épület:272 m2

- strand épületek

-átalakítások, bővítések: étterem, bejárati épület, 33m-es medence 1540 m2

- strand környezetalakítás, kültéri elemek

-utak, járdák az 1875/15 hrsz-ú telken

- medence építés

-meglévő medencék, felújítása, átalakítása (33m-es úszómedence átalakítása 25m-esre, termálmedencék átalakítása

- meglévő kültéri medence felújítása (fedett fürdőépület melletti medence),

-meglévő strandmedence (322 m2) és gyermekmedence (61 m2) felújítása

-új csobbanómedencék építése a csúszdaparkhoz (317 m2) új spraypark (317 m2)

- vízgépészet

-új térszint alatti vízgépészeti épület:286 m2

-25m-es úszómedence vízgépészete: 146 m2

- csúszdatechnológia

-új csúszdapark csúszdákkal, egyéb élményelemekkel

- telken belüli közműhálózat

- telken belüli közművezetékek korszerűsítése, cseréje új létesítmények közműrákötése

- külső út, parkoló építés

-külső út építése parkolókhoz: 4200 m2

-parkolóhelyek építése: 2560 m2

- térvilágítás

-a telken belül kialakítandó utak, sétányok megvilágítása

-az építendő parkoló világítása

- kertészet

-a strand területén növénytelepítés

-pihenőpadok elhelyezése

- akadálymentesítés

- a teljes strand területének komplex akadálymentesítése (épületek, medencék, strandterület)

- beléptető rendszer

-új „feltöltő” rendszerű órás beléptető rendszer, mely a fürdőépület rendszerével összhangban működik

- kútfúrás hideg-melegvíz

- új kutak létesítése a meglévők mellett a fürdő vízigényeinek kielégítésére

-új termálkút 300-500l/perc várható vízhozammal

- új hidegvizes kút 300-500l/perc várható vízhozammal

- hőhasznosítás

-a töltő-ürítő rendszerű medencék ürítővizének hőszivattyús hőhasznosítsával 1900kW teljesítménnyel

- eszközök

- Építési engedélyezési és kiviteli tervezési munkák

Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján szükséges engedélyezési, valamint kiviteli tervek készítése, az alábbiak szerint:

Építési engedélyezési tervek elkészítése:

- strand bejárati épület

- étterem

- szaunaépület

- büfé 1.

- büfé 2.

- mosdóblokk

- mosdóblokk AM

- 33 m-es medence

- lelátó

- színpad

- út és parkoló építés (csapadékvízelvezetés)

- medencék és kutak vízjogi engedélyezési tervek.

Kiviteli tervek elkészítése:

- strand-bejárati épület

étterem

szaunaépület

büfé 1

büfé 2

mosdóblokk

vízgépészet

33m-es medence

élménymedence (3 db)

lelátó

lelátó tároló

csúszdamedencék (3 db)

színpad

termálmedencék

- kertészeti tervek, öltöző rendszer

- út és parkolóépítési tervek

- környezetalakítási tervek

Tervezési feladat:

Jóváhagyási tervek alapján engedélyezési és kiviteli tervek készítése részletesen a műszaki dokumentumokban.

Elvárás, hogy a Tervező a tervezés során vegye figyelembe a gazdaságosan működtethető és fenntartható alkalmazások, anyagok használatát. Energiatakarékos, környezetbarát módon, fenntarthatóan működtethető épület létrehozása. Cél a kornak megfelelő, modern technológiákon alapuló, élhető, fenntartható létesítmény létrehozása.

A hatályos jogszabályok, előírásoknak, építési szabályoknak, szabványoknak és MÉK és MMK ajánlásaiban meghatározottaknak is feleljen meg a tervdokumentáció, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről előírásainak.

Engedély köteles tervezési feladatok

- új épületek, medencék és műtárgyak építési engedélyezési tervezése

- út és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek elkészítése a parkolókra

- vízjogi létesítési engedélyezési terv a medencék vízellátására, vízforgatása, valamint használt vizek elhelyezésére.

Kiviteli tervdokumentáció készítendő minden építési és felújítási feladatra.

(Részletek a KD-ban.)

Időtartam: 820 nap
További információk:

A II. 2.7.) pont szerinti időtartam részletezése:

Ajánlatkérő a 820 nap alatt nem munkanapot, hanem naptári napot ért.

Tervezési feladatok és részletes árazott tervezői költségbecslés készítése: a szerződés hatálybalépésétől számított 180 naptári nap.

A korszerűsítésre vonatkozóan a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 550 naptári nap. A próbaüzem ideje minimum 90 naptári nap az 550 naptári napon felül. Amennyiben jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján a próbaüzem 90 naptári napnál hosszabb időtartam, abban az esetben felek a szerződést nem módosítják, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját alkalmazzák. Ebben az esetben a próbaüzem időtartama a munkaterület átadásától számított 550 naptári nap után kezdődik és addig tart, míg a jogszabály / hatóság által előírt időtartam le nem telik.

A II.2.5. pont részletezése:

Ár kritérium alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Nettó vállalkozói díj (HUF, tartalékkeret nélkül, tervezési díjjal együtt)

Többlettapasztalat:

A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/4. / M/2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez /meglétéhez szükséges gyakorlaton felüli alkkövben előírttal azonos tárgyú többlet szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap)

Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat.

Fentiek alapján az M/4. / M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe:

- amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy

- amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is.

Többletjótállás értékelési szempont: a többletjótállás értékelési szempont csak a kivitelezési munkára értendő. A tervekre vonatkozó jótállási időszakot nem érinti.

Részletek a KD-ban.

Nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.

Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja.

Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát.

Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:

- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),

- a közbeszerzési eljárás tárgya,

- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,

- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását,

- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,

- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,

- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.

Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

Biztosítások:

A) Kivitelezés: AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén: a szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a munkaterület átadásig rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, annak teljes időtartamára legalább 500 000 000,- Ft/év és káreseményenként legalább 250 000 000,- Ft összegű, All Risk típusú - teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. (részletek a szerződéstervezetben). A hivatkozott felelősségbiztosításnak az alvállalkozókra is szükséges kiterjednie (záradék).

B) Tervezés: A 322-es Kr.11.§alapján a tervezési és mérnöki szolgáltatás (kiviteli tervek készítése) esetén az AT köteles -legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanapig - tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen közbeszerzés tárgyára együttesen kiterjeszteni nyertessége esetén: min.50 000 000,-Ft/év és min.25 000 000,- Ft/káresemény összegű a szerződés tárgya szerinti tevékenységre. A felelősségbiztosítást legalább az utolsó számlájához tartozó Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig vállalja fenntartani. A Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig terjedő időtartamra a Megrendelő elfogad olyan egyenértékű biztosítást, záradékot stb., ami a teljesítésből fakadó Megrendelői követelésekre fedezetet nyújt.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyarország_7090_Tamási_Hársfa_utca_3_1875/10 1875/11 1875/12 1875/13 1875/14 1875/15 1875/16 1875/15/A

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.

SZ/2. Alkalmatlan az AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók) nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon (Mo.) letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie. Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mell. felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Igazolási módok: A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:

Előzetes igazolás:

Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja előzetesen az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.

Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:

Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában).

Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot (nemlegesség esetén is nyilatkozatot szükséges benyújtani erről, elektronikus űrlap formájában). AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekre.

B.) SZ/1. és SZ/2

Előzetes igazolás: Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja az igazolást.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

A) Előzetes igazolás: Ajánlattevő̋ ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű̋ nyilatkozatát benyújtani a részletes információk megadása nélkül. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).(Kbt. 67. § (1) bekezdés, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés)

B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:Azon Ajánlattevők, akiket Ajánlatkérő az igazolások benyújtására szólít fel, az alábbi módon kötelesek alátámasztani az alkalmassági követelménynek való megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4), valamint (6) bekezdéseire is.

P/1. A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző̋ három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából közfürdő építése és/vagy felújítása származó ¬általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a nem teljes üzleti évet egy évnek tekinti.

A 321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha Ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételrőlszóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett, az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.

321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (5) bek.: Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 19.§ (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (10) bek. alapján a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a jelen bekezdés szerinti megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltünteti.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (5)-(8) bekre.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából - ( közfürdő építése és/vagy felújítása) - származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 800 000 000,-HUF -ot.

Műszaki és szakmai képességek:

A) Előzetes igazolás

M/1.-M/4. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya (kiviteli tervezés) szerinti

szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:

- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),

- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége (e-mail cím, vagy telefonszám)),

- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),

- a szolgáltatás mennyisége,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.

M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)

- ajánlattevő általi megnevezését és a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,

- a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és,

- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll, továbbá,

- kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és

--- szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését.

(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont.)

M/3. Ajánlattevő csatolja a 321-es Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:

a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,

b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

d) a teljesítés helye,

e) az építési beruházás mennyiségét,

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/4. AT a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. AT köteles csatolni az alábbiakban részletezett dokumentumokat:

- nyilatkozat bemutatott szakemberről,

- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);

- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata (kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában);

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.

A közös AT-ként történő teljesítés esetén, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321-es Kr. 22. § (5) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített az alábbi követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal:

- Legalább 3000 m2 alapterületre kiterjedően, közfürdő építésének és / vagy felújításának kiviteli tervezése, mely tartalmazott legalább 1 darab a közfürdő medencegépészetével összefüggő vízgépészeti kiviteli tervezési feladatot. Maximum 1 db szerződéssel igazolható,

- Legalább egy darab, közfürdőben létesített csúszdás medence komplex engedélyezési és kiviteli tervezése, mely maximum 1 db szerződéssel igazolható.A bemutatott szerződések között az átfedés megengedett.

Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].

Közfürdő: A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

(2) E rendelet alkalmazásában közfürdő:

a) az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a

szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe;

b) *

c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha:

ca) a külön jogszabály * szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és

cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt;

d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál.

Csúszdás medence meghatározása: Vizes csúszda, amely medencébe érkezik.

M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberrel

Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell.II. - Építészeti műszaki tervezés rész 2 . sorában

meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „É” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

M/3. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett alábbi referenciákkal:

M/3/A) legalább nettó 2000 m2 alapterületre kiterjedően, közfürdő épületen végzett építési és/vagy felújítási munka, mely tartalmazott legalább

- 1 darab a közfürdő medence gépészetével összefüggő vízgépészeti építési és/vagy felújítási munkát és

- tartalmazott legalább 300 m2 medence hidegburkolási munkát.

(Maximum 1 (egy) darab szerződéssel igazolható.)

M/3/B) legalább egy darab vizes csúszda medencével építése és/vagy felújítása.

1. Közfürdő: A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

2. Építési tevékenység (Étv. szerint): építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.

3. Medence: zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőséget biztosító építmény.

4. Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

M/4. Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. r.szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal) rendelkező szakemberrel vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) és gyakorlattal (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök képesítés esetén min. 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés esetén min. 5 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakemberrel.

AK az M/4. pontban rögzített előírás esetén elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember bemutatását, továbbá ezen képzettséggel és végzettséggel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember bemutatását is.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-eire, további a 69. § (11a) bekezdésére. Irányadó: [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Tervezési fejezet: késedelmi kötbér: nettó tervezési díj 0,5 %-a/nap, max. 20 %-a, hibás teljesítési kötbér a nettó tervezési díj 20 %-a, meghiúsulási kötbér: a teljes, nettó, tartalékkeret nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 10% -a.

Teljesítési biztosíték: a nettó tervezési díj 5 %-a.

Jótállás: az utolsó részfeladatra vonatkozó Teljesítésigazolás kiállításától számított 24 hónap. Részletek a szerz.tervezetben. Ajánlatkérő tartalékkeretet a tervezési feladatokra nem biztosít.

Építési fejezet: késedelmi kötbér: nettó, tartalékkeret és áfa nélkül számított kivitelezési díj 0,5%-a/nap, max.15 %. Meghiúsulási kötbér: a teljes (kivéve az I. Fejezetben (tervezés) rögzített vállalkozói díj) , tartalékkeret és Áfa nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 15 %-a. Teljesítési biztosíték: nettó, tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj (kivitelezés díja) 5%-a. Jótállási biztosíték: Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-a. Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Jótállás: min. 24 hónap (plusz adott esetben a vállalt többletjótállás).

2. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A) Tervezési feladat: 3 db számla: 1. részszámla 20 %-os készültség, 2. részszámla 50 %-os, míg a végszámla 100 %-os készültség , a tervezési feladatra előleg nem biztosított.

B) Kivitelezés: 1 db előlegszámla (5%), 8 db részszámla és a végszámla nyújtható be - adott esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, vagy a pályázatra vonatkozó releváns jogszabályban foglaltaknak, a pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és adott esetben a támogatási szerződésnek/okiratnak megfelelően - a következő ütemezés szerint: Valamennyi részszámla a megelőző részszámlához képest minimum plusz 10 %-os készültségi fok elérésekor nyújtható be, a vállalkozói díj minimum 10%-áról. Részszámlák maximum 80 %-os készültségi fok eléréséig nyújthatók be. A végszámla a vállalkozói díj minimum 20 %-áról nyújtható be. Előleg: tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó kivitelezési díj ellenszolgáltatásának 5 %-a. Az előleg az első és második részszámlából arányosan kerül elszámolásra. (részletesen a szerződéstervezetben)

Közös rendelkezések:

Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül , a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltak szerint.Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre irányadó jogszabályok: Áht, Ávr, Áfa tv., Kbt. 322/2015. (X.30.) Kr. Támogatás intenzitása: a mindenkori TO/TSZ szerinti.

További információk:KD és szerztervezet.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-09-18 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: EKR rendszer.
További információk:

Irányadó Kbt. 68. §.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/2) tekintetében bemutatott tervező szakember alkkövben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 1
Minőségi kritérium (név): A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/4) tekintetében bemutatott szakember alkkövben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
Többletjótállás vállalása (min. 0, max 36 hó) kizárólag a kivitelezésre vonatkozóan
Ár (súlyozás): 7

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15733438217
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Porga Ferenc
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000966122023/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (4) és (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le. Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell:

-a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (űrlap),

- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),

- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),

- folyamatban lévő vált.bejegyzésre (nemleges is csatolandó)(űrlap) AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges

- az ESPD-t (kitöltve),

- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (űrlap)

- nyilatkozat ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (nyilatkozatminta)

AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. §(6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.

AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.

Ajánlati kötöttség 2 hónap=60 nap.

Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk: - adható pontsz.: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti, - alk. módszerek: ár szempontnál ford. arányosítás, minőségi szempontoknál egyenes arányosítás.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Horváth Helena Zsuzsanna (OO461)

A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.Többváltozatú ajánlat nem tehető.

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti ki, amelynek összegszerűen meghatározott értéke: 3 000 000,- Ft. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatkérő számlaszáma: 11746029-15733438-06530000, IBAN: HU79 1174 6029 1573 3438 0653 0000, Bank: OTP Bank Nyrt., a befizetés igazolásának módja Kbt. 54. § (2) szerint.

Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

Ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.

Az üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. §.

Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetén AK egy alkalommal rendel el hiánypótlást.

Az eljárás során az ajánlatkérő a kommunikációt az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet által meghatározott informatikai rendszerben folytatja.

Ajánlattevő az árazott költségvetést a .pdf formátum mellett, szerkeszthető (.xls) formában is köteles az ajánlatában csatolni. Feltételes közbeszerzés: Megrendelő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, stb.) nyújtott be / fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére . Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a fedezet biztosítására irányuló támogatási igény elfogadásra kerül az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről (azaz a hatósági okirat/szerződés hatályba lép) és erről a Megrendelő a Vállalkozót hitelt érdemlően értesítette. Amennyiben a fedezet biztosítására irányuló igény (pályázat, projektjavaslat, stb)igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, a Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a szerződést -saját vagy egyéb forrás biztosításával - hatályba léptesse. A Megrendelő kijelenti, hogy a saját vagy egyéb forrás biztosításával történő hatályba léptetés joga nem jelent erre irányuló kötelezettséget, annak kikényszerítésére a Vállalkozó nem jogosult. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb egy év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szankciómentesen szabadulnak a kötelemből.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás kizárólag a Gyógyfürdő korszerűsítésére irányul. Az Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A beruházással érintett terület egy egység, egy fürdő. Részajánlattétel esetén az egyes kivitelezők felvonulási költsége növelné a beruházás összköltségét. A kivitelezők egymás zavarása, akadályoztatása nélkül nem lennének képesek a kivitelezési munkálatokat elvégezni. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a feladat egy munkaterülethez és egy épülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt. AK álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít.

Folytatás VI.4.3.)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Kbt. 148. §

Többlettapasztalat (tervező): Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (2) pontja alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal).

Többlettapasztalt (FMV):Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal).

AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- az EKR rendszeren keresztül történik. Az EKR működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

Az AK előírja a PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított dokumentumok esetében az AK él a hiánypótlás lehetőségével.

Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2023. augusztus 21. (hétfő) napján, 10:00 órakor. Találkozási pont: Tamási Gyógyfürdő főbejárat. A helyszíni bejáráson felmerült kérdéseket a Tisztelt Gazdasági Szereplők a helyszíni bejártást követően az EKR rendszeren keresztül - szerkeszthető formátumban is- kiegészítő tájékoztatás kérés keretében szíveskedjenk benyújtani a kiegészítő tájékoztatás kérés Kbt-ben rögzített szabályainak megfelelően. Ajánlatkérő a helyszíni bejárásról készített jegyzőkönyvet a helyszíni bejárás napjától számított 3 munkanapon belül megküldi az EKR rendszeren keresztül valamennyi Gazdasági Szereplő részére.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2023/S 149-472240 (2023-08-01)

További információk (2023-09-13)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-13 📅
Benyújtási határidő: 2023-09-28 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 179-559917
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 149-472240
HL-S szám: 179
További információk

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3) bek. alapján meghosszabbítja.

Forrás: OJS 2023/S 179-559917 (2023-09-13)

További információk (2023-09-22)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-22 📅
Benyújtási határidő: 2023-10-10 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 186-582633
HL-S szám: 186
További információk

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3) bek. alapján meghosszabbítja

Forrás: OJS 2023/S 186-582633 (2023-09-22)

További információk (2023-10-06)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-10-06 📅
Benyújtási határidő: 2023-11-15 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 196-613998
HL-S szám: 196
Forrás: OJS 2023/S 196-613998 (2023-10-06)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-11-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Tamási gyógyfürdő korszerűsítés terv.,kivit.
Hivatkozási szám: EKR000966122023
Rövid leírás:

Főbb projekt elemek: - ideiglenes építmények - bontási munkák -falazott szerkezetű földszintes épület:433 m2 -könnyűszerkezetes épület:272 m2 - strand épületek -átalakítások, bővítések: étterem, bejárati épület, 33m-es medence 1540 m2 - strand környezetalakítás, kültéri elemek -utak, járdák az 1875/15 hrsz-ú telken - medence építés -meglévő medencék, felújítása, átalakítása (33m-es úszómedence átalakítása 25m-esre, termálmedencék átalakítása - meglévő kültéri medence felújítása (fedett fürdőépület melletti medence), -meglévő strandmedence (322 m2) és gyermekmedence (61 m2) felújítása -új csobbanómedencék építése a csúszdaparkhoz (317 m2) új spraypark (317 m2) - vízgépészet -új térszint alatti vízgépészeti épület:286 m2 -25m-es úszómedence vízgépészete: 146 m2 - csúszdatechnológia -új csúszdapark csúszdákkal, egyéb élményelemekkel - telken belüli közműhálózat - telken belüli közművezetékek korszerűsítése, cseréje új létesítmények közműrákötése - külső út, parkoló építés -külső út építése parkolókhoz: 4200 m2 -parkolóhelyek építése: 2560 m2 - térvilágítás -a telken belül kialakítandó utak, sétányok megvilágítása -az építendő parkoló világítása - kertészet -a strand területén növénytelepítés -pihenőpadok elhelyezése - akadálymentesítés - a teljes strand területének komplex akadálymentesítése (épületek, medencék, strandterület) - beléptető rendszer -új „feltöltő” rendszerű órás beléptető rendszer, mely a fürdőépület rendszerével összhangban működik - kútfúrás hideg-melegvíz - új kutak létesítése a meglévők mellett a fürdő vízigényeinek kielégítésére -új termálkút 300-500l/perc várható vízhozammal - új hidegvizes kút 300-500l/perc várható vízhozammal - hőhasznosítás -a töltő-ürítő rendszerű medencék ürítővizének hőszivattyús hőhasznosítsával 1900kW teljesítménnyel - eszközök - Építési engedélyezési és kiviteli tervezési munkák Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján szükséges engedélyezési, valamint kiviteli tervek készítése, az alábbiak szerint: Építési engedélyezési tervek elkészítése: - strand bejárati épület - étterem - szaunaépület - büfé 1. - büfé 2. - mosdóblokk - mosdóblokk AM - vízgépészet - 33 m-es medence - lelátó - színpad - út és parkoló építés (csapadékvízelvezetés) - medencék és kutak vízjogi engedélyezési tervek. Kiviteli tervek elkészítése: - strand-bejárati épület étterem szaunaépület büfé 1 büfé 2 mosdóblokk mosdóblokk vízgépészet 33m-es medence élménymedence (3 db) lelátó lelátó tároló csúszdamedencék (3 db) színpad termálmedencék - kertészeti tervek, öltöző rendszer - út és parkolóépítési tervek - környezetalakítási tervek Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján engedélyezési és kiviteli tervek készítése részletesen a műszaki dokumentumokban. Elvárás, hogy a Tervező a tervezés során vegye figyelembe a gazdaságosan működtethető és fenntartható alkalmazások, anyagok használatát. Energiatakarékos, környezetbarát módon, fenntarthatóan működtethető épület létrehozása. Cél a kornak megfelelő, modern technológiákon alapuló, élhető, fenntartható létesítmény létrehozása. A hatályos jogszabályok, előírásoknak, építési szabályoknak, szabványoknak és MÉK és MMK ajánlásaiban meghatározottaknak is feleljen meg a tervdokumentáció, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről előírásainak. Engedélyköteles tervezési feladatok - új épületek, medencék és műtárgyak építési engedélyezési tervezése - út és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek elkészítése a parkolókra - vízjogi létesítési engedélyezési terv a medencék vízellátására, vízforgatása, valamint használt vizek elhelyezésére. Kiviteli tervdokumentáció készítendő minden építési és felújítási feladatra

Rövid leírás

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka 📦
Becsült érték héa nélkül: 4 037 088 769 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 945 198 851 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000966122023/1
Mennyiség: 10454 négyzetméter
A beszerzés leírása:

Főbb projekt elemek: - ideiglenes építmények - bontási munkák -falazott szerkezetű földszintes épület:433 m2 -könnyűszerkezetes épület:272 m2 - strand épületek -átalakítások, bővítések: étterem, bejárati épület, 33m-es medence 1540 m2 - strand környezetalakítás, kültéri elemek -utak, járdák az 1875/15 hrsz-ú telken - medence építés -meglévő medencék, felújítása, átalakítása (33m-es úszómedence átalakítása 25m-esre, termálmedencék átalakítása - meglévő kültéri medence felújítása (fedett fürdőépület melletti medence), -meglévő strandmedence (322 m2) és gyermekmedence (61 m2) felújítása -új csobbanómedencék építése a csúszdaparkhoz (317 m2) új spraypark (317 m2) - vízgépészet -új térszint alatti vízgépészeti épület:286 m2 -25m-es úszómedence vízgépészete: 146 m2 - csúszdatechnológia -új csúszdapark csúszdákkal, egyéb élményelemekkel - telken belüli közműhálózat - telken belüli közművezetékek korszerűsítése, cseréje új létesítmények közműrákötése - külső út, parkoló építés -külső út építése parkolókhoz: 4200 m2 -parkolóhelyek építése: 2560 m2 - térvilágítás -a telken belül kialakítandó utak, sétányok megvilágítása -az építendő parkoló világítása - kertészet -a strand területén növénytelepítés -pihenőpadok elhelyezése - akadálymentesítés - a teljes strand területének komplex akadálymentesítése (épületek, medencék, strandterület) - beléptető rendszer -új „feltöltő” rendszerű órás beléptető rendszer, mely a fürdőépület rendszerével összhangban működik - kútfúrás hideg-melegvíz - új kutak létesítése a meglévők mellett a fürdő vízigényeinek kielégítésére -új termálkút 300-500l/perc várható vízhozammal - új hidegvizes kút 300-500l/perc várható vízhozammal - hőhasznosítás -a töltő-ürítő rendszerű medencék ürítővizének hőszivattyús hőhasznosítsával 1900kW teljesítménnyel - eszközök - Építési engedélyezési és kiviteli tervezési munkák Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján szükséges engedélyezési, valamint kiviteli tervek készítése, az alábbiak szerint: Építési engedélyezési tervek elkészítése: - strand bejárati épület - étterem - szaunaépület - büfé 1. - büfé 2. - mosdóblokk - mosdóblokk AM - vízgépészet - 33 m-es medence - lelátó - színpad - út és parkoló építés (csapadékvízelvezetés) - medencék és kutak vízjogi engedélyezési tervek. Kiviteli tervek elkészítése: - strand-bejárati épület étterem szaunaépület büfé 1 büfé 2 mosdóblokk mosdóblokk vízgépészet 33m-es medence élménymedence (3 db) lelátó lelátó tároló csúszdamedencék (3 db) színpad termálmedencék - kertészeti tervek, öltöző rendszer - út és parkolóépítési tervek - környezetalakítási tervek Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján engedélyezési és kiviteli tervek készítése részletesen a műszaki dokumentumokban. Elvárás, hogy a Tervező a tervezés során vegye figyelembe a gazdaságosan működtethető és fenntartható alkalmazások, anyagok használatát. Energiatakarékos, környezetbarát módon, fenntarthatóan működtethető épület létrehozása. Cél a kornak megfelelő, modern technológiákon alapuló, élhető, fenntartható létesítmény létrehozása. A hatályos jogszabályok, előírásoknak, építési szabályoknak, szabványoknak és MÉK és MMK ajánlásaiban meghatározottaknak is feleljen meg a tervdokumentáció, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről előírásainak. Engedély köteles tervezési feladatok - új épületek, medencék és műtárgyak építési engedélyezési tervezése - út és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek elkészítése a parkolókra - vízjogi létesítési engedélyezési terv a medencék vízellátására, vízforgatása, valamint használt vizek elhelyezésére. Kiviteli tervdokumentáció készítendő minden építési és felújítási feladatra. (Részletek a KD-ban.)

A beszerzés leírása

Főbb projekt elemek: - ideiglenes építmények - bontási munkák -falazott szerkezetű földszintes épület:433 m2 -könnyűszerkezetes épület:272 m2 - strand épületek -átalakítások, bővítések: étterem, bejárati épület, 33m-es medence 1540 m2 - strand környezetalakítás, kültéri elemek -utak, járdák az 1875/15 hrsz-ú telken - medence építés -meglévő medencék, felújítása, átalakítása (33m-es úszómedence átalakítása 25m-esre, termálmedencék átalakítása - meglévő kültéri medence felújítása (fedett fürdőépület melletti medence), -meglévő strandmedence (322 m2) és gyermekmedence (61 m2) felújítása -új csobbanómedencék építése a csúszdaparkhoz (317 m2) új spraypark (317 m2) - vízgépészet -új térszint alatti vízgépészeti épület:286 m2 -25m-es úszómedence vízgépészete: 146 m2 - csúszdatechnológia -új csúszdapark csúszdákkal, egyéb élményelemekkel - telken belüli közműhálózat - telken belüli közművezetékek korszerűsítése, cseréje új létesítmények közműrákötése - külső út, parkoló építés -külső út építése parkolókhoz: 4200 m2 -parkolóhelyek építése: 2560 m2 - térvilágítás -a telken belül kialakítandó utak, sétányok megvilágítása -az építendő parkoló világítása - kertészet -a strand területén növénytelepítés -pihenőpadok elhelyezése - akadálymentesítés - a teljes strand területének komplex akadálymentesítése (épületek, medencék, strandterület) - beléptető rendszer -új „feltöltő” rendszerű órás beléptető rendszer, mely a fürdőépület rendszerével összhangban működik - kútfúrás hideg-melegvíz - új kutak létesítése a meglévők mellett a fürdő vízigényeinek kielégítésére -új termálkút 300-500l/perc várható vízhozammal - új hidegvizes kút 300-500l/perc várható vízhozammal - hőhasznosítás -a töltő-ürítő rendszerű medencék ürítővizének hőszivattyús hőhasznosítsával 1900kW teljesítménnyel - eszközök - Építési engedélyezési és kiviteli tervezési munkák Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján szükséges engedélyezési, valamint kiviteli tervek készítése, az alábbiak szerint: Építési engedélyezési tervek elkészítése: - strand bejárati épület - étterem - szaunaépület - büfé 1. - büfé 2. - mosdóblokk - mosdóblokk AM - vízgépészet - 33 m-es medence - lelátó - színpad - út és parkoló építés (csapadékvízelvezetés) - medencék és kutak vízjogi engedélyezési tervek. Kiviteli tervek elkészítése: - strand-bejárati épület étterem szaunaépület büfé 1 büfé 2 mosdóblokk mosdóblokk vízgépészet 33m-es medence élménymedence (3 db) lelátó lelátó tároló csúszdamedencék (3 db) színpad termálmedencék - kertészeti tervek, öltöző rendszer - út és parkolóépítési tervek - környezetalakítási tervek Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján engedélyezési és kiviteli tervek készítése részletesen a műszaki dokumentumokban. Elvárás, hogy a Tervező a tervezés során vegye figyelembe a gazdaságosan működtethető és fenntartható alkalmazások, anyagok használatát. Energiatakarékos, környezetbarát módon, fenntarthatóan működtethető épület létrehozása. Cél a kornak megfelelő, modern technológiákon alapuló, élhető, fenntartható létesítmény létrehozása. A hatályos jogszabályok, előírásoknak, építési szabályoknak, szabványoknak és MÉK és MMK ajánlásaiban meghatározottaknak is feleljen meg a tervdokumentáció, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről előírásainak. Engedély köteles tervezési feladatok - új épületek, medencék és műtárgyak építési engedélyezési tervezése - út és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek elkészítése a parkolókra - vízjogi létesítési engedélyezési terv a medencék vízellátására, vízforgatása, valamint használt vizek elhelyezésére. Kiviteli tervdokumentáció készítendő minden építési és felújítási feladatra. (Részletek a KD-ban.)

Fő helyszín vagy teljesítési hely: Hrsz.: 1875/10 1875/11 1875/12 1875/13 1875/14 1875/15 1875/16 1875/15/A
Postacím: Hársfa
utca
3
Irányítószám: 7090
Város: Tamási
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Tolna 🏙️
Időtartam: 820 nap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/2) tekintetében bemutatott tervező szakember alkkövben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 1
Minőségi kritérium (név): A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/4) tekintetében bemutatott szakember alkkövben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
Többletjótállás vállalása (min. 0, max 36 hó) kizárólag a kivitelezésre vonatkozóan
Ár ✅
Ár (súlyozás): 7
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-10-29 📅
Cím: Tamási gyógyfürdő korszerűsítés terv.,kivit.
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000966122023 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 2
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 2
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 5 230 408 300 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000966122023/3700
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Constructor Domini Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 24277448241
Postacím: Kunigunda Útja 78.
Postai irányítószám: 1037
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: constuctordominikft@gmail.com 📧
Telefon: +36 307602921 📞
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 945 198 851 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000966122023/3708
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság: építészeti munkák épületvillamossági munkák részfeladatai épületgépészeti munkák részfeladatai medence és csúszdatechnológia építés részfeladatai közreműködés a vizes csúszda medencével kivitelezési munkáiban közreműködés csúszdás medence komplex engedélyezési és kiviteli tervezésében kertészeti munkák részfeladatai kútfúrás hideg-melegvíz kivitelezése hőhasznosítás KLITON Korlátolt Felelősségű Társaság: építészeti munkák épületvillamossági munkák részfeladatai épületgépészeti munkák részfeladatai medence és csúszdatechnológia építés részfeladatai kertészeti munkák részfeladatai kútfúrás hideg-melegvíz kivitelezése hőhasznosítás

Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 118355965.53 HUF 💰
Arány (%): 3
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: KLITON Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25140732213
Postacím: Zsámboki Út 23
Postai irányítószám: 2115
Postai város: Vácszentlászló
Régió: Pest 🏙️
E-mail: iroda@kliton.hu 📧
Telefon: +36 302463887 📞
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Kisvállalkozás
Név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25098367244
Postacím: Hídépítő Utca 1-12
Postai irányítószám: 1095
Postai város: Budapest, IX.
E-mail: vallalkozas@laterex.hu 📧
Telefon: +36 13470010 📞
Fax: +36 13470011 📠
URL: https://www.laterex.hu 🌏
A gazdasági szereplő mérete: Nagyvállalkozás

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15733438217
Postacím: Szabadság Utca 46-48.
Postai irányítószám: 7090
Postai város: Tamási
Régió: Tolna 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Porga Ferenc
E-mail: polgarmester@tamasi.hu 📧
Telefon: +36 74570800 📞
Fax: +36 74570800 📠
URL: https://www.tamasi.hu 🌏
A vevő profiljának címe: https://www.tamasi.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §
Forrás: OJS 2024/S 215-672848 (2024-11-04)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-11-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 945 198 851 HUF 💰

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 945 198 851 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 118355965.53 HUF 💰

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát. Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: - a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe), - a közbeszerzési eljárás tárgya, - a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni, - a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását, - a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás, - a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend, - a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. III.4.5) pont folytatása: A végszámla a vállalkozói díj minimum 20 %-áról nyújtható be. Előleg: tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó kivitelezési díj ellenszolgáltatásának 5 %-a. Az előleg az első és második részszámlából arányosan kerül elszámolásra. (részletesen a szerződéstervezetben) Közös rendelkezések: Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül , a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltak szerint.Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre irányadó jogszabályok: Áht, Ávr, Áfa tv., Kbt. 322/2015. (X.30.) Kr. Támogatás intenzitása: a mindenkori TO/TSZ szerinti. További információk:KD és szerztervezet. III.4.7) pont folytatása: Teljesítési biztosíték: nettó, tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj (kivitelezés díja) 5%-a. Jótállási biztosíték: Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-a. Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 5 %-a. Jótállás: min. 24 hónap (plusz adott esetben a vállalt többletjótállás).

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Ajánlatkérő rögzíti,hogy az eredeti hirdetményben rögzített előíráson nem módosított, az az eredeti felhívással egyező. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A) Tervezési feladat: 3 db számla: 1. részszámla 20 %-os készültség, 2. részszámla 50 %-os, míg a végszámla 100 %-os készültség , a tervezési feladatra előleg nem biztosított. B) Kivitelezés: 1 db előlegszámla (5%), 8 db részszámla és a végszámla nyújtható be – adott esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, vagy a pályázatra vonatkozó releváns jogszabályban foglaltaknak, a pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és adott esetben a támogatási szerződésnek/okiratnak megfelelően - a következő ütemezés szerint: Valamennyi részszámla a megelőző részszámlához képest minimum plusz 10 %-os készültségi fok elérésekor nyújtható be, a vállalkozói díj minimum 10%-áról. Részszámlák maximum 80 %-os készültségi fok eléréséig nyújthatók be. Folytatás:III.4.6)pont.

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Tervezési fejezet: késedelmi kötbér: nettó tervezési díj 0,5 %-a/nap, max. 20 %-a, hibás teljesítési kötbér a nettó tervezési díj 20 %-a, meghiúsulási kötbér: a teljes, nettó, tartalékkeret nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 10% -a. Teljesítési biztosíték: a nettó tervezési díj 5 %-a. Jótállás: az utolsó részfeladatra vonatkozó Teljesítésigazolás kiállításától számított 24 hónap. Részletek a szerz.tervezetben. Ajánlatkérő tartalékkeretet a tervezési feladatokra nem biztosít. Építési fejezet: késedelmi kötbér: nettó, tartalékkeret és áfa nélkül számított kivitelezési díj 0,5%-a/nap, max.15 %. Meghiúsulási kötbér: a teljes (kivéve az I. Fejezetben (tervezés) rögzített vállalkozói díj) , tartalékkeret és Áfa nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 15 %-a. Folytatás: III.4.6) pontban

Kiegészítő információk
További információk

Jelen szerződésmódosításban rögzített felfüggesztő feltétel időtartamának módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá sem az ellenérték változására, sem a teljesítési határidő változására nem kerül sor.

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Megrendelő rögzíti, hogy tárgyi eljárás 0,-HUF fedezettel indult, ezen okból volt az eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. Megrendelő a kivitelezés finanszírozására (forrásának előteremtésére a mai napig) az alábbi intézkedéseket tette: - Építési és Közlekedési Minisztérium megkeresése 2025.09.11. napján. A megkeresésben Megrendelő a Minisztérium részére előadta, hogy „Tamási gyógyfürdő korszerűsítés terv.,kivit.” című projekt milyen stádiumban áll. - a Miniszterelnökség szakállamtitkáraival történt többszöri személyes egyeztetés alkalmával előadta Megrendelő, hogy a támogatási forrásra milyen ütemezésben lenne szüksége Megrendelőnek. Megrendelő mindent megtett annak érdekében, hogy előteremtse a forrást. Megrendelő folyamatosan intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a forrás határidőben rendelkezésre álljon, de 2025. év októberét írjuk és az országos gazdasági helyzet miatt a forrás megszerzésének esélye a felfüggesztő feltétel lejártáig elenyésző. Megrendelő előadja, hogy a COVID és az orosz-ukrán háború okozta (jelenleg is veszélyhelyzet van) gazdasági instabilitás, az országos szinten jelentkező forráshiány miatt fennáll a veszélye, hogy az egy éves felfüggesztő feltétel eredménytelenül zajlik le és ezen időszak alatt Megrendelő nem tudja a forrást megszerezni. Megrendelő rögzíti, hogy az előkészítésre megnyert „Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban” (Projekt azonosítója: ET-2020-02-096.) számú pályázat összegét a tárgyi projektre elköltötte, így a projekt ismételt előkészítésére fedezettel nem rendelkezik és a jelen bekezdésben rögzített indokok alapján valószínűsíthető, hogy a közeljövőben az előkészítésére újabb forrást nem tud szerezni. A hatékony és felelős közpénzfelhasználás miatt Megrendelő indokoltnak és elfogadhatónak látja a felfüggesztő feltétel további 6 hónappal történő meghosszabbítását, hogy az előkészítésre elköltött forrás megtérülő legyen, tekintettel arra, hogy Megrendelő az előkészítést újból, saját finanszírozásból nem tudja fedezni. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a gazdaság ilyen mértékű stagnálása nem volt előre látható egyik fél részéről sem, tehát a jelenlegi gazdasági helyzet a projektek befagyasztása előre nem volt látható és nem volt tervezhető, így az olyan körülménynek minősül, amit a felek a legjobb tudásuk és megfelelő előkészítés és alapos előzetes eljárás tervezés mellett sem láthattak előre. Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy az egy évben meghatározott felfüggesztő feltétel 2025. október hó 29. napján letelik és ezen időpontig előre nem látható okokból nem fog hatályba lépni a szerződés, így a szerződésben rögzített egy éves felfüggesztő feltételt 18 hónapra módosítják. Felek rögzítik, hogy a fent rögzített körülmény előre nem látható körülményként jelentkezett a szerződés hatálybalépése előtt. Felek rögzítik, hogy tárgyi szerződésmódosítás kizárólag az egy éves felfüggesztő feltételt érinti, annak módosítására irányul. A módosítás jogszabályi alapja: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdése c) pontja és a Kbt.141. § (6) bekezdése az alábbiakra tekintettel. A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint a Kbt. 141.§ (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén: a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. A felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításban meghatározott körülményeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre. Jelen szerződésmódosításban rögzített felfüggesztő feltétel időtartamának módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá sem az ellenérték változására, sem a teljesítési határidő változására nem kerül sor.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

A szerződésmódosítás dátuma: 2025. október 28. A Vállalkozási szerződés 16.5. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják: 16.5. (...) Szerződő felek jelen pontban foglaltakra tekintettel megállapodnak, hogy a szerződés hatálybalépésére legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, ezt követően a Felek minden külön intézkedés és nyilatkozat nélkül szankciómentesen szabadulnak a kötelemből és a Felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben. Jelen szerződésmódosításban rögzített felfüggesztő feltétel időtartamának módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá sem az ellenérték változására, sem a teljesítési határidő változására nem kerül sor.

Forrás: OJS 2025/S 216-743849 (2025-11-06)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)