Tervezési szolgáltatás, Szekszárdi Járásbíróság

A beszerzés leírása

Tervezési tevékenység a Szekszárdi Járásbíróság teljeskörű felújítása érdekében, a Szekszárd, Béla király tér. 4. sz. (hrsz.: 1792) alatti ingatlanon. A jelenlegi járásbírósági épület a bírósági tevékenység mai kornak megfelelő elvárásait (megnövekedett ügyérkezések, létszám növekedés stb.) egyre nehezebben tudja kielégíteni, ezért került sor a munkakörülmények javítása érdekében megoldások keresésére. A Beruházó / Építtető szándéka a Szekszárdi Járásbíróság áthelyezése a jelenlegi épületből a Szekszárd, Béla király tér 4. szám alatti volt Büntetés-végrehajtási Intézet épületébe, a mai kornak megfelelő funkcionális és technológiai feltételek megteremtésével. A tárgyi beruházás megvalósulásával a Szekszárdi Törvényszék és a Szekszárdi Járásbíróság is a Szekszárd, Béla király tér mellett működne és üzemelne, mely a belső bírósági ügymeneteket is egyszerűsíti. Előzőek alapján a jelen beszerzés az érintett épület teljeskörű felújítási munkáinak és szükség szerinti átalakítási munkáinak megvalósítására irányul. Jelenleg a 4279 m2 térszín feletti beépítésen belül 3363 m2 a hasznos alapterületű épület, 156 m2 a hasznosítatlan belső tér és 760 m2 alapterületű a belső udvar. A tervezési feladat során, a helyiségkimutatásban összeállított alapterületi igény alapján, az ingatlan felújítása által a térszín feletti beépítés nem lesz több mint a jelenlegi. Cél, hogy az épület megjelenésével kellőképpen fejezze ki a bírósági épület, mint igazságszolgáltatási intézmény komolyságát, méltóságát, tekintélyét. Beépítési adatok: a) övezeti besorolás: „Vt-V” – Településközpont, vegyes zóna – védett b) telek területe: 1690 m2 (1792 hrsz.) c) térszint alatti beépítés: 602 m2 d) térszint feletti beépítés: 4279 m2 (udvar+alagsor+fszt.+1.em.+2.em.+tetőtér) Feladat műszaki tartalma: - meglévő épület állapotfelmérés tervei, - koncepció tervek (3 db), a kiválasztott változatra - vázlatterv, - építési engedélyezési tervdokumentáció, a hozzá kapcsolódó bontási tervdokumentáció, Megrendelő meghatalmazásával a hatósági engedélyezési eljárás lebonyolítása, ÉTDR-be való feltöltéssel, és - kiviteli tervdokumentáció elkészítése. Mennyiség: A tárgyi teljeskörű tervezési szolgáltatás része az épület építési-, belsőépítészeti-, biztonságtechnikai tervezése, 63 fő elhelyezésére, ügyfélszolgálati- és kizárólagos dolgozói funkciókat is kielégítő helyiségekkel, valamint 10 db előadó (tárgyaló) teremmel. A részletes feladatokat a Tervezési program, a műszaki leírás és a szerződés tartalmazza. A tervezéssel érintett épület védett épület (műemléki környezet; régészeti lelőhely).

További információk

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Feltételes közbeszerzés: Igen Feltételes közbeszerzés jogcíme: Feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján Feltételes közbeszerzés indoka: Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 68. alcím (Módtv.) 253.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint a 254.§ (3) bekezdésben meghatározott miniszteri vélemény hiánya. Amennyiben Ajánlatkérő az eljárást ennek ellenére eredményessé nyilvánítja, akkor a 254.§ (3) bekezdés értelmében – amennyiben a hivatkozott szakaszok a szerződéskötéskor hatályosak és eltérő rendelkezést nem tartalmaznak - a szerződés megkötésére kizárólag az állami beruházásokért felelős miniszternek a legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozó költségellenőrzést tartalmazó véleményét követően kerülhet sor figyelemmel a 253.§ (5) bekezdésében foglaltakra. -------------------------------- ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0 - 10 A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatár közötti pontszámok megadásra kerültek: 1-3. szempontok arányosítás, 4. ár szempont fordított arányosítás. Értékelési szempontokhoz kapcsolódó kiegészítő információk: Ajánlatkérő az 1-3. értékelési szempontok esetében a 60 hónap, vagy ezt meghaladó megajánlásokra egyaránt a legmagasabb pontot adja. Az ajánlattevők nulla hónapot is megajánlhatnak. A 4. szempont az összesen nettó ajánlati árat jelenti (Ft). -------------------------------- A nyertes ajánlattevő a munkát a saját székhelyén végzi, de a terveket az ajánlatkérő székhelyén kell átadnia. Ajánlatkérő az 1-3. értékelési szempontok esetében a 60 hónap, vagy ezt meghaladó megajánlásokra egyaránt a legmagasabb pontot adja. A 4. szempont az összesen nettó ajánlati árat (tervezői díjat) jelenti (Ft). A II.2.7. pontban megadott határidő a Megrendelő és egyéb külső hatóságok véleményezési ideje nélkül értendő.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően egy órával kerül sor az EKR-ben. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

További információk

A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően egy órával kerül sor az EKR-ben. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha P1.) a közbeszerzés tárgya szerinti (tervezői szolgáltatás) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el a 40.000.000,- HUF összeget, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. P1.) Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - a Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó általános, forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése szerint), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - a Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani a következő dokumentumokat: M1.) a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés). Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7),(9), (11) és (12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített tervezési munkával vagy munkákkal, amely(ek) összesen legalább 2500 m2 hasznos alapterületű, középület felújításának generál tervezésére vonatkoztak. A referencia követelmény több szerződéssel is teljesíthető, amelyből legalább 1db rendelkezik előadó teremmel, és amelyből legalább 1 db 1000 m2 hasznos alapterületű épület. Középület alatt ajánlatkérő „intézményt befogadó építmény, amely nem lakóházat (hanem pl.: hatóság, hivatal, oktatási épület, művelődési épület, egészségügyi épület)” ért. Előadó terem alatt ajánlatkérő „Nagyobb, mint 25 fő hallgatóságot befogadó helyiség, amelyben csoportos oktatást vagy felvilágosítást tartanak, és rendelkezik a helyiség akusztikai elvárásoknak megfelelő hangzási viszonyaira vonatkozó tervekkel, számításokkal, berendezésekkel” érti. Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - a Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani a következő dokumentumokat: M2.) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatási munkáinak ismertetését. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell: - a szerződés tárgyát, amelyből a referencia tárgya egyértelműen meghatározható, - szerződést kötő másik fél nevét és címét, - referenciát adó személy nevét és elérhetőségét, - a szerződésben foglalt szolgáltatás mennyiségét, - saját teljesítés mennyiségét, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén - ha ez nem adható meg - az általa kapott ellenszolgáltatás arányát, - a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontját, év/hó/nap), - nyilatkozatot a referencia szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről. Amennyiben a teljesítés nem volt szerződésszerű, a 22. § szerint kell eljárni. (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3) bek. a) pontja, (3a) bekezdése és a 22. § (1)-(2) bekezdése szerint) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7),(9), (11) és (12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik M3.1) 1 fő vezető tervezővel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, M3.2) 1 fő gépész szakági tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, M3.3) 1 fő építményvillamossági szakági tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” építményvillamossági tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal. M3.4) 1 fő biztonságtechnikai szakági tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” építményvillamossági tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, továbbá megfelel a 2005. évi CXXXIII. törvény 1-7. §-aiban foglalt feltételeknek, Az M3.1), M3.2), M3.3) szerinti feltételnek megfelelő szakemberek közötti átfedés megengedett. Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - a Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani a következő dokumentumokat: M3.1) - M3.4) be kell nyújtania azoknak a szakembereknek a végzettsége, szakmai tapasztalata ismertetését, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bemutatása során csatolandó a végzettségét igazoló dokumentum és a szakmai tapasztalat igazolására saját kezűleg aláírt önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata. Az önéletrajzban a szakmai gyakorlatot év/hó bontásban kell megadni. Amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az előirt jogosultsággal, akkor az önéletrajzban meg kell adni az érvényes tervezői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát és a jogosultság megszerzésének idejét, de a végzettséget igazoló dokumentumot nem szükséges csatolni. Azon szakemberek esetében, amelyek többletgyakorlati idejét ajánlatkérő értékeli, az előírt összes dokumentumot már az ajánlatban be kell nyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7),(9), (11) és (12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.

Kauciók és garanciák

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Igen Az ajánlati biztosíték mértéke: 1000000 HUF A befizetés helye: 10032000-00319542-00000000 (MÁK) Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 54. § szerint. Átutalás esetén az összeget ajánlatkérő 10032000-00319542-00000000 (MÁK) számlájára kell utalni, a megjegyzésben: „Tervezési feladatok, Szekszárd” megjelöléssel. Az utalásról/befizetésről a banki igazolást is be kell nyújtani az ajánlatban. Egyéb formában történő nyújtás esetére ajánlatkérő előírja, hogy annak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Pp. szerinti, teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Ajánlatkérő nem fizet előleget. A nyertes ajánlattevő a szerződésszerű teljesítést követően 6 számlát nyújthat be (5 db részszámla és 1 db végszámla). A számlák benyújtására vonatkozó követelményeket és a kapcsolódó feladatokat a Tervezési feladat meghatározása és a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a jogszabályoknak és az egyéb előírásoknak megfelelően kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki, átutalással, a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint. A számla kifizetésére a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdései és a 27/A.§ is irányadó. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a HUF. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik. Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, mint előzetes igazolás benyújtásával. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8-16.§-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Ha van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.: Nem 1) A tervezési szolgáltatás egy épületegyüttesre vonatkozik, amelynek felújítása és bővítése egy szerződéssel, egy beruházás keretében valósul meg. A feladat részekre osztása szakmai szempontból nem lenne ésszerű. A korábban Büntetés-végrehajtási Intézetként működő ingatlan az új funkció szerint a Szekszárdi Járásbíróság elhelyezését fogja szolgálni. Ahhoz, hogy a létesítmény az új járásbírósági funkció szerinti használatbavételre alkalmas legyen, a feladat részekre bontása nem lehetséges. 2) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésben, a 67. § (4) bekezdésében és a 65. § (7) bekezdésben foglaltakra és az üzleti titokra. 3) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást. 4) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság bronz minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi (árbevételt írt elő), valamint a műszaki (a referenciát nem értékben írta elő és szakembereket is előírt) alkalmasság feltételeit és igazolását. A kizáró okok esetében előírta a Kbt. 62. § (1) bekezdésének i), j) m) és o) pontjaiban szereplő kizáró okokat is. 5) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes Lajstromszáma: 00177. Az eljárásban eljáró állami közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tomasovszki Zsuzsa, lajstromszám: 01533 és Dr. Lacza Krisztián 01534. 6) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 7) Késedelmi kötbér: az adott tervdokumentációra eső bruttó tervezési díj (kötbéralap) 1 %-a naptári naponként, de legfeljebb a kötbéralap 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibásan teljesített feladat ellenértéke, mértéke az adott feladatra eső bruttó tervezési díj (kötbéralap) 1 %-a naptári naponként, de legfeljebb a kötbéralap 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződés teljes meghiúsulása esetén a szerződés teljes bruttó ellenértékének 25 %-a. A szerződés részleges meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke az el nem látott feladat 3. sz. mellékletben meghatározott bruttó részösszegének 20 %-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az értékelésnél megjelölt szakembereket a teljesítés azon szakaszába nem vonja be, amelyben az adott szakember szakértelmére szükség van, úgy az adott részszámlával érintett feladat tekintetében szakemberenként nettó 500 000,- Ft kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a Tervező az érintett részteljesítés vonatkozásában a 19. pontban rögzített kötelezettségének nem tesz eleget vagy az erre vonatkozó nyilatkozatot elmulasztja, vagy az igazolásokat nem mutatja be részszámlánként nettó 200 000,-Ft kötbér megfizetésére köteles. A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes rendelkezéseket szintén a szerződéstervezet tartalmazza. Jótállás: 4 év, azaz az Építési engedélyezési tervdokumentáció érvényességi idejéig (beleértve annak meghosszabbíthatóságát is) tart. 8) Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie 40 MFt/év és 10 MFt/kár összegre. A biztosítás fennállását a szerződéskötéskor igazolnia kell. 9) Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot ír elő, amelyet a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítékot a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatályba lépése napján köteles rendelkezésre bocsátani és a kiviteli tervdokumentáció ajánlatkérő általi jóváhagyásáig köteles fenntartani. A biztosítékra vonatkozó részletes információkat a vállalkozási szerződés tartalmazza. 10) Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 2 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési biztosítékot ír elő, amelyet a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítékot a nyertes ajánlattevő a kiviteli tervdokumentáció ajánlatkérő általi jóváhagyásáig köteles rendelkezése bocsátani, és annak a jótállási idő utolsó napját követő 15. napig érvényesnek rendelkezésre kell állnia. 11) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom. 12) Ajánlattevőnek a tervezői díjat az ajánlatban egy külön nyilatkozatban meg kell bontania, a megadott előírások szerint. Az Ártáblázat szakmai ajánlatnak minősül, amelyre vonatkozik a Kbt. 71. § (8) bekezdése. 13) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek ideje: 2026 szeptember 23. 10.00 óra. Helyszín: Szekszárd, Béla király tér 4. 14.) Az M.3.4) alkalmassági feltételnél meghatározott szakember esetében azért szükséges a 2005. évi CXXXIII. törvény 1.§ (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés, mert a szakembernek a fenti törvény 1. § (4) bekezdése szerinti tevékenységet is el kell látnia. 15.) Az alkalmassági feltételeknél meghatározott szakemberekkel kapcsolatban előírt vezető tervezői címmel, illetve a jogosultságokkal a szakembereknek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezniük kell, és szerepelniük kell a vonatkozó kamarai nyilvántartásban. A jelen feltételnek való meg nem felelés a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. 16) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 68. alcím (Módtv.) 253.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint a 254.§ (3) bekezdésben meghatározott miniszteri vélemény hiánya. Amennyiben Ajánlatkérő az eljárást ennek ellenére eredményessé nyilvánítja, akkor a 254.§ (3) bekezdés értelmében – amennyiben a hivatkozott szakaszok a szerződéskötéskor hatályosak és eltérő rendelkezést nem tartalmaznak - a szerződés megkötésére kizárólag az állami beruházásokért felelős miniszternek a legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozó költségellenőrzést tartalmazó véleményét követően kerülhet sor figyelemmel a 253.§ (5) bekezdésében foglaltakra. 17) Ajánlatkérő a 235/2024. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének g) pontját alkalmazza oly módon, hogy az előírások a műszaki követelmények részét képezik. 18) Ajánlatkérő szerződéses kötelezettségként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag olyan termékeket használhat, amelyek megfelelnek a 235/2024. Korm. rendelet 14/B. § (2) és a (4)–(6) bekezdésekben előírt energiahatékonysági követelményeknek, amennyiben a nyertes ajánlattevő e termékeket részben vagy egészben a szerződés teljesítése érdekében szerzi be.