TOP PLUSZ építési beruházás engedélyköteles

Rövid leírás

Irinyi Károly Általános Iskola 4 tanteremmel történő bővítése korszerűsítése Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése 80 m3; Betonacélok helyszíni szerelése 14,4 tonna; Helyszínen készített vasbeton tartószerkezetek (oszlop, gerenda, födém) készítése 119 m3; Teherhordó falazatok készítése 284 m2; Válaszfalak építése 69 m2; Fa tetőszerkezet építése 258 m2; Belső vakolatok készítése (fal és mennyezet) 830 m2; Homlokzati vékonyvakolat rendszer készítése 460 m2; Tetőfedés betoncseréppel 298 m2; Beltéri hidegburkolatok (padló, fal) készítése 309 m2; Vinyl padlóburkolat készítése 211 m2; Fémlemez fedések készítése 27 m2; Függő-ereszcsatorna szerelése 88 m2; Lefolyócső szerelése 41 m; Nyílászárók elhelyezése 59 db; Belső fal- és mennyezetfestés 760 m2; Talajnedvesség elleni szigetelés 245 m2; Homlokzati falak hőszigetelése 460 m2; Padló alatti hőszigetelés építése 300 m2; Padlásfödém hőszigetelése 323 m2; Kültéri térkőburkolat készítése 395 m2; Személyfelvonó beépítése 1 db; Villámvédelmi rendszer kiépítése 1 készlet; Beépített automatikus tűzjelző rendszer kiépítése 1 készlet. Meglévő iskolaépület beépített alapterülete: 444,12 m2 Tervezett bővítmény beépített alapterülete: 267,66 m2 Meglévő tornaterem beépített alapterülete: 573,29 m2 Összes beépített alapterület: 1 285,07 m2 Bővebben a műszaki dokumentációban található.

A beszerzés leírása

Irinyi Károly Általános Iskola 4 tanteremmel történő bővítése korszerűsítése Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése 80 m3; Betonacélok helyszíni szerelése 14,4 tonna; Helyszínen készített vasbeton tartószerkezetek (oszlop, gerenda, födém) készítése 119 m3; Teherhordó falazatok készítése 284 m2; Válaszfalak építése 69 m2; Fa tetőszerkezet építése 258 m2; Belső vakolatok készítése (fal és mennyezet) 830 m2; Homlokzati vékonyvakolat rendszer készítése 460 m2; Tetőfedés betoncseréppel 298 m2; Beltéri hidegburkolatok (padló, fal) készítése 309 m2; Vinyl padlóburkolat készítése 211 m2; Fémlemez fedések készítése 27 m2; Függő-ereszcsatorna szerelése 88 m2; Lefolyócső szerelése 41 m; Nyílászárók elhelyezése 59 db; Belső fal- és mennyezetfestés 760 m2; Talajnedvesség elleni szigetelés 245 m2; Homlokzati falak hőszigetelése 460 m2; Padló alatti hőszigetelés építése 300 m2; Padlásfödém hőszigetelése 323 m2; Kültéri térkőburkolat készítése 395 m2; Személyfelvonó beépítése 1 db; Villámvédelmi rendszer kiépítése 1 készlet; Beépített automatikus tűzjelző rendszer kiépítése 1 készlet. Meglévő iskolaépület beépített alapterülete: 444,12 m2 hasznos alapterülete: 694,87 m2 Tervezett bővítmény beépített alapterülete: 267,66 m2 hasznos alapterülete: 400,10 m2 Meglévő tornaterem beépített alapterülete: 573,29 m2 Összes beépített alapterület: 1 285,07 m2 Bővebben a műszaki dokumentációban található.

További információk

A II.2.7. ponthoz: A végteljesítési határidő (műszaki átadás-átvétel határideje): a szerződés hatálybalépését követően a munkaterület átadásától számított 12 hónap. A 2-4. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk. III.1. PONT FOLYTATÁSA: 27. Ajánlatkérő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha az ajánlattevő, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet az alábbi személyi körbe tartozik: orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik, vagy olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy nem tartozik a fentiekben írt tilalom hatálya alá és nem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó, a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozót, szállítót vagy kapacitást biztosító szervezetet. 28.A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-ban rögzítésre kerül, miszerint az építőipari kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevőnek, valamint az ajánlatában megnevezett, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szerepelnie szükséges a vonatkozó névjegyzékben.

Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel

Értékelési szempontok: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az eljárás nyertese az alábbi értékelési szempontok alapján: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti). A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül (a Közbeszerzési Hatóság 2025. május 29. napján kibocsátott útmutatója alapján): A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja az értékelési szempontok tekintetében a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékélési szempont esetén: fordított arányosítás. A 2., 3., 4. értékelési szempont esetén: egyenes arányosítás

Az eljárás legfontosabb jellemzői

Értékelési szempontok: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az eljárás nyertese az alábbi értékelési szempontok alapján: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti). A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül (a Közbeszerzési Hatóság 2025. május 29. napján kibocsátott útmutatója alapján): A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja az értékelési szempontok tekintetében a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékélési szempont esetén: fordított arányosítás. A 2., 3., 4. értékelési szempont esetén: egyenes arányosítás

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. M1) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásait. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja (év, hó, nap) és helye, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napja, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, adószáma, képviselője, kapcsolattartójának neve, kapcsolattartójának telefonszáma, az építési beruházás (elvégzett munkák) tárgya, mennyisége (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 22. § (3) bekezdése szerint.) Ajánlatkérő az 5 éven belül befejezett, legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat vizsgálja. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, eltekint a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásától. A IV. rész tekintetében elegendő az "alfa" szakasz kitöltése. M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) legalább 300 m2 hasznos alapterületű új épület építése és/vagy meglévő épület bővítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal. A rögzített alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra szükséges igazolni. Az előírt referencia több szerződés bemutatásával is teljesíthető.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M.2), M.3), M.4) meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, csatolni a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát. Amennyiben a szakember már rendelkezik jogosultsággal, úgy a jogosultság első megszerzésének idejét is szükséges rögzíteni az ajánlatban év/hónap/nap pontossággal kell megadnia az önéletrajzban, valamint ebben az esetben nem szükséges a végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentum becsatolása, továbbá rögzíteni szükséges a jogosultság elektronikus elérési útvonalát és a kamarai nyilvántartási számot is. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni, továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az M.2), M.3), M.4) szerinti szakember rendelkezik jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban nem kell kitöltenie az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó részt, csak az értékelési szempontként megajánlott többlettapasztalatot alátámasztó részt. A szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni az építési beruházás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott munkakör megnevezését is. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről - amennyiben az az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik -, és arra vonatkozóan is, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint) A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésére. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. A szakmagyakorlási jogosultság ezen szakember esetén releváns. Ajánlatkérő a párhuzamos időtartamú tapasztalatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe, illetve, hogy csak egész hónap ajánlható meg. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, eltekint a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásától. A IV. rész tekintetében elegendő az "alfa" szakasz kitöltése. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a szerződés teljesítésébe legalább az alábbi szakembereket: M2) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzetséggel és gyakorlati idővel rendelkezik. M3) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzetséggel és gyakorlati idővel rendelkezik. M4) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzetséggel és gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség, illetve képzettség egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell. A rögzített alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra szükséges igazolni, azzal, hogy amennyiben a szakemberek töblettapasztalatára vonatkozó értékelési szempontra ajánlattevő „0” hónaptól eltérő megajánlást tesz, úgy a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően szükséges eljárni. A szakemberek között az átfedés megengedett.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35. §-a szerint. ELŐZŐ PONT FOLYTATÁSA: A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvétel és a kivitelező által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása. A végszámla benyújtása és kifizetése csak a jelen ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott eljárási rend szerint, a műszaki ellenőr által igazolt és elfogadott teljesítések igazolása után lehetséges. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik. 3., A kifizetés folyamata: A vállalkozói díj kifizetésére utófinanszírozással, magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor a Kbt. 135. § (1) és (3), (5)-(8) és (10) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában, a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A szerződés biztosítékai: (1) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A nyertes ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles a szerződés tervezetben foglaltak szerint: Késedelmi kötbér: Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítési határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 1% /naptári nap, alapja: a késedelemmel érintett tevékenység teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege, maximális mértéke: 20%. A kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő jogosult írásbeli nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal felmondásra, ha a vállalkozó felróható késedelme a kötbérmaximum kimerítését eléri. Hibás teljesítés esetén a vállalkozótól követelt kijavítás idejére naponta a késedelmi kötbér szabályait kell megfelelően alkalmazni. Hibás teljesítési kötbér: Megrendelő a Vállalkozó nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés a vállalkozónak, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködőknek róható fel. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész műszaki ellenőr által megállapított nettó értékének 1%-a, maximális mértéke: 20%. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a szavatossági igények teljesítését kizárja. Meghiúsulási kötbér: Jelen szerződés vállalkozónak felróható okból bekövetkező meghiúsulása esetén a megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, mértéke: 30%, alapja: a meghiúsulással érintett tevékenység nettó ellenszolgáltatásának az összege. Meghiúsulási és a késedelmi kötbér együttesen nem érvényesíthető. A nyertes ajánlattevőnek 3 év (36 hónap) időtartamú jótállást kell vállalnia, amelynek kezdő időpontja a szerződésszerű teljesítést követő nap. - Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. - A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187 §-ára. Teljesítési biztosíték: Vállalkozó az áfa nélkül számított szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a szerződés teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A teljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 5 napon belül kell rendelkezésre bocsátani és azt a műszaki átadás-átvétel lezárulásának napjáig kell rendelkezésre tartani. A teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint. Részletes szabályok a szerződés tervezetben. Jólteljesítési biztosíték: Vállalkozó az áfa nélkül számított szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A Jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint a szerződő fél választása szerint. Részletes szabályok a szerződés tervezetben.

Kauciók és garanciák

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.500.000 Ft, A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10034002-00336444-30005008 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlati biztosíték: A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Egyebekben a Kbt. 54. § irányadó. 21. Az ajánlatban az ajánlati biztosíték tekintetében a befizetés igazolása csatolandó A biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Az átutalásról szóló igazolást, vagy a bank vagy biztosító általi garancialevelet, vagy a készfizető kezességet vállaló kötvényt csatolni kell az ajánlathoz. a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. A Kbt. 35.§ (5) bekezdése alapján amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

1., Előlegfizetés: Előleg igénylése esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles az előleget kifizetni. Ajánlatkérő a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg + Áfa, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, amely az 1. számú részszámla összegéből kerül levonásra. 2., Számlázási feltételek: Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. A vállalkozói díj kifizetésére legalább 15 %, 30%, 50%, 80% és 100% teljesítésnél, 4 db részszámla és a végszámla benyújtására jogosult. FOLYT. A KÖV. PONTBAN.

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 63.§ (1) bekezdés a) pont szerinti kizáró okot. A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlattevőnek elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakaszának kitöltése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § és 2. § (5) bekezdése alapján. Ajánlattevőnek továbbá a kiadott nyilatkozatmintát szükséges kitölteni. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10. §, 12. §, 16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bek. szerinti felhívására Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb), kc) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában nyilatkozatot szükséges csatolni. Ahol Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az érvényesség feltétele egyértelműen megállapítható. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 1. §-a alapján az ajánlattevő ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakaszának kitöltése. A Kbt. 63.§ (1) bekezdés a) pont szerinti kizáró ok igazolására Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani. VI.3. FOLYTATÁSA: 24. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban. A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részlet es jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki leírás tartalmazza. 25.Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés csak az állami beruházásokért felelős miniszter 2024. évi LXXIV. törvény 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása esetén köthetők meg. 26. AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. FOLYTATÁS A II.2.14. PONTBAN.

További információk

Részajánlat kizárásának indoka: A 2015. évi CXLIII. törvény 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik lehetővé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban. A kivitelezés egy épületen belül valósul meg. A közbeszerzés tárgyát képező munka összefüggő és szorosan egymásra épülő munkafolyamatok egységét foglalja magában, melynek részekre bontása technológiailag nem hatékony, gazdaságilag nem megtérülő. A közbeszerzés tárgya egy meglévő iskolaépület bővítése 4 új tanteremmel. A beruházás műszakilag, funkcionálisan és szerkezetileg egységes kivitelezési feladatot képez, amely szorosan kapcsolódik a meglévő épülethez. A beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági és műszaki szempontból költséghatékonyabban oldható meg egységes koordináció mellett az egyes építési munkálatok megbontása nélkül, figyelemmel a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített alapelvre. A több vállalkozó tevékenykedése hibás teljesítést, garanciális problémákat, a vállalkozói díjak emelkedését és a teljesítési határidő hosszabbodását eredményezheti. Tekintettel a gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok figyelembe vételére, nem ésszerű jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattétel lehetőségének biztosítása. A részekre történő ajánlattétel ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével. Vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXLIII. tv 2004. évi XXXIV. tv 2011. évi CXCV. tv 2013. évi V. tv 322/ 2015. (X.30) Korm. r 321/2015. (X. 30.) Korm. r 266/2013. (VII.11.) Korm. r 191/2009. (X.15.) Korm. r 256/2021. (V. 18.) Korm. r A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bek. szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bek. alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben 1. AK 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 30.§ (4) bek. alapján felhívja az AT figyelmét, hogy AK az AT műszaki alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 28.§ (3) bek. alapján meghatározott "bronz" minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az M1 alkalmassági követelmények tekintetében, mivel a referencia tárgya eltérő, AK a mennyiséget vizsgálja, nem pedig az ellenértéket, illetve az M2-M3-M4 alkalmassági követelmények esetében AK nem referenciát írt elő, hanem szakembert 2. AK az eljárás során a Kbt. 71.§ szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét 3. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 65.§ (7)-(8) bek. szerinti nyilatkozat. Aláíró személy (személyek) és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Egyéni vállalkozó és magánszemély esetén személyi igazolvány másolata szükséges. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult által, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65.§ (8) bek. szerinti szervezet részéről az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat 4. Amennyiben AK az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb AT-t megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb AT-vel kerül megkötésre a szerződés 5. Az AT köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73.§ (4)-(5) bek.) 6. A jelen felhívás IV.2.5) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 naptári nap értendő 7. AK a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi eljárásra történő meghívás előfeltétele az EKR rendszerben történő AT-i regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. rendelkezéseivel 8. AK figyelemmel a Kbt.81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el 9.AK jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot 10. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: 100.000.000/Ft/kár és 200.000.000 Ft/év mértékű C.A.R. építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül - a szerződés teljesítésének teljes időtartamára vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni AK által jelen eljárásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. AT-nek ajánlatában erre vonatkozóan cégszerűen nyilatkoznia kell 11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is (EKR elektronikus űrlap formájában) 12. AT-nek árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas szempontra tett megajánlása, vagyis a szakemberek neve egyértelműen megállapítható. E körben AT-nek be kell nyújtania: - az AK által kiadott árazatlan költségvetést az AT által beárazva. Mindezen dokumentumok a szakmai ajánlat részét képezik, be nem nyújtásuk, illetve a szakemberek meg nem nevezése a Kbt. 71.§ (8) szakaszának b) pontja és a Kbt. 73.§-a szerinti érvénytelenséget vonja maga után 13. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az AT-t terheli 14. AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat 15. Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében: Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen 16. ÁKSZ: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. Lajstromszám: 00090. Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81 17. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131.§ (5)-(6) bek. az irányadó 18. AK az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. AK helyszíni bejárást nem tart. A projekt forrása: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00008 A támogatás intenzitása: 100% 19. A Kbt. 35. § (8) bek. szerint AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet alapítását 20. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57.§ (1)-(2) bek. szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. vonatkozó bek. alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben (https://ekr.gov.hu/) 21.Az ajánlatban az ajánlati biztosíték tekintetében a befizetés igazolása csatolandó A biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Az átutalásról szóló igazolást, vagy a bank vagy biztosító általi garancialevelet, vagy a készfizető kezességet vállaló kötvényt csatolni kell az ajánlathoz. a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. A Kbt. 35.§ (5) bekezdése alapján amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 22. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 23. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy amennyiben a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati ár meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, de Ajánlatkérő az eljárást mégis eredményesnek nyilvánítja, úgy jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő a hiányzó fedezetet támogatásból és/vagy önerőből biztosítja és Ajánlattevőt erről tájékoztatta. Amennyiben a fenti feltételek a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem teljesülnek, a szerződés megszűnik. Ebben az esetben az Ajánlattevő az Ajánlatkérővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt, ugyanis a 180 nap lejártát követően Szerződő felek szabadulnak a kötelemből. FOLYTATÁS A III.1.1. PONTBAN.