Új kutatóépület tervezése és kivitelezése

Rövid leírás

Fővállalkozói kivitelezési szerződés alapján Ajánlatkérő új, pinceszint, földszint + 5 emeletes kutatóépülete kiviteli tervének elkészítése, az épület kivitelezése

A beszerzés leírása

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladatteljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A beszerzés tárgya egy új kutatóépületre vonatkozó kiviteli tervek elkészítése és az épület kivitelezése vállalkozási szerződés alapján, az alábbiak szerint:
A KOKI jelenlegi 10 emeletes torony épülete 50 éves, a működés eddig eltelt idejében mindenre kiterjedő felújítás nem történt. Részleges felújítások, átalakítások voltak, melyek a folyamatosan felmerülő új kutatási igényeket igyekeztek kiszolgálni. Hét évvel ezelőtt felújításra került az épület földszintjének főbejárat körüli része.
A másik meglévő egység az OGR (állatház) laboratóriumokat magában foglaló „lepény” épület, ami 12-14 évvel ezelőtt létesült.
Mivel a torony épület teljes körű belső felújítását nem megvalósítható az Intézet folyamatos működése mellett, egy, a mai elvárásoknak megfelelő pinceszint, földszint + 5 emeletes új kutatóépület megépítését határozta el ajánlatkérő.
Az új épületnek ki kell egészítenie a meglévő torony funkcióit, valamint közvetlenül kapcsolódnia kell az OGR (állatház) épülethez.
Jelen eljárásban az új épületrész első üteme valósul meg az alábbiak szerint:
Bővítés - I. ütem
5. Emelet 367,6 m2
4. Emelet 369,0 m2
3. Emelet 367,9 m2
2. Emelet 413,4 m2
1. Emelet 405,5 m2
Földszint 440,7 m2
Pinceszint 419,8 m2
Összesen 2 783,9 m2
A teljesítés során elvégzendő feladatok:
Tervezés
Kiviteli tervdokumentáció készítése szakági bontásban a tender tervdokumentáció alapján, folyamatos tervszállítás biztosítása a kivitelzési ütemezésnek megfelelően, a kivitelezés folyamatosságának biztosítása
Kiviteli terv dokumentáció elfogadtatása, írásos hozzájárulás megszerzése Ajánlatkérőtől.
A tervezés során az elvárt színtű labortechnológia kiszolgálása speciális tudást igénylő tervezési feladatot igényel úgymint:
-vírus laboratórium három besorolási szintű ( (Biosaety Levels) BSL1, BSL2, és BSL3) helységeinek speciális, a nemzetközileg elfogadott előírásoknak megfelelő gépészeti rendszerei és azok gyengeáramú vezérlése integrálva az épület felügyeleti rendszerbe állandó monitorozási lehetőség biztosítása).
- az összes laboratóriumban a szellőzés és a hűtés-fűtésből adódó légmozgás és zaj szint erősen limitált szinten tartása az adott laborban elvárt hőmérséklet tartás mellett (max, 1-1fokos eltérés biztosítása) és az ezt működtető gyengeáramú rendszerek integrálva az épület felügyelet rendszerve állandó monitorozási lehetőség biztosítása
-helyiségenkénti hőmérséklet szabályozás biztosítása
- helyiségenkénti nyomás tartás biztosítása tetszőleges állítási lehetőséggel + és - 5Pa nyomáskülönbség tartással
- építészeti vonatkozásban a belső térelválasztás légtömörsége, belsőajtók megfelelő légzárása és légtömör beépítése
Kivitelezés
felvonulás, felvonulási létesítmények
munkatér határolás, munkagödör
meglevő közművek kiváltásának tervezése és kivitelezése
alapozás
felmenő szerkezetek -vasbeton pillérek, közbenső födémek és zárófödém, valamint kpacsolódó acélszerkezetek, vasbeton mereevítő és egyéb vasbeton falak, vasbeton lépcsők építése
pinceszinti vízszigetelések
homlokzati nyílászárók és üvegburkolatok vasbeton szerkezethez rögzítve, szegve, kompletten nyílászáró konszignáció szerint
légyfedésű lapostető készítése tervezői kiírás szerint
fémlemez szegélyek, burkolatok készítése
az épület csapadékvíz eleveztő rendszerének kiépítése, bekötése a közcsatorna hálózatba
homlokzati hőszigetelés készítése
homlokzati üvegburkolat készítése
homlokzati árnyékolók
villamos hálózat védőcsövezése, dobozolás
villámvédelmi rendszer kiépítése
épületen belüli építési, szakipari munkák
belső nyílászárók, árnyékolók
akusztikai szerkezetek
belső fal és padló burkolatok, felületképzések
komplett komfort és technológiai gépészet
technológiai gépészeti szerelési munkák labor helyiségekben
erős és gyengeáram ellátási szerelési munkák
IT és épletfelügyeleti rendszer
tűzjelző rendszer
lift szerelések
külső közmű (víz,csatorna, csapadékvíz elvezetés, távhő)
tereprendezés
útépítési munkák
( fenti szerkezetek és építési-szerelési munkáknak alakalmasnak kell lenniük a hatósági (szakhatósági) átadás-átvételre)
Az I. ütemben elkészülő épületben kialakítandó steril labor terület 1400m2, (a friss levegő ellátás HEPA szűrőkön keresztül történik), melyben állandó nyomástartás (az épület felügyeletmegfelelő érzékelők segítségével biztosítja az adott igényeknek megfelelően, hogy egy laboratóriumban a kapcsolódó közlekedőhöz vagy másik laboratóriumhoz képest + vagy - 5Pa állandó nyomás különbség legyen) kerül kialakításra.
Használatbavételi engedély megszerzése
Az elvégzendő munkák részletes leírását, mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció (műszaki dokumentumok, tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetés) tartalmazza.
A jótállás időtartama 60 hónap.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Tekintettel arra, hogy a tárgyi építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató
Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató
Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő(k) - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A.§ (2) bekezdése alapján - az ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy az Üvegkapu használatára
vonatkozó követelményeket megismerte.
Ajánlatkérő a fentiek mellett a közbeszerzési dokumentumokban is rögzítette szerződés
teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu
alkalmazását.

Minőségi kritérium (név)

1. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a III.1.3. pontban meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 24 hó)

Minőségi kritérium (név)

2. Az M2)5 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a III.1.3. pontban meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0-max. 24 hó)

Minőségi kritérium (név)

3. Az M2)6 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a III.1.3. pontban meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 24 hó)

Minőségi kritérium (név)

4. Az M2)7 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a III.1.3. pontban meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap min.0-max.24 hó)

A korlátozott számú jelölt kiválasztásának objektív kritériumai

Amennyiben az alkalmas jelentkezők száma meghaladja a keretszám felső határát, Ajánlatkérő az alábbi objektív szempontok szerinti összehasonlítás alapján rangsorol, és az első 5 legtöbb pontot elért részvételre jelentkezőt hívja fel ajánlattételre.
A részvételi felhívás III.1. 3) M.1 pontja szerinti feltételnek megfelelő, a részvételre jelentkező további referenciáinak száma (sikeres műszaki átadás -átvétellel befejezett, legalább 1 db, legalább 2000 m2 alapterületű megvalósult épület építésének és/vagy meglévő épület felújításának és/vagy bővítésének generálkivitelezési* feladatára vonatkozik és legalább 500 m2 "steril" laboratórium (olyan laboratórium, melyben a friss levegő ellátás HEPA - high-efficiency particulate arrestance: magas hatékonyságú részecske szűrés - szűrőkön keresztül történik) létesítését, melyben állandó nyomástartás (az épület felügyelet megfelelő érzékelők segítségével biztosítja az adott igényeknek megfelelően, hogy egy laboratóriumban a kapcsolódó közlekedőhöz vagy másik laboratóriumhoz képest + vagy - 5Pa állandó nyomás különbség legyen) került kialakításra.
* generálkivitelezésen ajánlatkérő olyan, fővállalkozó kivitelezőként végzett kivitelezést ért, amely magában foglalta a teljes építőipari kivitelezési tevékenység megszervezését, szükség esetén az egyes szakágak (legalább építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, erősáramú szerelési, gyengeáramú szerelési munkák) szerinti alvállalkozó kivitelezők összefogását, tevékenységük koordinálását.
Ajánlatkérő a referenciák vizsgálatánál maximum 5 db referenciát vesz figyelembe.
Pontegyezőség esetén a többletként bemutatott maximum 5 db referencia összesített ellenszolgáltatásának nettó összege a döntő. Erre tekintettel Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részét képező nyilatkozatmintákban előírta III.1. 3) M.1 pontjában meghatározott alkalmassági feltételt teljesítő referenciamunkákra vonatkozó nettó ellenszolgáltatás értékének megadását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a részvételi felhívás III.1. 3) M.1 pontjában meghatározott alkalmassági feltételt teljesítő referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás és a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelményeknek. (III.1. 3 M1 pont)
Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást csak az első 5 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küld. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 82 § (5) bekezdése alapján a rangsorolásra vonatkozóan az 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdése szerinti igazolást kéri benyújtani. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 69 § (8) bekezdése alapján a meghatározott keretszámot meghaladó részvételi jelentkezés benyújtása esetén, az ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69 § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani.

További információk

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárás teljes elnevezése: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet MTA útján történő bővítésének és fejlesztésének I. üteme, mely megnevezés az EKR karakterkorlátja miatt nem szerepelhet a II.1.1. és II.2.1. pontokban.
III.1.1.) pont folytatása:
Igazolási mód:
SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §(1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsiirányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7),(11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.
SZ2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §(1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsiirányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7),(11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1)-SZ2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a részvételre jelentkező, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitásnyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával a részvételre jelentkező az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmasságikövetelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.
Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti a részvételre jelentkező(k)től, amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül a részvételre jelentkező, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a értelmében a részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezés benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a Kr. 4. § (1) bekezdését köteles figyelembe venni.
A Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a Kr. 8. §-ban rögzítettek szerint, a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a Kr. 10. §-ban rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiánya a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos személyazonosító adatait, adóazonosító adatait, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatait, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazó nyilatkozat benyújtásával igazolható.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező a részvételre jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell a részvételre jelentkező erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is. (Kr. 13. §)
A részvételre jelentkező (közös a részvételre jelentkező) az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (nemleges tartalommal is).A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadók a Kr. 1-16. §-ai.
A kizáró okok igazolására a részvételre jelentkezők a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolásokat is benyújthatnak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom:Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a bírálati szakasz során, ha ajánlatkérő megállapítja az ajánlatban benyújtott nyilatkozat alapján, hogy részvételre jelentkező vagy ajánlattevő a
tilalom hatálya alá tartozik, ajánlatkérő köteles a részvételi jelentkezést, ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani. Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatot nem, vagy hiányos tartalommal nyújtja be, ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás keretében köteles felhívni az ajánlattevőt a hiányosságok orvoslására, amennyiben ez sikertelen, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára alapozva érvénytelenné nyilvánítani. Ha az ajánlattevő által az eljárásban már bejelentett, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezettel összefüggésben kerül megállapításra a tilalom személyi hatálya alá tartozás, ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás keretében hívhatja fel az ajánlattevőt az érintett szervezet, személy
cseréjére, a hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése pedig az ajánlat Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét vonja maga után. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezésében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:SZ1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak. SZ2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem magyarországi letelepedésű gazdaságiszereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.
Folytatás a II. 2.14. pontban.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A részvételre jelentkezőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát (α-szakasz).
Részvételre jelentkező ugyanakkor köteles az alkalmasság igazolásához szükséges dokumentumok részvételi jelentkezésben történő benyújtására.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása (Kbt. 69. §) alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (19-20. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Benyújtandó dokumentumok:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pont alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolók csatolása. (mérleg+eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet nélkül) Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges, csak nyilatkozni kell ezen körülmény fennállásáról.
Amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.
Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az utolsó három lezárt üzleti évében (mindháromban) saját vagy jogelődje adózott eredménye negatív.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, alkalmas a részvételre jelentkező, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a 1 000 000 000 Ft-ot.
Folytatás a III. 2.2.) ponthoz:
A végszámla kiállításának feltétele a jogerős használatbavételi engedély kivitelező általi megszerzése, valamint a hibátlan és teljes megvalósulási terv és átadási dokumentáció elkészítése és átadása megrendelőnek 3pld papír és elektronikus szerkeszthető formában is.
Közös vállalkozók esetén a vállalkozók külön-külön nyújtják be számláikat megbontva az alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. Vállalkozó számlái a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei kézhezvételét követően 30 napon belül, átutalással kerülnek kiegyenlítésre.
Ha az Ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítéséhez Kbt. szerinti alvállalkozót vesz igénybe, akkor a fizetés kapcsán - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - az ellenérték kifizetése Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint történik.
Ajánlatkérő átutalási késedelme esetén kamat illeti meg az ajánlattevőt. A késedelmi kamat mértéke éves szinten a Ptk. 6:155. §-ában meghatározottakkal megegyező mértékű.
A közbeszerzési szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.
Tartalékkeret: a kivitelezésre eső nettó vállalkozói díj 10%-a.
Az ajánlattétel, Elszámolás, Kifizetés Pénzneme: HUF
Számlázásra, teljesítésre irányadó jogszabályok: 2017. évi CL. tv.; 2007. évi CXXVII. tv; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet; 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet. További előírások a dokumentációban.
A Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmulasztása esetén a Ptk. 6:186. §-a alapján kötbért köteles fizetni.
Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítés miatt bekövetkező késedelem esetén a teljesítésig tartó időtartamra a kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 0,5 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér összege nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 20 %-ának megfelelő összeget. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 20 %-át, és a Vállalkozó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől, vagy felmondhatja azt.
Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű kötbér fizetésére köteles naponta, a hiba kijavításának időtartamára.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadná, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá Meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghiúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából, neki felróható magatartásból, szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően eláll, vagy azt felmondja.
A meghiúsulási kötbér alapja a nettó szerződéses ár. A meghiúsulási kötbér mértéke 20 %.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdés szerinti kötelező mértékű (5%), de legfeljebb kétszázötvenmillió forint előlegen felüli mértékre előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátását írja elő. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában nyújtható.
Jólteljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (2) bek. alapján a nettó Szerződéses Ár értékének 5%-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 3 napon belül kell rendelkezésre bocsátani. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátásáig érvényben kell maradnia.
Jótállási biztosíték: a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 3 napon belül a szerződést biztosító mellékkötelezettségként a jótállás biztosítékaként a jótállási időszak végéig hatályban, érvényben lévő jótállási biztosítékot kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték megfelelő formában történő nyújtása a végszámla benyújtásának a feltétele, továbbá a jelen szerződés szerinti jólteljesítési biztosíték felszabadításának feltétele. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Megrendelő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jótállási biztosíték mértéke a jótállási időszakra (60 hónap) a nettó Szerződéses Ár értékének 5 %-a.
További szabályokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A részvételre jelentkezőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: Alfa), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
Részvételre jelentkező ugyanakkor köteles az alkalmasság igazolásához szükséges dokumentumok részvételi jelentkezésben történő benyújtására.
M1. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyára (építőipari kivitelezési tevékenység) vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást, figyelemmel a Kr. 22. § (3) bekezdésére, legalább az alábbi tartalommal:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
Az igazolásban meg kell adni legalább
a) szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
c) az elvégzett munkák mennyiségét,
d) a teljesítés idejét (kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap megjelöléssel),
e) teljesítés helyét,
f) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr.22.§ (5) bek. is irányadó.
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember nevét), a jogosultság ismertetését (a szakember kamarai számát), továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat,
c) a szakmai tapasztalat alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, a szakmai önéletrajzban feltüntetni a jogosultság megszerzésének első időpontját is.
AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor, úgy csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; valamint a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot; a párhuzamos szakmai tapasztalatokat az ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe;
b) szakember végzettségét, illetve képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat,
d) a szakmai tapasztalat alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajz
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a jelen pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a.) pontja szerint a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított maximum 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás -átvétellel befejezett, legalább 1 db, legalább 2000 m2 alapterületű megvalósult épület építésének és/vagy meglévő épület felújításának és/vagy bővítésének generálkivitelezési feladatára* vonatkozik és legalább 500 m2 "steril" laboratórium (olyan laboratórium, melyben a friss levegő ellátás HEPA - high-efficiency particulate arrestance: magas hatékonyságú részecske szűrés - szűrőkön keresztül történik) létesítését, melyben állandó nyomástartás (az épület felügyeletmegfelelő érzékelők segítségével biztosítja az adott igényeknek megfelelően, hogy egy laboratóriumban a kapcsolódó közlekedőhöz vagy másik laboratóriumhoz képest + vagy - 5Pa állandó nyomás különbség legyen) került kialakításra.
* generálkivitelezésen ajánlatkérő olyan, fővállalkozó kivitelezőként végzett kivitelezést ért, amely magában foglalta a teljes építőipari kivitelezési tevékenység megszervezését, szükség esetén az egyes szakágak (legalább építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, erősáramú szerelési, gyengeáramú szerelési munkák) szerinti alvállalkozó kivitelezők összefogását, tevékenységük koordinálását.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről - 1. melléklet II. pont
M.2.1. 2. pont szerinti 1 fő É jelölésű vezető tervezői (okleveles építészmérnök, min. 10 év szakmai gyakorlati idő) , vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
M.2.2. 32. pont szerinti 1 fő G jelölésű vezető tervezői (okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány/specializáció, okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány/specializáció, min. 10 év szakmai gyakorlati idő), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
M.2.3. 35. pont szerinti 1 fő V jelölésű vezető tervezői (okleveles villamosmérnök, okleveles biztonságtechnikai mérnök, okleveles mechatronikai mérnök, min. 10 év szakmai gyakorlati idő), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
M.2.4. 27. pont szerinti 1 fő EN-VI kategóriájú tervezői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről - 1. melléklet VI. pont
M.2.5. 1. rész 2. pont szerinti 1 fő MV-É- vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal bír. (A 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. Melléklet, VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet, 1. részében (Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek) a táblázat 2. sorának C oszlopa szerinti jogosultság megszerzéséhez az E oszlop alapján okleveles építészmérnöknek és okleveles építőmérnöknek 3 év, építészmérnöknek és építőmérnöknek 5 év szakmai gyakorlati időre van szüksége. Ajánlatkérő a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat vonatkozásában elfogadja az egyenértékű végzettségeket is.);
M.2.6. 2. rész 5. pont szerinti 1 fő MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, A 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. Melléklet, VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet, 2. részében (Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek) a táblázat 5. sorának C oszlopa szerinti jogosultság megszerzéséhez az E oszlop alapján okleveles villamosmérnöknek és okleveles biztonságtechnikai mérnöknek és okleveles mechatronikai mérnöknek 3 év szakmai gyakorlati időre van szüksége. Ajánlatkérő a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat vonatkozásában elfogadja az egyenértékű végzettségeket is.);
M.2.7. 2. rész. 3. pont szerinti 1 fő MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, A 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. Melléklet, VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet, 2. részében (Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek) a táblázat 3. sorának C oszlopa szerinti jogosultság megszerzéséhez az E oszlop alapján okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány esetén 3 év, gépészmérnök épületgépész szakirány, energetikai mérnök épületenergetika szakirány esetén 5 év szakmai gyakorlati időre van szüksége. Ajánlatkérő a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat vonatkozásában elfogadja az egyenértékű végzettségeket is.)
A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.
Abban az esetben, ha a szakember rendelkezik már az előírt jogosultsággal, akkor szükséges a szakmai önéletrajzban feltüntetni a jogosultság megszerzésének első időpontját is.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Az M2. pont szerinti pozíciókra bemutatott szakembernek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

A szerződés teljesítésének feltételei

A kifizetésre a Kbt. 135.§(1), (3) és (5)-(6) bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek, Alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ irányadó. Ajánlatkérő a munka megkezdéséhez a nyertes ajánlattevő erre irányuló igénye esetén a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű előleg kérhető. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy előleget kíván-e igénybe venni, ha igen - akkor meg kell adnia annak pontos forint összegét is.
Az előleget AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat utólag, banki átutalással teljesíti.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése alapján részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint.
Nyertes Ajánlattevő 1 db előlegszámlát, 7 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:
Előlegszámla (igény esetén)
mértéke: a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes Vállalkozói díj 10 %-a
kibocsátás esedékessége: a szerződés hatályba lépését követően
az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
1. Részszámla - kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj
mértéke: a kivitelezés teljes díjának 15%-a;
a részszámla kibocsátását megelőző feladatok: a kivitelezés 15%-a és a kiviteli tervezés (a továbbiakban: tervezés) 15%-a;
a részszámla kibocsátását megelőző feladatok teljesítési határideje:
a tervezés 15 %-a esetében a szerződés aláírását követő 1. hónap
a kivitelezés esetében a szerződés aláírását követő 4 hónap;
kibocsátás esedékessége: a tervezés 15 %-os készültségének a Megrendelő általi jóváhagyását követően, és a műszaki tartalom 15%-os teljesítésének Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását követően
2. Részszámla - kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj
mértéke a kivitelezés teljes díjának 25%-a és az első részszámla alapján már kifizetett összeg közötti különbözet;
a részszámla kibocsátását megelőző feladatok: a kivitelezés 25%-a és a tervezés 50%-a
a részszámla kibocsátását megelőző feladatok teljesítési határideje:
a tervezés esetében a jelen szerződés aláírását követő 4 hónap
a kivitelezés esetében a szerződés aláírását követő 6 hónap;
kibocsátás esedékessége: a tervezés 50 %-os készültségének a Megrendelő általi jóváhagyását követően és a műszaki tartalom 25%-os teljesítésének Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását követően
3. Részszámla - kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj és tervezésre vonatkozó vállalkozói díj
mértéke a tervezés díjának 100%-a, valamint a kivitelezés teljes díjának 40%-a és az első és második részszámla alapján már kifizetett összeg közötti különbözet;
a részszámla kibocsátását megelőző feladatok: a kivitelezés 40%-a és a tervezés 100%-a
a részszámla kibocsátását megelőző feladatok teljesítési határideje:
a tervezés esetében a jelen szerződés aláírását követő 6 hónap
a kivitelezés esetében a szerződés aláírását követő 9 hónap;
kibocsátás esedékessége: a tervezés 100 %-os készültségének a Megrendelő általi jóváhagyását követően és a műszaki tartalom 40%-os teljesítésének Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását követően
A kiviteli terv díjának megfizetése csak hibátlan, teljes, elfogadott kiviteli terv megléte esetén lehetséges.

1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
2. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell az ajánlattevő esetében a részvételi jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha részvételi jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.
4. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.
5. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti dokumentumokat.
6. A részvételi jelentkezésben a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) - b) pontja szerint nyilatkozni szükséges.
7. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
8. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet, projekttársaság létrehozását.
9. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban a részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja.
11. FAKSZ: dr. Pálinkás Csilla (lajstromszám: 00071)
12. Az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartamán ajánlatkérő 60 napot ért.
13. Részajánlat tételére nincs lehetőség biztosítva. Ajánlatkérő egységes engedélyes tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezéstechnológiai, sem organizációs szempontból részekre. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A tervezés-kivitelezés folyamata már önmagában kizárja a részekre bontás lehetőségét, egy egységes kiviteli terv készül és ez alapján valósul meg a kivitelezés, melyek egyes részei már a tervezési szakaszban megindulhatnak.
15. A részszempontonként kiosztható ponttartomány 1-10 pont. Az értékelés módszere az ár értékelési szempontnál fordított arányosítás, a minőségi értékelési szempontoknál egyenes arányosítás A ponthatárok közötti pontszám megadásának módszerét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
16) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontra legalább 350 000 000 Ft/káresemény és 1 000 000 000 Ft/év kivitelezői felelősségbiztosítást, legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összegű „All-risk” típusú építés-szerelési biztosítást, valamint legalább 40 000 000 Ft/káresemény és 100 000 000 Ft/év tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
17. Részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezésben nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában.
18. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.
19. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
20. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazásának indokát a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
21. Ajánlatkérő 2023. augusztus 14. napján 10 órakor helyszíni bejárás tart. Találkozás: Ajánlatkérő székhelyén, 1083 Budapest, Szigony u. 43., a földszinti aulában.
22. Az eljárás jelen pontban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, továbbá a nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
23. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi fordításban is mellékelni kell.
24. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó.
25. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig a felhívásban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlati biztosíték mértéke nettó 10 000 000,- HUF
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz az ajánlattételi határidő lejártáig - kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie.
Folytatás a VI.4.3. pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2023/09/14 12:00

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148. § szerint.
Folytatás a VI.3. ponthoz:
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani.
Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő Magyar Államkincstár (Bank neve). -nél vezetett 10032000-01716447 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét, az eljárás tárgyát. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatban csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül."
26. Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az új kutatóépület megépítése 2 ütemben valósulhat meg, azonban jelen eljárás keretében kizárólag az I. ütem került kiírásra. A becsült érték és az eljárásrend meghatározása is fentiekre figyelemmel történt. Amennyiben a forrása is rendelkezésre áll, úgy AK jelen ütemet alap projektnek tekintve, az azzal összhangban lévő II. ütem megvalósítására, ugyanezen tárgyban, a jelen eljárásban előírt feltételekkel a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz. Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági szereplőket, hogy az építési engedélyt mindkét ütemre megkapta.
II. ütem tárgya és becsült mennyisége:
Az 1. ütemben megépült épületrészhez csatlakozó, az Apáthy István u. mentén épülő épületbővítés, valamint 2 db gépészeti felvonó berendezés létesítése.
Tervezett állapot
Bővítés - II. ütem
6. emelet 570,3 m2
5. Emelet 1373,3 m2
4. Emelet 1369,2 m2
3. Emelet 1497,7 m2
2. Emelet 1706,8 m2
1. Emelet 1622,9 m2
Földszint 1743,7 m2
Pinceszint 2437,5 m2
Összesen 12321,4 m2
A teljesítés során elvégzendő feladatok megegyeznek a II.2.4 pontban felsorolt tervezési és kivitelezési feladatokkal.
A feladatok részét képezi a használatbavételi engedély megszerzése.
A jótállás időtartama 60 hónap.
27. Felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás jelen, részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot!
28. Szerződéskötési feltétel: a III.1.3. pont M.2. pontban bemutatott szakembereknek szerepelniük kell a szakmai kamarai névjegyzékében, az ott előírt jogosultsággal.