Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megrendelendő mélyépítési a mennyiségnél megadott tárgyak szerinti munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző mérnöki (FIDIC mérnöki), műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása - adott esetben a FIDIC rendszer feltételei szerint (SG-753.)

Mennyiség vagy érték

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megrendelendő mélyépítési a mennyiségnél megadott tárgyak szerinti munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző mérnöki (FIDIC mérnöki), műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása - adott esetben a FIDIC rendszer feltételei szerint.Mennyiség:Az ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt az alábbi mennyiségben tervez a keretmegállapodás tárgyát érintő beruházásokat (tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a beruházások jelentős részét jövőben megpályázandó támogatásból kívánja megvalósítani, az alábbiakban meghatározott mennyiségekre nem vállal semmilyen kötelezettséget):Új út építése és a meglévő úthálózat felújítása (új útpályaszerkezet építése; meglévő útburkolat bontása, burkolatának megerősítése és/vagy szélesítése; kátyúzás; csapadékvíz elvezetés kiépítése; közművek átépítése és/vagy kiváltása; közvilágítás kiépítése; építés alatti forgalomkorlátozás; növénytelepítés); 50 km + 100 %.Meglévő burkolt úthálózat karbantartása (burkolt utak kátyúzása, javítása; padkarendezés): 30 000 m² +100 %.Meglévő burkolatlan úthálózat karbantartása (földutak profilozása, kátyúzása, javítása; padkarendezés): 600 000 m² +100 %.Járda és kerékpárút építése és felújítása (szilárd burkolatú járda és/vagy kerékpárút pályaszerkezetének bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése; közművek átépítése és/vagy kiváltása; építés alatti forgalomtechnika): 50 km + 100 %.Közművezetékek építése (a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 68. pontja szerinti közmű építése): 80 km +100 %.Közhasználatú terek építése, felújítása (út-, és térburkolat építés; csapadékvíz elvezetés kiépítése; közművek átépítése és/vagy kiváltása; közvilágítás kiépítése; növénytelepítés): 30 000 m² + 100 %.de legfeljebb a keretmegállapodás futamidejére vetített nettó 200 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig. (Az ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeg felhasználására.)A megkötendő egyedi szerződések alapján a szolgáltatás nyújtása során különösen az alábbi tevékenységeket kell ellátni (a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet; a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet és (egyes esetekben) a FIDIC piros könyv ajánlásai szerint):1. A beruházás előkészítése folyamán:1.1 Az előkészítési folyamatokban való részvétel (A mérnök bekapcsolódásának időpontjától.).1.2 Közreműködés az építési beruházás közbeszerzési eljárásának eredményeként létrejövő kivitelezői szerződés tervezetének szakértői véleményezésében.1.3 Közreműködés a projekt megvalósításához szükséges személyi feltételek meghatározásában, döntés előkészítésben való részvétel.1.4 A beruházás megvalósításához szükséges, még hiányzó hatósági engedélyek beszerzése. '1.5 A beruházás gazdaságossági számításainak elkészítése.1.6 A projektre vonatkozó költségbecslés ellenőrzése, kalkulációk készítése.1.7 A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokhoz szükséges dokumentáció összeállítása, követelmények megfogalmazása, ajánlattevők kérdéseinek megválaszolása.1.8 A munkaterület átadás-átvételhez szükséges szervezési feladatok ellátása.1.9 A kivitelező által készített organizációs szervezési dokumentációk ellenőrzése (műszaki leírás, genplan, ütemterv, ideiglenes létesítmények, közművek, energia ellátás, szállítások, stb.), Megbízóval történő egyeztetés.1.10 A tervdokumentációk és a kivitelezők által készített organizációs szervezési tervek alapján összeállítja a generálorganizációs, és kockázatkezelési tervet (melyeket folyamatosan aktualizál) a kivitelezés feltételeinek összehangolására, a főbb műszaki feltételek, az alkalmazható megoldások meghatározására a beruházás gazdaságos és határidőre történő megvalósítása érdekében. A terv készítése során figyelembe veszi a szakaszos üzemelés lehetőségét.1.11 Tervellenőrzés esetén a feladatok teljeskörű ellátása.2. A beruházás megvalósítása folyamán:2.1 A kivitelezési munkák megkezdésekor a munkaterület átadás-átvételi eljárás megszervezése, a munkavégzés feltételrendszerének rögzítése (egyeztetése és véglegesítése).2.2 A kivitelezés folyamatában a hatósági előírások, szabványok, valamint Megbízó által meghatározott és a kivitelezői szerződésben foglalt feltételrendszer folyamatos ellenőrzése és betartása.2.3 A megvalósítás teljes folyamatában komplex szakági folyamatos műszaki ellenőrzési tevékenység végzése (napi gyakorisággal) a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.2.4 A kivitelezés folyamán szükségessé váló koordinációs tárgyalások kezdeményezése annak érdekében, hogy a létesítmény az építtetői érdekeltek megfelelő minőségben és határidőre elkészüljön.2.5 Pótmunkák esetén a Megbízó igényei szerint a műszaki indokoltság felülvizsgálata - mind a munkák szükségessége, mind a becsült költségek tekintetében, írásos vélemény elkészítésével.2.6 A megvalósítás folyamatában a műszaki, minőségi és pénzügyi állapotról részletes, elemző tájékoztatás készítése havi rendszerességgel.2.7 Elkészíti a Megbízó a Kivitelező(k) közötti kölcsönös terv- és adatszolgáltatások terv-naptárát és a tervegyeztetés (konzultációk) menetrendjét. Szervezi a projektben rész vevők közötti konzultációkat, biztosítja számukra a dokumentumokhoz való hozzáférést.2.8 Felügyeli a Megbízó és a Kivitelező(k) által benyújtott építési, technológiai, gyártási, szerelési, vizsgálati, üzembe helyezési, teljesítés vizsgálati, stb. tervdokumentációk és eljárások jóváhagyását, a szerződésekkel és specifikációkkal való összhang biztosítása érdekében.2.9 Koordinál a Megbízó feladatkörébe tartozó engedélyezési ügyekben, közreműködik a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzésében, kivéve azokat, amelyeket a Kivitelezővel kötött Vállalkozási Szerződés értelmében a Kivitelező szerez be. Ezek határidőre történő meglétét ellenőrzi.2.10 Ellenőrzi a megvalósítás során szükségessé váló vizsgálatok, mérések, jelentéseit, jegyzőkönyveit és azokat ellenőrizve adja tovább Megbízó és a Kivitelezők részére.3. Az elszámolások folyamatában:3.1 A vállalkozási szerződésben meghatározott részteljesítések műszaki és minőségi, valamint pénzügyi felülvizsgálata, ennek dokumentálása, a benyújtott Kivitelezői számla alapján a teljesítés mennyiségileg és minőségileg való igazolása.3.2 Az építési napló, és kötelező mellékleteinek folyamatos ellenőrzése a külön jogszabályban meghatározottak szerint, ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése a bejegyzéseknek és egyéb jegyzőkönyveknek.3.3 Ellenőrzi, hogy a Kivitelező(k) a szerződés feltételeinek megfelelően jogosult(ak)-e a számla benyújtására, a számlázott összeg összhangban van-e a szerződés előírásaival, a számla szabályszerű-e, tartalmazza-e a szükséges kellékeket, a számla megfelel-e a teljesítések tényleges helyzetének. Javaslatot dolgoz ki Megbízó részére az utólagos kiegészítő munkák (pótmunkák) mértékére, elismerhetőségére.3.4 Vizsgálja a Kivitelező(k) által összeállított, a tényleges kivitelnek megfelelő, megvalósulási terveket a komplettség és a tényleges kivitelezett állapottal való összhang szempontjából, és egységes rendbe foglalja azokat a Megbízó részére.4. A minőség ellenőrzése érdekében:4.1 A munkavégzéssel kapcsolatos technológiai leírások, illetve technológiai utasításokban foglaltak folyamatos ellenőrzése, észrevételek megtétele, intézkedés a szabványokban foglalt minőségi teljesítés biztosítására.4.2 Helyszíni felügyelő koordináló tevékenysége kiterjed többek között az alábbi feladatokra:4.3 Beépítendő anyagok szúrópróbaszerű ellenőrzése, reklamációk intézése árukísérő dokumentációk komplettségének ellenőrzése, munkaterületek átadás előtti ellenőrzése, bemérési jegyzőkönyvek kiértékelése;4.4 A beépítésre szánt anyagok összes műbizonylatának ellenőrzése;4.5 A beépítés körülményeinek terv szerinti és szabványossági vizsgálatát minden munkafázisban el kell végezni;4.6 Az építési munkák tekintetében eltakarás előtt minden egyes esetben vizsgálattal kell ellenőrizni a megfelelőséget, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni.4.7 A Kivitelezők szerződés és tervek szerint történő teljesítésének, a teljesítés szakszerűségének ellenőrzése;4.8 A szerelési munkák előrehaladásának ellenőrzése az ütemterv alapján, eltérések értékelése, javaslattétel a szükséges intézkedésekre, az ütemterv aktualizálása;4.9 Részvétel a szerelt berendezések komplex ellenőrző felülvizsgálatán;4.10 Üzemeltető igényei szerinti munkavédelmi és tűzvédelmi szemlék szervezése.4.11 Kivitelező(k) készre jelentése(i) alapján megszervezi az ellenőrzéseket, a vizsgálatokat, bejárásokat, próbákat. Javaslatot készít a Megbízó részére a munkák folytatására, próbák megkezdésére, ideiglenes és végleges átvételi bizonylatok kiadására, stb. vonatkozóan.4.12 Megvizsgálja a Kivitelező(k) szerződésben előírt garantált és egyéb műszaki adatok teljesítésének igazolására elkészített teljesítményvizsgálati (garanciális mérések) terveket, programokat és javaslatot tesz azok lebonyolításának feltételeire, rendjére.4.13 Ellenőre(i) felügyelik a helyszíni építési, szerelési és üzembe helyezési munkákat abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a szerződés, a tervdokumentációk, valamint a kivitelezési tenderdokumentációk követelményeinek.5. A kivitelezési tevékenység befejező szakaszában:5.1 A Kivitelező(k) dokumentációi, készre jelentési anyagai, bizonylatai alapján szervezi az üzembevételt, használatbavételt megelőző hatósági és egyéb bejárásokat. A használatba vételei, és üzemelési engedélyekhez szükséges dokumentumok beszerzése.5.2 A műszaki átadás-átvételi eljárás meghirdetése, folyamatainak rendezése és dokumentálása.5.3 A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok határidőre történő kijavíttatása.6. Az átadást követően:6.1 A műszaki átadás-átvételi eljárástól számított 12 hónapon belül az egy éves utó-felülvizsgálati eljárásban részt vesz.6.2 Kivitelezővel a szavatosság körébe tartozó összes hibát rögzíti, és a megállapodott határidőre kifogástalan minőségben történő kijavíttatásra javaslatot tesz, illetve a hiánypótlás elkészültét ellenőrzi.7. Egyéb feladatok7.1 Az utó-felülvizsgálat hibáinak kivitelezői teljesítését követően időkorlátozás nélkül, díjmentesen közreműködés műszaki szakértőként a Megbízó által kezdeményezett kötelező alkalmassági, szavatossági és esetleges peres ügyekben.7.2 A beruházás megvalósulását követően a beruházás folyamatában keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és Megbízó részére történő átadása.7.3 A szavatossági időszak alatt készre jelentés alapján ellenőrzi, hogy a Kivitelező(k) az ideiglenes átvételi jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat, hibákat, amelyeket az üzemelés, illetve a karbantartások alatt a Kivitelezőnek meg kell szüntetnie, továbbá, hogy az egyéb, az üzemelés alatt felmerülő, a Kivitelező(k) javítási kötelezettségei közé tartozó hibákat időben és megfelelően megszüntette-e.7.4 A Vállalkozó a Kivitelező(k) és az üzemeltető képviselőivel közösen lefolytatja a szavatossági időszak végén az utólagos műszaki felülvizsgálatot és jegyzőkönyvben rögzítik a Kivitelező jótállási kötelezettségei közé tartozó hiányosságok felszámolását.7.5 Vállalkozó a szavatossági igénybejelentéseket összeállítja, a szükséges szakértői vizsgálatokat intézi, Kivitelező(k) felé a Megbízói igény maradéktalan kielégítése érdekében eljár.7.6 A Vállalkozó feladata a tervek, dokumentációk nyilvántartási rendjének elkészítése, amely alapján Megbízó számára mindenkor hozzáférhetőek a létesítménnyel kapcsolatos tervek, dokumentumok.7.7 Nyilvántartja a Kivitelező(k) jelentéseit, egyéb bizonylatok alapján a szerződés szerinti anyagok beérkezését ellenőrzi. Vizsgálja, hogy a jelentésben foglaltak összhangban vannak-e a létesítmény elfogadott ütemtervével, és a Megbízó részére javaslatot dolgoz ki a szükséges intézkedésekre.7.8 Minden, a szerződések szempontjából lényeges határidőről folyamatos nyilvántartást vezet szerződésenként, és jelzi a Megbízónak a késedelmes teljesítéseket. Javaslatokat tesz a szükséges intézkedésekre, kötbérek érvényesítésére, stb.7.9 Nyilvántartja, és folyamatosan ellenőrzi a kivitelező(k), és az általuk megnevezett, a teljesítésbe bevonandó szakembereik jogosultságát, szakmagyakorlásukra vonatkozó dokumentumok, felelősségbiztosítások meglétét, érvényességét, különös tekintettel a felelős műszaki vezető(k)re.7.10 Állandó helyszíni jelenlét biztosítása, az érdemben felelős vezető az igény jelzésétől számítottan 2 órán belül köteles a kivitelezés helyszínén megjelenni, és érdemben intézkedni.8. Feladatok projekt UNIÓS forrásból történő megvalósítása esetén:8.1 A projekt előrehaladási jelentésekkel (PEJ) kapcsolatos, valamint egyéb, a pályázati útmutatóban előírt dokumentumok összeállítása.8.2 A projekt elszámolásban való részvétel.9. Eljárási kötelezettség:9.1 A feladatok ellátása általánosságban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet; a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, egyes esetekben a FIDIC piros könyv élőírásai szerint történik.Ajánlatkérő szolgáltatásai nyertes Ajánlattevő részére:- A szerződéskötést követően rendelkezésre bocsátja a beruházással kapcsolatos iratokat (tervek, hatósági engedélyek, stb.).- Megnevezi a beruházás bonyolításában az Ajánlatkérő részéről a különböző szakterületeken résztvevő, nyertes Ajánlattevővel kapcsolatot tartó személyeket, meghatározza döntési jogkörüket.- Meghatározza, illetve alkalmazza a beruházás zavartalan menetét biztosító folyamatos és időszaki információs igényt, a finanszírozáshoz szükséges információs rendszert.- Megbízott előrejelzése, kezdeményezése alapján meghozza a szükséges döntéseket, az elvárható legrövidebb határidőn belül.A nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező megbízást a dokumentációban meghatározottak szerint, a vonatkozó jogszabályi előírások és (egyes esetekben) az ajánlatkérő, mint kedvezményezett által megkötött támogatási szerződés és annak mellékletei szerint teljesíteni.

További információk

1. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.

A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció átvehető személyesen, munkanapokon 9:00 - 14:00 óráig, az ajánlatok felbontásának napján 9:00 - 10:00 óráig az A melléklet II. pontjában írt címen vagy kérésre az ajánlatkérő nevében eljáró S&G Consulting Kft. elpostázza a megadott címre. A dokumentáció átvételének (megküldésének) feltétele, hogy annak ellenértékét átutalják és az átutalást igazoló dokumentum egyszerű másolatát az S&G Consulting Kft. részére átadják, illetve megküldjék. A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül postai úton történik feltéve, hogy a dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett kérelemben megadták a megküldéshez szükséges elérhetőségi adatokat (név, székhely, levelezési cím).

2. A dokumentációba való ingyenes betekintésre az A melléklet II. pontjában megadott helyen van lehetőség munkanapokon 9:00 - 14:00 óráig, az ajánlatok felbontásának napján 9:00 - 10:00 óráig. A betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles olvashatóan feltüntetni a képviselt gazdasági szereplő nevét és elérhetőségeit (székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó személy neve).

3. Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásának időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtani arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték mértéke 1 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét, valamint az ajánlati felhívás TED számát. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát, a bankgarancia nyilatkozatot, vagy a kötelezvényt) az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia kedvezményezettjeként az ajánlatkérőt kell megnevezni, a bankgarancia levélben tárgyként fel kell tüntetni az ajánlati felhívás TED számát, és az „ajánlati biztosíték" megnevezést. Amennyiben az ajánlati biztosíték bankgarancia formájában kerül teljesítésre, úgy a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak szerint azt eredeti példányban kell az ajánlatban elhelyezni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártát (azaz az ajánlati felhívás IV.3.7. pontjában meghatározott időtartam lejártát) további 30 nappal meghaladóan érvényesnek kell lennie.

4. A Kbt. 25. §-ában foglaltak alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben eljárni jogosult (képviselő ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

5. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 67. § szerint biztosít.

6. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint.

8. Az ajánlatban (a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá (a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni.

9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlathoz nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában van-e változásbejegyzési eljárás folyamatban az ajánlattevő (közös ajánlattevő) tekintetében.

10. Az ajánlatban csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki az ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá.

11. Az ajánlatban meghatalmazást kell elhelyezni abban az esetben, ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírását.

12. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredetiben történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

13. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Az idegen nyelvű iratokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján felelős magyar fordításban is csatolni kell, ajánlattevő cégszerűen aláírt záradékával a következő szerint: „Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik.”

14. Az ajánlattal kapcsolatos formai előírásokat a dokumentáció „Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények” című pontja tartalmazza. Az ajánlatot 1 nyomtatott eredeti, 2 nyomtatott másolati, továbbá 1 elektronikus (CD vagy DVD lemezen benyújtott, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf) példányban kell benyújtani.

15. Az ajánlatokat munkanapokon 9:00 - 14:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9:00 - 10:00 óráig lehet benyújtani az A melléklet III. pontjában írt címen.

16. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó.

17. Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, az ajánlatadással kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.

18. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont) bírálati szempontja szerint értékeli. Az azonos ajánlatok elbírálására a 72. § (2)-(4) bekezdése nem alkalmazható. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámának felső határán több ajánlat azonos, az összes ilyen azonos ajánlatot tevővel keretmegállapodást kell kötni.

19. Az ellenszolgáltatás összegeként az ajánlatkérő az alábbi módon képzett összeget hasonlítja össze: az ellenszolgáltatás összege (a Felolvasólapon feltüntetendő összeg) = [felsőfokú műszaki végzettséggel és ME-KÉ/I vagy ME-VZ jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr nettó díja (nettó Ft / szakértői nap) x 10] + [felsőfokú műszaki végzettséggel és ME-KÉ/I vagy ME-VZ jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr FIDIC szerinti munkákra nettó díja (nettó Ft / szakértői nap) x 5] + [felsőfokú végzettséggel rendelkező, tervellenőri feladatokat ellátó szakértő nettó díja (nettó Ft / szakértői nap) x 1] + [felsőfokú végzettséggel, SZÉ-M (vagy az azzal egyenértékű KÉ-SZ, KÖ-SZ) szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő díja (nettó Ft / szakértői nap) x 2].

20. Ajánlatkérő azokat a gazdasági szereplőket tekinti az eljárás iránt érdeklődőknek, amelyek érdeklődésüket az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás A. melléklet I. pontjában szereplő e-mail címre megküldött elektronikus levélben nevük és címük megadásával jelezték. Azon gazdasági szereplőket, amelyek a dokumentációba betekintettek, azt megvásárolták vagy kiegészítő tájékoztatást kértek, ajánlatkérő külön jelzés nélkül is az eljárás iránt érdeklődőnek tekinti.

21. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a jelen ajánlati felhívás III.2.2. P.1, P.2, P.3, P.4 és a III.2.3. M.1, M.2 pontokban foglalt alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl - az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan - az ajánlati dokumentációban megnevezett dokumentumokat ajánlatukhoz csatolniuk kell [Rendelet 20. § (4) bekezdés].

22. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

23. A munkavédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó előírások: Ajánlattevő a Kbt. 54. §-ának (1) bekezdése szerint tájékozódni köteles a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

24. Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani a felhívás kiküldésének időpontjában fennálló, és az alkalmassági követelményben meghatározott időszak alatt megszüntetett összes pénzforgalmi számlájáról.

25. Az ajánlatkérő a Kbt. 109. § (1) bekezdés d) pont szerinti keretmegállapodásos eljárást bonyolítja le.

26. Az eljárás 2. szakaszában az értékelés az alábbiak szerint történik: Az ajánlatkérő megadja, hogy a megkötendő egyedi szerződés teljesítése során hány szakértői nap mennyiségben kívánja igénybe venni az egyes kategóriák (felsőfokú műszaki végzettséggel és ME-KÉ/I vagy ME-VZ jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr / felsőfokú műszaki végzettséggel és ME-KÉ/I vagy ME-VZ jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr FIDIC szerinti munkákra / felsőfokú végzettséggel rendelkező, tervellenőri feladatokat ellátó szakértő / felsőfokú végzettséggel, SZÉ-M (vagy az azzal egyenértékű KÉ-SZ, KÖ-SZ) szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő) szerint szakembereket. Az ajánlattevőknek a mennyiségekhez kategóriák szerint egységárakat kell megajánlani; a megajánlott egységár nem lehet magasabb, mint a keretmegállapodásban az adott kategóriára rögzített egységár. Az ajánlatkérő a mennyiségek és az egységárak szorzata és összegezése révén kiszámított ellenszolgáltatás alapján, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztásával bírálja el az ajánlatokat.

Rövid leírás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megrendelendő mélyépítési a mennyiségnél megadott tárgyak szerinti munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző mérnöki (FIDIC mérnöki), műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása - adott esetben a FIDIC rendszer feltételei szerint - keretmegállapodás.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

- legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott ME-KÉ/I vagy ME-VZ műszaki ellenőri jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vételi követelményeknek (végzettsége és gyakorlat tekintetében) megfelelő szakember,, aki legalább 3 év gyakorlati tapasztalattal rendelkezik építési munkák FIDIC szerinti műszaki ellenőrzésében;

Egyéb különleges feltételek

A szerződés teljesítéséhez a magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a tárgyalóképes szintet, úgy Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan szaktolmácsot kell biztosítania, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodnia, amelynek költsége Ajánlattevőt terheli. Ennek tudomásulvételéről az Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell.