Útépítés, útfenntartás és mélyépítés keretmegállapodás (SG-724.)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Útépítés, útfenntartás és mélyépítés keretmegállapodás.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2013-08-12. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2013-06-28.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• DUNA ASZFALT Kft.

Kicsoda?

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Dél-Alföld › Bács-Kiskun

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2013-06-28	Ajánlati felhívás
2013-10-28	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2013-06-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki és építési munkák
Mennyiség vagy érték:

Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzati kezelésű kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezések, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, útüzemeltetéssel kapcsolatos előre nem tervezhető és tervezhető feladatok ellátása, út, kerékpárút, járda és parkoló építés és mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti tervkészítések, valamint Kecskemét város kül- és belterületén megvalósítandó mélyépítési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, a szükséges engedélyek beszerzése valamint az építési munkák kivitelezése; különösen az alábbi munkanemek tekintetében: csatornaépítés; ivóvíz hálózat; csapadékvíz-elvezetés; útépítés és helyreállítás; járdaépítés és helyreállítás; közterület, egyéb terület burkolása és közművesítése.Mennyiség:Új út építése és a meglévő úthálózat felújítása (új útpályaszerkezet építése; meglévő útburkolat bontása, burkolatának megerősítése és/vagy szélesítése; kátyúzás; csapadékvíz elvezetés kiépítése; közművek átépítése és/vagy kiváltása; közvilágítás kiépítése; építés alatti forgalomkorlátozás; növénytelepítés, továbbá a mintaköltségvetés erre vonatkozó, itt fel nem sorolt tételei szerinti munkák); 50 km + 100 %.Meglévő burkolt úthálózat karbantartása (burkolt utak kátyúzása, javítása; padkarendezés; továbbá a mintaköltségvetés erre vonatkozó, itt fel nem sorolt tételei szerinti munkák): 30 000 m² + 100%.Meglévő burkolatlan úthálózat karbantartása (földutak profilozása, kátyúzása, javítása; padkarendezés; továbbá a mintaköltségvetés erre vonatkozó, itt fel nem sorolt tételei szerinti munkák): 600 000 m² + 100 %.Járda és kerékpárút építése és felújítása (szilárd burkolatú járda és/vagy kerékpárút pályaszerkezetének bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése; közművek átépítése és/vagy kiváltása; építés alatti forgalomtechnika; továbbá a mintaköltségvetés erre vonatkozó, itt fel nem sorolt tételei szerinti munkák): 50 km + 100 %.Közművezetékek építése (a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 68. pontja szerinti közmű építése): 80 km + 100 %.Közhasználatú terek építése, felújítása (út-, és térburkolat építés; csapadékvíz elvezetés kiépítése; közművek átépítése és/vagy kiváltása; közvilágítás kiépítése; növénytelepítés; továbbá a mintaköltségvetés erre vonatkozó, itt fel nem sorolt tételei szerinti munkák): 30 000 m² + 100 %, de legfeljebb a keretmegállapodás futamidejére vetített nettó 4 000 000 000 HUF (+100 %) keretösszeg kimerüléséig. (Az ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeg felhasználására.)Az egyedi szerződések tárgyát képező feladatok a felsorolt feladattípusokból egyidejűleg többet is tartalmazhatnak komplex mélyépítési feladatok formájában.

Mennyiség vagy érték

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki és építési munkák 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Kossuth tér 1.
Postai irányítószám: 6000
Postai város: Kecskemét
Kapcsolat
Internetcím: http://www.kecskemet.hu 🌏
E-mail: polgarmester@kecskemet.hu 📧
Telefon: +36 76513513 📞
Fax: +36 76481457 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-06-28 📅
Benyújtási határidő: 2013-08-12 📅
Közzététel dátuma: 2013-07-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 127-217078
HL-S szám: 127
További információk

1. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció átvehető személyesen, munkanapokon 9.00 - 14.00 óráig, az ajánlatok felbontásának napján 9.00 - 10.00 óráig az A melléklet II. pontjában írt címen vagy kérésre az ajánlatkérő nevében eljáró S&G Consulting Kft. elpostázza a megadott címre. A dokumentáció átvételének (megküldésének) feltétele, hogy annak ellenértékét átutalják és az átutalást igazoló dokumentum egyszerű másolatát az S&G Consulting Kft. részére átadják, illetve megküldjék. A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül postai úton történik feltéve, hogy a dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett kérelemben megadták a megküldéshez szükséges elérhetőségi adatokat (név, székhely, levelezési cím). 2. A dokumentációba való ingyenes betekintésre az A melléklet II. pontjában megadott helyen van lehetőség munkanapokon 9.00 - 14.00 óráig, az ajánlatok felbontásának napján 9.00 - 10.00 óráig. A betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles olvashatóan feltüntetni a képviselt gazdasági szereplő nevét és elérhetőségeit (székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó személy neve). 3. Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásának időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtani arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték mértéke 10 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét, valamint az ajánlati felhívás TED számát. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát, a bankgarancia nyilatkozatot, vagy a kötelezvényt) az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia kedvezményezettjeként az ajánlatkérőt kell megnevezni, a bankgarancia levélben tárgyként fel kell tüntetni az ajánlati felhívás TED számát, és az „ajánlati biztosíték" megnevezést. Amennyiben az ajánlati biztosíték bankgarancia formájában kerül teljesítésre, úgy a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak szerint azt eredeti példányban kell az ajánlatban elhelyezni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártát (azaz az ajánlati felhívás IV.3.7. pontjában meghatározott időtartam lejártát) további 30 nappal meghaladóan érvényesnek kell lennie. 4. A Kbt. 25. §-ában foglaltak alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben eljárni jogosult (képviselő ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 5. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 67. § szerint biztosít. 6. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint. 8. Az ajánlatban (a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá (a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni. 9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlathoz nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában van-e változásbejegyzési eljárás folyamatban az ajánlattevő (közös ajánlattevő) tekintetében. 10. Az ajánlatban csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki az ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá. 11. Az ajánlatban meghatalmazást kell elhelyezni abban az esetben, ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírását. 12. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredetiben történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 13. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Az idegen nyelvű iratokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján felelős magyar fordításban is csatolni kell, ajánlattevő cégszerűen aláírt záradékával a következő szerint: „Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik.” 14. Az ajánlattal kapcsolatos formai előírásokat a dokumentáció „Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények” című pontja tartalmazza. Az ajánlatot 1 eredeti, 2 másolati, továbbá 1 elektronikus példányban kell benyújtani. 15. Az ajánlatokat munkanapokon 9.00 - 14.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9.00 - 10.00 óráig lehet benyújtani az A melléklet III. pontjában írt címen. 16. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó. 17. Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, az ajánlatadással kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli. 18. Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat (Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pont) bírálati szempontja szerint értékeli a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) című dokumentumban megadott valamely értékelési módszerrel. Az eljárás 2. szakaszában az ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont) bírálati szempontja szerint értékeli. 19. A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 1-10-ig. 20. Ajánlatkérő a következő módszerekkel állapítja meg a ponthatárok közötti pontszámot: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) (súlyszám: 7) Ezen részszempontot a fordított arányosítás módszerével értékeli az ajánlatkérő. Az ajánlattevőknek dokumentáció mellékletében szereplő mintaköltségvetés minden tételét be kell árazni (meg kell adni az egyes munkaelemekhez kapcsolódóan, kis, közepes és nagy mennyiségű megrendelés esetén az azokhoz kapcsolódó anyagköltséget, gépköltséget és díjtételt). Az egyes munkaelemekhez kapcsolódó anyagköltség, gépköltség és díjtétel összege adja az adott munkaelem nettó egységárát, külön kis, közepes és nagy mennyiségű megrendelés esetén. Ezt követően az ajánlatkérő összeadja az egyes munkatételekre megadott nettó egységárakat (mindhárom mennyiségi kategória esetén), majd az egyes mennyiségi kategóriák összegeit is összeadja. Ez az összeg jelenti az ajánlattevő ajánlati árát. A legalacsonyabb ajánlati ár a maximális (10) pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz, azaz a legalacsonyabb ajánlati árhoz viszonyított arányosítással kerülnek meghatározásra a dokumentációban megadott képlet szerint. 2. Kockázatkezelési terv szakmai színvonala (súlyszám: 3) Vizsgált szempontok: 2.1.1 A várható projektek megvalósítása során felmerülő lehetséges pénzügyi, jogi kockázatok felmérése; 2.1.2 A lehetséges pénzügyi, jogi kockázatok megelőzésére tervezett intézkedések bemutatása; 2.1.3 A felmerült pénzügyi, jogi kockázatok kezelésére tervezett helyesbítő intézkedések bemutatása; 2.2.1 A várható projektek megvalósítása során felmerülő lehetséges környezeti károkat okozó kockázatok felmérése; 2.2.2 A környezeti károkat okozó kockázatok megelőzésére tervezett intézkedések bemutatása; 2.2.3 A felmerült környezeti károkat okozó kockázatok kezelésére tervezett helyesbítő intézkedések bemutatása; 2.3.1 A várható projektek megvalósítása során felmerülő lehetséges társadalmi-, intézményi- és környezet-egészségügyi kockázatok felmérése; 2.3.2 A társadalmi-, intézményi- és környezet-egészségügyi kockázatok megelőzésére tervezett intézkedések bemutatása; 2.3.3 A felmerült társadalmi-, intézményi- és környezet-egészségügyi kockázatok kezelésére tervezett helyesbítő intézkedések bemutatása Ezen részszempontot a pontkiosztás módszerével értékeli az ajánlatkérő. Az ajánlatkérő a benyújtott kockázatkezelési terveket 2 fő szempont alapján értékeli: a) igazodik-e a munkavégzés helyének jellemzőihez, figyelembe veszi-e a helyi sajátosságokat (specifikusság) b) releváns-e a problémák meghatározása, és az azokra adott válaszok indoklása tekintetében (szakmailag indokolt, lényeges, a közbeszerzés tárgyához tartozó, az adott vizsgálati szempont tekintetében értelmezhető, az egyedi szerződések teljesítése során ténylegesen számolni kell vele) (relevancia) A vizsgált szempontokra - a benyújtott kockázatkezelési tervek a fenti 2 szempontnak való megfelelésük alapján - az ajánlatkérő a dokumentációban foglaltak alapján oszt ki pontszámokat. A vizsgált szempontokra adott pontszámokat az ajánlatkérő összeadja, az így kapott összege képezi a 2. részszempontra adott pontszámot. Az egyes részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd a súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Ez adja az ajánlat összpontszámát. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amelynek ajánlata a legmagasabb összpontszámot éri el. Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor arról ajánlatkérő közjegyző jelenlétében megtartott, az azonos legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatok közötti sorsolással dönt. 21. Ajánlatkérő azokat a gazdasági szereplőket tekinti az eljárás iránt érdeklődőknek, amelyek érdeklődésüket az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás A. melléklet I. pontjában szereplő e-mail címre megküldött elektronikus levélben nevük és címük megadásával jelezték. Azon gazdasági szereplőket, amelyek a dokumentációba betekintettek, azt megvásárolták vagy kiegészítő tájékoztatást kértek, ajánlatkérő külön jelzés nélkül is az eljárás iránt érdeklődőnek tekinti. 22. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a jelen ajánlati felhívás III.2.2. P.1, P.2, P.3 és a III.2.3. M.1, M.2, M.3, M.4, M.5 pontokban foglalt alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl - az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan - az ajánlati dokumentációban megnevezett dokumentumokat ajánlatukhoz csatolniuk kell [Rendelet 20. § (4) bekezdés]. 23. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 24. A munkavédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó előírások: Ajánlattevő a Kbt. 54. §-ának (1) bekezdése szerint tájékozódni köteles a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 25. Az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában írja elő annak a szakmai felelősségbiztosításnak a mértékét, amellyel az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell.

További információk

1. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.

A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció átvehető személyesen, munkanapokon 9.00 - 14.00 óráig, az ajánlatok felbontásának napján 9.00 - 10.00 óráig az A melléklet II. pontjában írt címen vagy kérésre az ajánlatkérő nevében eljáró S&G Consulting Kft. elpostázza a megadott címre. A dokumentáció átvételének (megküldésének) feltétele, hogy annak ellenértékét átutalják és az átutalást igazoló dokumentum egyszerű másolatát az S&G Consulting Kft. részére átadják, illetve megküldjék. A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül postai úton történik feltéve, hogy a dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett kérelemben megadták a megküldéshez szükséges elérhetőségi adatokat (név, székhely, levelezési cím).

2. A dokumentációba való ingyenes betekintésre az A melléklet II. pontjában megadott helyen van lehetőség munkanapokon 9.00 - 14.00 óráig, az ajánlatok felbontásának napján 9.00 - 10.00 óráig. A betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles olvashatóan feltüntetni a képviselt gazdasági szereplő nevét és elérhetőségeit (székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó személy neve).

3. Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásának időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtani arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték mértéke 10 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét, valamint az ajánlati felhívás TED számát. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát, a bankgarancia nyilatkozatot, vagy a kötelezvényt) az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia kedvezményezettjeként az ajánlatkérőt kell megnevezni, a bankgarancia levélben tárgyként fel kell tüntetni az ajánlati felhívás TED számát, és az „ajánlati biztosíték" megnevezést. Amennyiben az ajánlati biztosíték bankgarancia formájában kerül teljesítésre, úgy a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak szerint azt eredeti példányban kell az ajánlatban elhelyezni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártát (azaz az ajánlati felhívás IV.3.7. pontjában meghatározott időtartam lejártát) további 30 nappal meghaladóan érvényesnek kell lennie.

4. A Kbt. 25. §-ában foglaltak alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben eljárni jogosult (képviselő ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

5. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 67. § szerint biztosít.

6. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint.

8. Az ajánlatban (a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá (a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni.

9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlathoz nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában van-e változásbejegyzési eljárás folyamatban az ajánlattevő (közös ajánlattevő) tekintetében.

10. Az ajánlatban csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki az ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá.

11. Az ajánlatban meghatalmazást kell elhelyezni abban az esetben, ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírását.

12. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredetiben történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

13. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Az idegen nyelvű iratokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján felelős magyar fordításban is csatolni kell, ajánlattevő cégszerűen aláírt záradékával a következő szerint: „Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik.”

14. Az ajánlattal kapcsolatos formai előírásokat a dokumentáció „Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények” című pontja tartalmazza. Az ajánlatot 1 eredeti, 2 másolati, továbbá 1 elektronikus példányban kell benyújtani.

15. Az ajánlatokat munkanapokon 9.00 - 14.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9.00 - 10.00 óráig lehet benyújtani az A melléklet III. pontjában írt címen.

16. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó.

17. Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, az ajánlatadással kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.

18. Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat (Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pont) bírálati szempontja szerint értékeli a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) című dokumentumban megadott valamely értékelési módszerrel. Az eljárás 2. szakaszában az ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont) bírálati szempontja szerint értékeli.

19. A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 1-10-ig.

20. Ajánlatkérő a következő módszerekkel állapítja meg a ponthatárok közötti pontszámot:

1. Ajánlati ár (nettó Ft) (súlyszám: 7)

Ezen részszempontot a fordított arányosítás módszerével értékeli az ajánlatkérő. Az ajánlattevőknek dokumentáció mellékletében szereplő mintaköltségvetés minden tételét be kell árazni (meg kell adni az egyes munkaelemekhez kapcsolódóan, kis, közepes és nagy mennyiségű megrendelés esetén az azokhoz kapcsolódó anyagköltséget, gépköltséget és díjtételt). Az egyes munkaelemekhez kapcsolódó anyagköltség, gépköltség és díjtétel összege adja az adott munkaelem nettó egységárát, külön kis, közepes és nagy mennyiségű megrendelés esetén. Ezt követően az ajánlatkérő összeadja az egyes munkatételekre megadott nettó egységárakat (mindhárom mennyiségi kategória esetén), majd az egyes mennyiségi kategóriák összegeit is összeadja. Ez az összeg jelenti az ajánlattevő ajánlati árát. A legalacsonyabb ajánlati ár a maximális (10) pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz, azaz a legalacsonyabb ajánlati árhoz viszonyított arányosítással kerülnek meghatározásra a dokumentációban megadott képlet szerint.

2. Kockázatkezelési terv szakmai színvonala (súlyszám: 3)

Vizsgált szempontok:

2.1.1 A várható projektek megvalósítása során felmerülő lehetséges pénzügyi, jogi kockázatok felmérése;

2.1.2 A lehetséges pénzügyi, jogi kockázatok megelőzésére tervezett intézkedések bemutatása;

2.1.3 A felmerült pénzügyi, jogi kockázatok kezelésére tervezett helyesbítő intézkedések bemutatása;

2.2.1 A várható projektek megvalósítása során felmerülő lehetséges környezeti károkat okozó kockázatok felmérése;

2.2.2 A környezeti károkat okozó kockázatok megelőzésére tervezett intézkedések bemutatása;

2.2.3 A felmerült környezeti károkat okozó kockázatok kezelésére tervezett helyesbítő intézkedések bemutatása;

2.3.1 A várható projektek megvalósítása során felmerülő lehetséges társadalmi-, intézményi- és környezet-egészségügyi kockázatok felmérése;

2.3.2 A társadalmi-, intézményi- és környezet-egészségügyi kockázatok megelőzésére tervezett intézkedések bemutatása;

2.3.3 A felmerült társadalmi-, intézményi- és környezet-egészségügyi kockázatok kezelésére tervezett helyesbítő intézkedések bemutatása

Ezen részszempontot a pontkiosztás módszerével értékeli az ajánlatkérő.

Az ajánlatkérő a benyújtott kockázatkezelési terveket 2 fő szempont alapján értékeli:

a) igazodik-e a munkavégzés helyének jellemzőihez, figyelembe veszi-e a helyi sajátosságokat (specifikusság)

b) releváns-e a problémák meghatározása, és az azokra adott válaszok indoklása tekintetében (szakmailag indokolt, lényeges, a közbeszerzés tárgyához tartozó, az adott vizsgálati szempont tekintetében értelmezhető, az egyedi szerződések teljesítése során ténylegesen számolni kell vele) (relevancia)

A vizsgált szempontokra - a benyújtott kockázatkezelési tervek a fenti 2 szempontnak való megfelelésük alapján - az ajánlatkérő a dokumentációban foglaltak alapján oszt ki pontszámokat. A vizsgált szempontokra adott pontszámokat az ajánlatkérő összeadja, az így kapott összege képezi a 2. részszempontra adott pontszámot.

Az egyes részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd a súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Ez adja az ajánlat összpontszámát. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amelynek ajánlata a legmagasabb összpontszámot éri el.

Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor arról ajánlatkérő közjegyző jelenlétében megtartott, az azonos legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatok közötti sorsolással dönt.

21. Ajánlatkérő azokat a gazdasági szereplőket tekinti az eljárás iránt érdeklődőknek, amelyek érdeklődésüket az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás A. melléklet I. pontjában szereplő e-mail címre megküldött elektronikus levélben nevük és címük megadásával jelezték. Azon gazdasági szereplőket, amelyek a dokumentációba betekintettek, azt megvásárolták vagy kiegészítő tájékoztatást kértek, ajánlatkérő külön jelzés nélkül is az eljárás iránt érdeklődőnek tekinti.

22. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a jelen ajánlati felhívás III.2.2. P.1, P.2, P.3 és a III.2.3. M.1, M.2, M.3, M.4, M.5 pontokban foglalt alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl - az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan - az ajánlati dokumentációban megnevezett dokumentumokat ajánlatukhoz csatolniuk kell [Rendelet 20. § (4) bekezdés].

23. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

24. A munkavédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó előírások: Ajánlattevő a Kbt. 54. §-ának (1) bekezdése szerint tájékozódni köteles a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

25. Az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában írja elő annak a szakmai felelősségbiztosításnak a mértékét, amellyel az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült érték héa nélkül: 0 💰
8 000 000 000 💰
Rövid leírás: Útépítés, útfenntartás és mélyépítés keretmegállapodás.
Mennyiség vagy érték:

Mennyiség:

Új út építése és a meglévő úthálózat felújítása (új útpályaszerkezet építése; meglévő útburkolat bontása, burkolatának megerősítése és/vagy szélesítése; kátyúzás; csapadékvíz elvezetés kiépítése; közművek átépítése és/vagy kiváltása; közvilágítás kiépítése; építés alatti forgalomkorlátozás; növénytelepítés, továbbá a mintaköltségvetés erre vonatkozó, itt fel nem sorolt tételei szerinti munkák); 50 km + 100 %.

Meglévő burkolt úthálózat karbantartása (burkolt utak kátyúzása, javítása; padkarendezés; továbbá a mintaköltségvetés erre vonatkozó, itt fel nem sorolt tételei szerinti munkák): 30 000 m² + 100%.

Meglévő burkolatlan úthálózat karbantartása (földutak profilozása, kátyúzása, javítása; padkarendezés; továbbá a mintaköltségvetés erre vonatkozó, itt fel nem sorolt tételei szerinti munkák): 600 000 m² + 100 %.

Járda és kerékpárút építése és felújítása (szilárd burkolatú járda és/vagy kerékpárút pályaszerkezetének bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése; közművek átépítése és/vagy kiváltása; építés alatti forgalomtechnika; továbbá a mintaköltségvetés erre vonatkozó, itt fel nem sorolt tételei szerinti munkák): 50 km + 100 %.

Közművezetékek építése (a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 68. pontja szerinti közmű építése): 80 km + 100 %.

Közhasználatú terek építése, felújítása (út-, és térburkolat építés; csapadékvíz elvezetés kiépítése; közművek átépítése és/vagy kiváltása; közvilágítás kiépítése; növénytelepítés; továbbá a mintaköltségvetés erre vonatkozó, itt fel nem sorolt tételei szerinti munkák): 30 000 m² + 100 %, de legfeljebb a keretmegállapodás futamidejére vetített nettó 4 000 000 000 HUF (+100 %) keretösszeg kimerüléséig. (Az ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeg felhasználására.)

Az egyedi szerződések tárgyát képező feladatok a felsorolt feladattípusokból egyidejűleg többet is tartalmazhatnak komplex mélyépítési feladatok formájában.

Időtartam: 48 hónap
Hivatkozási szám: SG-724
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve:

A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések között előfordulhat Európai Uniós alapokból finanszírozott programmal kapcsolatos beszerzés is (pl.: KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0007 azonosító számú, a „Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése” megnevezésű projekt).

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja, valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja.

A kizáró okok fenn nem állását a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május 23.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató, a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” alapján szükséges igazolni.

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő a Rendelet 10. § a) vagy b) pontjának megfelelően kell igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez általa igénybe vett alvállalkozó és az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.

A Rendelet 2. § j) pontja és 4. § g) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt köteles nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

Ajánlattevő a Rendelet 2. § i) pont ib) alpontja, illetőleg a 4. § f) pont fc) alpontja alapján nyilatkozni köteles arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy olyannak, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát.

A kizáró okok tekintetében becsatolandó nyilatkozatok és igazolások nem lehetnek a felhívás TED-en történő megjelenésének dátumánál korábbi keltezésűek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult-e és amennyiben erre más hatóság is jogosult, ezen hatóság(ok) megnevezését.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P.1 Ajánlattevő a Rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtsa be saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, beszámolóval lezárt üzleti évből, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha nem írja elő, nyújtson be cégszerűen aláírt nyilatkozatot az utolsó három lezárt üzleti év üzemi (üzleti) tevékenység eredményéről. Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) megismerhetők, a beszámolók benyújtása az ajánlatban nem szükséges, azok adatait ajánlatkérő az említett honlapról ellenőrzi.

P.2 Ajánlattevő a Rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtson be cégszerűen aláírt nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három naptári évre (2010., 2011., 2012.) vonatkozó teljes, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.3 Ajánlattevő a Rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján nyújtsa be érvényes (díjjal rendezett) - a beszerzés tárgyát (mélyépítést) magában foglaló - szakmai felelősségbiztosításáról szóló, a biztosító által kiállított igazolást vagy kötvényt.

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazhatók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, beszámolóval lezárt üzleti év közül legalább 2 esetben negatív volt.

P.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 naptári évben (2010., 2011., 2012.) átlagosan

a) - általános forgalmi adó nélkül számított - legalább 2 milliárd Ft teljes árbevétellel, és

b) a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - legalább 1 milliárd Ft árbevétellel

P.3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyát (mélyépítést) magában foglaló, érvényes (díjjal rendezett) szakmai felelősségbiztosítással.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Rendelet 14. § (2) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évből származó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójával, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a beszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri az 1,5 milliárd HUF-ot.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 14. § (3) és (4a) bekezdéseire.

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre az alábbi alkalmassági feltételek: P.1 és P.3

Műszaki és szakmai képességek:

M.1 Ajánlattevő a Rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján nyújtsa be az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a Rendelet 16. § (3) bekezdésében írt módon. A referenciaigazolás legalább az alábbiakat tartalmazza:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,

- a referenciát adó személy neve, telefonszáma,

- a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,

- a teljesítés (konzorciumi formában teljesített referencia esetén a saját teljesítés) ellenszolgáltatásának ÁFA nélküli összege és konzorciumi formában teljesített referencia esetén százalékos aránya,

- a teljesítés (az építési munka sikeres műszaki átadás-átvétellel történő befejezésének) időpontja (év/hónap/nap),

- a teljesítés helye,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.

A referenciák igazolásánál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára.

M.2 Ajánlattevő a Rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket; az erről szóló nyilatkozatban meg kell adni az eszköz(ök) tulajdonosának (az eszköz felett ténylegesen rendelkezni jogosultnak) nevét, székhelyét, és az eszköz(ök) leírását olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen; az aszfaltkeverő telep vonatkozásában be kell nyújtani a telephely engedélyt, valamint a környezetvédelmi hatósági engedélyt, a hulladékkezelő telep vonatkozásában be kell nyújtani a működési engedélyt. Amennyiben valamely bemutatott eszköz nem az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő tulajdonában van, ennek tényéről a tulajdonos (az eszköz felett ténylegesen rendelkezni jogosult) az ajánlatban nyilatkozni köteles.

M.3 Ajánlattevő a Rendelet 15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, az alkalmassági minimumkövetelmények azon pontjának megnevezése, amelynek igazolására a szakembert bemutatja, cégszerű nyilatkozattal. A felelős műszaki vezetői tevékenységre bevonni kívánt szakemberek esetében az ajánlattevőnek igazolni kell, hogy a bevonni kívánt szakember megfelel a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített, a minimumkövetelmények között megadott jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vételi követelményeknek, továbbá a tervezői tevékenységre bevonni kívánt szakemberek esetében az ajánlattevőnek igazolni kell, hogy a bevonni kívánt szakember megfelel a 104/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített, a minimumkövetelmények között megadott jogosultságra vonatkozó, a tevékenységhez szükséges végzettség/képzettség követelményeinek. A végzettség / képzettség az iskolai oklevél / diploma egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az ajánlatkérő által előírt gyakorlati idő meghaladhatja a hivatkozott rendeletekben előírt minimumokat. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy nyertessége esetén a felelős műszaki vezetői és tervezői tevékenységre bevonni kívánt, megnevezett szakemberek - amennyiben jelenleg nem szerepelnek az illetékes kamara névjegyzékében -legkésőbb a szerződéskötés (keretmegállapodás megkötése) időpontjára az ajánlatkérőnek bemutatják kamarai névjegyzékbe vételük igazolását. Az igazolás bemutatásának elmaradását az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti és a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte; ennek elfogadásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Ebben az esetben az ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg.

Műszaki és szakmai képességek

M.4 Ajánlattevő a Rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján nyújtson be kimutatást a 2010-2011-2012. naptári évek éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról.

M.5 Ajánlattevő a Rendelet 15. § (2) bekezdésének f) pontja alapján az előírt környezetvédelmi irányítási rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a Rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazhatók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összességében az alábbi, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciamunkákkal:

a) legalább 1 db, legalább nettó 500 millió HUF értékű, útépítésre és/vagy útfelújításra vonatkozó referencia;

b) legalább 1 db, legalább nettó 200 millió HUF értékű, helyi közutak fenntartására vonatkozó referencia, amely tartalmazza kátyúzási és földút profilozási feladatok elvégzését

c) legalább 1 db, legalább nettó 600 millió HUF értékű, komplex útépítésre és/vagy útfelújításra vonatkozó referencia, amely az alábbi kapcsolódó munkákat is magában foglalja: csapadékvíz elvezetése, közvilágítás kiépítése, növénytelepítés, építés alatti forgalomkorlátozás;

d) legalább 1 db, legalább nettó 500 millió HUF értékű, a 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 68. pontja szerinti közmű építésére vonatkozó referencia;

e) legalább 2 db, egyenként legalább nettó 150 millió HUF értékű, kerékpárút építésre és/vagy felújításra vonatkozó referencia;

f) összességében legalább nettó 35 millió HUF értékű, járdaépítésre és/vagy járdafelújításra vonatkozó referencia, amelyek közül legalább 1 db, egyenként legalább nettó 10 millió HUF értékű;

g) legalább 1 db, legalább nettó 600 millió HUF értékű, városi környezetben lévő közterület komplex mélyépítési megújítására irányuló referencia, amely magában foglal térburkolást a kapcsolódó munkákkal együtt (közművezetékek átépítése és/vagy kiváltása; csapadékcsatorna építése; növénytelepítés)

A referenciamunka akkor tekinthető a hirdetmény feladását megelőző 5 éven belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (a referenciaigazolásban meghatározott munka befejezése), azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Egy referencia bemutatásával egyidejűleg több követelménynek való megfelelés is igazolható.

M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítéshez nem rendelkezik legalább az alábbi eszközökkel:

- 2 db legalább 4,5 m-es szintvezérelt aszfalt finisher

- 1 db autógréder

- 1 db marógép

- 2 db legalább 8 tonnás vashenger

- 2 db gumihenger

- 3 db kotró-rakodó

- 2 db homlokrakodó

- 1 készlet vákuumkutas talajvízszint csökkentő komplex berendezés

- 3 db, legalább 5 t teherbírású billenős tehergépkocsi

- 1 db, Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási határától közúton 50 km-es távolságon belül elhelyezkedő, saját tulajdonú, vagy szerződéssel lekötött, min. 80 t/óra kapacitású, telephely és környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező, működő aszfaltkeverő telep

- 1 db, bontott beton, mart aszfalt, veszélyes anyagokat nem tartalmazó föld és kő hulladék kezelésére vagy tárolására alkalmas, saját tulajdonú, vagy szerződéssel lekötött, működési engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telep

M.3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

- legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű vezető tisztségviselő, aki rendelkezik legalább 5 éves vezetői tapasztalattal;

- legalább 2 fő, a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott MV-KÉ/A felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vételi követelményeknek (végzettsége és gyakorlat tekintetében) megfelelő szakember, akik egyenként legalább 3 év gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a jogosultságuk szerinti szakágnak megfelelő építési munkák felelős műszaki vezetésében;

- legalább 1 fő, a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott…

… MV-Ép/A felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vételi követelményeknek (végzettsége és gyakorlat tekintetében) megfelelő szakember, aki legalább 3 év gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a jogosultságuk szerinti szakágnak megfelelő építési munkák felelős műszaki vezetésében;

… MV-VZ/A felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vételi követelményeknek (végzettsége és gyakorlat tekintetében) megfelelő szakember, aki legalább 3 év gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a jogosultságuk szerinti szakágnak megfelelő építési munkák felelős műszaki vezetésében;

- legalább 1 fő, a 104/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott KÉ-T tervezői jogosultságra vonatkozó, a tevékenységhez szükséges képzettség követelményének megfelelő szakember, aki rendelkezik legalább 3 éves tervezési tapasztalattal;

- legalább 1 fő, minőségmenedzsment szakmérnök végzettségű szakember, aki mélyépítési kivitelezések minőségirányításának vezetésében legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik;

Egy szakember bemutatásával mindössze egy alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolható, vagyis minden alkalmassági követelmény esetében külön szakember bemutatása szükséges.

M.4 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 2010-2011-2012. naptári évek mindegyikében legalább 50 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal és legalább 2 főt elérő vezető tisztségviselői létszámmal.

M.5 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik mélyépítési tevékenységre vonatkozó ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Jótállás: a vonatkozó általános szabályok szerint, időtartama útkarbantartás esetén 12 hónap, felújítás esetén 24 hónap, építés esetén 36 hónap, egyes munkarészek tekintetében a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alkalmazandó; a jótállási időszak kezdőnapja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja (figyelemmel a Kbt. 130. § (2) bekezdésében foglaltakra is).

meghiúsulási kötbér az egyedi szerződésekre vonatkozóan: a keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában ajánlatkérő meghiúsulási kötbért írhat elő, amelynek mértéke a keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában kerül meghatározásra, legfeljebb az egyedi szerződés nettő ellenértékének 20 %-ával megegyező mértékben.

meghiúsulási kötbér a keretmegállapodásra vonatkozóan: amennyiben az ajánlatkérő a keretmegállapodás-tervezet XI. fejezetében meghatározott okok bármelyike alapján jogszerűen felmondja, a nyertes ajánlattevő a rendkívüli felmondás napján folyamatban lévő, a keretmegállapodás alapján megkötött szerződések nettó szerződéses ellenértéke 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

késedelmi kötbér: a keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában ajánlatkérő késedelmi kötbért írhat elő, amelynek mértéke a késedelmesen teljesített munka nettó ellenértékének 1%-a/nap (az órában meghatározott határidők esetében a késedelmesen teljesített munka nettó ellenértékének 0,5 %/óra), de ennek teljes összege legfeljebb a késedelmesen teljesített munka nettó ellenértékének 20 %-a.

hibás teljesítési kötbér: a keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában…

… ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért írhat elő, amelynek mértéke a hibásan teljesített munka nettó ellenértékének 5 %-a.

… a nyertes ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában kidolgozott kockázatkezelési tervben tett vállalások hibás teljesítése esetén a nyertes ajánlattevő naponta az érintett egyedi szerződésben meghatározott munka nettó ellenértéke 0,05 %-nak megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles a hiba kijavításáig terjedő időtartam során, de legfeljebb 20 napi tétel mértékben.

teljesítési biztosíték: a keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában ajánlatkérő teljesítési biztosítékot írhat elő, amelynek mértéke a keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában kerül meghatározásra, legfeljebb az egyedi szerződés nettó ellenértékének 3 %-ával megegyező mértékben. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötés időpontjáig kell a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában rendelkezésre bocsátani és a szerződés teljesítésének időpontjáig érvényességét fenn kell tartani.

jólteljesítési biztosíték: a keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában ajánlatkérő jólteljesítési biztosítékot írhat elő, amelynek mértéke a keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában kerül meghatározásra, legfeljebb az egyedi szerződés nettó ellenértékének 3 %-ával megegyező mértékben. A jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjáig kell a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában rendelkezésre bocsátani, és a jótállási kötelezettség lejártáig érvényességét fenn kell tartani.

előleg visszafizetési biztosíték: előleg biztosítása esetén a keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában ajánlatkérő előleg-visszafizetési biztosítékot írhat elő a keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában meghatározott módon, figyelemmel a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésére és a 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésére; a biztosíték lehetséges formáját a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdése, illetve a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja határozza meg.

Amennyiben jogszabályi előírások vagy támogatási szerződéssel kapcsolatos követelmények alapján a fentieknél szigorúbb vagy szélesebb körű mellékkötelezettségek válnak szükségessé, akkor az ajánlatkérő az egyedi szerződés megkötésére irányuló konzultáció során fogja előírni ezeket.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: magyar forint. A nyertes ajánlattevő a keretmegállapodásban meghatározott munkaelemek egységárain felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet.

A szerződéses egységárak módosítására - az évenkénti valorizáció kivételével - kizárólag a feleknek a Kbt. rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelő írásos megállapodása esetén van lehetőség. A nyertes ajánlattevő által megajánlott fajlagos egységárak az adott év május 1. napjától - első alkalommal 2014. május 1. napjától - a KSH által a megelőző évre közzétett éves átlagos fogyasztói-árindex mértékének megfelelően módosulnak.

A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések vonatkozásában az alábbi szabályok irányadók:

- a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti;

- amennyiben az egyedi szerződés az Európai Unióból származó forrásból, szállítói finanszírozás formájában kerül finanszírozásra, akkor a a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdése alapján biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét;

- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1)-(4) bekezdései alapján a hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az ajánlatkérő az adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési szakaszonként részszámlázási lehetőséget biztosít

- az áfa nélkül számítva 1 milliárd forint alatti szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább 4 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja

- az áfa nélkül számítva 1 milliárd forintot meghaladó szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább 6 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja

- az első részszámla kibocsátásának lehetőségét minden esetben biztosítja legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén

- az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál

- a részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg

A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések ellenértékének kifizetésére az alábbi szabályok irányadók:

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót…

… nem vesz igénybe, a kifizetések a Kbt. 130. §-ában foglaltak szerint történnek, a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját (amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, akkor az átadás-átvételi eljárás befejezésének) követő 30 napon belül.

… igénybe vesz, a kifizetések az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak szerint történnek.

1. az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

2. az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

3. az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

4. a 3. pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;

5. az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

6. az ajánlattevőként szerződő felek átadják az 5. pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

7. az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

8. ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az 5. vagy a 6. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az 5. vagy a 6. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a 2. pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

9. részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a 4. pont szerinti határidő harminc nap.

A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések között előfordulhatnak Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból támogatott beruházások is, amelyekre - az érintett pályázati felhívás meghirdetésnek időpontjától függően - a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, és a 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet vagy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak alkalmazása szükséges.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

Az ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések esetében tartalékkeret biztosítását is előírhatja, a Kbt. 129. § (9) bekezdésében és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltakkal összhangban.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem is követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

Eljárás
A keretmegállapodás időtartama hónapokban: 48
A dokumentumok kifizetésének módja:

A dokumentáció ára bruttó 200 000 Ft. Az átutalásokat az S&G Consulting Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10403428-34251421 számú számlájára kell teljesíteni, az eljárás számának és tárgyának (SG-724 - mélyépítés keretmegállapodás) feltüntetésével.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2013-08-12 📅
A bontás helye: S&G Consulting Kft., 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. III./10.
Hely: S&G Consulting Kft., 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. III./10.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § szerint.
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) (7)
2. Kockázatkezelési terv szakmai színvonala (3)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK15823
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Zombor Gábor polgármester
Internetcím: www.kecskemet.hu 🌏
Név: S&G Consulting Kft.
Postacím: Szinyei Merse u. 8. III/10.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1063
Kapcsolattartó pont: Pap László hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 13021280 📞
E-mail: pap.laszlo@s-g.hu 📧
Fax: +36 12692174 📠
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
Azonosítók
Az ajánlatkérő által megadott hivatkozási szám: SG-724
További információk

A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció átvehető személyesen, munkanapokon 9.00 - 14.00 óráig, az ajánlatok felbontásának napján 9.00 - 10.00 óráig az A melléklet II. pontjában írt címen vagy kérésre az ajánlatkérő nevében eljáró S&G Consulting Kft. elpostázza a megadott címre. A dokumentáció átvételének (megküldésének) feltétele, hogy annak ellenértékét átutalják és az átutalást igazoló dokumentum egyszerű másolatát az S&G Consulting Kft. részére átadják, illetve megküldjék. A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül postai úton történik feltéve, hogy a dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett kérelemben megadták a megküldéshez szükséges elérhetőségi adatokat (név, székhely, levelezési cím).

2. A dokumentációba való ingyenes betekintésre az A melléklet II. pontjában megadott helyen van lehetőség munkanapokon 9.00 - 14.00 óráig, az ajánlatok felbontásának napján 9.00 - 10.00 óráig. A betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles olvashatóan feltüntetni a képviselt gazdasági szereplő nevét és elérhetőségeit (székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó személy neve).

3. Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásának időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtani arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték mértéke 10 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét, valamint az ajánlati felhívás TED számát. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát, a bankgarancia nyilatkozatot, vagy a kötelezvényt) az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia kedvezményezettjeként az ajánlatkérőt kell megnevezni, a bankgarancia levélben tárgyként fel kell tüntetni az ajánlati felhívás TED számát, és az „ajánlati biztosíték" megnevezést. Amennyiben az ajánlati biztosíték bankgarancia formájában kerül teljesítésre, úgy a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak szerint azt eredeti példányban kell az ajánlatban elhelyezni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártát (azaz az ajánlati felhívás IV.3.7. pontjában meghatározott időtartam lejártát) további 30 nappal meghaladóan érvényesnek kell lennie.

4. A Kbt. 25. §-ában foglaltak alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben eljárni jogosult (képviselő ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

5. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 67. § szerint biztosít.

6. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint.

8. Az ajánlatban (a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá (a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni.

9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlathoz nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában van-e változásbejegyzési eljárás folyamatban az ajánlattevő (közös ajánlattevő) tekintetében.

10. Az ajánlatban csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki az ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá.

11. Az ajánlatban meghatalmazást kell elhelyezni abban az esetben, ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírását.

12. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredetiben történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

13. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Az idegen nyelvű iratokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján felelős magyar fordításban is csatolni kell, ajánlattevő cégszerűen aláírt záradékával a következő szerint: „Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik.”

14. Az ajánlattal kapcsolatos formai előírásokat a dokumentáció „Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények” című pontja tartalmazza. Az ajánlatot 1 eredeti, 2 másolati, továbbá 1 elektronikus példányban kell benyújtani.

15. Az ajánlatokat munkanapokon 9.00 - 14.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9.00 - 10.00 óráig lehet benyújtani az A melléklet III. pontjában írt címen.

16. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó.

17. Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, az ajánlatadással kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.

18. Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat (Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pont) bírálati szempontja szerint értékeli a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) című dokumentumban megadott valamely értékelési módszerrel. Az eljárás 2. szakaszában az ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont) bírálati szempontja szerint értékeli.

19. A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 1-10-ig.

20. Ajánlatkérő a következő módszerekkel állapítja meg a ponthatárok közötti pontszámot:

1. Ajánlati ár (nettó Ft) (súlyszám: 7)

Ezen részszempontot a fordított arányosítás módszerével értékeli az ajánlatkérő. Az ajánlattevőknek dokumentáció mellékletében szereplő mintaköltségvetés minden tételét be kell árazni (meg kell adni az egyes munkaelemekhez kapcsolódóan, kis, közepes és nagy mennyiségű megrendelés esetén az azokhoz kapcsolódó anyagköltséget, gépköltséget és díjtételt). Az egyes munkaelemekhez kapcsolódó anyagköltség, gépköltség és díjtétel összege adja az adott munkaelem nettó egységárát, külön kis, közepes és nagy mennyiségű megrendelés esetén. Ezt követően az ajánlatkérő összeadja az egyes munkatételekre megadott nettó egységárakat (mindhárom mennyiségi kategória esetén), majd az egyes mennyiségi kategóriák összegeit is összeadja. Ez az összeg jelenti az ajánlattevő ajánlati árát. A legalacsonyabb ajánlati ár a maximális (10) pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz, azaz a legalacsonyabb ajánlati árhoz viszonyított arányosítással kerülnek meghatározásra a dokumentációban megadott képlet szerint.

2. Kockázatkezelési terv szakmai színvonala (súlyszám: 3)

Vizsgált szempontok:

2.1.1 A várható projektek megvalósítása során felmerülő lehetséges pénzügyi, jogi kockázatok felmérése;

2.1.2 A lehetséges pénzügyi, jogi kockázatok megelőzésére tervezett intézkedések bemutatása;

2.1.3 A felmerült pénzügyi, jogi kockázatok kezelésére tervezett helyesbítő intézkedések bemutatása;

2.2.1 A várható projektek megvalósítása során felmerülő lehetséges környezeti károkat okozó kockázatok felmérése;

2.2.2 A környezeti károkat okozó kockázatok megelőzésére tervezett intézkedések bemutatása;

2.2.3 A felmerült környezeti károkat okozó kockázatok kezelésére tervezett helyesbítő intézkedések bemutatása;

2.3.1 A várható projektek megvalósítása során felmerülő lehetséges társadalmi-, intézményi- és környezet-egészségügyi kockázatok felmérése;

2.3.2 A társadalmi-, intézményi- és környezet-egészségügyi kockázatok megelőzésére tervezett intézkedések bemutatása;

2.3.3 A felmerült társadalmi-, intézményi- és környezet-egészségügyi kockázatok kezelésére tervezett helyesbítő intézkedések bemutatása

Ezen részszempontot a pontkiosztás módszerével értékeli az ajánlatkérő.

Az ajánlatkérő a benyújtott kockázatkezelési terveket 2 fő szempont alapján értékeli:

a) igazodik-e a munkavégzés helyének jellemzőihez, figyelembe veszi-e a helyi sajátosságokat (specifikusság)

b) releváns-e a problémák meghatározása, és az azokra adott válaszok indoklása tekintetében (szakmailag indokolt, lényeges, a közbeszerzés tárgyához tartozó, az adott vizsgálati szempont tekintetében értelmezhető, az egyedi szerződések teljesítése során ténylegesen számolni kell vele) (relevancia)

A vizsgált szempontokra - a benyújtott kockázatkezelési tervek a fenti 2 szempontnak való megfelelésük alapján - az ajánlatkérő a dokumentációban foglaltak alapján oszt ki pontszámokat. A vizsgált szempontokra adott pontszámokat az ajánlatkérő összeadja, az így kapott összege képezi a 2. részszempontra adott pontszámot.

Az egyes részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd a súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Ez adja az ajánlat összpontszámát. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amelynek ajánlata a legmagasabb összpontszámot éri el.

Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor arról ajánlatkérő közjegyző jelenlétében megtartott, az azonos legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatok közötti sorsolással dönt.

21. Ajánlatkérő azokat a gazdasági szereplőket tekinti az eljárás iránt érdeklődőknek, amelyek érdeklődésüket az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás A. melléklet I. pontjában szereplő e-mail címre megküldött elektronikus levélben nevük és címük megadásával jelezték. Azon gazdasági szereplőket, amelyek a dokumentációba betekintettek, azt megvásárolták vagy kiegészítő tájékoztatást kértek, ajánlatkérő külön jelzés nélkül is az eljárás iránt érdeklődőnek tekinti.

22. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a jelen ajánlati felhívás III.2.2. P.1, P.2, P.3 és a III.2.3. M.1, M.2, M.3, M.4, M.5 pontokban foglalt alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl - az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan - az ajánlati dokumentációban megnevezett dokumentumokat ajánlatukhoz csatolniuk kell [Rendelet 20. § (4) bekezdés].

23. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

24. A munkavédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó előírások: Ajánlattevő a Kbt. 54. §-ának (1) bekezdése szerint tájékozódni köteles a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

25. Az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában írja elő annak a szakmai felelősségbiztosításnak a mértékét, amellyel az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 137. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2013/S 127-217078 (2013-06-28)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2013-10-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 8 000 000 000 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-10-28 📅
Közzététel dátuma: 2013-11-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 213-369008
Hirdetményre hivatkozik: 2013/S 127-217078
HL-S szám: 213
További információk

A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 18. §-a alapján a) a nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban); nem tartozik a Kkvt. hatálya alá b) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek ténye és indoka; - c) az ajánlattevők neve, címe (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban); Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) Colas Út Zrt. (1033 Budapest, Kórház u. 6-12. 1. em.) A hirdetmény II.2.1.) és V.4.) pontjaiban szereplő összegek a keretmegállapodás teljes futamidejére vetített keretösszegek. Az ellenszolgáltatás pontos összegeit a nyertes ajánlattevő által az ajánlatában benyújtott mintaköltségvetés tartalmazza.

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Eljárás
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) (7)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2013-10-09 📅
Név: Duna Aszfalt Kft.
Postacím: Béke u. 150.
Postai város: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország 🇭🇺
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Zombor Gábor, polgármester

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó utca 5.
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 137. § szerint.
Forrás: OJS 2013/S 213-369008 (2013-10-28)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (16 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (12)

Mérnöki és építési munkák (1)