Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma megvalósításához szükséges generál kivitelezői munkák

Magyar Állami Operaház

A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásáról szóló Kormhat.-okban (1829/2014. (XII.23.) Korm. hat.; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. hat.) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920. helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épültekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges generál kivitelezési, beleértve a bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkáinak elvégzését.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2016-12-28. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2016-12-09.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2016-12-09 Ajánlati felhívás
2017-07-14 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2020-02-18 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2020-06-18 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2016-12-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
Rövid leírás:
A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásáról szóló Kormhat.-okban (1829/2014. (XII.23.) Korm. hat.; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. hat.) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920. helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épültekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges generál kivitelezési, beleértve a bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkáinak elvégzését.
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
További CPV-kód: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Versenyképes tárgyalásos eljárást
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Magyar Állami Operaház
Postacím: Andrássy út 22.
Postai irányítószám: 1061
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.opera.hu 🌏
E-mail: drkissdora@opera.hu 📧
Telefon: +36 18147169 📞
Fax: +36 13318712 📠
Dokumentumok URL-je: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-12-09 📅
Benyújtási határidő: 2016-12-28 📅
Közzététel dátuma: 2016-12-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 240-436959
Hirdetményre hivatkozik: 2016/S 156-281983
HL-S szám: 240
További információk
1) A jelentkezések bontásának helye és időpontja: Juratio Zrt. 1031 Bp., Monostori út 34.,2016.12.28., 10:00 óra A bontás a Kbt.68.§(1)-(4) és (6)bek. szerint történik. 2) A dokumentáció elektronikusan elérhető az I.3) pont megadott címen, illetőleg igény esetén papíralapon személyesen átvehető a Juratio Zrt. irodájában (1031 Budapest, Monostori út 34.) hétfőtől-csütörtökig 9.00-16.00 óráig, pénteken 9:00-14:00 óráig. A részvételi felhívást kiegészítő dokumentáció papíralapon a részvételi határidő napján 9:00-10:00 óráig áll rendelkezésre. 3) A jelentkezéshez csatolni kell:- felolvasólap a Kbt.68.§(4) bek. szerint;- jelentkező nyilatkozatát a Kbt.66.§(4)bek. vonatkozóan;- jelentkező nyilatkozatát a Kbt.66.§(6)bek. a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell);- jelentkező ESPD-ben foglalt nyilatkozatát a Kbt.67.§(1)bek. alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében;- a kizáró okokkal kapcsolatos további nyilatkozatokat (Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kb) és kc) alpontok);- amennyiben jelentkező kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell az érintett szervezet/személy mindegyike által kitöltött és aláírt ESPD-t;- jelentkező nyilatkozatát a Kbt.67.§(4)bek. alapján – amennyiben jelentkező kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell a jelentkező, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt.65.§(7)bek. (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell);- a jelentkezést aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult jelentkező, közös jelentkezés esetén jelentkezők, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv.9.§(1)bek. szerinti aláírás mintáját;- jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben jelentkező (közös jelentkező) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot csatolni kell. 4) Az értékelési módszerek: 4.1., 4.2., fordított arányosítás, 1.,2.,3. pontozás; Adható pontszám alsó határa az 1., 2., 3. szempont esetében: 1 pont; felső határa: 10 pont. Az értékelési részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését és a pontszámítás módját a jelen felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza. A 4. értékelési szempont 2 alszempontot tartalmaz: 4.1 Alapmennyiségre vonatkozó ár-súlyszám 45; 4.2 opcionális mennyiségre vonatkozó ár-súlyszám 5. 5) Ajánlati biztosíték: 15 000 000 HUF a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint. 6) Ajánlatkérő 19.12.2016-én, 10:00 órakor – nem konzultációs jelleggel – biztosítja a helyszín megtekintését. 7) A Kbt.61.§(4)bek. alapján Ajánlatkérő tájékoztatja a jelentkezőket, hogy jelen eljárás keretében a részajánlat tételének lehetősége nem biztosított az alábbi indokok alapján: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazd. ésszerűséggel és jelentős többlet költséget jelentene, mind műszaki, mind környezeti adottságok, mind garanciális szempontok miatt. 8) Jelentkező felelőssége, hogy felhívás III.1.3) pont M.2. alpontjában meghatározott szakember a szerződés megkötéséig megfelelő jogosultsággal rendelkezzen, és a jogosultság a kamarai névjegyzékében és nyilvántartásában is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal. 9) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni 10) FAKSZ: dr. Stráhl Tamás (l.sz:00383)11) Kötöttség a tárgyalások befejezésétől szám. 60 nap.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 8 155 000 000 HUF 💰
Rövid leírás:
A 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30. szám alatti, ingatlanon megvalósítandó Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma projekt kivitelezése a dokumentációban részletezettek szerint.
Beépített alapterület: 29 155,69 m².
Teljes mennyiség:
A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 25 104,25 m² (műemlék épület).
ezen belül a kisszínház színpad és a zenekari árok alapterülete együttesen 472+155=627 m², a nézőtér befogadóképessége 332 fő.
B (43-as) jelű épület (Opera stúdió): 1 420,71 m² (műemlék épület).
C (26-os) jelű épület (Jelmeztár): 1 291,81 m².
D (27-es) jelű épület (Üzemeltetés): 1 338,92 m².
Szintszám:
A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 4 – felszín alatti területek, földszint, emelet, tetőkert.
B (43-as) jelű épület (Opera stúdió): 3 – földszint, emelet, tetőkert.
C (26-os) jelű épület (Jelmeztár): 1 – földszint.
D (27-es) jelű épület (Üzemeltetés): 2 – földszint, emelet.
A feladat részét képezi a projekt teljes környezetrendezése: 35 000 m².
Épület bontás: 10 350 m².
Első kiemelt részhatáridő mennyisége:
A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 25 104,25 m² acélszerkezet és tetőszerkezet.
C (26-os) jelű épület (Jelmeztár): 1 291,81 m² tetőszerkezet.
D (27-es) jelű épület (Üzemeltetés): 1 338,92 m² tetőszerkezet.
Második kiemelt részhatáridő mennyisége:
A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 16 735,25 m² befejező szakipari munkák.
Környezetrendezés 2 500 m² útépítés.
Harmadik kiemelt részhatáridő mennyisége:
A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 8 368 m² befejező szakipari munkák.
C (26-os) jelű épület (Jelmeztár): 1 291,81 m² befejező szakipari munkák.
D (27-es) jelű épület (Üzemeltetés): 1 338,92 m² befejező szakipari munkák.
Végteljesítési határidő:
Teljes mennyiség befejező munkái.
Ajánlatkérő a Projekt megvalósítását alap- és feltételes (opció) munkarészre tagolja.
Alap kiépítés: Az Ajánlatkérési dokumentáció részét képező kiviteli tervek szerinti teljes körű, kulcsrakész megvalósítás, a feltételes (opció) munkarészek nélkül.
A feltételes (opció) munkarészeket az ajánlati felhívás II.2.11) pontja tartalmazza.
A részletes leírást a részvételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Becsült érték héa nélkül: 8 155 000 000 HUF 💰
Időtartam: 17 hónap
A lehetőségek leírása:
Feltételes (opció) munkarészek:
— Operastúdió (B-43) épület felújítási munkái: 1 420,71 m².
— Park kialakításánál az utak és térburkolatok megépítésén felüli, teljes kertépítési munkák: 26 057 m².
— Új daruk telepítése A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: bontás 1 300 t, új daru telepítése 5 db.
Ajánlatkérő jogosult a feltételes (opció) munkarészeket egyben vagy részleteiben is megrendelni. A lehívásra és teljesítésre a szerződéstervezet 2.1. pontja az irányadó.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet jelentkező (közös jelentkező), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a jelentkezőt (közös jelentkező t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazd. szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).Szakmai tevékenység: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének megfelelően a jelentkezéshez csatolni szükséges jelentkező (közös jelentkező) cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jelentkező az Étv. szerinti, ép. kiv. tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel. Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén előírja, hogy a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány, vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amelyről feltétel elfogadásáról jelentkezőnek cégszerűen nyilatkoznia szükséges. Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazd. szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Igazolási mód a Kbt. 69 § (11) bekezdése alapján. Jelentkező alkalmatlan,ha nem szerepel az Étv. szerinti, ép. kiv. tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal.Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. § (1) bekezdése alapján a jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjában felsorolt kizáró okok fenn nem állását a jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) a közbeszerzési eljárásokban az Alkr. 2-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia. A jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az jelentkezésben be kell nyújtani a jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az Alkr. III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozatok, igazolások keltezése nem lehet korábbi mint jelen felhívás feladásának napja.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
P.1. Az Alkr. 19. § (1) a) pontja alapján jelentkező (közös jelentkező) részéről csatolandó valamennyi a részvételi felhívás feladásának napján élő pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat – attól függően, hogy a jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – legalább az alábbi tartalommal:- a pénzforgalmi számla számlaszáma,- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazd. szereplő pénzforgalmi számlaszámát,- volt-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorbaállítás a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban.
Többet mutasson
P.2. Az Alkr. 19. § (1) b) pont alapján jelentkező (közös jelentkező) részéről csatolandó a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évéről szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges. Amennyiben az Alkr. 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és jelentkező alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (műemléki épületekhez kapcsolódó generálkivitelezési munkák) építési beruházásból származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.
Többet mutasson
P.3. Az Alkr. 19. § (1) c) pont alapján jelentkező (közös jelentkező) előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (műemléki épületekhez kapcsolódó generálkivitelezési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az ESPD-ben foglalt – nyilatkozat, attól függően, hogy a jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Ha a jelentkező a P.2. vagy P.3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az Alkr. 1. § (1) bekezdése alapján a jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P.1., P.2., P.3. pontokban foglaltaknak. Az alkalmasság Kbt. 69 § (4) szerinti igazolására a Kbt. 69 § (8) bekezdése alapján az ajánlattételi szakaszban kerül sor.
Többet mutasson
Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére az Alkr. 2. § (5) bekezdése alapján kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.Az alkalmasság igazolására vonatkozó további feltételek a jelen felhívást kiegészítő dokumentációban kerülnek ismertetésre.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan a jelentkező (közös jelentkező), amennyiben bármelyik a részvételi felhívás feladásának napján élő pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.
Többet mutasson
P.2. Alkalmatlan a jelentkező (közös jelentkező), amennyiben a mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti év közül több mint 1 évben negatív volt. Az Alkr. 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik 3 lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (műemléki épületekhez kapcsolódó generálkivitelezési munkák) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 2 000 000 000 HUF-ot.
Többet mutasson
P.3. Alkalmatlan a jelentkező (közös jelentkező), ha nyilatkozata alapján az előző három lezárt üzleti évből a teljes, áfa nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 6 000 000 000 HUF összeget, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (műemléki épületekhez kapcsolódó generálkivitelezési munkák) származó áfa nélkül számított árbevétele az előző 3 lezárt üzleti évből összességében nem éri el az 4 000 000 000 HUF-ot.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek:
M.1. Az Alkr. 21.§ (2) bekezdés a) pont alapján jelentkező (közös jelentkező) részéről csatolandó a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 8 év (96 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (M.1.1: színházi funkciót (színház alatt ajánlatkérő olyan prózai és/vagy zenés,és/vagy táncos színpadi művek előadásával foglalkozó előadó-művészeti zárt létesítményt ért, amelyik tartalmaz együttesen 200 m² alapterületű színpadot és zenekari árkot,valamint 220 főt meghaladó férőhelyű nézőteret,alsó és felső színpadgépezetet),és a kivitelezés tartalmazott színpad alsó és felsőgépezet létesítési munkákat, továbbá M.1.2: műemléki épületekhez kapcsolódó generálkivitelezési munkák) építési beruházásainak ismertetése.
Többet mutasson
Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;-a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát,
— a teljesítés helyét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
— az építési beruházás tárgyát és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
— a szerződésszerű teljesítés időpontját, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját (év/hó/nap bontásban),
— az ellenszolgáltatás nettó összegét, továbbá -nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt referenciát az Alkr. 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni. Nyertes közös jelentkezőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás esetében az Alkr. 22. § (5) bekezdése irányadó.
M.2. Az Alkr. 21.§(2)bekezdés b) pont alapján jelentkező (közös jelentkező) részéről csatolandó azon szakemberek megnevezése,képzettségének,szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A jelentkezés részeként csatolni szükséges:
Többet mutasson
— jelentkező nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani,
— a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát. (A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is.),
Többet mutasson
— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat,
— szakemberek képzettségét igazoló okiratot egyszerű másolati formában.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek:
— vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek,
— nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. jelentkezőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges jelentkezésében.
Többet mutasson
Az Alkr. 1. § (1) bekezdése alapján a jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) a jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a M.1., M.2., M.3. pontokban foglaltaknak. Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére az Alkr. 2. § (5) bekezdése kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az alkalmasság Kbt. 69 § (4) szerinti igazolására a Kbt. 69 § (8) bekezdése alapján az ajánlattételi szakaszban kerül sor.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Jelentkező alkalmatlan,ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) teljesített befejezett,műszaki átadás-átvétellel lezárt építési beruházásra vonatkozó alábbi referenciákkal:
M.1.1. legalább 1 db olyan kivitelezési (építés és/vagy felújítás) tárgyú referencia,ahol az épület tartalmazott színházi funkciót (színház alatt ajánlatkérő olyan prózai és/vagy zenés,és/vagy táncos színpadi művek előadásával foglalkozó előadó-művészeti zárt létesítményt ért,amelyik tartalmaz együttesen 200 m² alapterületű színpadot és zenekari árkot, valamint 220 főt meghaladó férőhelyű nézőteret,alsó és felső színpadgépezetet),és a kivitelezés tartalmazott színpad alsó és felsőgépezet létesítési munkákat és a referencia legalább mindösszesen nettó 300 000 000 HUF összegű volt;
Többet mutasson
M.1.2. legalább 1 db műemléki védettség alatt álló,legalább nettó 10 000 m² alapterületű épület felújítási és/vagy rekonstrukciós és/vagy átalakítási generálkivitelezési munkáira vonatkozó referencia,amely referencia értéke eléri vagy meghaladja a nettó 2 000 000 000 HUF-ot.
Többet mutasson
Az M.1. ponton belül egy referencia több referencia előírást is igazolhat. A fent előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesítésére alpontonként külön-külön (alpontonként maximum 2 db) referenciaigazolás is benyújtható.
M.2. Jelentkező alkalmatlan,ha nem rendelkezik az alábbi,teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek mindegyikével:
a) legalább 1 fő felelős műszaki vezető,aki rendelkezik:
— legalább 60 hónap szakmai gyakorlat építési szerelési munkák felelős műszaki vezetése,e szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal,
— a szerződés megkötéséig rendelkezik MV-É-M(műemlék építmény építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése)kamarai jogosultsággal;
b) legalább 1 fő felelős műszaki vezető,aki rendelkezik:
— legalább 36 hónap építménygépészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal,
— a szerződés megkötéséig rendelkezik építménygépészeti szakterületen MV-ÉG kamarai jogosultsággal;
c) legalább 1 fő felelős műszaki vezető,aki rendelkezik:
— legalább 36 hónap építményvillamossági szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal(Építmények és szabad terek közép-és kisfeszültségű rendszerei,
— a szerződés megkötéséig rendelkezik építményvillamossági szakterületen MV-ÉV kamarai jogosultsággal;
d) legalább 1 fő felelős műszaki vezető,aki rendelkezik:
— legalább 36 hónap közlekedési építmények szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal,
— a szerződés megkötéséig rendelkezik közlekedési építmények szakterületen MV-KÉ kamarai jogosultsággal.
Egy szakember egy pozícióba jelölhető (azaz átfedés nem megengedett a szakemberek között).Ajánlatkérő az M.2.a)-d) alpont rövidítései alatt a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat érti. Az M.2. a)-d) alpontokban meghatározott szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) korm. rend-ben megadott azon feladatokat, érti amelyeket az előírt adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
A Kbt.135.§(7)bek.,és a 322/2015.(X.30.) Korm.rend. 30.§(1)-(3) bek. szerint a nyertes a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű,de legfeljebb 75 000 000 HUF előlegként történő kifizetését kérheti. A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés,valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított,az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik,a szla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk.6:130.§(1)-(3) bek.,alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt.135.§(3) bek., valamint a Kbt.135.§(1)és(5)-(6) bekezdései szerint. Ajánlatkérő a teljes és a feltételes (opció) mennyiség nettó vállalkozói díj 2 %-ának erejéig tartalékkeretet határoz meg. Ajánlatkérő havi, valamint ezzel együtt mérföldkövenkénti számlázást biztosít. A részletes fizetési feltételeket a jelen felhívást kiegészítő dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Késedelmi,hibás,meghiúsulási kötbér.
Többet mutasson

Eljárás
Gyorsított eljárás:
AK felhívást jelentetett meg a TED-en 15.4.2016-én 2016/S 074-128282 számon a bontási, acélszerkezeti és tetőfelújítási munkákra vonatkozóan, mely eljárás a Kbt.75.§(2)bek.b) pontja alapján eredménytelen lett. AK 13.8.2016-án felhívást jelentetett meg a TED-en 2016/S 156-281983 szám alatt a jelen eljárás Generál kivitelezői beruházására vonatkozóan, mely eljárás a Kbt.75§(2)bek. b) pontja alapján eredménytelen lett. Az 1555/2015. (VIII. 7.) Korm.hat. és az 1452/2016.(VIII.22.)Korm.hat alapján a felújított Operaház megnyitásának határideje 24.5.2018. Az Opera felújítás megkezdésének feltétele az Eiffel csarnok elkészítése. A jelen eljárás tárgyaiban már kétszer eredménytelen eljárásra az Operaház felújítására vonatkozó Korm. hat.ban foglalt határidő miatt szükséges és elengedhetetlen, továbbá kivételesen indokolt és egyben sürgős a gyorsított eljárás alkalmazása, mert egyéb eljárás alkalmazásával az Operaház felújítására vonatkozó Korm. hat.ban előírt határidő nem tartható. Kbt.85.§(2)bek.e)pont.
Többet mutasson
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
A felhívások elküldésének időpontja: 2017-01-25 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Organizációs Fázistervek és Leírás
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): Műszaki Ütemterv
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Terv
Az ár súlyozása: 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK16368
Más típusú ajánlatkérő: költségvetési szerv
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Kiss Dóra
A vevő profiljának címe: http://www.opera.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok 🌏
Ajánlatkérő neve: Juratio Zrt.
Postacím: Monostori út 34.
Postai irányítószám: 1031
Kapcsolattartó pont: Dominiák Ildikó
Telefon: +36 12880707 📞
E-mail: idominiak@juratio.hu 📧
Fax: +36 12880708 📠
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.juratio.hu 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.juratio.hu 🌏

Hivatkozás
További információk
1) A jelentkezések bontásának helye és időpontja: Juratio Zrt. 1031 Bp., Monostori út 34.,2016.12.28., 10:00 óra A bontás a Kbt.68.§(1)-(4) és (6)bek. szerint történik.
2) A dokumentáció elektronikusan elérhető az I.3) pont megadott címen, illetőleg igény esetén papíralapon személyesen átvehető a Juratio Zrt. irodájában (1031 Budapest, Monostori út 34.) hétfőtől-csütörtökig 9.00-16.00 óráig, pénteken 9:00-14:00 óráig. A részvételi felhívást kiegészítő dokumentáció papíralapon a részvételi határidő napján 9:00-10:00 óráig áll rendelkezésre.
Többet mutasson
3) A jelentkezéshez csatolni kell:- felolvasólap a Kbt.68.§(4) bek. szerint;- jelentkező nyilatkozatát a Kbt.66.§(4)bek. vonatkozóan;- jelentkező nyilatkozatát a Kbt.66.§(6)bek. a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell);- jelentkező ESPD-ben foglalt nyilatkozatát a Kbt.67.§(1)bek. alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében;- a kizáró okokkal kapcsolatos további nyilatkozatokat (Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kb) és kc) alpontok);- amennyiben jelentkező kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell az érintett szervezet/személy mindegyike által kitöltött és aláírt ESPD-t;- jelentkező nyilatkozatát a Kbt.67.§(4)bek. alapján – amennyiben jelentkező kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell a jelentkező, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt.65.§(7)bek. (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell);- a jelentkezést aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult jelentkező, közös jelentkezés esetén jelentkezők, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv.9.§(1)bek. szerinti aláírás mintáját;- jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben jelentkező (közös jelentkező) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot csatolni kell.
Többet mutasson
4) Az értékelési módszerek: 4.1., 4.2., fordított arányosítás, 1.,2.,3. pontozás; Adható pontszám alsó határa az 1., 2., 3. szempont esetében: 1 pont; felső határa: 10 pont. Az értékelési részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését és a pontszámítás módját a jelen felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza. A 4. értékelési szempont 2 alszempontot tartalmaz: 4.1 Alapmennyiségre vonatkozó ár-súlyszám 45; 4.2 opcionális mennyiségre vonatkozó ár-súlyszám 5.
Többet mutasson
5) Ajánlati biztosíték: 15 000 000 HUF a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
6) Ajánlatkérő 19.12.2016-én, 10:00 órakor – nem konzultációs jelleggel – biztosítja a helyszín megtekintését.
7) A Kbt.61.§(4)bek. alapján Ajánlatkérő tájékoztatja a jelentkezőket, hogy jelen eljárás keretében a részajánlat tételének lehetősége nem biztosított az alábbi indokok alapján: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazd. ésszerűséggel és jelentős többlet költséget jelentene, mind műszaki, mind környezeti adottságok, mind garanciális szempontok miatt.
Többet mutasson
8) Jelentkező felelőssége, hogy felhívás III.1.3) pont M.2. alpontjában meghatározott szakember a szerződés megkötéséig megfelelő jogosultsággal rendelkezzen, és a jogosultság a kamarai névjegyzékében és nyilvántartásában is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.
Többet mutasson
9) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
10) FAKSZ: dr. Stráhl Tamás (l.sz:00383)11) Kötöttség a tárgyalások befejezésétől szám. 60 nap.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
Többet mutasson
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2016/S 240-436959 (2016-12-09)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2017-07-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 941 598 926 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Acélszerkezetek építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu 📧
Fax: +36 18147492 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-07-14 📅
Közzététel dátuma: 2017-07-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 134-273884
Hirdetményre hivatkozik: 2016/S 240-436959
HL-S szám: 134
További információk
A nyertes ajánlattevők adószáma: STRABAG Építő Kft.; 12961555-4-43. STRABAG AG; ATU 14487107. Böhm Stadtbaumeister & Gebaudetechnik GmbH; ATU 14500805. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: STRABAG Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület). 12961555-4-43. STRABAG AG. A-9800 Spittal/Drau, Ortenburgerstrasse 27. ATU 14487107. Böhm Stadtbaumeister & Gebaudetechnik GmbH. A-1230 Wien, Donau-City-Strasse 9. ATU 14500805.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Beépített alapterület: 29 155,69 m2
— A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 25 104,25 m2 (műemlék épület) tetőszerkezet átépítés, teljes szerkezetépítés,
— ezen belül: üzemi terület (16 735,25 m2) teljes körű megvalósítása – használatba vételre kész állapot,
— C (26-os) jelű épület (Jelmeztár): 1 291,81 m2 szigetelési munkái,
— D (27-es) jelű épület (Üzemeltetés): 1 338,92 m2 átépítésének teljes körű megvalósítása,
— Külső közművek megépítése.
OPCIÓ:
— Épület bontás: 10 350 m2,
— A (23-as) jelű Eiffel-csarnok raktár terület: 5 141,94 m2 aljzatbeton készítési munkák,
— A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 8 368,00 m2 befejező szakipari munkák,
— C (26-os) jelű épület (Jelmeztár): 1 291,81 m2 tetőszerkezet, szerkezet építés, homlokzat felújítás
— Útépítési munkák: 4200,00 m2.

Eljárás
Gyorsított eljárás:
AK felhívást jelentetett meg a TED-en 15.4.2016-én 2016/S 074-128282 számon a bontási, acélszerkezetiés tetőfelújítási munkákra vonatkozóan, mely eljárás a Kbt.75.§(2)bek.b) pontja alapján eredménytelen lett.AK 13.8.2016-án felhívást jelentetett meg a TED-en 2016/S 156-281983 szám alatt a jelen eljárás Generálkivitelezői beruházására vonatkozóan, mely eljárás a Kbt.75§(2)bek. b) pontja alapján eredménytelen lett. Az1555/2015. (VIII. 7.) Korm.hat. és az 1452/2016.(VIII.22.)Korm.hat alapján a felújított Operaház megnyitásánakhatárideje 24.5 2018. Az Opera felújítás megkezdésének feltétele az Eiffel csarnok elkészítése. A jelen eljárástárgyaiban már kétszer eredménytelen eljárásra az Operaház felújítására vonatkozó Korm. hat.ban foglalthatáridő miatt szükséges és elengedhetetlen, továbbá kivételesen indokolt és egyben sürgős a gyorsított eljárásalkalmazása, mert egyéb eljárás alkalmazásával az Operaház felújítására vonatkozó Korm. hat.ban előírthatáridő nem tartható. Kbt.85.§(2)bek.e)pont.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2017-07-07 📅

Hivatkozás
További információk
A nyertes ajánlattevők adószáma:
STRABAG Építő Kft.; 12961555-4-43.
STRABAG AG; ATU 14487107.
Böhm Stadtbaumeister & Gebaudetechnik GmbH; ATU 14500805.
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
STRABAG Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület).
12961555-4-43.
STRABAG AG.
A-9800 Spittal/Drau, Ortenburgerstrasse 27.
ATU 14487107.
Böhm Stadtbaumeister & Gebaudetechnik GmbH.
A-1230 Wien, Donau-City-Strasse 9.
ATU 14500805.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.
Forrás: OJS 2017/S 134-273884 (2017-07-14)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-02-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 941 598 926 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Szerkezetépítési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Dózsa György út 41.
Postai irányítószám: 1146
Kapcsolat
Internetcím: https://ligetbudapest.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu 📧
Telefon: +36 13743130 📞
Fax: +36 14801169 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-02-18 📅
Közzététel dátuma: 2020-02-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 036-084389
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 134-273884
HL-S szám: 36
További információk
A szerződés módosítás 1.5.2. pontjában foglalt módosítások megfelelnek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt együttes feltételeknek, az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, és a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és az az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna, valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át, a módosításnak jogi akadálya nem áll fenn. A szerződés módosítás 1.5.3. és 1.7. valamint 2.6 pontjában foglalt módosítások megfelelnek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglalt együttes feltételeknek, a munkák felmerülése, illetve a határidő módosítása Felek számára a szerződéskötéskor kellő gondosság mellett eljárva sem volt előre látható, tárgyi műszaki tartalom megvalósítása szükséges a szerződés szerinti munkák kivitelezéséhez, illetve a módosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét, illeszkedik a szerződés jellegéhez, értéke nem haladja meg a szerződéses ár 50 %-át, a módosításnak jogi akadálya nem áll fenn. A szerződés módosítás dátuma: 28.11.2019.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyházaés próbacentruma megvalósításához szükséges generál kivitelezői munkák.
A rész száma: 1
Rövid leírás:
Beépített alapterület: 29 155,69 m
— A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 25 104,25 m
— ezen belül: üzemi terület (16 735,25 m
— C (26-os) jelű épület (Jelmeztár): 1 291,81 m
— D (27-es) jelű épület (Üzemeltetés): 1 338,92 m
— Épület bontás: 10 350 m
— A (23-as) jelű Eiffel-csarnok raktár terület: 5 141,94 m
— A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 8 368,00 m
— Útépítési munkák: 4200,00 m

A szerződés odaítélése
Név: STRABAG Építő Kft.
Postacím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 13585137 📞
E-mail: robert.varga@strabag.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.strabag.hu/ 🌏
Név: Strabag ag
Postacím: Ortenburgerstrasse 27.
Postai város: Spittal/Drau
Postai irányítószám: 9800
Ország: Ausztria 🇦🇹
Oberkärnten 🏙️
Név: Böhm Stadtbaumeister & Gebaudetechnik GmbH
Postacím: Donau-City-Strasse 9.
Postai város: Bécs
Postai irányítószám: 1230
Ország: Wien 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 11 941 598 926 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK27338
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Urbán Mariann
A vevő profiljának címe: https://ligetbudapest.hu 🌏

Hivatkozás
További információk
A szerződés módosítás 1.5.2. pontjában foglalt módosítások megfelelnek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt együttes feltételeknek, az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, és a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és az az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna, valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át, a módosításnak jogi akadálya nem áll fenn.
Többet mutasson
A szerződés módosítás 1.5.3. és 1.7. valamint 2.6 pontjában foglalt módosítások megfelelnek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglalt együttes feltételeknek, a munkák felmerülése, illetve a határidő módosítása Felek számára a szerződéskötéskor kellő gondosság mellett eljárva sem volt előre látható, tárgyi műszaki tartalom megvalósítása szükséges a szerződés szerinti munkák kivitelezéséhez, illetve a módosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét, illeszkedik a szerződés jellegéhez, értéke nem haladja meg a szerződéses ár 50 %-át, a módosításnak jogi akadálya nem áll fenn.
Többet mutasson
A szerződés módosítás dátuma: 28.11.2019.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Forrás: OJS 2020/S 036-084389 (2020-02-18)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-06-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 941 598 926 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-06-18 📅
Közzététel dátuma: 2020-06-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 120-291205
HL-S szám: 120
További információk
A módosítások jogalapjai: 4.3 Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontja a jelen Módosítás 1.3.1 alpontjában meghatározott egyes, az 1/A. számú mellékletben részletezett tartalmú módosítások, illetőleg ezekkel összefüggésben a vállalkozói díj [és a teljesítési határidők] módosulása tekintetében megalapozza jelen Módosítást, tekintettel arra, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel az eredeti szerződő féltől olyan további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az Alapszerződésben, amennyiben a Vállalkozó személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az Alapszerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt és az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával jár. Az ellenérték növekedése 15,15 %, azaz nem haladja meg az Alapszerződés eredeti értékének 50 %-át. Az 1/A. számú mellékletben meghatározott módosítások egyes tételei tekintetében a mellékletben indokolásra került az, hogy az adott munka Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontjában foglalt konjunktív feltételeknek megfelel. 4.4 A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja a jelen Módosítás 1.3.2 pontjában meghatározott - és az 1/B. számú mellékletben részletezett - módosítás, illetőleg ezekkel összefüggésben a vállalkozói díj és a teljesítési határidők módosulása tekintetében megalapozza jelen Módosítást, tekintettel arra, hogy az Alapszerződés szerinti munkák műszaki tartalmának változását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét, az ellenérték növekedése 16,80 %, azaz nem haladja meg az Alapszerződés eredeti értékének 50 %-át. Az 1/B. számú mellékletben meghatározott módosítások egyes tételei tekintetében a mellékletben indokolásra került az, hogy az adott munka Kbt. 141.§ (4) bek. c.) pontjában foglalt konjunktív feltételeknek megfelel. A szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2020. június 10.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30. szám
Alatti, ingatlanon megvalósítandó Magyar Állami Operaházés Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma projekt kivitelezése a
Dokumentációban részletezettek szerint.
Opció:

Hivatkozás
További információk
A módosítások jogalapjai:
4.3 Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontja a jelen Módosítás 1.3.1 alpontjában meghatározott egyes, az 1/A. számú mellékletben részletezett tartalmú módosítások, illetőleg ezekkel összefüggésben a vállalkozói díj [és a teljesítési határidők] módosulása tekintetében megalapozza jelen Módosítást, tekintettel arra, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel az eredeti szerződő féltől olyan további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az Alapszerződésben, amennyiben a Vállalkozó személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az Alapszerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt és az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával jár. Az ellenérték növekedése 15,15 %, azaz nem haladja meg az Alapszerződés eredeti értékének 50 %-át. Az 1/A. számú mellékletben meghatározott módosítások egyes tételei tekintetében a mellékletben indokolásra került az, hogy az adott munka Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontjában foglalt konjunktív feltételeknek megfelel.
Többet mutasson
4.4 A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja a jelen Módosítás 1.3.2 pontjában meghatározott - és az 1/B. számú mellékletben részletezett - módosítás, illetőleg ezekkel összefüggésben a vállalkozói díj és a teljesítési határidők módosulása tekintetében megalapozza jelen Módosítást, tekintettel arra, hogy az Alapszerződés szerinti munkák műszaki tartalmának változását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét, az ellenérték növekedése 16,80 %, azaz nem haladja meg az Alapszerződés eredeti értékének 50 %-át. Az 1/B. számú mellékletben meghatározott módosítások egyes tételei tekintetében a mellékletben indokolásra került az, hogy az adott munka Kbt. 141.§ (4) bek. c.) pontjában foglalt konjunktív feltételeknek megfelel.
Többet mutasson
A szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2020. június 10.
Forrás: OJS 2020/S 120-291205 (2020-06-18)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Szállítók:
Böhm Stadtbaumeister & Gebaudetechnik GmbH STRABAG AG STRABAG Építő Kft.
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Terep-előkészítő munkák Épületbontás és bontási munka, földmunka Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka Bontási munka Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Mérnöki és építési munkák Szerkezetek építése Szerkezetépítési munkák Acélszerkezetek építése