„Kivitelezési munkálatok elvégzése az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése” megnevezésű projekt keretében a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet területén” - 3 részben
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019-05-20.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2019-04-16.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: ÁEEK - Nyírő Gyula OPAI - Kivitelezés 3 részben
EKR000366562019
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák📦
Rövid leírás:
“„Kivitelezési munkálatok elvégzése az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése” megnevezésű...”
Rövid leírás
„Kivitelezési munkálatok elvégzése az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése” megnevezésű projekt keretében a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet területén” - 3 részben
Többet mutasson Információk a tételekről
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók
1️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: A épület
Cím
Tétel azonosító száma: 1
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Leromlott állagú épületek felújítása📦
További termékek/szolgáltatások: Épületátalakítási munka📦
További termékek/szolgáltatások: Épületszerelési munka📦
További termékek/szolgáltatások: Légkondicionáló szerelése📦
További termékek/szolgáltatások: Szaniterszerelvény szerelése📦
További termékek/szolgáltatások: Gépészeti szerelések📦
A teljesítés helye: Budapest🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel utca 57-61.)
Épület: „A” épület Pszichiátriai tömb 1. és 2....”
Fő helyszín vagy teljesítési hely
Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel utca 57-61.)
Épület: „A” épület Pszichiátriai tömb 1. és 2. emelet
Helyrajzi szám: 27403/10
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Meglévő pszichiátriai („A”) épület (működő létesítmény) 1. és 2. emeletén megtalálható 21 db betegfürdő 6 db személyzeti fürdő és 2 db betegfürdető-...”
A beszerzés leírása
Meglévő pszichiátriai („A”) épület (működő létesítmény) 1. és 2. emeletén megtalálható 21 db betegfürdő 6 db személyzeti fürdő és 2 db betegfürdető- piperemosó felújítása, továbbá VRV/VRF rendszer külső és belső egységeinek kiépítése a komfortzóna növelése érdekében. A felújításhoz kapcsolódó szakipari munkákkal érintett közvetlen terület összességében nettó 895,59 m. A hűtési rendszer 4 db kültéri egységre (2 db 25 kW és 2 db 56 kW teljesítményű) telepített 77 db beltéri egységből áll. Lapostetőre elhelyezett kültéri egységekkel 2 szintet kell ellátni hűtéssel.
A felújítás tartalmaz gépészeti munkákat is.
Ajkérő felhívja Ajtevő figyelmét, hogy a közbeszerzés dokumentáció részét képező kivitelezési tervdokumentáció részletesen tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges információkat.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Minőségi kritérium (név):
“1.1 Minőségi kritérium - Név: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“1.2. Minőségi kritérium - Név: M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap)”
Minőségi kritérium (név):
“1.3. Minőségi kritérium - Név: M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap)”
Ár (súlyozás): 70
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 6
A közbeszerzés hatálya
Tájékoztatás az európai uniós alapokról: EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001
2️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: D épület
Cím
Tétel azonosító száma: 2
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka📦
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
1135 Budapest, Lehel utca 57–61.
Épület: „D” épület - Addiktológia
Helyrajzi szám: 27403/10”
A beszerzés leírása:
“Az épület belső átalakítása és felújítása, továbbá világítóudvar beépítése történik. A bontási munkák, szerkezet építés, szárazépítés, burkolás,...”
A beszerzés leírása
Az épület belső átalakítása és felújítása, továbbá világítóudvar beépítése történik. A bontási munkák, szerkezet építés, szárazépítés, burkolás, felületképzés, szerelt fal, vizesblokkok, külső-és belső nyílászárók, beépített berendezések,, villamos (védőcsövezés, kábelezés, szerelvényezés, lámpatestek, elosztók) és gépészeti kialakítás (fűtés szerelés, légtechnika,, víz csatorna - csővezeték, szerelvényezés, piperék), gyengeáram (strukturál hálózat, tűzjelző, beléptető, CATV), betegfelvonó kialakításának építészeti munkái (lift beszerelése nélkül). A felújítással érintett helyiségek nettó területe 2158,48 m2. Új belső nyílászárók száma 228 db. Az épületben többek között felújításra illetve kialakításra kerülő vizesblokkok száma összesen 35 db, vizesblokkhoz kapcsolódó kézmosó előterek száma összesen 4 db, és összesen 17 db kórterem. Új belső nyílászárók száma 228 db.
Az épületben a következő berendezéseket kell felszerelni, ill. cserélni: - mosdóberendezés (H/M) 75 db - WC berendezés (H) 19 db - zuhanyozó (H/M) 16 db - mosogató (H/M) 5 db
Az érintett épület működő egészségügyi intézmény, mely tartalmaz gépészeti felújítást is.
Ajkérő felhívja Ajtevő figyelmét, hogy a közbeszerzés dokumentáció részét képező kivitelezési tervdokumentáció részletesen tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges információkat.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
3️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: High Security épület
Cím
Tétel azonosító száma: 3
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Építési munkák📦
További termékek/szolgáltatások: Bontási munka📦
További termékek/szolgáltatások: Egészségügyi épületek kivitelezése📦
További termékek/szolgáltatások: Villamos gépészeti szerelési munkák📦
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
1135 Budapest, Lehel utca 57-61.
Épület: Új építésű Magas biztonsági fokozatú pszichiátria- High...”
Fő helyszín vagy teljesítési hely
Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
1135 Budapest, Lehel utca 57-61.
Épület: Új építésű Magas biztonsági fokozatú pszichiátria- High Security
Helyrajzi szám: 27403/10
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Új egészségügyi intézmény kivitelezése az alábbiak szerint:
Az épület földszint+ 1 emeletes, lapostetős, „L” alaprajzi kialakítású, tornapályával ellátott....”
A beszerzés leírása
Új egészségügyi intézmény kivitelezése az alábbiak szerint:
Az épület földszint+ 1 emeletes, lapostetős, „L” alaprajzi kialakítású, tornapályával ellátott. A központi szárny teljes alapterületén tetővel fedett, az oldalszárny emelete részlegesen nyitottak. A nyitott emeleti területeket az oldalhomlokzatok felől speciális kialakítású magasépítésű kerítés határolja. A földszinten kapnak elhelyezést a recepció, kiszolgáló helyiségek, kórtermek, elkülönítők, étkező, nappali. Az emeleten irodák, orvosi szobák, szellőző gépházak és tanácsterem található. A nyitott területen járható tető van, a fedett részen foglalkoztatók és gépészet helyezkedik el.
Az új építés során bontási munkák (régi felvonulási épületek, közművezetékek, utak) elvégzése is szükséges. Az épületnek a betegellátást szolgáló egységeiben teljes egészében vandál-, akasztás-, és szökésbiztos kialakításúnak kell lennie. Ezek alapján a gépészet és elektromos rendszereknek, belsőépítészeti berendezéseknek kialakításakor ennek megfelelően kell történnie.
Kivitelező feladata, hogy a Megrendelő által beszerzett alábbi eszközöket elhelyezze:
— kültéri, vandálbiztos ping-pong asztal
— kültéri fitneszeszközök (úgy, mint kerékpár, elliptikus tréner, húzódzkodó rúd, bordásfal)
— a kórtermekbe beszerzésre kerülő vandálbiztos kórtermi ágyak beépítése, lefúrása, az ágy és padló, valamint ágy és fal érintkezésénél szilikonnal történő résmentesítése.
Bontással érintett terület nagysága: nettó 825,18 m2
Kialakításra kerülő új épület helyiségei nettó 1860,15 m2
Beltéri nyílászárók száma:127 db
Beltéri üvegfal száma: 4 db
Homlokzati nyílászárók száma: 68 db
Ajkérő felhívja Ajtevő figyelmét, hogy a közbeszerzés dokumentáció részét képező kivitelezési tervdokumentáció részletesen tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges információkat.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“1.3. Minőségi kritérium - Név: M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap” Leírás
Időtartam: 15
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“A feltételek felsorolása és rövid ismertetése valamennyi rész esetében: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése valamennyi rész esetében: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.i szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ATnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
AK a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A ”Kr.” 8- § i) pont ib) alpontja valamint a 10. § g) pont gb) alpontja vonatkozásában a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja helyett a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a-b) vagy d) alpontja az irányadó.
A ”Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
Az AT alkalmasságára előírt feltételek:
A ”Kr.” 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.
SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani..
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Öntisztázás: Kbt. 64.§. szerint
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése valamennyi rész esetében:
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) alapján az ajánlattevő (Ajtevő) a Kbt....”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése valamennyi rész esetében:
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) alapján az ajánlattevő (Ajtevő) a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatában a közbeszerzési dok.-okkal rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) kell előzetesen igazolnia (321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (1) c) és (5) alapján), hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek (EEKD IV. α pontjának kitöltése), azonban az ig.-ok benyújtására felhívott (Kbt. 69. § (4)-(7)) Ajtevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia:
M.1. Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) alapján a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett), a szerz.-nek és előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése Ajtevő, ill. az alk.igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyil.-ával és a Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott ig.-al
Az ig./nyil. tartalmazza min. a teljesítés idejét - kezdő és befejező időpontját - (év/hónap/nap), helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, nyil.-ot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A cégszerű nyil.-ban és az igazolás(ok)ban meg kell adni az alk.-i minimumköv.-ben szereplő adatokat, mely igazolására vonatkozik a bemutatott munka.
A referenciákból az előírt alk.-i köv.-eknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. A cégszerűen aláírt nyil.-ban jelölendő, hogy a ref.ig.-okban és nyil.-okban bemutatott ref.-k mely alk.-i minimumköv. igazolására vonatkoznak
Befejezett a ref., ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor
Amennyiben az Ajtevő a ref.-t közös ajtevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig.-ból ki kell derülnie, az Ajtevő a munka mely részét teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarészt és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét; Ajánlatkérő (AK) csak a ref. munka Ajtevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i köv.-nek való megfelelés vizsgálatakor
A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § és a 22. § (5) is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) alapján cégszerű nyil. csatolása azon szakemberek/szervezetek(különösen a minőségellenőrzésért felelősök) megnevezésével, végzettségük/képzettségük/szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az adott szakemberrel igazolni kívánt alk.-i köv. megj.-ével, akiket az Ajtevő be kíván vonni a teljesítésbe
Az előírt végzettség az isk.-i okl. egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat s.k. aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek s.k. aláírt rendelkezésre állásinyil.-a.
Ha az M.2.a)-M.2.c) pontokra ajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvt.szerint a felhívás adott pontjában előírt jog.sággal rendelkezik, akkor a jog.ság szerző végzettség/gyakorlat egyéb dok. nélkül is az érvényes jog.sággal igazolt. Az ajánlatban feltüntetendő az elektronikus elérési út az adott jogosultság-fennállás ellenőrzéséhez.
Ha a jog.ságot - ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvt-okban a von. adatok/tények ingyenes ell.-ére nincs mód -a jog.ság megszerzéséhez szükséges végzettséget/gyakorlatot az Ajtevő más módon nem igazolta, a jog.ság érvényességét igazoló dok.-kat kell egyszerű másolatban benyújtani. A szakember vonatkozásában előírt jog.sághoz nem kapcsolódó további szakmai tapasztalat az M.2. pontban részletezettek szerint igazolandó.
Amennyiben a szakember egy időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható.
Folytatás az alk. min. köv. pontban.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“Folyt:
AK felhívja a figyelmet: Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1)-(2) bek.re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1....”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
Folyt:
AK felhívja a figyelmet: Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1)-(2) bek.re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi ref.ákkal:
1. rész esetében: Kivitelezés ideje alatt működő létesítményre vonatkozó magasépítési és gépészeti felújításra és/vagy átalakításra és/vagy új építésre vonatkozó referenciával, mely referenciában az érintett építmény nettó alapterülete elérte a 670 m2-t
2. rész esetében: Kivitelezés ideje alatt működő létesítményre vonatkozó magasépítési és gépészeti felújításra és/vagy átalakításra és/vagy új építésre vonatkozó referenciával, mely referenciában az érintett építmény nettó alapterülete elérte az 1618 m2-t
3. rész esetében: Kivitelezés ideje alatt működő létesítmény területén végzett új épület építésére vonatkozó referenciával, mely referenciában az érintett építmény nettó alapterülete elérte az 1395 m2-t
Abban az esetben, ha két szerződéssel történik a referencia igazolása, az adott igazolás/nyilatkozat akkor fogadható el, amennyiben egy adott szerződésen belül elvégzett feladatok keretében került sor működő létesítmény magasépítésre vagy működő létesítményben a gépészeti munkára is.
Az következő péda szemlélteti az 1. részben elfogadható referenciát: „A” szerződésben működő létesítményre vonatkozó magasépítési munka szerepel 300 m2; B szerződésben működő létesítményre vonatkozó gépészeti munka szerepel 370 m2Amennyiben valamely gazdasági szereplő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy elegendő benyújtani a nagyobb méretű alkalmassági követelménynek való megfeleléshez szükséges referenciát, úgy, hogy Ajánlatkérő magasépítési és gépészeti felújításra és/vagy átalakításra az első és második rész, míg új építésre vonatkozó referenciát mindhárom rész esetében figyelembe tudja venni. A referenciakövetelmény legfeljebb 2 db szerződésből teljesíthető részenként.
Az egyenértékűség szempontjából AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1)-(2) alapján jár el.
M.2. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel valamennyi rész esetében:
a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/egyenértékű végzettésggel és szakmai gyakorlattal;
b) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
c) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
1 szakember csak 1 követelményt igazolhat.
Az egyes részek között az átfedés megengedett.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Minden rész esetében:
Jótállás: 24 hónap
Finanszírozás tervezett módja: szállítói finanszírozás, részletesen kifejtve a szerződéstervezet I.3....”
A szerződés teljesítésének feltételei
Minden rész esetében:
Jótállás: 24 hónap
Finanszírozás tervezett módja: szállítói finanszírozás, részletesen kifejtve a szerződéstervezet I.3. pontjában.
Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett teljesítésre (60 % ill. 100 % készültségi fokhoz mérten) vonatkozó NSZE 0,5 %-a naptári naponta, 30 nap elteltével a AK a szerződés felmondására jogosult
Hibás teljesítés: Az AK nyertes ajánlattevőt a szerződésszerű teljesítésre ésszerű határidő tűzésével felhívja. Ez időtartam alatt a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók
Meghiúsulási kötbér mértéke: a NSZE 25 %-a
Teljesítési bizt: mértéke a NSZE (tartalékkeret nélkül)5%-a
Jóteljesítési bizt: mértéke a NSZE (tartalékkeret nélkül)5%-a
Bizt: Kbt.134.§ (6)bek. a) szerint
Igényelhető előleg:30%,biztosíték nyújtása mellett (272/2014. Kr.)
A nyertes AT 6 db számla és 1 db előlegszámla benyújtására jogosult.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3. pontban.
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-05-20
13:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-05-20
15:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely):
“https://ekr.gov.hu Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról. Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely)
https://ekr.gov.hu Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról. Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ szerint.
Többet mutasson
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.”
Kiegészítő információk Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus fizetést használnak
További információk
“Az ajánlati felhívásban alkalmazott rövidítések:
AK=ajánlatkérő; AT=ajánlattevő; NSZE=nettó szerződéses ellenérték
Karakterkorlátozás miatt a III.2.2....”
Az ajánlati felhívásban alkalmazott rövidítések:
AK=ajánlatkérő; AT=ajánlattevő; NSZE=nettó szerződéses ellenérték
Karakterkorlátozás miatt a III.2.2. folytatása:
A kifizetés során a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(3), a Kbt. 135. § (1)-(6), (8) bek.i és a 322/2015(X. 30.) Kr. 30-32/A. § az irányadók minden rész esetében.
Tartalékkeret: 1-2. rész esetében: 10 %, 3. rész esetében: 5 %
Von.főbb jogszab. minden rész esetében:
2015. évi CXLIII. tv.
272/2014. (XI.5.) „Kr.”
2013. évi V. tv.
2017. évi CL. törvény
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
VI.3) További információk
1. AT, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja:
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására -vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást
2. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
3. Az III.1.3) M.1-2.pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont;
Az 1. értékelési szempont részszempontjai (1.1-1.3) esetében a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”)1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 60 hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap Ajánlattevő. Ajánlatkérő (AK) rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbbként meghatározott érték (60 hónap) kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
A 2. értékelési szempont: a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
5. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
6. AK az ajánlati felhívás megjelenését követő 7. munkanapon a 3. rész tekintetében 9:00 órai, az 1. rész tekintetében 11 órai, a 2. rész tekintetében 13 órai kezdettel a helyszínen nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel (Kapcsolattartó személy a helyszíni bejárást illetően: Mezősi Krisztina, tel.:+36 30 5028590). A találkozási pontról külön tájékoztatás keretében tájékoztatja AK az érdeklődő gazdasági szereplőket.
7. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
8. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
— a Kbt. 66. § (6)bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is!
— a Kbt. 66. § (2)bekben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat (EKR űrlap)
— a Kbt. 66. § (5)bek alapján a felolvasólap (EKR űrlap)
— AT adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt nyilatkozatminta szerint.
10. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ATnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3. pontban
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt. 148. § szerint.
Karakterkorlátozás miatt a VI.3) További információk folytatása:
11. Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
A Kbt. 148. § szerint.
Karakterkorlátozás miatt a VI.3) További információk folytatása:
11. Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles teljes körű (allrisk) [építési-szerelési] felelősségbiztosítást (az 1. és 2. rész esetén: 150 millió HUF/év és 50 millió HUF/kár összeg; a 3. rész esetén: 300 millió HUF/év és 100 millió HUF/kár összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni.
12. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni a dokumentáció szerint.
13. Ajánlati biztosíték mértéke:
1. rész: nincs
2. rész: 2 500 000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer HUF
3. rész: 5 000 000 Ft, azaz ötmillió HUF.
A biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. 10032000-01490576-30005905 számú bankszámlára átutalni vagy befizetni vagy a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint más formában is teljesíthető, befizetés vagy átutalási kivonat, garancianyilatkozat vagy kezességvállalást tartalmazó kötelezvény ajánlatban csatolással dokumentációban részletezettek szerint.
14. A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60 nap.
15. AT nyertessége esetén III.1.3) M2 pontok szerinti szakembereknek a szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.
16. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter (00875)
17. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.
18. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35.§(2a),41.§-a,65.§(12) és 69.§ (11.a), 424/2017. (XII. 19.) KR. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák.
19. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
20. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
21. AK a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. AK projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
22. Valamennyi rész esetében: a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján a projekt fizikai zárása idejének meghosszabbítása bizonytalan jövőbeli esemény, amely AK ellenőrzési körén kívül esik és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján támogatásra irányuló igényt nyújtott be (együttes feltétel). A támogatási szerződés módosítása iránti kérelem a fenti két feltétel esetében azoknak az elutasítását vagy a kérelemtől eltérő tartalommal történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat, vagy a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. A Kbt. 75. § (2) a) pont alapján AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. AK a támogatási szerződés módosítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként kiköti (Kbt. 135. § (12) bekezdés).
23. AK a Kbt. 104. § (7) bek. alapján felhívja a figyelmet, hogy tárgyi beszerzés vonatkozásában korábban keretmegállapodást kötött. AKnek az új eljárást megindító felhívásban utalnia kell arra a körülményre, hogy ugyanazon tárgyban már egy keretmegállapodás is megkötésre került, amelynek AK ezúton tesz eleget, valamint hatályos keretmegállapodás esetén, az újonnan induló eljárás hirdetményének közzétételéről az ajánlatkérőnek haladéktalanul értesítenie kell a keretmegállapodást kötött ajánlattevőket, amely előírásnak AK szintén eleget tesz.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 078-184703 (2019-04-16)
További információk (2019-05-16) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: ÁEEK — Nyírő Gyula OPAI — Kivitelezés 3 részben
EKR000366562019
Rövid leírás:
“«Kivitelezési munkálatok elvégzése az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú «Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése» megnevezésű...”
Rövid leírás
«Kivitelezési munkálatok elvégzése az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú «Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése» megnevezésű projekt keretében a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet területén» — 3 részben
Kiegészítő információk Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2019/S 078-184703
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2019-05-20 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-06-07 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
Régi érték
Dátum: 2019-05-20 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2019-06-07 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont «benyújtási határidő dátuma», illetve IV.2.7) pont «bontás dátuma» tekintetében kívánja módosítani.
A további...”
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont «benyújtási határidő dátuma», illetve IV.2.7) pont «bontás dátuma» tekintetében kívánja módosítani.
A további módosított közbeszerzési dokumentumok az EKR-be feltöltésre kerültek.
További információk (2019-06-06) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Postacím: Diós Árok 3
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-06-07 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-06-21 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-06-07 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2019-06-21 📅
Idő: 15:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-06-07 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2019-06-21 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "benyújtási határidő dátuma", illetve IV.2.7) pont "bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A további...”
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "benyújtási határidő dátuma", illetve IV.2.7) pont "bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A további módosított közbeszerzési dokumentumok feltöltésre kerültek az EKR-be, amelyek a módosító hirdetmény megjelenésekor elérhetőek.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-06-21 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-07-01 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-06-21 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2019-07-01 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "benyújtási határidő dátuma", illetve IV.2.7) pont "bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
További...”
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "benyújtási határidő dátuma", illetve IV.2.7) pont "bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
További közbeszerzési dokumentumok tárgyi ajánlati felhívás módosításával nem kerülnek módosításra.
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-12-19) Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 2 820 949 017 💰
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅ Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel utca 57–61.)
Épület: „A” épület Pszichiátriai tömb 1. és 2....”
Fő helyszín vagy teljesítési hely
Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel utca 57–61.)
Épület: „A” épület Pszichiátriai tömb 1. és 2. emelet
Helyrajzi szám: 27403/10
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Meglévő pszichiátriai („A”) épület (működő létesítmény) 1. és 2. emeletén megtalálható 21 db betegfürdő 6 db személyzeti fürdő és 2 db betegfürdető-...”
A beszerzés leírása
Meglévő pszichiátriai („A”) épület (működő létesítmény) 1. és 2. emeletén megtalálható 21 db betegfürdő 6 db személyzeti fürdő és 2 db betegfürdető- piperemosó felújítása, továbbá VRV/VRF rendszer külső és belső egységeinek kiépítése a komfortzóna növelése érdekében. A felújításhoz kapcsolódó szakipari munkákkal érintett közvetlen terület összességében nettó 895,59 m2. A hűtési rendszer 4 db kültéri egységre (2 db 25 kW és 2db 56 kW teljesítményű) telepített 77 db beltéri egységből áll. Lapostetőre elhelyezett kültéri egységekkel 2 szintet kell ellátni hűtéssel.
A felújítás tartalmaz gépészeti munkákat is.
Ajkérő felhívja Ajtevő figyelmét, hogy a közbeszerzés dokumentáció részét képező kivitelezési tervdokumentáció részletesen tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges információkat.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
Többet mutasson
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
1135 Budapest, Lehel utca 57–61.
Épület: „D” épület – Addiktológia
Helyrajzi szám: 27403/10”
A beszerzés leírása:
“Az épület belső átalakítása és felújítása, továbbá világítóudvar beépítése történik. A bontási munkák, szerkezet építés, szárazépítés, burkolás,...”
A beszerzés leírása
Az épület belső átalakítása és felújítása, továbbá világítóudvar beépítése történik. A bontási munkák, szerkezet építés, szárazépítés, burkolás, felületképzés, szerelt fal, vizesblokkok, külső-és belső nyílászárók, beépített berendezések,, villamos (védőcsövezés, kábelezés, szerelvényezés, lámpatestek, elosztók) és gépészeti kialakítás (fűtés szerelés, légtechnika,, víz csatorna – csővezeték, szerelvényezés, piperék), gyengeáram (strukturál hálózat, tűzjelző, beléptető, CATV), betegfelvonó kialakításának építészeti munkái (lift beszerelése nélkül). A felújítással érintett helyiségek nettó területe 2158,48 m. Új belső nyílászárók száma 228 db. Az épületben többek között felújításra illetve kialakításra kerülő vizesblokkok száma összesen 35 db, vizesblokkhoz kapcsolódó kézmosó előterek száma összesen 4 db, és összesen 17 db kórterem. Új belső nyílászárók száma 228 db.
Az épületben a következő berendezéseket kell felszerelni, ill. cserélni: – mosdóberendezés (H/M) 75 db – WC berendezés (H) 19 db – zuhanyozó (H/M) 16 db – mosogató (H/M) 5 db
Az érintett épület működő egészségügyi intézmény, mely tartalmaz gépészeti felújítást is.
Ajkérő felhívja Ajtevő figyelmét, hogy a közbeszerzés dokumentáció részét képező kivitelezési tervdokumentáció részletesen tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges információkat.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
Többet mutasson
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
1135 Budapest, Lehel utca 57–61.
Épület: Új építésű Magas biztonsági fokozatú pszichiátria- High...”
Fő helyszín vagy teljesítési hely
Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
1135 Budapest, Lehel utca 57–61.
Épület: Új építésű Magas biztonsági fokozatú pszichiátria- High Security
Helyrajzi szám: 27403/10
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Új egészségügyi intézmény kivitelezése az alábbiak szerint:
Az épület földszint+ 1 emeletes, lapostetős, „L” alaprajzi kialakítású, tornapályával ellátott....”
A beszerzés leírása
Új egészségügyi intézmény kivitelezése az alábbiak szerint:
Az épület földszint+ 1 emeletes, lapostetős, „L” alaprajzi kialakítású, tornapályával ellátott. A központi szárny teljes alapterületén tetővel fedett, az oldalszárny emelete részlegesen nyitottak. A nyitott emeleti területeket az oldalhomlokzatok felől speciális kialakítású magasépítésű kerítés határolja. A földszinten kapnak elhelyezést a recepció, kiszolgáló helyiségek, kórtermek, elkülönítők, étkező, nappali. Az emeleten irodák, orvosi szobák, szellőző gépházak és tanácsterem található. A nyitott területen járható tető van, a fedett részen foglalkoztatók és gépészet helyezkedik el.
Az új építés során bontási munkák (régi felvonulási épületek, közművezetékek, utak) elvégzése is szükséges. Az épületnek a betegellátást szolgáló egységeiben teljes egészében vandál-, akasztás-, és szökésbiztos kialakításúnak kell lennie. Ezek alapján a gépészet és elektromos rendszereknek, belsőépítészeti berendezéseknek kialakításakor ennek megfelelően kell történnie.
Kivitelező feladata, hogy a Megrendelő által beszerzett alábbi eszközöket elhelyezze:
— kültéri, vandálbiztos ping-pong asztal
— kültéri fitneszeszközök (úgy, mint kerékpár, elliptikus tréner, húzódzkodó rúd, bordásfal)
— a kórtermekbe beszerzésre kerülő vandálbiztos kórtermi ágyak beépítése, lefúrása, az ágy és padló, valamint ágy és fal érintkezésénél szilikonnal történő résmentesítése.
Bontással érintett terület nagysága: nettó 825,18 m
Kialakításra kerülő új épület helyiségei nettó 1860,15 m
Beltéri nyílászárók száma:127 db
Beltéri üvegfal száma: 4 db
Homlokzati nyílászárók száma: 68 db
Ajkérő felhívja Ajtevő figyelmét, hogy a közbeszerzés dokumentáció részét képező kivitelezési tervdokumentáció részletesen tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges információkat.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 078-184703
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Tétel azonosító száma: 1
Cím: A épület
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-12-12 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 4
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 4
A vállalkozó neve és címe
Név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_59076454
Postacím: Hídépítő utca 1–12.
Postai város: Budapest, IX.
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 13470010📞
E-mail: vallalkozas@laterex.hu📧
Fax: +36 13470011 📠
Régió: Budapest🏙️
URL: http://www.laterex.hu🌏
A vállalkozó kkv ✅ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 115 411 715 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 178 994 511 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“Karakter korlát miatt folytatás az egyes részek tekintetében a VI.3) További információk-ban”
2️⃣
Tétel azonosító száma: 2
Cím: D épület
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 3
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 3
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 530 107 388 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 559 954 507 💰
3️⃣
Tétel azonosító száma: 3
Cím: High Security épület
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 1 461 067 897 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 2 081 999 999 💰
Kiegészítő információk További információk
“Alvállakozók:
I. rész:
Lat-Elektro Villanyszerelési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám: 26621630-2-43); Lat-Gép Gépészeti...”
Alvállakozók:
I. rész:
Lat-Elektro Villanyszerelési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám: 26621630-2-43); Lat-Gép Gépészeti Szerelő
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám: 26621489-2-43.)
II. rész:
Lat-Elektro Villanyszerelési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám: 26621630-2-43); Lat-Gép Gépészeti Szerelő
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám: 26621489-2-43.)
III. rész:
Lat-Elektro Villanyszerelési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám: 26621630-2-43); Lat-Gép Gépészeti Szerelő
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám: 26621489-2-43.)
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
1. rész:
— Berczel Hungary Építőipari és Szolgáltató Kft. (1153 Budapest, Pázmány Péter utca 29.) (Adószám: 23111125-2-42.)
— DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Búzavirág u. 9) (Adószám: 12467006-2-13.)
— EB HUNGARY INVEST Kft (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.) (Adószám: 13240567-2-42.) és System Bau Trade Kft. (1117 Budapest, Nádorliget utca 5. A. ép. 603.) (Adószám: 23135969-2-43.) közös ajánlattevők
— LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.) (Adószám: 25098367-2-43.)
2. rész:
— DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Búzavirág u. 9) (Adószám: 12467006-2-13.)
— EB HUNGARY INVEST Kft (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.) (Adószám: 13240567-2-42.) és System Bau Trade Kft. (1117 Budapest, Nádorliget utca 5. A. ép. 603.) (Adószám: 23135969-2-43.) közös ajánlattevők
— LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.) (Adószám: 25098367-2-43.)
3. rész:
— Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 35.) (Adószám: 25284801-2-06.)
— EB HUNGARY INVEST Kft (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.) (Adószám: 13240567-2-42.) és System Bau Trade Kft. (1117 Budapest, Nádorliget utca 5. A. ép. 603.) (Adószám: 23135969-2-43.) közös ajánlattevők
— LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.) (Adószám: 25098367-2-43.)
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2019/S 248-611769 (2019-12-19)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-06-22) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“Meglévő pszichiátriai („A”) épület (működő létesítmény) 1. és 2. emeletén megtalálható 21 db betegfürdő 6 db személyzeti fürdő és 2 db betegfürdető-...”
A beszerzés leírása
Meglévő pszichiátriai („A”) épület (működő létesítmény) 1. és 2. emeletén megtalálható 21 db betegfürdő 6 db személyzeti fürdő és 2 db betegfürdető- piperemosó felújítása, továbbá VRV/VRF rendszer külső és belső egységeinek kiépítése a komfortzóna növelése érdekében. A felújításhoz kapcsolódó szakipari munkákkal érintett közvetlen terület összességében nettó 895,59 m. A hűtési rendszer 4 db kültéri egységre (2 db 25 kW és 2db 56 kW teljesítményű) telepített 77 db beltéri egységből áll. Lapostetőre elhelyezett kültéri egységekkel 2 szintet kell ellátni hűtéssel.
A felújítás tartalmaz gépészeti munkákat is.
Ajkérő felhívja Ajtevő figyelmét, hogy a közbeszerzés dokumentáció részét képező kivitelezési tervdokumentáció részletesen tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges információkat.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 248-611769
A szerződés odaítélése A vállalkozó neve és címe
Név: Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 178 994 511 💰
Kiegészítő információk További információk
A szerződésmódosítás időpontja: 2020. június 12.
Forrás: OJS 2020/S 121-294294 (2020-06-22)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-06-29) Objektum Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
1135 Budapest, Lehel utca 57-61.
Épület: „D” épület - Addiktológia
Helyrajzi szám: 27403/10”
A szerződés odaítélése
Szerződés száma: ÁEEK/11515-114/2019
A vállalkozó neve és címe
Postacím: Hídépítő utca 1–12
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 559 954 507 💰
Forrás: OJS 2020/S 125-305634 (2020-06-29)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-07-07) A szerződés odaítélése
Szerződés száma: ÁEEK/11515-115/2019
A vállalkozó neve és címe
Postacím: Hídépítő utca 1-12
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 2 081 999 999 💰
Kiegészítő információk További információk
A szerződésmódosítás időpontja: 2020. június 12
Forrás: OJS 2020/S 130-318503 (2020-07-07)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-07-21) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_22462134
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 559 954 507 💰
Kiegészítő információk További információk
A 2. számú szerződésmódosítás kelte: 2021.7.9.
Forrás: OJS 2021/S 142-377100 (2021-07-21)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-12-15) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Postacím: Diós árok 3
Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“Új egészségügyi intézmény kivitelezése az alábbiak szerint:
Az épület földszint+ 1 emeletes, lapostetős, „L” alaprajzi kialakítású, tornapályával ellátott....”
A beszerzés leírása
Új egészségügyi intézmény kivitelezése az alábbiak szerint:
Az épület földszint+ 1 emeletes, lapostetős, „L” alaprajzi kialakítású, tornapályával ellátott. A központi szárny teljes alapterületén tetővel fedett, az oldalszárny emelete részlegesen nyitottak. A nyitott emeleti területeket az oldalhomlokzatok felől speciális kialakítású magasépítésű kerítés határolja. A földszinten kapnak elhelyezést a recepció, kiszolgáló helyiségek, kórtermek, elkülönítők, étkező, nappali. Az emeleten irodák, orvosi szobák, szellőző gépházak és tanácsterem található. A nyitott területen járható tető van, a fedett részen foglalkoztatók és gépészet helyezkedik el.
Az új építés során bontási munkák (régi felvonulási épületek, közművezetékek, utak) elvégzése is szükséges. Az épületnek a betegellátást szolgáló egységeiben teljes egészében vandál-, akasztás-, és szökésbiztos kialakításúnak kell lennie. Ezek alapján a gépészet és elektromos rendszereknek, belsőépítészeti berendezéseknek kialakításakor ennek megfelelően kell történnie.
Kivitelező feladata, hogy a Megrendelő által beszerzett alábbi eszközöket elhelyezze:
- kültéri, vandálbiztos ping-pong asztal
- kültéri fitneszeszközök (úgy, mint kerékpár, elliptikus tréner, húzódzkodó rúd, bordásfal)
- a kórtermekbe beszerzésre kerülő vandálbiztos kórtermi ágyak beépítése, lefúrása, az ágy és padló, valamint ágy és fal érintkezésénél szilikonnal történő résmentesítése.
Bontással érintett terület nagysága: nettó 825,18 m2
Kialakításra kerülő új épület helyiségei nettó 1860,15 m2
Beltéri nyílászárók száma:127 db
Beltéri üvegfal száma: 4 db
Homlokzati nyílászárók száma: 68 db
Ajkérő felhívja Ajtevő figyelmét, hogy a közbeszerzés dokumentáció részét képező kivitelezési tervdokumentáció részletesen tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges információkat.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
A szerződés odaítélése A vállalkozó neve és címe
Postacím: Hídépítő Utca 1-12
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 2 081 999 999 💰
Kiegészítő információk További információk
A 2. számú szerződésmódosítás kelte: 2021. december 13. napja
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 246-649193 (2021-12-15)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-07-14) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“Az épület belső átalakítása és felújítása, továbbá világítóudvar beépítése történik. A bontási munkák, szerkezet építés, szárazépítés, burkolás,...”
A beszerzés leírása
Az épület belső átalakítása és felújítása, továbbá világítóudvar beépítése történik. A bontási munkák, szerkezet építés, szárazépítés, burkolás, felületképzés, szerelt fal, vizesblokkok, külső-és belső nyílászárók, beépített berendezések,, villamos (védőcsövezés, kábelezés, szerelvényezés, lámpatestek, elosztók) és gépészeti kialakítás (fűtés szerelés, légtechnika, , víz csatorna - csővezeték, szerelvényezés, piperék), gyengeáram (strukturál hálózat, tűzjelző, beléptető, CATV) , betegfelvonó kialakításának építészeti munkái (lift beszerelése nélkül). A felújítással érintett helyiségek nettó területe 2158,48 m2. Új belső nyílászárók száma 228 db. Az épületben többek között felújításra illetve kialakításra kerülő vizesblokkok száma összesen 35 db, vizesblokkhoz kapcsolódó kézmosó előterek száma összesen 4 db, és összesen 17 db kórterem. Új belső nyílászárók száma 228 db.
Az épületben a következő berendezéseket kell felszerelni, ill. cserélni: - mosdóberendezés (H/M) 75 db - WC berendezés (H) 19 db - zuhanyozó (H/M) 16 db - mosogató (H/M) 5 db
Az érintett épület működő egészségügyi intézmény, mely tartalmaz gépészeti felújítást is.
Ajkérő felhívja Ajtevő figyelmét, hogy a közbeszerzés dokumentáció részét képező kivitelezési tervdokumentáció részletesen tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges információkat.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 559 954 507 💰
Kiegészítő információk További információk
“3. számú szerződésmódosítás kelte: 2022. július 11. napja
VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
7.3. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az...”
3. számú szerződésmódosítás kelte: 2022. július 11. napja
VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
7.3. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
8. A fentieken túl az alábbi kivitelezési költségek merültek fel (Kbt. 141. § (2)-(3):
8.1. Tekintettel az elmúlt időszak során szerzett vírushelyzettel összefüggő tapasztalatokra a betegellátás során kiemelten fontossá vált a maximális higiéniai követelmények betartása, és az ehhez szükséges eszközök biztosítása, melyre tekintettel Megrendelői és szakmai üzemeltetői igényként merült fel további szappan- és papírtörlőadagolók felszerelése és beépítése. Figyelembe véve mindezt, Megrendelő a pótmunka megrendelése mellett döntött nettó 1 068 000 Ft értékben. A felmerült pótmunkák többlet időszükséglettel nem járnak.
8.2. A jelen szerződésmódosításban ismertetett feladatok elvégzéséhez szükséges határidő módosítás miatt felmerül a kivitelezéssel kapcsolatos organizációs költségek időarányos növekedése, mind az építéshelyi rendszerek, berendezések és ideiglenes szerkezetek, valamint azok működtetése, a munkák irányításához szükséges állomány biztosítása, a terület őrzése, és megfelelő állapotban tartása, a jogszabályi előírásoknak történő megfeleltetése tekintetében. Ezek időarányos költsége a szerződéses költségvetésben szereplő költségeket figyelembe véve a határidő növekedésének időtartamára nettó 14 987 697- Ft. Figyelembe véve mindezt, Megrendelő a pótmunka megrendelése mellett döntött nettó 14 987 697 Ft értékben
8.3. A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó 8 hónapos kivitelezési határidőre tekintettel adta meg árajánlatát, mely kapcsán megállapítható, hogy ez kizárólag egy téli időszakot foglalt magában. A munkaterület 2020. szeptember 22-én került átadásra, a munkát Vállalkozó azonnal megkezdte, azonban a 2. számú szerződésmódosítás szerinti teljesítési határidő lejártának napján (2021. augusztus 4-én) a kivitelezési munka a meg nem rendelt, de műszakilag szükségszerű pótmunkák okán felfüggesztésre került a forrás biztosításáig. Tekintettel arra, hogy a pótmunkák finanszírozására 2021. novemberében született megoldás, az időjárási körülmények alapján a pótmunkák elvégzéséhez és az eredeti műszaki tartalom befejező munkálatainak elvégzéséhez elengedhetetlen az ideiglenes fűtés kiépítése a téli kivitelezési időre tekintettel. Az ideiglenes fűtés biztosítása nélkül a munka további akadályokba ütközik. Erre tekintettel Megrendelő 2 hónapra vonatkozó ideiglenes fűtésre vonatkozó pótmunka megrendelése mellett döntött nettó 29 898 185 Ft értékben. Felek fenntartják a jogot arra vonatkozóan, hogy amennyiben az időjárási viszonyokra tekintettel az ideiglenes fűtés biztosítása 2 hónapnál rövidebb időt vesz igénybe, úgy a Módosítás mellékletét képező tételes elszámolás alapján újabb szerződésmódosítást kezdeményeznek a vállalkozói díj csökkentése kapcsán.
9. A Szerződésmódosítás I.8. pontjában foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak az alábbiakra tekintettel:
9.1. az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át;
9.2. valamint a módosítások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.
10. Tekintettel arra, hogy az egyes munkák párhuzamosan is végezhetőek, így jelen szerződésmódosítással a teljesítési határidő 97 munkanappal meghosszabbításra kerül. Felek egyezően kijelentik, hogy Megrendelő 2021.08.04. napi akadályközlése okán a kivitelezés 2021.08.04. napjától jelenleg is szünetel. Az akadályközlés oka Megrendelő részéről a pótmunkaigény műszaki-szakmai elbírálása, Irányító Hatósággal történő engedélyeztetése, és a forrás biztosítása. Megrendelő az akadály megszűntének jelen szerződésmódosítás Miniszterelnökség általi jóváhagyását tekinti. Ennek megtörténtéről Megrendelő írásban értesíti Vállalkozót, s Felek a szerződésmódosítás aláírásáról mielőbb gondoskodnak.