IGYOK fejlesztése (EFOP-4.2.1-16-2017-00008) -újra | Pécsi Tudományegyetem

Határidő

Kicsoda?

Mi az?

Hol?

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2019-01-31	Ajánlati felhívás
2019-03-05	További információk
2019-03-29	További információk
2019-04-17	További információk
2019-05-02	További információk
2019-05-14	További információk
2019-10-25	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2019-01-31)
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_89809802
Postacím: Vasvári Pál utca 4.
Postai város: Pécs
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó személy: Dr. Biróné Czeininger Mariann
Telefon: +36 72501500 📞
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu 📧
Fax: +36 72536345 📠
Régió: Baranya 🏙️
URL: http://www.pte.hu 🌏
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001108172018/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001108172018/reszletek 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: IGYOK fejlesztése (EFOP-4.2.1-16-2017-00008) -újra EKR000223922018
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Rövid leírás:
“Kivitelezési szerződés keretében Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ fejlesztése az alábbiak szerint: 1700,3 m alapterületű épület átalakítása a...”

1️⃣
További termékek/szolgáltatások: Bontási munka 📦
További termékek/szolgáltatások: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 📦
A teljesítés helye: Baranya 🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 7624 Pécs, Rókus utca 2. (3431/7 hrsz.)
A beszerzés leírása:
“Kivitelezési szerződés keretében Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ fejlesztése az alábbiak szerint: 1 700,3 m alapterületű épület átalakítása a...”

A beszerzés leírása

Kivitelezési szerződés keretében Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ fejlesztése az alábbiak szerint:
1 700,3 m alapterületű épület átalakítása a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírás mellékletét képező kivitelezési tervdokumentációban foglaltak szerint. Az Ipari Gyógyszerészeti Oktatási központ a Pécsi Tudományegyetem Rókus utcai udvari „P” épületében kerül megvalósításra nettó 797,58 négyzetméter területen. Az épület korábban a Műszaki és Informatikai kar gépész és környezetmérnök műhelyépületeként szolgált. A P épület monolit vázas szerkezete, a jelenlegi funkciók által használt nagy terek által könnyen kialakítható az új funkció. Az építési beruházás nem építési engedélyköteles. Használatba vételi engedély a tűzjelző rendszer működtetéséhez szükséges.
Az Ipari Gyógyszerészeti Oktatási központ alapvetően 4 részből áll:
Öltöző területből – 59,45 m
Raktár területből – 128,69 m
Gyógyszertechnológiai oktatási terület – 163,68 m
Biotechnológiai oktatási terület – 312,66 m
+ közlekedők – 139,11 m
Az épületben steril terek szellőztetésére légtechnikai rendszer létesül, mely biztosítja a megfelelő alacsony csíra számú levegőt. A nyomás viszonyok a steril térben túlnyomásosak. A nyomás leépülése a fokozott sterilitást megkövetelő helyiségektől (laborok), a közlekedőkön keresztül a zsilipekig, illetve öltözőkig történik. Megrendelői igény szerint (egyéb előírás és technológiai adat hiányában) az MSZ-03-190-87 Egészségügyi intézmények mesterséges levegőellátása szabványt vette alapul a tervező a légtechnikai rendszer tervezésénél. Azon belül a laborokat a II. helyiség csoport besorolással (KE/m < 300) méretezte. A labor terekben télen-nyáron +21-23 C-on, kell tartani léghőmérsékletet.
A tervezéssel érintett területen a meglévő villamos berendezések (elosztók, szerelvények, vezetékek, lámpatestek) teljes bontása történik. A létesítmény meglévő fogyasztásméréssel és csatlakozó elosztóval rendelkezik, melyek bontása szükséges a csatlakozási érték bővítése miatt. A világítási rendszereket a helyiségek funkcióinak megfelelően az MSZ 60364, az MSZ EN 121464-1 és a 3/2002. (II.8.) SzCsM- EüM együttes rendelet 8. §-a alapján, a 3. számú melléklete szerint az előírt – megvilágítási értékeket figyelembe véve alakította ki a tervező.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kivitelezési munkákat működő intézmény területén (a munkaterület üres, de az épület többi területe üzemelő oktatási intézmény) kell végezni, amely telephelyen jelenleg is folynak kivitelezési munkálatok. Az ajánlattevőként szerződő fél az Ajánlatkérő által kijelölt személyzetet (maximum 5 fő) az épület üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó oktatásban köteles részesíteni külön díj felszámítása nélkül maximum 5 órában.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“Vállalt jótállás időtartama a kötelezően vállalandó 24 hónapon túl [egész számmal, hónapban, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap]”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“Az M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember többlet szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap]”
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név):
“Az M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember többlet szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap]”
Minőségi kritérium (súlyozás): 6
Minőségi kritérium (név):
“Az M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember többlet szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap]”
Ár (súlyozás): 70
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 9
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:
“Ajánlatkérő opcionálisan meg kívánja rendelni a raktárterület építészeti, villamos- és gépészeti fejlesztését. Az opcionális tervfejezet a közbeszerzési...”
A közbeszerzés hatálya
Tájékoztatás az európai uniós alapokról: EFOP-4.2.1-16-2017-00008
Leírás
További információk:
“Előleg: a tartalékkeret nélküli nettó kivitelezői díj 50 %- a. Támogatás intenzitása 100 %. Szállítói finanszírozás. Kifizetés: pénzügyi ütemterv alapján, a...”

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt....”

A feltételek felsorolása és rövid leírása

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontja szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak.
SZ/1. Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett ON-LINE Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban a kivitelezők közötti szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontjára és (2) bek.-re tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot.
Az SZ/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján a közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bek.-ben foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bek.-ben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bek.-ben foglaltakra.
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmény előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).

Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel a 21. § (2a) bekezdése szerint a Kbt. 69. § (4)-(7)...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel a 21. § (2a) bekezdése szerint a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti (épületgépészeti és/vagy épületvillamossági feladatokat tartalmazó épületkivitelezési [új építés és/vagy felújítás és/vagy átalakítás és/vagy bővítés] munka) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal a 22. § (3) bekezdésében előírt módon igazolva. Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani azon személyek megnevezését, képzettségét vagy végzettségét és szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Nem szükséges benyújtani ezen személy(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát/önéletrajzait, mely(ek) ezen személy(ek) képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, illetve a képzettségét/képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at, amennyiben ezen személy(ek) szerepel(nek) a jelen előírás szerint vonatkozó felelős műszaki vezetői névjegyzékben és e tevékenység végzésére az engedélye legalább az ajánlattételi határidőben érvényes; azonban ezen személy(ek)nek is be kell nyújtania/nyújtaniuk rendelkezésre állási nyilatkozatát/nyilatkozatukat.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlattevő - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat alkalmassága igazolása során.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.

Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben befejezett, de...”

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett összességében egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti (épületgépészeti és/vagy épületvillamossági feladatokat tartalmazó épületkivitelezési [új építés és/vagy felújítás és/vagy átalakítás és/vagy bővítés] munka) építési beruházásra vonatkozó referenciával, amely legalább 1275 m alapterületű épület tekintetében került megvalósításra.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés – a referencia mennyiségét tekintve – egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. Amennyiben az ajánlattevő közös ajánlattevőként teljesítette a bemutatásra kerülő referenciát, és a referencia igazolás nem állítható ki a teljesítés oszthatatlansága miatt az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő elfogadja a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő, egyetemi vagy főiskolai építészmérnök vagy építőmérnök végzettségű, legalább 3 év, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet MV-É jogosultság megszerzéséhez előírt, szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel (Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat tekintetében elfogadja az MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került MV-É felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az ajánlattételi határidőig) fennáll);
M/2.2. legalább 1 fő, egyetemi vagy főiskolai gépészmérnök vagy létesítménymérnök végzettségű, legalább 3 év, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez előírt, szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel (Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat tekintetében elfogadja az MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került MV-ÉG felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az ajánlattételi határidőig) fennáll);
M/2.3. legalább 1 fő, egyetemi vagy főiskolai villamosmérnöki végzettségű, legalább 3 év, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez előírt, szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel (Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat tekintetében elfogadja az MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került MV-ÉV felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az ajánlattételi határidőig) fennáll).
Az M/1-M/2. alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“A teljesítés során a pénzügyi ütemterv alapján 4 darab részszámla és 1 darab végszámla kibocsátására jogosult azzal, hogy a végszámla összeget nem lehet...”
A szerződés teljesítéséért felelős személyzetre vonatkozó információk
Kötelezettség a szerződés teljesítésére kijelölt személyzet nevének és szakmai képesítésének feltüntetésére

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-03-05 10:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlatnak a következő időpontig kell érvényesnek lennie: 2019-05-06 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-03-05 12:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.”

Kiegészítő információk
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
További információk

“1. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet...”

1. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni.
2. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
3. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
4. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
5. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez az alábbiakban felsorolt, minimális létszámú és a megjelölt kamarai névjegyzékben és kamarai jogosultsággal rendelkező szakember közreműködését köteles biztosítani a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt, azok közül a szakemberek közül, amelyeket jelen felhívás III.1.3) pont M/2. alpontja alapján megjelölt az ajánlatában:
— legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember,
— legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember,
— legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉV kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember.
6. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni akként, hogy az elérje a 90 000 000 HUF / káresemény és a 300 000 000 HUF / év kártérítési limitet.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
8. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.
9. Ajánlatkérő a kivitelezéssel érintett helyszínen 11.2.2019 napján 11:00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozás: a kivitelezés helyszíne – 7624 Pécs, Rókus utca 2. szám alatt található épület bejárata. A helyszíni bejáráson a helyszín megtekintésére és adott esetben felmérésére van lehetőség a műszaki leírásban foglaltak szerint. A helyszíni bejárásra a Kbt. 56. § (6) és (7) bekezdésében foglaltak az irányadók.
10. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. szerint. VI.3) folyt. 12. Szerződést megerősítő kötelmek: — késedelmi kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 1 %-a naptári...”

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. szerint.
VI.3) folyt.
12. Szerződést megerősítő kötelmek:
— késedelmi kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 1 %-a naptári naponként, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő tétel,
— meghiúsulási kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 30 %-a,
— szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a,
— szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a,
— előleg-visszafizetési biztosíték: nettó, tartalékkeret nélkül számítandó kivitelezői díj, valamint az előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű biztosít nyújtása az irányító hatóság javára a Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja alapján,
— jótállás: a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek teljes körű (valamennyi munkanemre és munkatételre kiterjedő) jótállást kell vállalnia az általa elvégzett munkákra, amely jótállási kötelezettség a sikeres átadás-átvételtől számítva legalább 24 hónap (a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint).
13. Előleg: a Kbt. 135. § (9) bekezdése és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 119. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nyertes ajánlattevő a tartalékkeret nélküli nettó kivitelezői díj 50 %-ának megfelelő előlegre jogosult.
14. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg műszaki, pénzügyi és organizációs ütemtervet kell készítenie és az Ajánlatkérőnek átadnia.
15. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3)
És (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
16. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
17. A Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
19. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeleti, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet irányadók.
20. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
21. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
22. A szerződés időtartama a hatályba lépésétől számított 9 hónap (az opcionális rész tekintetében is), de nem lehet nyúlhat túl 29.2.2020 napján.
23. Az értékelése módszere: az ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás. Adható pontszámok: 0-10 pont.
24. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott költségvetést beárazva (szakmai ajánlat).
25. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás közvetlen megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot, árbevétel tekintetében pedig az adott év utolsó napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az értékelés során. Amennyiben az ajánlattevő számítja át az árfolyamot, cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában kiadott) nyilatkozatban közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
26. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (OO604).

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 024-051880 (2019-01-31)

További információk (2019-03-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: IGYOK fejlesztése (EFOP-4.2.1-16-2017-00008) — újra EKR000223922018
Rövid leírás:
“Kivitelezési szerződés keretében Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ fejlesztése az alábbiak szerint: 1 700,3 m alapterületű épület átalakítása a...”

Kiegészítő információk
Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2019/S 024-051880

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2019-03-05 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2019-04-02 📅
Idő: 10:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Régi érték
Szöveg: Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 6.5.2019
Új érték
Szöveg: Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 1.6.2019
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
Régi érték
Dátum: 2019-03-05 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2019-04-02 📅
Idő: 12:00
Egyéb kiegészítő információk

“A Kbt. 56. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt, tekintettel arra, hogy a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre a...”
Forrás: OJS 2019/S 048-109483 (2019-03-05)

További információk (2019-03-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Kivitelezési szerződés keretében Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ fejlesztése az alábbiak szerint: 1 700,3 m² alapterületű épület átalakítása a...”

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2019-04-02 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2019-04-18 📅
Idő: 10:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Régi érték
Dátum: 2019-06-01 📅
Új érték
Dátum: 2019-06-17 📅
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
Régi érték
Dátum: 2019-04-02 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2019-04-18 📅
Idő: 12:00
Egyéb kiegészítő információk

“A Kbt. 56. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt, tekintettel arra, hogy a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre a...”
Forrás: OJS 2019/S 066-153593 (2019-03-29)

További információk (2019-04-17)

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-04-18 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2019-05-07 📅
Idő: 10:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
Régi érték
Szöveg: 17.6.2019
Új érték
Szöveg: 6.7.2019
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-04-18 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2019-05-07 📅
Idő: 12:00
Egyéb kiegészítő információk

“A Kbt. 56. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt, tekintettel arra, hogy a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre a...”
Forrás: OJS 2019/S 078-185189 (2019-04-17)

További információk (2019-05-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Kivitelezési szerződés keretében Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ fejlesztése az alábbiak szerint: 1700,3 m2 alapterületű épület átalakítása a...”

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
Régi érték
Szöveg:
“Kivitelezési szerződés keretében Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ fejlesztése az alábbiak szerint: 1 700,3 m alapterületű épület átalakítása a...”

Szöveg

Kivitelezési szerződés keretében Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ fejlesztése az alábbiak szerint:
1 700,3 m alapterületű épület átalakítása a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírás mellékletét képező kivitelezési tervdokumentációban foglaltak szerint. Az Ipari Gyógyszerészeti Oktatási központ a Pécsi Tudományegyetem Rókus utcai udvari „P” épületében kerül megvalósításra nettó 797,58 négyzetméter területen. Az épület korábban a Műszaki és Informatikai kar gépész és környezetmérnök műhelyépületeként szolgált. A P épület monolit vázas szerkezete, a jelenlegi funkciók által használt nagy terek által könnyen kialakítható az új funkció. Az építési beruházás nem építési engedélyköteles. Használatba vételi engedély a tűzjelző rendszer működtetéséhez szükséges.
Az Ipari Gyógyszerészeti Oktatási központ alapvetően 4 részből áll:
Öltöző területből - 59,45 m
Raktár területből - 128,69 m2
Gyógyszertechnológiai oktatási terület - 163,68 m
Biotechnológiai oktatási terület - 312,66 m
+ közlekedők - 139,11 m
Az épületben steril terek szellőztetésére légtechnikai rendszer létesül, mely biztosítja a megfelelő alacsony csíra számú levegőt. A nyomás viszonyok a steril térben túlnyomásosak. A nyomás leépülése a fokozott sterilitást megkövetelő helyiségektől (laborok), a közlekedőkön keresztül a zsilipekig, illetve öltözőkig történik. Megrendelői igény szerint (egyéb előírás és technológiai adat hiányában) az MSZ-03-190-87 Egészségügyi intézmények mesterséges levegőellátása szabványt vette alapul a tervező a légtechnikai rendszer tervezésénél. Azon belül a laborokat a II. helyiség csoport besorolással (KE/m < 300) méretezte. A labor terekben télen-nyáron +21-23C-on, kell tartani léghőmérsékletet.
A tervezéssel érintett területen a meglévő villamos berendezések (elosztók, szerelvények, vezetékek, lámpatestek) teljes bontása történik. A létesítmény meglévő fogyasztásméréssel és csatlakozó elosztóval rendelkezik, melyek bontása szükséges a csatlakozási érték bővítése miatt. A világítási rendszereket a helyiségek funkcióinak megfelelően az MSZ 60364, az MSZ EN 121464-1 és a 3/2002. (II.8.) SzCsM- EüM együttes rendelet 8. §-a alapján, a 3. számú melléklete szerint az előírt - megvilágítási értékeket figyelembe véve alakította ki a tervező.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kivitelezési munkákat működő intézmény területén (a munkaterület üres, de az épület többi területe üzemelő oktatási intézmény) kell végezni, amely telephelyen jelenleg is folynak kivitelezési munkálatok. Az ajánlattevőként szerződő fél az Ajánlatkérő által kijelölt személyzetet (maximum 5 fő) az épület üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó oktatásban köteles részesíteni külön díj felszámítása nélkül maximum 5 órában.

Új érték
Szöveg:
“Kivitelezési szerződés keretében Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ fejlesztése az alábbiak szerint: 1 700,3 m alapterületű épület átalakítása a...”

Szöveg

Kivitelezési szerződés keretében Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ fejlesztése az alábbiak szerint:
1 700,3 m alapterületű épület átalakítása a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírás mellékletét képező kivitelezési tervdokumentációban foglaltak szerint. Az Ipari Gyógyszerészeti Oktatási központ a Pécsi Tudományegyetem Rókus utcai udvari „P” épületében kerül megvalósításra nettó 803,59 négyzetméter területen. Az épület korábban a Műszaki és Informatikai kar gépész és környezetmérnök műhelyépületeként szolgált. A P épület monolit vázas szerkezete, a jelenlegi funkciók által használt nagy terek által könnyen kialakítható az új funkció. Az építési beruházás nem építési engedélyköteles. Használatba vételi engedély a tűzjelző rendszer működtetéséhez szükséges.
Az Ipari Gyógyszerészeti Oktatási központ alapvetően 4 részből áll:
Öltöző területből - 59,45 m
Raktár területből - 128,69 m
Gyógyszertechnológiai oktatási terület - 163,68 m
Biotechnológiai oktatási terület - 312,66 m
+ közlekedők - 139,11 m
Az épületben steril terek szellőztetésére légtechnikai rendszer létesül, mely biztosítja a megfelelő alacsony csíra számú levegőt. A nyomás viszonyok a steril térben túlnyomásosak. A nyomás leépülése a fokozott sterilitást megkövetelő helyiségektől (laborok), a közlekedőkön keresztül a zsilipekig, illetve öltözőkig történik. Megrendelői igény szerint (egyéb előírás és technológiai adat hiányában) az MSZ-03-190-87 Egészségügyi intézmények mesterséges levegőellátása szabványt vette alapul a tervező a légtechnikai rendszer tervezésénél. Azon belül a laborokat a II. helyiség csoport besorolással (KE/m < 300) méretezte. A labor terekben télen-nyáron +21-23C-on, kell tartani léghőmérsékletet.
A tervezéssel érintett területen a meglévő villamos berendezések (elosztók, szerelvények, vezetékek, lámpatestek) teljes bontása történik. A létesítmény meglévő fogyasztásméréssel és csatlakozó elosztóval rendelkezik, melyek bontása szükséges a csatlakozási érték bővítése miatt. A világítási rendszereket a helyiségek funkcióinak megfelelően az MSZ 60364, az MSZ EN 121464-1 és a 3/2002. (II.8.) SzCsM- EüM együttes rendelet 8. §-a alapján, a 3. számú melléklete szerint az előírt - megvilágítási értékeket figyelembe véve alakította ki a tervező.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kivitelezési munkákat működő intézmény területén (a munkaterület üres, de az épület többi területe üzemelő oktatási intézmény) kell végezni, amely telephelyen jelenleg is folynak kivitelezési munkálatok. Az ajánlattevőként szerződő fél az Ajánlatkérő által kijelölt személyzetet (maximum 5 fő) az épület üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó oktatásban köteles részesíteni külön díj felszámítása nélkül maximum 5 órában.

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-03-05 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2019-05-14 📅
Idő: 10:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
Régi érték
Szöveg: 6.5.2019
Új érték
Szöveg: 13.7.2019
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-03-05 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2019-05-14 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: VI.4.3
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Szöveg:
“Kbt. 148. szerint. VI.3) folyt. 12. Szerződést megerősítő kötelmek: — késedelmi kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 1 %-a naptári...”

Szöveg

Kbt. 148. szerint.
VI.3) folyt.
12. Szerződést megerősítő kötelmek:
— késedelmi kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 1 %-a naptári naponként, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő tétel,
— meghiúsulási kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 30 %-a,
— szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a,
— szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a,
— előleg-visszafizetési biztosíték: nettó, tartalékkeret nélkül számítandó kivitelezői díj, valamint az előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű biztosít nyújtása az irányító hatóság javára a Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja alapján,
— jótállás: a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek teljes körű (valamennyi munkanemre és munkatételre kiterjedő) jótállást kell vállalnia az általa elvégzett munkákra, amely jótállási kötelezettség a sikeres átadás-átvételtől számítva legalább 24 hónap (a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint).
13. Előleg: a Kbt. 135. § (9) bekezdése és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 119. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nyertes ajánlattevő a tartalékkeret nélküli nettó kivitelezői díj 50 %-ának megfelelő előlegre jogosult.
14. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg műszaki, pénzügyi és organizációs ütemtervet kell készítenie és az Ajánlatkérőnek átadnia.
15. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3)
És (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
16. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
17. A Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
19. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeleti, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet irányadók.
20. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
21. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
22. A szerződés időtartama a hatályba lépésétől számított 9 hónap (az opcionális rész tekintetében is), de nem lehet nyúlhat túl 2020. február 29. napján.
23. Az értékelése módszere: az ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás. Adható pontszámok: 0-10 pont.
24. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott költségvetést beárazva (szakmai ajánlat).
25. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás közvetlen megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot, árbevétel tekintetében pedig az adott év utolsó napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az értékelés során. Amennyiben az ajánlattevő számítja át az árfolyamot, cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában kiadott) nyilatkozatban közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
26. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (OO604).

Új érték
Szöveg:
“Kbt. 148. szerint. VI.3) folyt. 12. Szerződést megerősítő kötelmek: — késedelmi kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 1 %-a naptári...”

Szöveg

Kbt. 148. szerint.
VI.3) folyt.
12. Szerződést megerősítő kötelmek:
— késedelmi kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 1 %-a naptári naponként, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő tétel,
— meghiúsulási kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 30 %-a,
— szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a,
— szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a,
— előleg-visszafizetési biztosíték: nettó, tartalékkeret nélkül számítandó kivitelezői díj, valamint az előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű biztosít nyújtása az irányító hatóság javára a Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja alapján,
— jótállás: a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek teljes körű (valamennyi munkanemre és munkatételre kiterjedő) jótállást kell vállalnia az általa elvégzett munkákra, amely jótállási kötelezettség a sikeres átadás-átvételtől számítva legalább 24 hónap (a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint).
13. Előleg: a Kbt. 135. § (9) bekezdése és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 119. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nyertes ajánlattevő a tartalékkeret nélküli nettó kivitelezői díj 50 %-ának megfelelő előlegre jogosult.
14. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg műszaki, pénzügyi és organizációs ütemtervet kell készítenie és az Ajánlatkérőnek átadnia.
15. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3)
És (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
16. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
17. A Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
19. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeleti, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet irányadók.
20. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
21. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
22. A szerződés időtartama a hatályba lépésétől számított 9 hónap (az opcionális rész tekintetében is).
23. Az értékelése módszere: az ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás. Adható pontszámok: 0-10 pont.
24. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott költségvetést beárazva (szakmai ajánlat).
25. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás közvetlen megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot, árbevétel tekintetében pedig az adott év utolsó napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az értékelés során. Amennyiben az ajánlattevő számítja át az árfolyamot, cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában kiadott) nyilatkozatban közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
26. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (OO604).

Egyéb kiegészítő információk

“Az 1-6. kiegészítő tájékoztatásokban foglaltak szerint Ajánlatkérő egyúttal módosítja a közbeszerzési dokumentumokat is a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján.”
Forrás: OJS 2019/S 088-210252 (2019-05-02)

További információk (2019-05-14)

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2019-05-14 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2019-05-21 📅
Idő: 10:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Régi érték
Dátum: 2019-07-13 📅
Új érték
Dátum: 2019-07-20 📅
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
Régi érték
Dátum: 2019-05-14 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2019-05-21 📅
Idő: 12:00
Egyéb kiegészítő információk

“Az eredetileg megjelent ajánlati felhívásban a IV.2.2) pont szerinti adat 5.3.2019 10:00, a IV.2.6) pont szerinti adat 6.5.2019., a IV.2.7) szerinti adat...”
Forrás: OJS 2019/S 094-226447 (2019-05-14)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-10-25)
Objektum
Leírás
A beszerzés leírása:
“Kivitelezési szerződés keretében Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ fejlesztése az alábbiak szerint: 1 700,3 m2 alapterületű épület átalakítása a...”

A beszerzés leírása

Kivitelezési szerződés keretében Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ fejlesztése az alábbiak szerint:
1 700,3 m2 alapterületű épület átalakítása a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírás mellékletét képező kivitelezési tervdokumentációban foglaltak szerint. Az Ipari Gyógyszerészeti Oktatási központ a Pécsi Tudományegyetem Rókus utcai udvari „P” épületében kerül megvalósításra nettó 803,59 négyzetméter területen. Az épület korábban a Műszaki és Informatikai kar gépész és környezetmérnök műhelyépületeként szolgált. A P épület monolit vázas szerkezete, a jelenlegi funkciók által használt nagy terek által könnyen kialakítható az új funkció. Az építési beruházás nem építési engedélyköteles. Használatba vételi engedély a tűzjelző rendszer működtetéséhez szükséges.
Az Ipari Gyógyszerészeti Oktatási központ alapvetően 4 részből áll:
Öltöző területből - 59,45 m
Raktár területből - 128,69 m
Gyógyszertechnológiai oktatási terület - 163,68 m
Biotechnológiai oktatási terület - 312,66 m
+ közlekedők - 139,11 m
Az épületben steril terek szellőztetésére légtechnikai rendszer létesül, mely biztosítja a megfelelő alacsony csíra számú levegőt. A nyomás viszonyok a steril térben túlnyomásosak. A nyomás leépülése a fokozott sterilitást megkövetelő helyiségektől (laborok), a közlekedőkön keresztül a zsilipekig, illetve öltözőkig történik. Megrendelői igény szerint (egyéb előírás és technológiai adat hiányában) az MSZ-03-190-87 Egészségügyi intézmények mesterséges levegőellátása szabványt vette alapul a tervező a légtechnikai rendszer tervezésénél. Azon belül a laborokat a II. helyiség csoport besorolással (KE/m3 < 300) méretezte. A labor terekben télen-nyáron +21-23 C-on, kell tartani léghőmérsékletet.
A tervezéssel érintett területen a meglévő villamos berendezések (elosztók, szerelvények, vezetékek, lámpatestek) teljes bontása történik. A létesítmény meglévő fogyasztásméréssel és csatlakozó elosztóval rendelkezik, melyek bontása szükséges a csatlakozási érték bővítése miatt. A világítási rendszereket a helyiségek funkcióinak megfelelően az MSZ 60364, az MSZ EN 121464-1 és a 3/2002. (II.8.) SzCsM- EüM együttes rendelet 8. §-a alapján, a 3. számú melléklete szerint az előírt - megvilágítási értékeket figyelembe véve alakította ki a tervező.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kivitelezési munkákat működő intézmény területén (a munkaterület üres, de az épület többi területe üzemelő oktatási intézmény) kell végezni, amely telephelyen jelenleg is folynak kivitelezési munkálatok. Az ajánlattevőként szerződő fél az Ajánlatkérő által kijelölt személyzetet (maximum 5 fő) az épület üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó oktatásban köteles részesíteni külön díj felszámítása nélkül maximum 5 órában.

Eljárás
Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 024-051880

A szerződés odaítélése

1️⃣
Cím: IGYOK fejlesztése (EFOP-4.2.1-16-2017-00008) -újra
Információk a nem díjazottakról
Egyéb okok (az eljárás megszüntetése)

Kiegészítő információk
További információk

“A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a folyamatba épített ellenőrzést végző szerv 24.9.2019 napján nem támogató tartalommal állította ki a záró...”
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. szerint.
Forrás: OJS 2019/S 209-509262 (2019-10-25)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák