Köztársaság Téri Óvoda energetikai korszerűsítése

Rövid leírás

„Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodájának energetikai korszerűsítése” - TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00004
Feltételes elj.: Ajánlatkérő jelen eljárásban foglalt építési beruházás finanszírozása érdekében amennyiben a legkedvezőbb Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja további támogatásra irányuló igényt nyújt be. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

A beszerzés leírása

A fejlesztéssel érintett létesítmény a 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2. számon található Pécs 3876 helyrajzi számú belterületi ingatlanon.
Létesítmények teljes nettó alapterülete: 651,32
Bontási munkák:
Hullámpala törmelék elhelyezése veszélyes hulladékként kezelve, minősítve: 3,973 tonna
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, szállítása: 106,728 m
Beton aljzatok, járdák bontása: 497,41 m
Válaszfal bontása: 20,645 m
Üvegtégla falazat bontása: 13,52 m
Könnyűszerkezetes térelhatároló elemek bontása: 441,41 m
Tetőlécezés bontása: 441,41 m
Kőfelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben: 139,366 m
Hullámlemez fedés bontása: 441,41 m
Függőereszcsatorna bontása: 93,4 m
Lefolyó csatorna bontása: 34,3 m
Szegélyek, párkány könyöklő bontása: 101,3 m
Építési munkálatok
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból: 652,75 m
Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból: 652,75 m
Bakállvány készítése pallóterítéssel: 18,8 m
Járdakészítés betonból: 52,32 m
Előregyártott nyílásáthidaló elem: 2 db
Kifalazás készítése, pórusbeton termékekből: 46,7 m
Válaszfal építése: 23,675 m
Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából: 441,41 m
Fóliaterítés készítése: 441,41 m
Párafékező, párazáró fólia terítése: 441,41 m
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése: 490,456 m
Tetőfelület deszkázása gyalult deszkából: 441,41 m
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme: 1324,23 m
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre: 270,586 m
Lábazati vakolatok készítése előkészített felületen: 28,38 m
Sávos szalagfedések; kettős állókorcos fémlemezfedéssel: 441,41 m
Függőereszcsatorna szerelése: 93,4 m
Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel: 34,3 m
Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz: 93,4 m
Belső nyílászáró beépítése: 8 db
Üveg előtető elhelyezése: 1 db
Diszperziós festés készítése beltérben előkészített felületen: 312,67 m
Impregnálás (hidrofóbizáló anyaggal), hidrofóbizáló réteg felhordása terméskőre: 139,366 m
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemez szigeteléssel: 13,5 m
Magastető hő- és hangszigetelése kőzetgyapottal: 441,41 m
Magastető hő- és hangszigetelése EPS lemezzel: 84,06 m
Külső fal; Homlokzati fal hő- és hangszigetelés EPS lemezzel: 270,586 m
Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún, XPS lemezzel: 82,417 m
Külső fal belső oldali hőszigetelése ásványi hőszigetelő lappal: 202,169 m
Külső fal belső oldali hőszigetelése 3 cm Stadur Expert szigetelt műanyag lemez: 17,2025 m
Lábazati hőszigetelés elhelyezése belső oldalon 10 cm vastagságban XPS lemezzel: 5 m
Homlokzati nyílászáró csere: 137 db
Rámpa készítéséhez zsaluzat építése: 10,035 m
Betonacél helyszíni szerelése: 1,1524 t
Rámpa készítéséhez vasbetonfal: 1,338 m
Rámpa készítéséhez beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból: 10,5368 m
Rámpa korlát elhelyezése: 35,11 m
Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal: 50,175 m
Akadálymentes parkoló kijelölése: 1 db
Akadálymentesítés feliratainak kihelyezése: 1 db
Új villámvédelmi rendszer kialakítása: 1 készlet
Napelemes hálózat telepítése tetőn: 1 készlet
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

Minőségi kritérium (név)

Az M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

Minőségi kritérium (név)

Az M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

Minőségi kritérium (név)

Az M.2.3/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

További információk

ATnek az AF III.1.3) M.2. pontjában előírt SZE-k szakmai önéletrajzát,végz-et ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni
Kell a MK 2-4. ért réssz-ra tett megajánlás alátám-ára.Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1-4. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 36 hónap(jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 60 hónap(jótállás 24 hónap)

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok(KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalk.,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll.Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót,alk. igazolásában résztvevő GSZt,aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT,az alk. igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) KR (KR) 4.§(1)-(2)bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum(ESPD)benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt.62.§ szerinti kizáró okok hiányát,valamint hogy e mellett megfelel a Kbt.65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának igazolására.ESPDban GSZ köteles nyilatkozni arról,hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn,és köteles megadni az AK által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat.A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyilatkozatban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,amelyek ellenőrzését a KOk igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is,hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZnek a KR 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia.A GSZnek nyilatkoznia kell a KR 6.§(1)-(2)bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az eljárásban a Kbt.64.§(1)-(2),(4)bek és a KR 4.-5.§-8.§;10.§ 12.-14 § és 16.§ rendelkezései alkalmazandók. AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPDba foglalt nyilatkozatot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, i gazolások benyújtása KR 1.§(7)b ek és 7.§ alapján is lehetséges. A szakm. tev. végzésére való alkalmasság: Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba,valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, továbbá amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges −a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Igazolási mód: előzetesen ESPDben a IV. rész „α”(alfa) szakasz kitöltésével. Utólagos igazolás:A Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, a nem Mo-n letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. [321/2015. (X.30.) Kr.26. § (2) bekezdés; 322/2015. (X. 30.) Kr. 8.§ (2) bek]

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

ATknek a műszaki,illetv e szakmai alkalmasságot-ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését-az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk figyelmét,hogy a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelményekelőzetes igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.Kbt.69.§(4) adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében (épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munka) teljesített építési munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bek szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást amelynek tartalmaznia kell legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét; d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek alkalmazandó.Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. M/2. nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló
Dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. AK a KR 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (11)bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.A Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A Kbt. 69.§ (11a) bek rendelkezései alkalmazandóak.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett. referenciával,
Amely legalább 1 db min. 300 m nettó alapterületű épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkára vonatkozik.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
M.2.1/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott (MV-É - építési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 3. D) pontjában meghatározott (MV-ÉG - építménygépészeti szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.3/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 5. D) pontjában meghatározott (MV-ÉV - építményvillamossági szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
A szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a 2-4. értékelési részszempontként értékeli.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítésének feltételei

Előleg a Kbt.135.§(7)bek alapján elszámolása végszámlában történik.A szerz fin-a a TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00004 projekt keretén belül az EU forrásaiból valósul meg. A tám mértéke 100,000000 %. A kifiz-re a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek,alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ és 32/B§. ÁFA fin-a a hatályos jogsz-ok szerint (2007.évi CXXVII. tv, 142 §)AK 3 db rész- és 1 db végszla benyújtását bizt a nettó szerz-es érték 25 %-50 %-75 % és 100%át elérő megvalósult telj esetén.AK tartalékkeretet nem bizt.Kötbér a Ptk 6:186§ (1)bek szerint:késedelmi kötbér: kés-mel érint munkarészre von nettó ellenszolg -0,5%/naptári nap,max 10 %; meghiúsulási kötbér: szerz szerinti ÁFA nélkül szám ellenszolg- 20 %.Teljes körű jótállás min 36 hónap műszaki átadás-átvételt követő MK 1.ért. résszempont alapján.Szavatosság a jogsz-ok szerint.Jótállási bizt a Kbt 134.§(6)bek a) pontja szerint,mértéke a nettó szerz-es ár 5%a.Fel.bizt: 50 millió Ft/év és 10 millió Ft/kár. Részl a KDban.

1. A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan.
Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2. A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók
A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja
3. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel biztosítása érdekében helyszíni bejárást tart.
Címe: 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2. Időpontja: 10.9.2019 napja, 10.00 óra. Találkozási pont: Az épület főbejárata.
4. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az Ajánlattevőknek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell!
6. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal.
A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Felhívjuk a T. gazdasági szereplők figyelmét:
— az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be,
— az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
7. Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a) Felolvasólapot
b) Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot
c) Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozatot
d) Nyilatkozatot a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
e) EEKD
f) Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot
8. Nyilatkozatok: Az Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában csatolt nyilatkozatában meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azon a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont];
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont];
c) azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek és ebben az esetben meg továbbá – Ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével – azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. [Kbt. 65. § (7) bekezdés].
Az Ajánlattevő vagy közös ajánlattevő számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.
AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-ét alkalm.
A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz: 00416

Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudja és a kiegészítő tájékoztatás kérésre adandó válasz a Közbeszerzési Dokumentumot érinti, annak módosítása szükséges, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott meghosszabbított ajánlattételi határidőre – mely 22.10.2019 napja 10.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.

A beszerzés leírása

A fejlesztéssel érintett létesítmény a 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2. számon található Pécs 3876 helyrajzi számú belterületi ingatlanon.
Létesítmények teljes nettó alapterülete: 651,32
Bontási munkák:
Hullámpala törmelék elhelyezése veszélyes hulladékként kezelve, minősítve: 3,973 tonna
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, szállítása: 106,728 m3
Beton aljzatok, járdák bontása: 497,41 m2
Válaszfal bontása: 20,645 m2
Üvegtégla falazat bontása: 13,52 m2
Könnyűszerkezetes térelhatároló elemek bontása: 441,41 m2
Tetőlécezés bontása: 441,41 m2
Kőfelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben: 139,366 m2
Hullámlemez fedés bontása: 441,41 m2
Függőereszcsatorna bontása: 93,4 m
Lefolyó csatorna bontása: 34,3 m
Szegélyek, párkány könyöklő bontása: 101,3 m
Építési munkálatok
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból: 652,75 m2
Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból: 652,75 m2
Bakállvány készítése pallóterítéssel: 18,8 m2
Járdakészítés betonból: 52,32 m2
Előregyártott nyílásáthidaló elem: 2 db
Kifalazás készítése, pórusbeton termékekből: 46,7 m2
Válaszfal építése: 23,675 m2
Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából: 441,41 m2
Fóliaterítés készítése: 441,41 m2
Párafékező, párazáró fólia terítése: 441,41 m2
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése: 490,456 m
Tetőfelület deszkázása gyalult deszkából: 441,41 m2
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme: 1324,23 m2
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre: 270,586 m2
Lábazati vakolatok készítése előkészített felületen: 28,38 m2
Sávos szalagfedések; kettős állókorcos fémlemezfedéssel: 441,41 m2
Függőereszcsatorna szerelése: 93,4 m
Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel: 34,3 m
Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz: 93,4 m
Belső nyílászáró beépítése: 8 db
Üveg előtető elhelyezése: 1 db
Diszperziós festés készítése beltérben előkészített felületen: 312,67 m2
Impregnálás (hidrofóbizáló anyaggal), hidrofóbizáló réteg felhordása terméskőre: 139,366 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemez szigeteléssel: 13,5 m2
Magastető hő- és hangszigetelése kőzetgyapottal: 441,41 m2
Magastető hő- és hangszigetelése EPS lemezzel: 84,06 m2
Külső fal; Homlokzati fal hő- és hangszigetelés EPS lemezzel: 270,586 m2
Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún, XPS lemezzel: 82,417 m2
Külső fal belső oldali hőszigetelése ásványi hőszigetelő lappal: 202,169 m2
Külső fal belső oldali hőszigetelése 3 cm Stadur Expert szigetelt műanyag lemez: 17,2025 m2
Lábazati hőszigetelés elhelyezése belső oldalon 10 cm vastagságban XPS lemezzel: 5 m2
Homlokzati nyílászáró csere: 137 db
Rámpa készítéséhez zsaluzat építése: 10,035 m2
Betonacél helyszíni szerelése: 1,1524 t
Rámpa készítéséhez vasbetonfal: 1,338 m3
Rámpa készítéséhez beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból: 10,5368 m3
Rámpa korlát elhelyezése: 35,11m
Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal: 50,175 m2
Akadálymentes parkoló kijelölése: 1 db
Akadálymentesítés feliratainak kihelyezése: 1 db
Új villámvédelmi rendszer kialakítása: 1 készlet
Napelemes hálózat telepítése tetőn: 1 készlet
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2020.8.14.
VII.2.2.) folyt:
Az egyeztetés keretében Megrendelő a beruházás műszaki ellenőrének és felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát is beszerezte, aki a Vállalkozói igénybejelentés tartalma alapján az egyes helyettesítő termékek műszaki paramétereit megvizsgálva kétséget kizáróan megállapította, hogy Vállalkozó dokumentumokkal bizonyította, hogy az által beépíteni kívánt termékek, szerkezetek az alapszerződésben meghatározott termékekkel egyenértékűek vagy magasabb műszaki, funkcionális tartalmat képviselnek.
Fentiekre figyelemmel Megrendelő a szerződésben írt előírások Vállalkozó általi teljesítésére figyelemmel a megvalósítás során a II. pontban részletesen ismertetett és a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban foglalt termékeket, anyag/szerkezet alkalmazást a közbeszerzési ajánlatában megnevezett termékkel egyenértékű termékként, anyagként/szerkezetként elfogadja.
Figyelemmel arra, hogy az egyenértékű termékkel, anyag/szerkezet alkalmazással megvalósuló műszaki tartalom változás a Kbt. 141. §-ban írt rendelkezések betartásával lehetséges, ezért Megrendelő a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseinek szem előtt tartásával a szerződésmódosítás jogalapját az alábbiakban jelöli meg:
Fentiekre tekintettel Megrendelő a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-c) pontjai alapján vizsgálta a szerződés módosítás tárgyát és azzal kapcsolatban az alábbiakat állapítja meg:
A Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pont vonatkozásában:
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette egyenértékű termék megajánlását, valamint a szerződéstervezetet - melynek részét képezte a jelen szerződésmódosításban ismertetett V.8 pont előírása is - az ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta, azaz a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 28. pontján alapuló eljárás szabályozása és annak menete valamennyi ajánlattevő előtt ismert volt, így a szerződésmódosítás tárgya nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ezt támasztja alá az is, hogy a szerződésmódosítás eredményeként árleszállításra kerül sor.
A Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pont vonatkozásában:
A szerződésmódosítás tárgyát képező helyettesítő terméket az alapszerződésben meghatározott termékekkel egyenértékű vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkeznek, beszerzésük költségvonzata nem jelent előnyt Vállalkozó számára, ily módon a műszaki tartalom az eredeti eredménnyel egyenértékűen valósul meg és a szerződés gazdasági egyensúlyát nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.
A Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pont vonatkozásában:
Jelen szerződésmódosítás tárgya szerint ugyanazon munkanemek elvégzése képezi Vállalkozó kötelezettségét, melynek során eltérő egyenértékű terméket épít be egyező mennyiségben, melyre figyelemmel a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
Fentiekre figyelemmel Megrendelő álláspontja szerint a jogszabályi előíráson alapuló egyeztetés alapján a helyettesítő egyenértékű termék beépítése technológiai változást vagy eltérő kivitelezési módot nem eredményez.
Megrendelő fenti vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgya nem minősül lényeges módosításnak, mert azzal kapcsolatban a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-c) pontjaiban írt rendelkezések egyike sem állapítható meg, melyre figyelemmel a jelen szerződés jogalapját Megrendelő a Kbt. 141. § (6) bekezdésében jelöli meg és Felek a szerződést erre figyelemmel módosítják.
10. A műszaki tartalomváltozás tekintetében Megrendelő a változás bejelentésben és a műszaki ellenőri véleményben foglalt indokokat tételesen, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában előírt rendelkezéseket figyelembe véve megvizsgálta, s azzal kapcsolatban a következőket állapítja meg:
11.1. A változás bejelentésben foglalt indokok tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjában feltételként meghatározott, előre nem láthatóság követelmény teljesülése tekintetében Megrendelő az alábbiakat állapítja meg:
A II.7.1. pontban megjelölt villamos hálózat javításának szükségessége a feltárási munkák során derült ki, az a kivitelezés megkezdése után vált ismertté és az eredeti szerződés tárgyát nem képezte, az utólag felmerült, és Megrendelő által utólag megrendelni kívánt munkának, pótmunkának minősül.
Megrendelő a II.7.2. pontban foglalt műszaki tartalom változások tekintetében megállapította, hogy a műszaki tartalom változás alapját képező csoportszobák parkettázása és a földszinti mosdó felújítása az eredeti szerződés tárgyát nem képezte, az utólag felmerült, és Megrendelő által utólag megrendelni kívánt munkának, pótmunkának minősül.
Vállalkozó kijelenti, hogy a II.7.1. és II.7.2. pontban foglalt, utólag megrendelni kívánt műszaki tartalom kivitelezése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.
Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó a pótmunka megrendelése esetén annak ellenértékére jogosult.
12. A Vállalkozási Szerződés XIII. pontjában Felek a pótmunka, többletmunka fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § rendelkezése alapján:
(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).
(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).
6:245. § A vállalkozói díj
(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható
13. Mindezek alapján Megrendelő a II. pontokban meghatározott indokok vonatozásában megállapítja, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában írt feltétel teljesül, ezért e körben a további konjuktív feltételek fennállását is megvizsgálja az alábbiak szerint:
13. 1. Megállapítható, hogy a szerződésmódosítást megalapozó körülmények folytán a módosítás tárgya nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanazon kivitelezési munkanemek, magasépítési munkák elvégzésére kerül sor, a szerződés tárgya az építési beruházás nem változik meg, melyre figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában írt konjuktív feltétel teljesülése is megállapítható.
13.2. Vállalkozó akadályközlésében előadott körülmények alapján az elmaradó tételek és a pótmunkaként felmerülő műszaki tartalomra tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában írt feltétel fennállása is megállapítható.