BGE Központi Könyvtár és H.-i Központ kialakítása

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ kialakítása
1. szakasz-Központi Könyvtár építés
2. szakasz-Campus belső közlekedés rendszerének kialakítása

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-09-08. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-08-03.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-08-03	Ajánlati felhívás
2020-08-25	További információk
2020-09-04	További információk
2020-09-18	További információk
2020-10-05	További információk
2021-07-13	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2021-09-09	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-10-18	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-06-20	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-02-08	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-08-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000686172020
Rövid leírás:

BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ kialakítása 1. szakasz-Központi Könyvtár építés 2. szakasz-Campus belső közlekedés rendszerének kialakítása

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei út 1–3.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 308494560 📞
Fax: +36 14714290 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000686172020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000686172020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-08-03 📅
Benyújtási határidő: 2020-09-08 📅
Közzététel dátuma: 2020-08-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 152-369353
HL-S szám: 152
További információk

II.2.5) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ kialakítása

1. szakasz-Központi Könyvtár építés

2. szakasz-Campus belső közlekedés rendszerének kialakítása

„BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ kialakítása”

1. szakasz: Új Központi Könyvtár kialakítása

A kollégium ’A’ épületszárnyának földszintjén és pincéjében üzemelő könyvtár helyett, új megnövelt alapterületű és kapacitású, korszerű szolgáltatásokat nyújtó intézményi terület létrehozása, amely új, alápincézett, földszint + 2 emelet szintszámú, alacsony hajlásszögű magastetős, valamint lapostetős kialakítású 2280,2 m

Az 1. szakasz során elvégzendő főbb munkák:

— meglévő földszintes, részben alápincézett, 799 m

— az étterem és kollégiumépület közötti udvar utólagosan beépített pince + földszintes épülete 34 m

— a könyvtár előtti parkoló kialakítása és környezet rendezése

— központi könyvtár épületének (pince + földszint + 2 emelet) kivitelezése

2. szakasz: Új Hallgatói Központ kialakítása

Kulturális tevékenységek mellett a kikapcsolódásra és feltöltődésre alkalmas - a Campus területéről eddig hiányzó -, központi helyzetben kialakított intézményi terület létrehozása (bel- és kültér egyaránt), melyből könnyen és közvetlenül elérhető a könyvtár, a kollégium és az oktatási épületek együttese.

A meglévő kollégium épület földszintjének átépítésével 432,5 m

A 2. szakasz során elvégzendő munkák:

— átjáró és lépcsőház az oktatási szárnyak és a kollégium közötti közlekedők bontása, melynek nettó alapterülete 275 m

— kollégium ’A’ épületrész földszinti részének az átalakítása

— tervezett közlekedő híd csatlakozási pontjainak kialakítása (’B’, ’C’ épület földszintjén és 1. emeletén)

— a Campus kertjének és a környezetének rendezése

— a kollégium ’A’ épületrész előtti előtető (földszint) kivitelezése

— kollégium ’A’ épületrész és a ’B’ valamint ’C’ oktatási épületek közti új közlekedőhíd és akadálymentes lépcsőház (földszint + 1,5 emelet) kialakítása

— Campus belső közlekedési rendszerének kialakítása

— Hallgatói központ közösségi tereinek kialakítása

Az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Időtartam: 570 nap
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1149 Budapest, Bagolyvár u. 6–10., hrsz. 31905/11

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. Előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) II. fejezetében rögzítettek szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell igazolnia az ajánlatban.

Ajánlattevő a Korm. r. 15. § (1) és (2) bek. alapján az EEKD, valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles az ajánlatban az erre vonatkozó EKR űrlap kitöltésével. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm. r. III. fejezetében előírtak szerint kell igazolnia. Adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó a Korm. r. 15. § (1) bekezdése alapján az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt a Korm. r. 15. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bek. meghatározott kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Kizáró okok ellenőrzése a Korm. r. 1. § és 8-16. § szerint.

Az EEKD-ban foglalt információk valóság tartalmáért az AT felel.

A Kbt. 64. §-a szerint a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát (öntisztázás lehetősége). Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő köteles benyújtani. Ajánlatkérő a Kr. szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P/1: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend.2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Elegendő az EEKD alfa szakaszának kitöltése. Igazolás módja a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra: Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben fennállt valamennyi (létező és már megszűnt, de a vizsgált időszakban fennállt) pénzforgalmi számlájára vonatkozóan a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:

— vezetett pénzforgalmi számla száma

— számlanyitás (megszűnt számla esetén megszűnés) dátuma

— ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben fordult-e elő sorba állítás, - ha igen, hány napig.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 (egy) évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt. Sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltak értendők. Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, oly módon, hogy elegendő, ha a fenti P/1. alkalmassági feltételnek egyikük megfelel. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (8) bekezdései. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.

Műszaki és szakmai képességek:

A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A Kbt. 69.§ (3) bek. szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmények igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtására (ha AT az igazolásokat korábban benyújtotta, AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér): Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívásra:

M/1. ATnek (közös ATnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (2) bek. a) pontja és 22.§ (3) bek. alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építésre vonatkozó ref. igazolás(oka)t, melye(ke)t a szerződést kötő másik félnek kell kiállítania. Az igazolásnak tartalmazni kell legalább:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap részletezettséggel),

— a teljesítés helye

— a referencia tárgya, mennyisége (az elvégzett munka rövid ismertetése oly módon, hogy abból az alk. minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége)

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciára vonatkozó követelmény a bemutatott szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. A 321/2015. (X.30.) Kr.21.§ (2) bek. b) pontja alapján csatolandó AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével), valamint az alkalmasság igazolására bemutatott szakember képzettségét / végzettségét alátámasztó dokumentumok egyszerű másolata, valamint a szakember sk. aláírását tartalmazó az előírt szakmai tapasztalatot (legalább év/hó részletezettséggel) alátámasztó szakmai önéletrajza, továbbá a szakember sk. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. AK az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe. Csatolandó továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, mely szerint a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

Amennyiben a bemutatott szakember már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik a felhívás szerinti MV-É / MV-ÉV / MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy az önéletrajzban rögzíteni szükséges a jogosultság megszerzésének időpontját, a szakmai tapasztalatok részletezése az alkalmassági követelmény tekintetében nem szükséges. Amennyiben AT az alkalmassági követelménynek való megfelelést jogosultsággal kívánja igazolni, a jogosultság meglétét ajánlatkérő ellenőrzi az mmk.hu honlapon, egyéb dokumentum csatolása nem szükséges.

SZ/1. A névjegyzékben szereplés tényét a legkedvezőbb AT(k) esetén AK a www.mkik.hu oldalon ellenőrzi, az ajánlattevő részéről egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. A nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét ATnek igazolnia kell.

Az előírt alk. követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmények, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazd. szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelmény(eke)t, amely igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződéses vagy más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy/szervezet), ha nem rendelkezik az eljárást

Megindító felhívás feladását megelőző öt évben befejezett és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legalább 1 db, működő intézményi környezetben, összesen legalább 1600 m2 nettó alapterületű közhasználatú építmény megépítésére vagy már meglévő közhasználatú építmény bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

Közhasználatú építmény (Étv. 2. § 9. pont): az olyan építmény (építményrész), amely - a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és - használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá - használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet - törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

M/1/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy/ szervezet), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben befejezett és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legalább 1 db, összesen legalább 750 m2 nettó alapterületű épület bontási munkát is magában foglaló építmény megépítésére vagy már meglévő építmény bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

M/1/3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy/ szervezet), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben befejezett és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legalább 1 db, építmény megépítésére vagy már meglévő építmény bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amely tartalmazott felvonó építését.

Ugyanazon referenciával mind a három alkalmassági feltétel igazolható, ha megfelel az előírt követelményeknek.

Az M/1/1 és M/1/2 és M/3 alkalmassági feltételen belül előírt feltételek és értékek csak egy szerződésen alapuló egyetlen referenciával igazolhatók.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet), ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti

M/2/1) MV-É,

M/2/2) MV-ÉV és

M/2/3) MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (i) okleveles építészmérnök / építőmérnök / villamosmérnök / gépészmérnök végzettséggel és három év, vagy (ii) építészmérnök / építőmérnök / villamosmérnök / gépészmérnök végzettséggel és négy év a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti egyenértékű végzettséget is elfogad. Az alkalmassági feltételekre bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett, ha egy vagy több feltételnek is megfelel az adott szakember.

SZ/1

Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők mindegyike szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési

Tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén -amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Előleg (E): nettó(n) vállalkozói díj(VD) 30 %-ának megfelelő mértékű, ha a Vállalkozó 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű E-t igényel, úgy E-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű E tekintetében. Tartalékkeret (TK): a kivitelezésre jutó n VD 5 %-a. AK szerződést megerősítő biztosítékokat, ill. szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki(SZT):teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (TK nélkül számított n VD 3-3 %-a), késedelmi (TK nélkül számított nettó VD 0,5 % naponta, max:20 naptári napra eső összeg-,meghiúsulási kötbér(TK nélkül számított nettó VD 10 %-a. Szerződésszegési (Szerződésszegésenként 200 000,- Ft, max: 20 000 000,- Ft. .Számlázás.:részszámlák havi százalékos felmérés és teljig. alapján, a szerződés tervezet szerint. AK a beruházást a Korm. hat.-ban foglalt támogatásból finanszírozza. A finanszírozás feltételeire:2017.évi CL. tv.; 2007.évi CXXVII. tv.;2011.évi CXCV. tv.;2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §;2015.évi CXLIII. tv. 135.§ (1)-(3), (5)-(8);322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B§.A részletes fizetési feltételeket és szabályokat a SZT tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2020-09-08 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
További információk:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdése és a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdése szerint.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 4
Minőségi kritérium (név): Az M/2/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 3
Minőségi kritérium (név): Az M/2/3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap)
Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja
Ár (súlyozás): 60

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_65551132
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Köves Márton Balázs
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000686172020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. A tárgyi közbeszerzési eljárásban megvalósítani kívánt kivitelezés egységet képez, egységes kiviteli tervdokumentáció alapján valósul meg, ezért a részekre bontása kizárt. Az épület felújítása egymással összefüggő kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatóak el egymástól, az egységes kivitelezési tervdokumentációra tekintettel. A megvalósítandó feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek.

Az ajánlattétel feltétele 20 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt. 54§ (2) szerint. Átutalással való teljesítés esetén számlaszám:10032000-01501559-00000000, közlemény: BGE-Könyvtár-Ajánlati biztosíték. Helyszíni bejárás: 2020.8.14. nap 10.00 óra.

Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-100 pont között. A pontkiosztás módszere: egyösszegű nettó ajánlati ár:

Fordított arányosítás, a 2.1-2.3. értékelési szempontok vonatkozásában: egyenes arányosítás. Az építészeti terv értékelési módszere: pontkiosztás módszer

AK feltételes közbeszerzési eljárás folytat le tekintettel a 299/2018. (XII. 27.) Kr. 13.§ (1) bek-re. A Kbt. 135.§ (12) bek. szerinti feltétel: 299/2018. (XII. 27.) Kr. 13.§ (2) bekezdése szerinti döntés.

AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk erre vonatkozó megállapodását. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1)-(8) bek.eire

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek.e szerint és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek.ére vonatkozóan,a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint nyilatkozatát ill. AT árazott költségvetését excel és aláírt pdf formátumban.

AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.

Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47.§ (2) bek.). Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is-EKR űrlap benyújtásával.

ATnek, adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.

Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (7) és Kbt. 66.§(6)bek. megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó az EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével és benyújtásával.

Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként tételes árazott költségvetést kell készítenie és csatolnia.

A szakmai ajánlat része a szakemberekre vonatkozó nyilatkozat és az építésszervezési terv is.

Az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló ny. vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

A 322/2015. (X. 30.) Kr. 26.§ alapján nyertes ATnek a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítással, amelyben a felelősségbiztosítás min. összege legalább 100 000 000 Ft/káresemény és legalább 500 000 000 Ft/év.

Amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben – ha AK eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített

ATt is meghatározta – a következő legkedvezőbbnek minősített ATvel köt szerződést.

A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.

321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alkalmazás.

Jelen felhívás II.2.7) pontjában szereplő 570 munkanap teljesítési határidő naptári napban értendő, azonban az EKR sajátosságai okán a hivatkozott pontban naptári napként nem lehetett rögzíteni.

FAKSZ: dr. Jakabfy Attila, lajstromszáma: 00465.

AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.3)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2020/S 152-369353 (2020-08-03)

További információk (2020-08-25)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-08-25 📅
Közzététel dátuma: 2020-08-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 167-402415
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 152-369353
HL-S szám: 167
További információk

A szerződés tervezet 10. számú melléklete feltöltésre került, amely nem jelent lényeges módosítást, csak a megrendelői követelményeket tartalmazza.

Forrás: OJS 2020/S 167-402415 (2020-08-25)

További információk (2020-09-04)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-09-04 📅
Benyújtási határidő: 2020-09-22 📅
Közzététel dátuma: 2020-09-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 175-421853
HL-S szám: 175
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1)-(3) bekezdése alapján módosítja az ajánlati felhívást. A kiegészítő tájékoztatás megadása a műszaki dokumentáció módosításával fog járni, erre való tekintettel ajánlatkérő módosítja a beadási határidőt.

Forrás: OJS 2020/S 175-421853 (2020-09-04)

További információk (2020-09-18)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-09-18 📅
Benyújtási határidő: 2020-10-06 📅
Közzététel dátuma: 2020-09-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 185-445751
HL-S szám: 185
Forrás: OJS 2020/S 185-445751 (2020-09-18)

További információk (2020-10-05)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-10-05 📅
Benyújtási határidő: 2020-10-16 📅
Közzététel dátuma: 2020-10-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 197-474114
HL-S szám: 197
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1)-(3) bekezdése alapján módosítja az ajánlati felhívást. A kiegészítő tájékoztatás megadása a műszaki dokumentáció pontosításával járt, erre való tekintettel ajánlatkérő módosítja a beadási határidőt.

Forrás: OJS 2020/S 197-474114 (2020-10-05)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-07-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 4 187 399 835 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-13 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 136-358730
HL-S szám: 136
További információk

II.2.5.) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

— az étterem és kollégiumépület közötti udvar utólagosan beépített pince + földszintes épülete 34 m2 nettó alapterületű épület bontása, helyén kert kialakítása

— átjáró és lépcsőház az oktatási szárnyak és a kollégium közötti közlekedők bontása, melynek nettó alapterülete 275 m2

További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1149 Budapest, Bagolyvár u. 6-10., hrsz. 31905/11

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-06-24 📅
Név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_59076454
Postacím: Hídépítő utca 1–12.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 13470010 📞
E-mail: vallalkozas@laterex.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.laterex.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 4 187 399 835 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12

Adószám: 25098367243

Prím Építő Építőipari Kft.

Cím: 1083 Budapest Illés Utca 17. fszt.2.

Adószám: 11906508242

Forrás: OJS 2021/S 136-358730 (2021-07-13)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-09-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 4 187 399 835 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Istvánmezei Út 1-3

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-09 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 178-462857
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 136-358730
HL-S szám: 178
További információk
Szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2021. 08. 31.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: BGE Központi Könyvtár és H.-i Központ kialakítása
Rövid leírás:

- meglévő földszintes, részben alápincézett , 799 m2 nettó alapterületű étterem épület bontása

- az étterem és kollégiumépület közötti udvar utólagosan beépített pince + földszintes épülete 34 m2 nettó alapterületű épület bontása, helyén kert kialakítása

- a könyvtár előtti parkoló kialakítása és környezet rendezése

- központi könyvtár épületének (pince + földszint + 2 emelet) kivitelezése

A meglévő kollégium épület földszintjének átépítésével 432,5 m2 nettó alapterületű Hallgatói Központ kialakítása, oktatási szárnyak felé történő akadálymentes, fedett-zárt, valamint fedett-nyitott közlekedőfelületek létrehozása, valamint 164,6 m2 nettó alapterületű földszint + 2 emelet szintszámú, lapostetős kialakítású lépcsőházi mag és benne 1 db „L1” jelű személyfelvonó létesítése, átkötő hidak kialakítása a meglévő oktatási épületek felé.

- átjáró és lépcsőház az oktatási szárnyak és a kollégium közötti közlekedők bontása, melynek nettó alapterülete 275 m2

- kollégium ’A’ épületrész földszinti részének az átalakítása

-tervezett közlekedő híd csatlakozási pontjainak kialakítása (’B’, ’C’ épület földszintjén és 1. emeletén)

-a Campus kertjének és a környezetének rendezése

- a kollégium ’A’ épületrész előtti előtető (földszint) kivitelezése

- kollégium ’A’ épületrész és a ’B’ valamint ’C’ oktatási épületek közti új közlekedőhíd és akadálymentes lépcsőház (földszint + 1,5 emelet) kialakítása

- Campus belső közlekedési rendszerének kialakítása

- Hallgatói központ közösségi tereinek kialakítása

A szerződés odaítélése
Postacím: Hídépítő Utca 1-12
Postai város: Budapest, IX.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 178-462857 (2021-09-09)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-10-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 4 187 399 835 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-18 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 204-577613
HL-S szám: 204
További információk

Jelen szerződésmódosítás aláírásnak dátuma: 2022. szeptember…

… 13. A VII.2.2) A módosítás okai pont itt folytatódik: 2.2.3. A Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján „A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).” Megrendelő a szerződés teljesítése során olyan újabb, a kivitelezési szerződés részét nem képező, tervmódosítás miatt szükségessé váló munkák elvégzését rendelte meg utólag Vállalkozótól, amely munkák elvégzése többletköltség ráfordítást követel meg a Vállalkozótól. A Megrendelő által utólag megrendelt pótmunkák tételes felsorolását, az egyes tételek ellenértékeinek kimutatását, a jelen szerződésmódosítás 1. sz. elválaszthatatlan melléklete tartalmazza. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében megjelölt pótmunkák ellenértékét a Vállalkozási Szerződés 2.1.2. pontjában rögzített Tartalékkeret terhére kívánják elszámolni azzal, hogy a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke nem a Végső Fizetési Mérföldkő (Vállalkozási Szerződés 2.2.2. pont b) alpontja) elszámolásával egyidejűleg kerül elszámolásra, hanem a Havi Fizetési Mérföldkövek (2.2.2. pont a) alpontja) elszámolásával egyidejűleg. 2.2.4. A Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerint „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.” 2.2.5. Felek rögzítik, hogy a 2.2.2. pontban írt körülményeket sem Megrendelő, mint ajánlatkérő, sem Vállalkozó, mint ajánlattevő kellő gondossággal nem láthatott előre. A háború és az azzal összefüggésben kivetett szankciók olyan gazdasági következményekkel jártak, amely még kellő gondosság mellett sem voltak előre láthatóak. Az árfolyamváltozás mértékével, az anyagárak és a járulékos költségek drasztikus mértékű emelkedésével a felek előre nem kalkulálhattak, különösképpen a Megrendelő által utólag megrendelt pótmunkák tekintetében. A Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértékének elszámolására vonatkozó szabályok módosítása a szerződés általános jellegét nem változtatja meg. A szerződésmódosítás nem jár az ellenérték növekedésével.

… 13.

A VII.2.2) A módosítás okai pont itt folytatódik:

2.2.3. A Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján „A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).”

Megrendelő a szerződés teljesítése során olyan újabb, a kivitelezési szerződés részét nem képező, tervmódosítás miatt szükségessé váló munkák elvégzését rendelte meg utólag Vállalkozótól, amely munkák elvégzése többletköltség ráfordítást követel meg a Vállalkozótól.

A Megrendelő által utólag megrendelt pótmunkák tételes felsorolását, az egyes tételek ellenértékeinek kimutatását, a jelen szerződésmódosítás 1. sz. elválaszthatatlan melléklete tartalmazza.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében megjelölt pótmunkák ellenértékét a Vállalkozási Szerződés 2.1.2. pontjában rögzített Tartalékkeret terhére kívánják elszámolni azzal, hogy a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke nem a Végső Fizetési Mérföldkő (Vállalkozási Szerződés 2.2.2. pont b) alpontja) elszámolásával egyidejűleg kerül elszámolásra, hanem a Havi Fizetési Mérföldkövek (2.2.2. pont a) alpontja) elszámolásával egyidejűleg.

2.2.4. A Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerint „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

2.2.5. Felek rögzítik, hogy a 2.2.2. pontban írt körülményeket sem Megrendelő, mint ajánlatkérő, sem Vállalkozó, mint ajánlattevő kellő gondossággal nem láthatott előre. A háború és az azzal összefüggésben kivetett szankciók olyan gazdasági következményekkel jártak, amely még kellő gondosság mellett sem voltak előre láthatóak. Az árfolyamváltozás mértékével, az anyagárak és a járulékos költségek drasztikus mértékű emelkedésével a felek előre nem kalkulálhattak, különösképpen a Megrendelő által utólag megrendelt pótmunkák tekintetében.

A Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértékének elszámolására vonatkozó szabályok módosítása a szerződés általános jellegét nem változtatja meg.

A szerződésmódosítás nem jár az ellenérték növekedésével.

Forrás: OJS 2022/S 204-577613 (2022-10-18)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-06-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 4 187 399 835 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Kapcsolat
Internetcím: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-20 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 119-372120
HL-S szám: 119
További információk
A 4. számú szerződésmódosítás aláírásának napja 2023.06.14.

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
Forrás: OJS 2023/S 119-372120 (2023-06-20)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-02-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: BGE Központi Könyvtár és H.-i Központ kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000686172020
Rövid leírás:

BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ kialakítása 1. szakasz-Központi Könyvtár építés 2. szakasz-Campus belső közlekedés rendszerének kialakítása

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 4 187 399 835 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000686172020/1
A beszerzés leírása:

„BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ kialakítása” 1. szakasz: Új Központi Könyvtár kialakítása A kollégium ’A’ épületszárnyának földszintjén és pincéjében üzemelő könyvtár helyett, új megnövelt alapterületű és kapacitású, korszerű szolgáltatásokat nyújtó intézményi terület létrehozása, amely új, alápincézett, földszint + 2 emelet szintszámú, alacsony hajlásszögű magastetős, valamint lapostetős kialakítású 2280,2 m2 nettó alapterületű Központi Könyvtár épületszárny és benne 1 db „L2” jelű személyfelvonó létesítése kerül megvalósításra. Az 1. szakasz során elvégzendő főbb munkák: - meglévő földszintes, részben alápincézett , 799 m2 nettó alapterületű étterem épület bontása - az étterem és kollégiumépület közötti udvar utólagosan beépített pince + földszintes épülete 34 m2 nettó alapterületű épület bontása, helyén kert kialakítása - a könyvtár előtti parkoló kialakítása és környezet rendezése - központi könyvtár épületének (pince + földszint + 2 emelet) kivitelezése 2. szakasz: Új Hallgatói Központ kialakítása Kulturális tevékenységek mellett a kikapcsolódásra és feltöltődésre alkalmas – a Campus területéről eddig hiányzó –, központi helyzetben kialakított intézményi terület létrehozása (bel- és kültér egyaránt), melyből könnyen és közvetlenül elérhető a könyvtár, a kollégium és az oktatási épületek együttese. A meglévő kollégium épület földszintjének átépítésével 432,5 m2 nettó alapterületű Hallgatói Központ kialakítása, oktatási szárnyak felé történő akadálymentes, fedett-zárt, valamint fedett-nyitott közlekedőfelületek létrehozása, valamint 164,6 m2 nettó alapterületű földszint + 2 emelet szintszámú, lapostetős kialakítású lépcsőházi mag és benne 1 db „L1” jelű személyfelvonó létesítése, átkötő hidak kialakítása a meglévő oktatási épületek felé. A 2. szakasz során elvégzendő munkák: - átjáró és lépcsőház az oktatási szárnyak és a kollégium közötti közlekedők bontása, melynek nettó alapterülete 275 m2 - kollégium ’A’ épületrész földszinti részének az átalakítása -tervezett közlekedő híd csatlakozási pontjainak kialakítása (’B’, ’C’ épület földszintjén és 1. emeletén) -a Campus kertjének és a környezetének rendezése - a kollégium ’A’ épületrész előtti előtető (földszint) kivitelezése - kollégium ’A’ épületrész és a ’B’ valamint ’C’ oktatási épületek közti új közlekedőhíd és akadálymentes lépcsőház (földszint + 1,5 emelet) kialakítása - Campus belső közlekedési rendszerének kialakítása - Hallgatói központ közösségi tereinek kialakítása Az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A beszerzés leírása

„BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ kialakítása”
1. szakasz: Új Központi Könyvtár kialakítása
A kollégium ’A’ épületszárnyának földszintjén és pincéjében üzemelő könyvtár helyett, új megnövelt alapterületű és kapacitású, korszerű szolgáltatásokat nyújtó intézményi terület létrehozása, amely új, alápincézett, földszint + 2 emelet szintszámú, alacsony hajlásszögű magastetős, valamint lapostetős kialakítású 2280,2 m2 nettó alapterületű Központi Könyvtár épületszárny és benne 1 db „L2” jelű személyfelvonó létesítése kerül megvalósításra.
Az 1. szakasz során elvégzendő főbb munkák:
- meglévő földszintes, részben alápincézett , 799 m2 nettó alapterületű étterem épület bontása
- az étterem és kollégiumépület közötti udvar utólagosan beépített pince + földszintes épülete 34 m2 nettó alapterületű épület bontása, helyén kert kialakítása
- a könyvtár előtti parkoló kialakítása és környezet rendezése
- központi könyvtár épületének (pince + földszint + 2 emelet) kivitelezése
2. szakasz: Új Hallgatói Központ kialakítása
Kulturális tevékenységek mellett a kikapcsolódásra és feltöltődésre alkalmas – a Campus területéről eddig hiányzó –, központi helyzetben kialakított intézményi terület létrehozása (bel- és kültér egyaránt), melyből könnyen és közvetlenül elérhető a könyvtár, a kollégium és az oktatási épületek együttese.
A meglévő kollégium épület földszintjének átépítésével 432,5 m2 nettó alapterületű Hallgatói Központ kialakítása, oktatási szárnyak felé történő akadálymentes, fedett-zárt, valamint fedett-nyitott közlekedőfelületek létrehozása, valamint 164,6 m2 nettó alapterületű földszint + 2 emelet szintszámú, lapostetős kialakítású lépcsőházi mag és benne 1 db „L1” jelű személyfelvonó létesítése, átkötő hidak kialakítása a meglévő oktatási épületek felé.
A 2. szakasz során elvégzendő munkák:
- átjáró és lépcsőház az oktatási szárnyak és a kollégium közötti közlekedők bontása, melynek nettó alapterülete 275 m2
- kollégium ’A’ épületrész földszinti részének az átalakítása
-tervezett közlekedő híd csatlakozási pontjainak kialakítása (’B’, ’C’ épület földszintjén és 1. emeletén)
-a Campus kertjének és a környezetének rendezése
- a kollégium ’A’ épületrész előtti előtető (földszint) kivitelezése
- kollégium ’A’ épületrész és a ’B’ valamint ’C’ oktatási épületek közti új közlekedőhíd és akadálymentes lépcsőház (földszint + 1,5 emelet) kialakítása
- Campus belső közlekedési rendszerének kialakítása
- Hallgatói központ közösségi tereinek kialakítása
Az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

További termékek/szolgáltatások:

Bontási munka 📦

Könyvtár építése 📦

Postacím: Bagolyvár
utca
6-10
Irányítószám: 1149
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 638 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-06-24 📅
Cím: BGE Központi Könyvtár és H.-i Központ kialakítása
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 987 999 843 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Ajánlat azonosítója: EKR000686172020/6751
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

szerkezetépítési munkák részfeladatai, építőmesteri munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, épületvillamossági munkák részfeladatai, elektromos felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, épületgépész munkák részfeladatai, gépész felelő műszaki vezetői feladatok ellátása, gyengeáramú munkák részfeladatai, épületautomatikai munkák részfeladatai, közmű és útépítési munkák részfeladatai, környezetrendezési munkák részfeladatai, belsőépítészeti munkák részfeladatai, konyhatechnológiai munkák részfeladatai, tűzvédelmi munkák részfeladatai

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_59076454
Postacím: Hídépítő Utca 1-12
Postai irányítószám: 1095
Postai város: Budapest, IX.
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@laterex.hu 📧
Telefon: +36 13470010 📞
Fax: +36 13470011 📠
URL: https://www.laterex.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

A szerződés megkötésének dátuma 2021.06.24. Az 5. számú módosítás aláírásának dátuma 2023.12.08. BT-720 Megajánlott összeg: 3 987 999 843,00

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. Az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt többletforrás biztosítása. 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a 2023. március 29. napján kelt beadványában Korm.rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részre a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt költségnövekmények tárgyában. A vállalkozói többletdíj igény nettó 212.360.474,- Ft, mely a szerződés teljesítése során felmerült teljes díjnövekményének az 50 %-a. Megrendelő 2023. április 24. napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztette szakvélemény kiadása iránti kérelmét a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére, amelyben az igényelt költségnövekmény nettó 212.360.474,- Ft-ban került meghatározásra. KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a véleményét 2023. augusztus 25. napján elkészítette. A Korm.rendelet 1. §-a (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményét (a továbbiakban: szakvélemény) 2023. szeptember 07. napján kiadta. A szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye nettó 454.726.818,- Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 44.649.090,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 410.077.728,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 205.038.864,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték 5,1 %-a. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek. „(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 205.038.864,- Ft,) és a korábbi 4. sz. szerződésmódosítás tárgyát képező változtatás egybe számított értéke az eredeti szerződés értékhez (nettó 3.987.999.843,- Ft) viszonyítva 9,4 %-os változást jelent, amely nem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, sem az uniós értékhatárt (1.883.592.360,- Ft) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Egyéb kiegészítő információk

II.1. Az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt többletforrás biztosítása.

2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik.

2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából.

A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a 2023. március 29. napján kelt beadványában Korm.rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részre a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt költségnövekmények tárgyában. A vállalkozói többletdíj igény nettó 212.360.474,- Ft, mely a szerződés teljesítése során felmerült teljes díjnövekményének az 50 %-a.

Megrendelő 2023. április 24. napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztette szakvélemény kiadása iránti kérelmét a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére, amelyben az igényelt költségnövekmény nettó 212.360.474,- Ft-ban került meghatározásra.

KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a véleményét 2023. augusztus 25. napján elkészítette. A Korm.rendelet 1. §-a (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményét (a továbbiakban: szakvélemény) 2023. szeptember 07. napján kiadta.

A szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye nettó 454.726.818,- Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 44.649.090,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 410.077.728,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 205.038.864,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték 5,1 %-a.
Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani.

A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek.
„(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.
A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 205.038.864,- Ft,) és a korábbi 4. sz. szerződésmódosítás tárgyát képező változtatás egybe számított értéke az eredeti szerződés értékhez (nettó 3.987.999.843,- Ft) viszonyítva 9,4 %-os változást jelent, amely nem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, sem az uniós értékhatárt (1.883.592.360,- Ft) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

A II. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést (Változások félkövér dőlt betűvel jelölve): III.1. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.1.1. szerinti vállalkozói díjat közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés 2.1.1. pontja szerinti a vállalkozói díj összege módosul: Eredeti rendelkezés: 2.1.1. Vállalkozói Díj: nettó 4.158.184.427,- Ft, azaz nettó négymilliárd-egyszázötvennyolcmillió-egyszáznyocvannégyezer-négyszázhuszonhét forint Módosult rendelkezés: 2.1.1. Vállalkozói Díj: nettó 4.363.223.291,- Ft, azaz nettó négymilliárd-háromszázhatvanhárommillió-kettőszázhuszonháromezer-kettőszázkilencvenegy forint III.2. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.2.2. pont c) végső fizetési mérföldkőpontját közös megegyezéssel kiegészítik a szakvéleményben megállapításra került 205.038.864,- Ft költségnövekménnyel. Ennek alapján a Szerződés 2.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: Eredeti rendelkezés: 2.2.2.c) Végső Fizetési Mérföldkő A Szerződés II. 5.5. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4. pont szerint meghatározott részével, továbbá a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke amelyek az a) pont szerint még nem kerültek elszámolásra. 2.2.2.c.) Végső Fizetési Mérföldkő A Szerződés II. 5.5. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4. pont szerint meghatározott részével, továbbá a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke amelyek az a) pont szerint még nem kerültek elszámolásra, valamint a 13/2023. (1.24.) Korm. rendelet szerinti költségnövekmény összege (nettó 205.038.864, -Ft) III.3. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.4.3. szerinti jólteljesítési biztosíték összegére vonatkozó rendelkezést közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés 2.4.3. pontja szerinti az alábbiakra módosul: Eredeti rendelkezés: 2.4.3. a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 3 (három) százaléka, azaz nettó 124.745.538,- Ft, azaz egyszázhuszonnégymillió-hétszáznegyvenötezer- ötszázharmincnyolc Kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Módosult rendelkezés: 2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 3 (három) százaléka, azaz nettó 130.896.699,- Ft, azaz egyszázharmincmillió-nyolcszázkilencvenhatezer- hatszázkilencven kilenc Kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Szöveg

A II. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést (Változások félkövér dőlt betűvel jelölve):

III.1. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.1.1. szerinti vállalkozói díjat közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés 2.1.1. pontja szerinti a vállalkozói díj összege módosul:

Eredeti rendelkezés:
2.1.1. Vállalkozói Díj: nettó 4.158.184.427,- Ft, azaz nettó négymilliárd-egyszázötvennyolcmillió-egyszáznyocvannégyezer-négyszázhuszonhét forint

Módosult rendelkezés:
2.1.1. Vállalkozói Díj: nettó 4.363.223.291,- Ft, azaz nettó négymilliárd-háromszázhatvanhárommillió-kettőszázhuszonháromezer-kettőszázkilencvenegy forint

III.2. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.2.2. pont c) végső fizetési mérföldkőpontját közös megegyezéssel kiegészítik a szakvéleményben megállapításra került 205.038.864,- Ft költségnövekménnyel. Ennek alapján a Szerződés 2.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:
2.2.2.c) Végső Fizetési Mérföldkő A Szerződés II. 5.5. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4. pont szerint meghatározott részével, továbbá a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke amelyek az a) pont szerint még nem kerültek elszámolásra.

2.2.2.c.) Végső Fizetési Mérföldkő A Szerződés II. 5.5. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4. pont szerint meghatározott részével, továbbá a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke amelyek az a) pont szerint még nem kerültek elszámolásra, valamint a 13/2023. (1.24.) Korm. rendelet szerinti költségnövekmény összege (nettó 205.038.864, -Ft)

III.3. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.4.3. szerinti jólteljesítési biztosíték összegére vonatkozó rendelkezést közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés 2.4.3. pontja szerinti az alábbiakra módosul:

Eredeti rendelkezés:
2.4.3. a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 3 (három) százaléka, azaz nettó 124.745.538,- Ft, azaz egyszázhuszonnégymillió-hétszáznegyvenötezer- ötszázharmincnyolc Kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Módosult rendelkezés:
2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 3 (három) százaléka, azaz nettó 130.896.699,- Ft, azaz egyszázharmincmillió-nyolcszázkilencvenhatezer- hatszázkilencven kilenc Kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Forrás: OJS 2024/S 029-084268 (2024-02-08)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)