Kada Elek Szakgimnázium kivitelezése

A beszerzés leírása

Vállalkozási szerződés a Kada Elek Technikum kivitelezésére

Alap műszaki tartalom:

- Építészet:
A kivitelezési munkák keretein belül a tiszti épület, altiszti épület és törzsépület felújítása teljes egészében költségvetés szerint megtörténik.
Építészeti munkák tekintetében az 1. ütemben az állagmegóvásra fektetjük a hangsúlyt a meglévő 3 darab legénységi épületen. A kivitelezési munkák 1. ütemében a tervezett iskolaépület meglévő örökségvédelmi oltalom alatt álló, 3 korábbi legénységi épületeken a következő munkák készülnek el:
- bontási munkák
- állványozás a homlokzaton készül
- földmunkák (feltöltések bontása)
- beton aljzatok bontása
- hideg és melegburkolatok bontása
- belső falazott falazatok bontása
- belső és homlokzati vakolatok bontása
- égéstermék elvezetők bontása és készítése fedkő nélkül
- tetőszerkezet, tetőhéjazat, bádogozás bontás és készítése
- külső határoló szerkezetek nyílászáróinak bontása, a tetőhéjazatba kerülő nyílászárók kerülnek beépítésre, beltéri nyílászárók bontása
- szigetelési munkák - utólagos résvágásos falszigetelés készül el, az épületbe szükséges többi szigetelés nem kerül elhelyezésre, mivel nem épül új padló rétegrend
- meglévő külső járdaburkolat bontása

A kivitelezési munkák első üteme nem tartalmazza a külső alakuló tér bontási munkáit, a kerítésépítés/ felújítás költségét. Nem tartalmazza a szerelt gipszkarton válaszfalak elkészítésének költségét, felületképzési munkák kivitelezési tételeit, a hideg és melegburkolatok elkészítését, a meglévő lépcső felújítási/csere munkákat nem tartalmazza a három meglévő legénységi épületben. A beltéri nyílászárók és kültéri homlokzati nyílászárók elkészítésének és elhelyezésének költsége nem szerepel az első ütemben a meglévő legénységi épületekben. Új padló rétegrend nem készül a tárgyi épületekben.

- Gépészeti munkarész
Épületgépészeti munkák teljes egészében elkészülnek a tiszti, altiszti, törzsépületben. A legénységi épületeket nem érinti gépészeti szerelési munka.
Külső gépészeti munkák nem a tárgyi ütem része.
- Elektromos – erős- és gyengeáramú munkarész
Elektromos munkarész a tiszti, altiszti, törzsi épületben teljes egészében elkészülnek.
Erősáramú, gyengeáramú munka, gyengeáramú alépítmény nem készül el a három legénységi épületben.
Külső elektromos munkák nem a tárgyi ütem része.

Főbb mennyiségek:

Tétel: Alap Mértékegység
Személylift beépítése: 1 db
A kivitelezéssel érintett épületben lévő helyiségek száma: 250 db
Tetőfedés készítése égetett kerámia cseréppel: 5085,1 (fémlemez) m2
Tűzgátló bevonat vagy tűzgátló mázolás készítése acélszerkezeten 30 perces tűzállósági határértékkel 727,7 m2
Távfűtéssel működő fűtőrendszer kialakítása, mely tartalmazta időjáráskövető fűtésszabályozó készlettel rendelkező, elektronikus szabályozó készülék beépítését 3 db
Fa tetősík ablak beépítése 23 db
Szerkezeti acél beépítése 33,95 t
Melegburkolat készítése: 1337,01 m2
Radiátor beépítése: 189 db
Gyengeáramú Cat 6a kábel 7450 m
Hangosítási rendszerek kiépítése; hangsugárzók 45 db
Hangosítási rendszerek kiépítése; PA erősítő 4
Hangsugárzó kábel: 510 m
Optikai kábel beépítése rágcsáló elleni védelemmel 1730 m
Műgyanta burkolat 5,7
Homlokzati nyílászárók cseréje ( fa és fém homlokzati hőszigetelt szerkezetek) 211 db
Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése falátvágásos módszerrel 760,5 m2
Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítés furatinjektálásos módszerrel 150,84 m2
Beton aljzat készítése 63,842 m3
Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése 2824,8 m2
Homlokzati vakolatok készítése lábazattal 3114,65 m2
Szerelt gipszkarton válaszfalak készítése: 768,96 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezetek 878,59 m2
Tetőtér borítás készítése 0 m2
Hidegburkolatok készítése beltérben, padló és fal 2300,73 m2
Beltéri fal és mennyezet felületek mázolása festése 11189,21 m2
Hőszigetelések beépítése (padló, homlokzat , tető) 5506,6
Hőhídmentes függönyfalak beépítése. 0 m2
Alapozási munkák (süllyesztékek, talpgerendák, új alapok készítése) 247 m3
Vasbeton felszerkezetek készítése 221,2 m3
Szerkezeti hőszigetelések beépítése (hőhídmegszakítók) 98 m2
Beton aljzat bontás 5646,11 m2
Szálcement homlokzatburkoat készítése homlokzaton tartószerkezettel 0 m2
Lapostető készítése 0 m2
Akadálymentes rámpakorlát gyártása és beépítése 0 m
Közlekedő tér légterénél leesés elleni korlát gyártása, elhelyezése 0 m
Acél csőkorlát gyártása és elhelyezése vasbeton, acél oszlopra, pillérre, födémre 0 m
Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban 97,15 m3
Hanggátló mobil fal beépítése 1 db
Beltéri ajtók gyártása és beépítése 137 db
Hőhídmentes üvegtető beépítése 40,5 m2
Lépcsőfokok felújítása , esetleges cseréje 336,2 m
Épülethomlokzati dombormű elem óvatos bontás, restaurásála , esetleges rekonstrukciója 3 db
Homlokzatokon oromfali kő elemek rekonstrukciója levéltári adatok alapján 2 db
Fém lépcsőkorlát rekonstrukciója 13,99 fm
Lépcső fogózó/korlát javítása, elhelyezése: 23,55 db
Mész-cement kötésű homlokzati profilos-kváderes nyíláskeret húzás, ablakkeretek, falsarkok, ajtó keretek, gyémánt kváderek 1281 m2
kerítés lábazat és oszlopok javítása 0 m2
Kerítéstáblák javítása 0 db
Állólámpák rekonstruálása nagykapu oszlop tetejére 0 db
Faragott kő és oszlopfedkövek tisztítása, tisztítás utáni javítása, ill. pótlása restaurátori tervfejezet szerint 0db
Lábazati mezők faragott kő és kerítésfedkövek tisztítása, tisztítás utáni javítása, ill. pótlása restaurátori tervfejezet szerint 0 m
Zúzottkő ágyazat bontása 0 m3
Kavicsvbetonréteg bontása 0 m3
Aszfaltbeton bontása 0 m3
szegélyek bontása 0 fm

A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, további információkat, a részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

További információk

A felhívás II.2.5) 2. értékelési szempontja teljes terjedelemben:

M2) a) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata az alábbiak szerint:

- Minimum 6.000 m2 hasznos alapterületű, minimum 200 db helyiséget magában foglaló, többszintes műemléki védettségű épület(ek) felújítási és/vagy korszerűsítési és/vagy átalakításai munkái során szerzett szakmai tapasztalat, ahol az épület(ek) távfűtéssel működtetett vagy a kivitelezés során válik azzá. A minimum 6 hónapot elérő gyakorlat esetében 25 pontot, a minimum 12 hónapot elérő gyakorlat esetében 50 pontot, a minimum 18 hónapot elérő gyakorlat esetében 75 pontot, a minimum 24 hónapot elérő gyakorlat esetében 100 pontot kap az ajánlattevő.

M2) b) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a kőműves mester (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet tapasztalata az alábbiak szerint:

- Minimum 6.000 m2 hasznos alapterületű, minimum 200 db helyiséget magában foglaló, többszintes műemléki védettségű épület(ek) felújítási és/vagy korszerűsítési és/vagy átalakítási munkái során szerzett szakmai tapasztalat, ahol az épület(ek) távfűtéssel működtetett vagy a kivitelezés során válik azzá. A minimum 6 hónapot elérő gyakorlat esetében 25 pontot, a minimum 12 hónapot elérő gyakorlat esetében 50 pontot, a minimum 18 hónapot elérő gyakorlat esetében 75 pontot, a minimum 24 hónapot elérő gyakorlat esetében 100 pontot kap az ajánlattevő.

- A II.2.7. ponthoz: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 18 hónap.

Főbb mennyiségek az opció vonatkozásában:

Tétel: Opció Mértékegység
Személylift beépítése: 1 db
A kivitelezéssel érintett épületben lévő helyiségek száma: 35 db
Tetőfedés készítése égetett kerámia cseréppel: 0 (fémlemez) m2
Tűzgátló bevonat vagy tűzgátló mázolás készítése acélszerkezeten 30 perces tűzállósági határértékkel 2425 m2
Távfűtéssel működő fűtőrendszer kialakítása, mely tartalmazta időjáráskövető fűtésszabályozó készlettel rendelkező, elektronikus szabályozó készülék beépítését 1 db
Fa tetősík ablak beépítése 0 db
Szerkezeti acél beépítése 94,9 t
Melegburkolat készítése: 1979,94 m2
Radiátor beépítése: 180 db
Gyengeáramú Cat 6a kábel 12100 m
Hangosítási rendszerek kiépítése; hangsugárzók 119 db
Hangosítási rendszerek kiépítése; PA erősítő 3
Hangsugárzó kábel: 1630 m
Optikai kábel beépítése rágcsáló elleni védelemmel 800 m
Műgyanta burkolat 0
Homlokzati nyílászárók cseréje ( fa és fém homlokzati hőszigetelt szerkezetek) 181 db
Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése falátvágásos módszerrel 0 m2
Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítés furatinjektálásos módszerrel 0 m2
Beton aljzat készítése 214,5 m3
Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése 5225,3 m2
Homlokzati vakolatok készítése lábazattal 3450,51 m2
Szerelt gipszkarton válaszfalak készítése: 1418,04 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezetek 1891,34 m2
Tetőtér borítás készítése 774,1 m2
Hidegburkolatok készítése beltérben, padló és fal 4132,48 m2
Beltéri fal és mennyezet felületek mázolása festése 19660,14 m2
Hőszigetelések beépítése (padló, homlokzat , tető) 12888,67
Hőhídmentes függönyfalak beépítése. 2249,12 m2
Alapozási munkák (süllyesztékek, talpgerendák, új alapok készítése) 479 m3
Vasbeton felszerkezetek készítése 741 m3
Szerkezeti hőszigetelések beépítése (hőhídmegszakítók) 1309 m2
Beton aljzat bontás 0 m2
Szálcement homlokzatburkoat készítése homlokzaton tartószerkezettel 1087 m2
Lapostető készítése 867,2 m2
Akadálymentes rámpakorlát gyártása és beépítése 18,5 m
Közlekedő tér légterénél leesés elleni korlát gyártása, elhelyezése 24,6 m
Acél csőkorlát gyártása és elhelyezése vasbeton, acél oszlopra, pillérre, födémre 525 m
Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban 0 m3
Hanggátló mobil fal beépítése 2 db
Beltéri ajtók gyártása és beépítése 156 db
Hőhídmentes üvegtető beépítése 36,28675 m2
Lépcsőfokok felújítása , esetleges cseréje 331,7 m
Épülethomlokzati dombormű elem óvatos bontás, restaurásála , esetleges rekonstrukciója 0 db
Homlokzatokon oromfali kő elemek rekonstrukciója levéltári adatok alapján 0 db
Fém lépcsőkorlát rekonstrukciója 0 fm
Lépcső fogózó/korlát javítása, elhelyezése: 2 db
Mész-cement kötésű homlokzati profilos-kváderes nyíláskeret húzás, ablakkeretek, falsarkok, ajtó keretek, gyémánt kváderek 711,9 m2
kerítés lábazat és oszlopok javítása 451,08 m2
Kerítéstáblák javítása 46 db
Állólámpák rekonstruálása nagykapu oszlop tetejére 2 db
Faragott kő és oszlopfedkövek tisztítása, tisztítás utáni javítása, ill. pótlása restaurátori tervfejezet szerint 48 db
Lábazati mezők faragott kő és kerítésfedkövek tisztítása, tisztítás utáni javítása, ill. pótlása restaurátori tervfejezet szerint 148,88 m
Zúzottkő ágyazat bontása 1464,5 m3
Kavicsvbetonréteg bontása 1130,23 m3
Aszfaltbeton bontása 1353,04 m3
szegélyek bontása 1572 fm

A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, további információkat, a részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés folyamatai nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetők. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros, pontos összehangolást igényel.

A lehetőségek leírása

Az opcióban foglalt kivitelezési feladat megvalósítására, az azok megrendelését követően, 24 hónap áll rendelkezésre a vállalkozási szerződésben foglalt feltételek szerint.

Az opció esetében a nyertes ajánlattevő a teljesítéssel arányosan, szintén havonta jogosult - alapfeladatok számlájától függetlenül - külön számlát kiállítani.

Az opció esetében az előleg: az opcióra vonatkozó nettó vállalkozói díj 50 %-a, az 5% vagy adott esetben 250.000.000 HUF feletti rész vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték szolgáltatásával. Az előleg elszámolása a 40%-os teljesítést követően, a számlákból arányosan kerül levonásra.
A teljesítési- és jótállási biztosítékot az opció vonatkozásában is szolgáltatni szükséges.

Az opció a forrás rendelkezésre állását követően, az Ajánlatkérő megrendelésétől teljesítendő.

A felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam az alap műszaki tartalom megvalósításának teljesítési határideje.

A szerződés teljesítésének feltételei

z ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Nyertes ajánlattevő a teljesítéssel arányosan havonta jogosult számlát kiállítani.
Előleg: nettó vállalkozói díj 50 %-a, az 5% vagy adott esetben 250.000.000 HUF feletti rész vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték szolgáltatásával. Az előleg elszámolása az 50%-os teljesítést követően, a számlákból arányosan kerül levonásra.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 27/A §-a, a 135. § (1), (3), (5)-(6) bek., az alvállalkozó igénybevétele esetén, a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§-a, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
A szerződő felek a teljesítés során kötelesek lesznek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit.

További információk

1.4. Felek az opció megrendelési határidejének meghosszabbításának indokaként közös álláspontjuk szerint az orosz-ukrán háború által okozott, és azt megelőzően, valamint követően kialakult világpiaci helyzet következtében megbomlott gazdasági egyensúlyra hivatkoztak, mely a szerződéskötést követően bekövetkezett, a szerződő feleken kívül álló és általuk előre nem látható – többek között az energiaárak eszkalációjában, vagy az építőipari termelői árak és termékek inflációjában – érezhető változásokat eredményezett, mely alapján az opciós tartalom megrendelésére vonatkozó időpont kitolását a jelenlegi kiszámíthatatlan piaci helyzetnek, egy későbbi időpontban esedékes stabilizálódása érdekében módosították.

A Kbt. 141. §-ának (6) bekezdése szerint a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
A Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti indoklás:
a) Felek nem határoztak meg jelen módosítás keretében olyan új feltételt, mely ne szerepelt volna az eredeti Szerződésben, tekintettel arra, hogy kizárólag Megrendelő eredetileg is opciós tételként meghatározott kivitelezési feladatok lehívhatóságára vonatkozó jogosultságának időtartama változott, az opcióban foglalt feladatok szerepeltek az eredeti szerződésben is és azok - esetleges - megrendelésére már az Alapszerződésben is egy eleve tágabb határidő ált rendelkezésre az eljárás becsült értékére és az alap, illetve opciós kivitelezési feladatok volumenére, teljesítési határidejére tekintettel. A módosítás az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét nem eredményezte volna, a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességére nincs kihatással az értékelési szempontokat áttekintve.
b) pont szerinti indoklás: Az eredetileg is opciós jellegéből adódó – nem kötelezően megrendelendő – tételek Megrendelő lehívhatóságára vonatkozó időpontváltozása a Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg Vállalkozó javára, a feladatellátás volumenét nem terjeszti ki vagy redukálja, többlet ellenértéket nem képez.

c) pont szerinti indoklás: Az opciós részt érintő szerződéses időtartam meghosszabbítása nem eredményezi jelentős új elem megjelenését a Szerződésben, kizárólag egy meglévő változását, új feladatot, új kötelezettséget nem ró a Vállalkozóra.
További közbeszerzési – jogi indoklásként Felek az alábbiak szerint előadják, hogy a szerződés módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (6) szakaszába, valamint a szerződés módosítására a felek konszenzusa, nem Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján került sor.

A tárgyi szerződésmódosítás során kizárólag az opcióban foglalt munkák megrendelési határideje hosszabbodik meg, de az opcióban foglalt feladatok elvégzésére meghatározott teljesítési határidő nem módosul. A Felek közötti szerződéses időtartam nem olyan formában változik, hogy a Vállalkozó több határidőt kap a szerződéses feladatok végrehajtására, hanem csak az opcióban foglalt feladatok megkezdésének lehetősége tolódik ki, amelynek oka a Felektől egyébként független körülményekre (a jelen módosítás 1.4. pontjában foglalt körülményekkel összefüggésben indokolt anyagi fedezetű forrás biztosítására irányuló támogatói döntésre vezethető vissza.

Felek a szerződésmódosítás során az opcióban foglalt feladatok elvégzésének szerződéses feltételein, teljesítési határidején, műszaki tartalmán nem változtatnak. Ezzel a módosítással a szerződés teljesítésének módját nem teszik terhesebbé a Vállalkozó részére, ezt alátámasztja, hogy a szerződésmódosítás a Felek konszenzusa alapján jött létre, azt Vállalkozó aláírta.

Felek hivatkozni kívánnak továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti fordulat szerinti lényegesség tekintetében arra, hogy azt mindig az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel kell megállapítani. Felek véleménye szerint a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása lehet lényegtelen ismérv ha az – többek között – az eredeti határidőkhöz képest nem nagy mértékű, továbbá nem érinti a közbeszerzési eljárásban lezajlott értékelést és az eredeti határidők időtartamát sem, mely az érdeklődők számát negatívan befolyásolhatták volna a megelőző közbeszerzési eljárás során. Ennek megfelelően az alapvállalásra nyitva álló 18 hónapos és az opciós feladatok teljesítésére nyitva álló 24 hónapos határidőkkel összefüggésben figyelembe vett összesen 42 hónap időtartam változatlanul hagyása mellett az opció lehívására irányadó eredeti 16 hónapos határidő további 8 hónappal történő meghosszabbítása valamennyi fenti határidőt figyelembe véve, azaz összesen 58 hónapos mértékéhez (valamennyi határidőt külön összeadva, annak ellenére, hogy egyes határidők párhuzamosan futnak egymás mellett) arányosan mérten nem minősül aránytalan változásnak, így nem tekinthető jelentős változásnak sem.

Felek gazdasági – pénzügyi, ennek megfelelően a tárgyi kivitelezés megvalósíthatóságát biztosító állami támogatásként megjelenő forrás odaítélésének szempontjából a következő indoklást kívánják rögzíteni:

Felek számára indokolt az opció megrendelési határidejének 8 hónappal történő meghosszabbítása, figyelemmel arra, hogy annak finanszírozása támogatásból történik, de a támogató részéről a az odaítélendő támogatás rendelkezésre bocsátsa vonatkozásában még nem született döntés az opció megrendelhetőségének eredeti határideje (16 hónap) alatt. Az opció későbbi megrendelhetőségének lehetőségével a jelenleginél esetleg kedvezőbb gazdasági helyzetben (alacsonyabb építőipari termelői árak, energiaárak, csökkenő infláció) a támogató részéről döntés születhet a támogatás odaítélésről, így a Felek számára az opció megrendelhetőségének hosszabb ideje a teljes beruházás megvalósíthatóságának esélyét növeli.

Ajánlatkérő jogosan várhatta el, hogy az eredeti 16 hónapos opció lehívására nyitva álló határidő alatt a fentiekben döntés szülessen, továbbá a jelenlegi piaci és a veszélyhelyzettel összefüggő körülményekben bekövetkezett változás, olyan előre nem látható tényezőt is magában foglalt, melyre Ajánlatkérő és Támogató sem lehetett tekintettel a Szerződés aláírásának időpontjában, főként nem a szerződés alapját képező eljárás koncepcionális meghatározása során az opciós feladatellátás megrendelésre nyitva álló határidő szerződéstervezetben történő rögzítésével összefüggésben.

Felek az alábbiak szerint előadják, hogy rendelkezésre állt azon támogatói prekoncepció, hogy biztosítva lesz az opciós rész teljesítésére vonatkozó anyagi fedezet, tekintettel arra, hogy a tárgyi kivitelezés megvalósításához kapcsolódó cél vonatkozásában a Kada Elek Szakgimnázium működését biztosítani szükséges, az eredeti működési helyet képező intézménynek másik költségvetési szervhez történő juttatásából adódóan.

A Kormány 2017-ben döntött a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról szóló 1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozatban 4.999.767.750,- Ft összegű forrás biztosításáról.

A Projektben megvalósuló kivitelezési feladatok ellátásának várható költségeinek előzetes meghatározására érdekében 2021. évben az Önkormányzat részéről indikatív árajánlatok kerültek bekérésre. Az ajánlatokban szereplő összegek alapján indokolttá vált az Önkormányzat részéről további támogatási forrás iránti kérelem előkészítése és benyújtása támogató felé, melynek előkészületei 2021. évben megtörténtek. A Kormány a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Technikum építésének megvalósításáról szóló 2179/2021. határozatban (nem nyilvános kormányhatározat) döntött 14.004.567.750,- Ft indikatív keretösszegről. Ehhez az Önkormányzat készített egy műszaki-pénzügyi ütemtervet, mely alapján a várható támogatás biztosításának ütemezése 2023. év volt.

Tekintettel arra, hogy az indikatív forrás keretet meghatározó kormányhatározatot követően végrehajtási kormányhatározat nem került kibocsátásra, kedvezményezett a vállalkozóval egyetértésben a vállalkozói szerződés módosítása mellett döntött oly széles intervallumban, amely magában foglalja a világgazdasági és nemzetgazdasági folyamatok várható rendeződésének pozitív hatásait is.

Megrendelő a vállalkozási szerződésben meghatározott, az opciós tételek megrendelésére nyitva álló idő alatt Támogatóval több alkalommal személyes egyeztetést tartottak a Beruházás megvalósítására korábban kormányhatározatokban – az egyes kivitelezés alatt álló beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat alapján 2023. évben 694.397.379,- Ft többletforrás biztosítása – előirányzott támogatási összegek pénzügyi biztosításával kapcsolatosan. Jelenleg Megrendelő és Támogató közösen dolgozik a 694.397.379,- Ft biztosításával kapcsolatos kormányelőterjesztés elkészítésén.


A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023.10.20.

Egyéb kiegészítő információk

1.5. Felek az opció lehívására vonatkozó időtartamot a kivitelezés megvalósíthatóságára irányadó folyamatosan változó gazdasági tendenciákra figyelemmel felülvizsgálták, melynek eredményeként az eredeti vállalkozási szerződést az 1. sz. szerződésmódosításban foglaltak ellenére a következőképpen kívánják módosítani.

A nem lényeges módosítások köre kapcsán az Európai Bíróság gyakorlatában (C–454/06. Pressetext-ügy) kidolgozott feltételrendszer ad alapot arra, amelynek alapján egy módosítás lényegessége megítélhető. A Kbt. 141. §-ának (6) bekezdésében felsorolt feltételek alternatívak, tehát azok bármelyikének fennállása esetén a szerződés módosítása lényegesnek tekintendő. A fenti korlátokat mindig az adott eset összes körülményét mérlegelve kell megítélni. Így például a jelen szerződésmódosítás keretében adott vállalkozási szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása lehet az első feltétel szerint lényegtelen, ha az az eredeti határidőhöz képest nem nagymértékű, nem érinti a közbeszerzési eljárásban lezajlott értékelést és az eredeti határidő sem volt olyan rövid, hogy az sok érdeklődőt elriaszthatott az eljárásban való indulástól. Az utóbbiból kiindulva az opció megrendelésére nyitva álló határidő változását eredményező módosítás keretében, tekintettel arra, hogy ellenérték változására nem került sor, és egyéb tételek vonatkozásában kerül a szerződés módosításra, kiegészítésre a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalap az irányadó a módosítás kapcsán.

Szöveg

14.1. Az opcióban foglalt kivitelezési feladat teljesítési határideje – az opció megrendelésének napját követő – 24 hónap. Az Opció lehívására Megrendelő az alapajánlati munkaterület átadását követő 24 hónapban, de legkésőbb 2024. március 9. napjáig jogosult a Vállalkozó részére megküldött írásbeli nyilatkozatával.

A szerződés módosítást megelőzően a szerződés időtartama: 40 hónap a munkaterület átadásától számítva (az alap műszaki tartalom elvégzésére a munkaterület átadásától számított 18 hónap áll rendelkezésre, az opció megrendelésére a munkaterület átadásától számított 16 hónap áll rendelkezésre, az opcióban foglalt feladatok elvégzésére 24 hónap áll rendelkezésre).
A szerződés jelen 2. sz módosítást követő a szerződés időtartama: 48 hónap a munkaterület átadásától számítva (az alap műszaki tartalom elvégzésére a munkaterület átadásától számított 18 hónap áll rendelkezésre, az opció megrendelésére a munkaterület átadásától számított 24 hónap áll rendelkezésre, az opcióban foglalt feladatok elvégzésére 24 hónap áll rendelkezésre).
A módosítás jogalapjaként Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (6) bekezdését jelöli meg.