81. major növendék istálló kivitelezése

Rövid leírás

Az új építmények elhelyezése előtt a telepen található 6 db istálló, a körülöttük lévő utak, jászlak, karámterek elbontása.
2 db növendék istálló építése állattartási technológia telepítésével az egyik istállóra 1 db 50kWp napelem rendszer kialakítása
Szalmatároló, silófermentáló és érlelő technikai tér, esőbeálló, hídmérleg, hajtófolyosó, kerítés és kapu, gyűjtőakna, tüzivíztároló, napi trágyatároló, kerékmosó, dögtároló kivitelezése

A beszerzés leírása

Támogatott műszaki tartalom:
Az új építmények elhelyezése előtt a telepen található 6 db istálló, a körülöttük lévő utak, jászlak, karámterek elbontása.
Építendő építmények:
1. Növendékistálló (8-15 hónapos, csoportos):
Alapméretezési szempontok:
Az istálló könnyűszerkezetes: monolit beton alaptesteken álló horganyzott acél pillérek, gerendák és szarufák, erre hord a tetőfedés szerkezete. A tetőfedés hőszigetelt szendvicspanel. Az épület padozata monolit szálerősített beton, ahol az állatok közlekednek ott rovátkolással csúszásmentesítve, az almozott részen érdesített felületsimítással. Etetőkocsi közlekedésére és fogadására alkalmas etető út és épület végein lévő térbeton kialakítása.
Műgyantával burkolt etetőasztal az állatok takarmányfelvételénél.
Technológia:
Az épületbe növendék állatok kerülnek.
Belső elrendezés: Kétoldali szélső etető út, 2 db trágya út, középen csoportos pihenőtérrel.
Pihenőtér: csoportos, szalmás, trágyaúttól korláttal és beton szegéllyel határolt.
Csoport szám: 6
Istálló férőhely: 150
épület mérete: 24,40 x 100,20 m = 2 444,88 m2 (bruttó alapterület)
További istállótechnológiák: fagymentes itatók, ipari lámpatestek, horganyzott acél elválasztó korlátrendszerek (kapuk és fix korlátok) és horganyzott acél nyakfogó, ventiláció. Az istállón belüli trágyaeltávolítás hidraulikus trágyakihúzóval történik (trágya ut4,88 m2 (bruttó alapterület)akon), a trágya az épület végén a padló alatt elhelyezett padlócsatornába ürül.
2. Növendékistálló (15-24 hónapos, boxos):
Az istálló könnyűszerkezetes: monolit beton alaptesteken álló horganyzott acél pillérek, gerendák és szarufák, erre hord a tetőfedés szerkezete. A tetőfedés hőszigetelt szendvicspanel. Az épület padozata monolit szálerősített beton, ahol az állatok közlekednek ott rovátkolással csúszásmentesítve, az almozott részen érdesített felületsimítással. Homlokzatburkolata trapézlemez és vasbeton falak.
Etetőkocsi közlekedésére és fogadására alkalmas térbeton kialakítása.
Műgyantával burkolt etetőasztal az állatok takarmányfelvételénél.
Technológia:
Az épületbe vemhes üszők kerülnek.
Az épület tervezése során a szarvasmarha tartás technológiai igényeit kell betartani, így az istálló feleljen meg a korszerű tehéntartás előírásainak. Igény a pihenőtérből való kijutás lehetősége az épület melletti karámokba.
Belső elrendezés: 1 db középső etető út, 4 db trágya út, két szélső mezőben szimpla boxos, két belső mezőben pedig ikerállású boxos pihenőterek.
Pihenőtér: egyedi boxos, tehénmatracos (vízágy), trágyaúttól beton szegéllyel határolt.
Csoport szám: 4
Istálló férőhely: 400
épület mérete: 36 x 103,20 m = 3 715,2 m2 (bruttó alapterület)
További istállótechnológiák: fagymentes itatók, ipari lámpatestek, horganyzott acél elválasztó korlátrendszerek (kapuk és fix korlátok) és horganyzott acél nyakfogó, ventiláció. Az istállón belüli trágyaeltávolítás hidraulikus trágyakihúzóval történik (trágya utakon), a trágya az épület végén a padló alatt elhelyezett padlócsatornába ürül.
A növendékistálló tetején napelem rendszer kerül elhelyezésre, teljesítménye: 50 kWp
3. Szalmatároló
A szalmatároló könnyűszerkezetes: monolit beton alaptesteken álló horganyzott acél pillérek, gerendák és szarufák, erre hord a tetőfedés szerkezete. Tetőhajlás 15 fokos, tetőfedés trapézlemez. Az épület padozata tömörített talaj. Homlokzatai nyitottak, az oromfal gyalult deszkaburkolat.
Rakodó gépjármű közlekedésére és fogadására alkalmas térbeton kialakítása.
épület mérete: 66,0 x 17,1 m
4. Silófermentáló és érlelő technológiai tér:
A tervezett beton műtárgy középről kétirányba lejtő, áthajtós rendszerű, és a telep északnyugati részére kerül. 4 tárolótér készül, összesen 9900,00 m3 befogadó képességű, monolit T és L támfalakkal határolt. Padozata szálerősített beton lemez. Befoglaló mérete: 56,5 x 59,0 m
5. Esőbeálló
Az esőbeálló könnyűszerkezetes: monolit beton alaptesteken álló horganyzott acél pillérek, gerendák és szarufák, erre hord a tetőfedés szerkezete. Tetőhajlás 10 fokos, tetőfedése trapézlemez. Az épület padozata tömörített talaj. Homlokzatai nyitottak.
Technológia: horganyzott acél korlátrendszer
épület mérete: 60,16 x 6,56 m
6. Hídmérleg
60 tonna teherbírású, kiemelt, beton hídmérleg.
7. Hajtófolyosó
1 utas, 2,50 m széles folyosó, kétoldalt szegéllyel határolt. Csúszásmentesített beton padozattal, acél korlátokkal.
felhajtó út hossza: 163,20 fm
8. Kerítés és kapu
Ingatlan telekhatár mentén körbe új kerítés létesül. 3D hálós kerítés 601,23fm hosszban:
- keleti oldalon épített, pillérekkel szabdalt, léckerítés, vakolt lábazat felett
- déli oldal egyrészén léckerítés
- a többi részen 3D zöld színű előregyártott kerítés, lábazattal
A keleti oldalon 2 kapu és 1 személybejáró kerül elhelyezésre. A kapuk lécborításúak.
9. Térvilágítás
18 db LED-es okos közúti lámpatest 8 méter magas acél horganyzott oszlopon
10. Karámtér kialakítás
7 029m2
Nem támogatott műszaki tartalom:
Építendő építmények:
1. Gyűjtőakna
Az istállókban keletkező trágya ebbe az aknába folyik, innen kerül feladásra a meglévő szeparátorra. Helye a két növendékistálló között. Kör alaprajzú, előregyártott vasbeton akna, 6 m-es belső átmérővel, kútsüllyesztéses technológiával.
kapacitás: nettó 108 m3
2. Tüzivíztároló
A tároló félig a föld alá, földtakarással elhelyezett, kívül- belül korrózióvédelemmel ellátott acél tartály.
kapacitás: 110 m3
Lefejtése 2 db szabványos NA100-as földfeletti csonkon keresztül.
3. Napi trágyatároló
Három oldalról beton fallal zárt, beton burkolatú tárolótér.
mérete: 10 x 29,86 m
4. Kerékmosó
Saját lefejtő aknával
mérete: 11,40 x 4,6 m
5. Dögtároló
Tetőfedés és homlokzata szendvicspanel. Két szembe oldala és a teteje nyitható. Padozata mosható, beton padló, kármentő aknával.
mérete: 3,75 x 3,20 m
6. Komplett trágya-vonal kiépítés
Jelen beszerzésnek nem része: a meglévő szociális épület felújítása

Minőségi kritérium (név)

4. A teljesítésbe bevonásra kerülő M4. alkalmasságot igazoló helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember épület és/vagy épületegyüttes építés és/vagy felújítás helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-12 hónap)

Minőségi kritérium (név)

5. A teljesítésbe bevonásra kerülő a helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember trágya-technológia építészeti és/vagy gépészeti kivitelezés helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-12 hónap)

További információk

Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását, mely szerint eredménytelen az eljárás amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
A beruházás megvalósításához a pénzügyi forrás az Építési Normagyűjtemény adatbázisában megadott referencia árakkal kalkulált összegben áll rendelkezésre.
Teljesítési határidő:
Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül, mely időpont a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontjára vonatkozik.
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 8 munkanapon belül.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A 2. és 3. értékelési szempontra vonatkozó vállalásokat a megrendelő a kivitelezés során vállalások betartásának ellenőrzése kapcsán minden egyes intézkedést dokumentál.
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
- Jelen eredménykötelemmel járó építési munkák során megvalósítandó 2 db növendék istálló és az esőbeálló a szintén kiépítendő új karámterekkel kapcsolódnak egymáshoz teljes oldalhosszukkal, ezért ezen munkaterületek sem műszakilag, sem építésszervezésileg nem különíthetőek el egymástól.
- Jelen eredménykötelemmel járó építési munkák során megvalósítandó épületek és az útépítési feladatok közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz teljes oldalhosszukkal, ezért ezen munkaterületek sem műszakilag, sem építésszervezésileg nem különíthetőek el egymástól.
- az épület és a műtárgyak, a kerítés és a közművek megközelíthetősége csak az útépítés munkaterületésről lehetséges, így annak több vállalatba adása nem lehetséges
- az egyik szerződés munkaterületről való másik szerződés munkaterületének kizárólagos megközelíthetősége az üvegkapu renszerben sem megvalósítható
- Jelen eredménykötelemmel járó építési munkák során megvalósítandó szalmatároló, silófermentáló, a szintén kiépítendő új beton silótároló térrel kapcsolódnak egymáshoz teljes oldalhosszukkal (takarmányvonal), a tűzivíz tároló az új szalmatároló közvetlen közelében helyezkedik el, ezért ezen munkaterületek sem műszakilag, sem építésszervezésileg nem különíthetőek el egymástól.
- A 2 fenti egységet és a gyűjtőaknát pedig a trágyavonal, a az új beton közlekedő és az új hajtófolyosó köti össze, ezért ezen munkaterületek sem műszakilag, sem építésszervezésileg nem különíthetőek el egymástól.
- Az egymás munkaterületein való átjárás, a csatlakozási pontok vertikális és horizontális elhelyezkedése miatt a munkaszervezési, munka- és balesetvédelmi, valamint a garanciális felelősségi határok nem szétválaszthatóak.
- Az építési beruházás egy állatjóléti és környezetvédelmi szempontoknak megfelelő komplex istálló építése, mely szükséges és leválaszthatatlan részei között a műszaki, funkcionális elkülönültség nem áll fenn, ezáltal egy műszaki funkcionális egységet alkot, így a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozik, vagy részéről a közbeszerzési eljárás során következik be.
Az igazolás módja:
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött EEKD III. rész EKR űrlapot köteles az ajánlattal együtt benyújtani, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is (EEKD III. rész EKR űrlap)
A kizáró okok fenn nem állásának tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. §, 10. § és 12-16. § rendelkezései irányadók.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD EEKD IV. rész EKR űrlapban feltüntetni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban (EKR űrlap).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint ajánlatkérő nem kérhet a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) a kizáró okok vonatkozásában köteles az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 8.§ (a) pontja szerinti a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében természetes személy gazdasági szereplő, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az előírt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványban feltüntetni.
Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján: az ajánlati felhívás feladása napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben épület építés és/vagy felújításból származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolhatja alkalmasságát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
SZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, vagy ha nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. [Kbt. 65. § (1) c); 322/2015 Kr. 21. §]
SZ1. igazolási mód:
Az ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD EEKD IV. rész EKR űrlapban feltüntetni.
Ajánlatkérő - Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:
Az előírt követelménynek való megfelelést ajánlatkérő az általa elérhető nyilvántartásokban ellenőrzi, amennyiben azokhoz a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér azzal, hogy amennyiben előbbiek ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség vagy a gazdasági szereplő az előbbiek szerint nyilvántartásban nem szerepel, úgy az ajánlattevő köteles a követelménynek való megfelelést a nyilvántartásban való szereplés igazolásának vagy az engedély/jogosítvány/tagsági jogviszony igazolásának csatolásával bizonyítani [Kbt. 69. § (11)].
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő tekintetében a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. [321/2015 Kr. 26. § (2)]

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
G1.
a felhívás feladása napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben épület építés és/vagy felújításból származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 1 200 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik (EKR űrlap).
A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
> Folyt.: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevő havi számlázásra jogosult az alábbi kikötésekkel:
- az első részszáma értéke nem haladhatja meg az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 15%-át
és
- a részszámlák értékének el kell érnie az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 10%-át;
- Végszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 100%-os teljesítése és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be és értékének el kell érnie az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 10%-át és nem haladhatja meg az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 20%-át.
Amennyiben nem támogatható tevékenység teljesítése számlázásra kerül, akkor az adott részszámlához kapcsolódóan a támogatott és nem támogatott tevékenységeket külön számlán kell hogy szerepeltesse vállalkozó.
Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
Jótállási kötelezettség:
Műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónap.
Késedelmi kötbér:
ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 0,2%-a naptári naponta, maximum a nettó szerződéses összeg 20%-a. A késedelmi kötbér maximumának (100 naptári nap) elérése esetén Megrendelőt megilleti a szerződés rendkívüli felmondásának, vagy a szerződéstől való elállás joga.
Meghiúsulási kötbér:
Az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 25%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
Hibásteljesítési kötbér:
Az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 20%-a. Hibásteljesítési kötbér fizetésére kötelezett a Vállalkozó akkor is, ha a közbeszerzési eljárásban értékelésre kerülő vállalásait nem tartja be Vállalkozó.
Teljesítési biztosíték:
A vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként ajánlatkérő teljesítési biztosíték nyújtását köti ki, melynek mértéke a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 5%-a. A teljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásáig kell fennállnia.
A teljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének időpontjára a megrendelő rendelkezésére bocsátja.
A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 11733003-21355824-00000000 számú számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Jólteljesítési biztosíték:
A vállalkozó jótállási kötelezettségének biztosítására ajánlatkérő jólteljesítési biztosíték nyújtását köti ki, melynek mértéke a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 2,5%-a. A jólteljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a jótállási időszak végéig kell fennállnia.
A jólteljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára a megrendelő rendelkezésére bocsátja.
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 11733003-21355824-00000000 számú számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A szerződéses teljesítést biztosító feltételekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására teljes körű, az ajánlatkérőként szerződő félre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő kivitelezésre vonatkozó építési-szerelési (All risk) felelősségbiztosítási szerződést megkötni.
A biztosítási szolgáltatás mértéke legalább 240 000 000 HUF/év és 120 000 000 HUF/káresemény.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő vállalkozási szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését jelen szerződés teljesítésére vonatkozóan is kiterjeszti.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Alkalmasság igazolás módja:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) bekezdés szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania:
M1-M3. alkalmasság:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt építési beruházás ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és címét, valamint részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban), teljesítés helyét, a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit, konkrét mennyiségeit), olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Az igazolásnak tartalmaznia kell azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M4. alkalmasság:
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével , akiket be kíván vonni a teljesítésbe (Útmutató ajánlattevőknek - 3. sz. minősítési formanyomtatvány):
- A szakmai tapasztalatot év/hó bontásban szükséges megadni;
- Amennyiben a szakember rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a jogosultság megszerzésének első időpontját és a szakember kamarai számát kérnénk megadni;
- Amennyiben a szakember nem rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt kérnénk megadni. Továbbá a végzettség meglétét a végzettséget igazoló oklevél benyújtásával köteles igazolni a szakember;
- A szakember nyilatkoznia köteles rendelkezésre állásáról.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Az M1-M4. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására.
Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint ajánlatkérő nem kérhet a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
Nem rendelkezik - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján - a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen legalább 2 000 m2 bruttó alapterületű épület és/vagy épületegyüttes építés és/vagy felújítás referenciával.
Az ajánlatkérő a - öt év - vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bek. szerint a M1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a referencia követelmény teljesítését „egy vagy több szerződésből” is elfogadja.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
Nem rendelkezik - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján - a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db trágyatechnológia-vonal kiépítés és/vagy felújítás építési referenciával.
Az ajánlatkérő a - öt év - vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bek. szerint a M2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
Nem rendelkezik - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján - a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen legalább 4 500 m2 karámtér építés és/vagy felújítás referenciával.
Az ajánlatkérő a - öt év - vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bek. szerint a M3. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a referencia követelmény teljesítését „egy vagy több szerződésből” is elfogadja.
M4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
Nem rendelkezik - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján - legalább 1 fő építésvezető szakemberrel, aki
a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./1. rész 2. pontjában meghatározott, „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy
c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 2. pontjában meghatározott) okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök vagy avval egyenértékű végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy
d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 2. pontjában meghatározott) építészmérnök vagy építőmérnök vagy avval egyenértékű végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő szakmai gyakorlati időként a szakirányú végzettség megszerzését követően a) építési műszaki ellenőri, b) felelős műszaki vezetői, c) építőipari kivitelezési, d) építésfelügyeleti, e) építésügyi hatósági, f) beruházói-műszaki, g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, h) építészeti-műszaki tervezési, i) építésügyi műszaki szakértői tevékenység folytatásának időtartamát veszi figyelembe úgy, hogy az előírt gyakorlati idő felének az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie.
Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, vagyis Ajánlatkérő a párhuzamosan szerzett tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az M4. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A szerződés teljesítésének feltételei

A szerződés finanszírozását a VP2-4.1.1-20 3194018776 iratazonosító számú támogatói okirat alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatási intenzitás mértéke 50,00%, de maximum az elszámolható költség 50,00% erejéig; amely a mindenkor hatályos támogatói okirat alapján módosulhat. A támogatási összeget meghaladó szerződéses összeg ellenértékét ajánlatkérő saját forrásaiból biztosítja.
A finanszírozás formája utófinanszírozás.
Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj, sem más költség nem számítható fel.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az ajánlatkérő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6) bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási költségátalányt fizet.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
Amennyiben az alvállalkozó általános adóigazolásban szereplő köztartozása ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásáért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.
Az építési beruházás engedélyköteles, ezért a tevékenységek számlázásakor alkalmazni kell az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.
A Kbt. 27/A. § szerint ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.
A részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított -
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg erejéig előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
Folyt. > III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság/Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Felhívom a figyelmét a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezéseire.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.

1. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
2. Az eljárás nyelve a magyar.
3. Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, cégeljáráshoz készült) aláírás-mintáját annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá, továbbá Ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatokat az elektronikusan elérhető cégadatbázisban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlathoz csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás is két tanúval igazoltan.
4. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a kommunikáció és minden nyilatkozattétel az EKR rendszeren keresztül történik.
5. A jelen felhívás a 321/2015. (X. 30.) K.r. 30.§ (4)-ben, a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmassági feltételeket tartalmaz a G1., SZ1., M1-M4. alkalmasság vonatkozásában.
6. Az M4. műszaki és szakmai alkalmasságot igazoló teljesítésbe bevonásra kerülő építésirányító szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell „MV-É” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./1. rész 2. pont szerint) kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti jogosultságnak a szerződés hatálybalépése időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Ajánlattevő az ajánlatban bemutatott a teljesítésbe venonásra kerülő szakembereket a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozói szerződés teljesítésekor a helyszínen az építést irányító szakemberként alkalmaznia köteles. Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonásaként azt fogadja el, ha a szakember a kivitelezés ideje (az adott szakág helyszíni munkavégzése) alatt legalább heti 3-szor megjelenik a munkaterületen és ezt az építési naplóban is igazolja.
Az M4. alkalmasságra (3. sz. minősítési formanyomtatvány) és a 3. értékelésre vonatkozó (2. sz. minősítési formanyomtatvány) szerinti nyilatkozatokat ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni.
7. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
8. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
9. A felhívás IV.2.6. meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség 60 napnak felel meg.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el részenként. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
11. A módszer, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 1-2. ért. sz.: a legalacsonyabb ajánlati elem figyelembevételén alapuló fordított arányosítás, 3. ért. sz.: a legmagasabb ajánlati elem figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás, 4-5.ért. sz.: a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
12. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve/lajstromszáma: Kovács Péter/00324
13. Benyújtandó iratok jegyzéke az Útmutató ajánlattevőknek dokumentum szerint.
14. Nyilatkozatminták az Iratjegyzék_formanyomtatványok .doc dokumentumban találhatóak.
15. Az eljárás eredményeként egy vállalkozási szerződés kerül megkötésre.
16. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart:
- Helyszíne: Mezőhegyes, 81-i üsző telep, Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (Google térképen megtalálható)
- Időpontja: 2023. január 12. 11:00 óra.
17. A Szakmai ajánlatnak az alábbi fő tartalmi részből kell állnia:
I. Árazott költségvetés .xls formátumban és a főösszesítő cégszerűen aláírt .pdf formátumban is
II. 1. sz. jegyzék: A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének mértéke (m3) - kitöltve, cégszerűen aláírva .pdf formátumban, továbbá benyújtandó:
a. Rövid leírás az adott hulladék fajta (EWC kód) építési helyszínen történő gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról
b. Befogadó nyilatkozat
c. Hulladékgazdálkodási engedély
d. Keletkezett hulladék mennyiség részletes számítása az 1. számú jegyzékben 1-9 lépésben leírt számítási metódus szerint a költségvetés valamennyi sorának számításba vételével .xls formátumban
III. 2. sz. jegyzék: Az építés során beépítésre kerülő építőanyagok újrahasznosított anyag tartalma (tonna) - kitöltve, aláírva pdf formátumban, továbbá benyújtandó:
A beépítésre kerülő építőanyagok újrahasznosított anyag tartalmának okiratos alátámasztása (gyártói, beszállítói nyilakozat az újrahasznosított anyagok rendelkezésre állásáról, ezen anyagok teljesítmény nyilatkozatai, megfeleltetési nyilatkozatai, vizsgálati jegyzőkönyvei, típusvizsgálati jelentései)
18. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő vonatkozásában gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé.
19. A nyertes ajánlattevő a kivitelezést köteles a 707/2021. (XII. 15.) Korm. Rendeletben (Üvegkapu rendszer) előírtaknak megfelelően végeznie. A beléptetőrendszer eszközök kiépítéséért és üzemetetéséért a nyertes ajánlattevő felel, aki az eszközökhöz illesztett felügyeleti egység üzemeltető általi telepítését biztosítani köteles.
20. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 34/A. bekezdés 2. pontja alapján ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozik arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. (Útmutató ajánlattevőknek - 6. sz. minősítési formanyomtatvány)
21. Ajánlattevő köteles nyilatkozatát benyújtania az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
22. A nyertes ajánlattevő/ajánlattevők egyikének rendelkeznie kell legkésőbb a szerződés aláírásáig a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerrel (pld. MSZ ISO 45001 vagy azzal egyenértékű), melynek a szerződés időtartama alatt is fent kell állnia.
Folyt. > VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása/A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Jogorvoslati kérelem benyújtása a Kbt. 148. §-nak megfelelően.
> Folyt.: VI.3) További információk:
23. A nyertes ajánlattevő/ajánlattevők egyikének rendelkeznie kell legkésőbb a szerződés aláírásáig a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó energiagazdálkodási irányítási rendszerrel (pld. MSZ ISO 50001 vagy azzal egyenértékű), melynek a szerződés időtartama alatt is fent kell állnia.
24. A Kbt. 54. § alapján ajánlatkérő a részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 20 000 000 Ft.
Az ajánlatkérő letéti számlaszáma: 11733003-21355824-00000000
Befizetés helye: OTP Bank Nyrt.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.
Igazolási módja:
- bankgarancia vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat feleljen meg a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek:
az elektronikus okiraton az okirat kiállítója a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el
- átutalás esetén az utalás tényét igazoló okirat, vagy képernyőmentés az átutalás közleményében kérnénk szerepeltetni a közbeszerzés megnevezését: „81. major növendék istálló kivitelezése”
Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

épületegyüttes felújítás, trágyatechnológia-vonal kiépítés, karámtér építés, „MV-É” jogosultságú építésvezetés, trágya-technológia építészeti és/vagy gépészeti kivitelezési munkálatokat irányítása, hulladék kezelés

Ajánlattevők címe és adószáma:
1.
12 Raszter Szerelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2371 Dabas, Fehérakác utca 5.
13611301-2-13
2.
A-MEZŐGÉP Kft.
6782 Mórahalom, Röszkei út 38.
23431045-2-06
3.
Dél-Konstrukt Építőipari Zrt.
6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 35.
25284801-2-06
4.
MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.
11424688-2-03
5.
Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Kft.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.
10381603-2-03
6.
SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
3400 Mezőkövesd, Eper utca 51.
14927393-4-05