Építési beruházás V. - GINOP-7.1.9-17-2018-00024

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

A „Hortobágy - Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében Hortobágy világörökségi védelem alatt álló központi területének megújítása, beleértve a Látogatóközpont kiegészítő munkáit, továbbá a helyi vásártér kialakítása.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-10-13. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-09-13.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2022-09-13 Ajánlati felhívás
2022-10-11 További információk
2022-10-25 További információk
2023-03-30 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-12-13 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-02-21 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2022-09-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Felújítás
Hivatkozási szám: EKR001050952022
Rövid leírás:
A „Hortobágy - Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében Hortobágy világörökségi védelem alatt álló központi területének megújítása, beleértve a Látogatóközpont kiegészítő munkáit, továbbá a helyi vásártér kialakítása.
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Felújítás 📦
További CPV-kód: Építőipari ácsmunka 📦
Épületbontás és bontási munka, földmunka 📦
Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Hajdú-Bihar 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Postacím: Sumen Utca 2.
Postai irányítószám: 4024
Postai város: Debrecen
Kapcsolat
Internetcím: http://www.hnp.hu 🌏
E-mail: danyizoltan@hnp.hu 📧
Telefon: +36 52529920 📞
Fax: +36 52529940 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001050952022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001050952022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-09-13 📅
Benyújtási határidő: 2022-10-13 📅
Közzététel dátuma: 2022-09-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 179-502869
HL-S szám: 179
További információk
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy a nettó ajánlati ár ("Ár kritérium") értékelési részszempontnál az opcióval növelt ellenértéket (ajánlati árat) értékeli. Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától kerül számításra.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 3 HUF 💰
A rész elnevezése: Központi (mag)terület
A rész száma: 1
Rövid leírás:
A „Hortobágy - Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében a központi terület megújítása, mely magában foglalja az alábbiakat.
A) Szekérállás műemléki helyreállítása
Az épület műemléki védelem alatt áll, műemléki törzsszáma: 8150, műemléki azonosítója: 5335; műemléki védettségén túl szerepel a hortobágyi UNESCO világörökségi attribútumok között.
A tervezett beavatkozás homlokzati szempontból egy műemléki rekonstrukció, mely visszaállítja az eredetinek tartott nyílásrendet és tetőformát a házon, az eredeti falazat és a tetőszerkezet megtartásával és megóvásával.
A belső tér szempontjából teljeskörű energetikai és belsőépítészeti korszerűsítés történik a kortárs múzeumi igények kielégítésére.
Az építési tevékenység során a ház belsejébe épített válaszfalak, padlórétegrend, az összes nyílászáró és a tetőhéjalás bontása szükséges. A falszerkezeten falkutatás elvégzése, továbbá az ablakok befalazása, a feltehetően eredeti nyílások helyreállítása, a kapunyílás rekonstrukciója, illetve az oromfal visszafalazása szükséges.
Többet mutasson
Az eredeti tetőszerkezetet a statikai tervek szerint meg kell erősíteni, erre új rétegrend és héjalás kerül. A belső térben készül egy monolit vasbeton falszerkezetű, a ház tartószerkezetétől független doboz, mely a földszinten a kiszolgáló funkciókat (látogatói és személyzeti mosdó, takarítószer tároló, multimédia helyiség, jegyárusító fülke) foglalja magában, az emeleten pedig a gépészeti helyiségek találhatók. Vasbeton falakra támaszkodó födém határolja le a múzeum teréből az előteret.
Többet mutasson
Nettó alapterülete: 482 m².
A beavatkozáshoz tartozik az épület körüli burkolatok bontása, a telek tájépítészeti rendezése és a közműellátás megújítása.
A tájépítészeti tevékenység különösen az alábbiakat foglalja magában:
- gyepnyesés,
- tereprendezés, termőréteg eltávolítása, talajfeltöltés, tükörkészítés,
- térkőburkolat készítése, kerti szegély építése,
- talaj-előkészítés, gödörásás, növényültetés, benne 2 db fa ültetése, növényápolás, gyepesítés.
B) A Körszín épület átépítése és Turisztikai Információs Ponttá alakítása
Az átépítés során a meglévő épületet teljes egészében le kell bontani, majd azonos helyen, azonos geometria szerint, de az új funkciónak megfelelő belső kialakítással és korszerű, de hagyományos megjelenést biztosító anyaghasználattal újra fel kell építeni.
Többet mutasson
Az épületben található 125 m² közönségforgalmi terület (információ, shop, pihenő) és 16 m² kiszolgáló terület (mosdó, technológiai és személyzeti helyiség).
A nettó alapterület 141 m².
Elvégzendő még a kapcsolódó tájépítészeti tevékenység is, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:
- tereprendezés, termőréteg eltávolítása, tükörkészítés, humuszterítés,
- térkőburkolat készítése, kiemelt ágyások építése,
- gödörásás, évelő növények, díszfüvek ültetése (1888 db), növényápolás, mulcsterítés.
C) A teljes központi területet érintő közműfejlesztés
A közműfejlesztés a Hortobágy 101, 108/7, 97/2 és 100/2 helyrajziszámú telkeket érinti. A Szekérállás és a Körszín vízellátásának biztosítása új vízóra aknából és új vezetékekkel történik, a szennyvízelvezetés szintén új nyomvonalon halad.
A két épület tetején összegyűlő esővíz a Hortobágy folyóba kerül elvezetésre. A vásártéri 3 db étel-ital árusító pavilon kap szennyvíz-bekötési lehetőséget és ivóvíz hozzáférést, ami egyben a növényesített felületek locsolására is szolgál majd.
A terület kiszolgálására egy 99 m3-es föld alatti tűzivíz tározó is létesül.
Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 8 hónap
A lehetőségek leírása:
Ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi forrás alapján dönt az opciós tételek lehívásáról.
Opciós tételek:
A) Csárdakert tájépítészeti és kertészeti revitalizációja.
A zöldfelületek javításához a teljes Csárdakert területén 20 cm vastag humuszterítést kell készíteni. A kiselemes kőburkolattal ellátott gyalogutak és pihenők felülete 613 m², a hozzájuk tartozó süllyesztett szegélyek hossza 862 m. Kivitelezés részeként 19 db 12/14 méretű lombos fa, 5 db 60/80 méretű örökzöld és 113 db 30/40 méretű lombhullató cserje, valamint 1128 db évelő és díszfű és 35 csomag hagymás évelő ültetése szükséges.
Többet mutasson
B) Kültéri installációk
A kültéri elemek magukba foglalják mindazon elemeket, amelyek az épületek külső homlokzatán, vagy a kialakítandó köztereken jelennek meg, így különösen az alábbiak.
Információs rendszer kivitelezése, mely a táblák gyártását, beszerzését, továbbá kihelyezését tartalmazza, melyek között vannak épületfeliratok (Pásztormúzeum, Látogatóközpont, Hortobágy Infó épületeken összesen 7 db), épület előtti plasztikus betű (Látogatóközpont „térbetűk”) és épületleírások (3 db épülettábla), irányjelző táblák (14 db), továbbá a Hídi vásár tájékoztató tábla (1 db); tájékoztató feliratokkal és térképpel ellátott totemoszlopok (7 db két- és 2 db egyoldalas).
Többet mutasson
Ide tartozik továbbá a térburkolatba rejtett napóra (egyedi tervezésű, képzőművészeti igényességű a Pásztormúzeum (Szekérállás) mellett) és botlató kövek (10 db, egyedi terv alapján); a Látogatóközpont Pusztai Kincsestárnál lévő pergola oszlopai közé kifeszített nyomtatott mesh árnyékoló háló (51 m2) és az egyedi tervek szerint megvalósítandó vásári pavilon (10 db).
Többet mutasson
Az opciós jog gyakorlása, a megrendelés a fenti munkák bármelyikére, de mindkét munkára egyaránt vonatkozhat.
Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés teljes időtartama alatt figyelembe véve a munkaszervezési körülményeket és az adott opciós tétel megvalósításához szükséges időt. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül dönt az opció lehívásáról.
Többet mutasson
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármelyik, fent meghatározott opciós tételek vonatkozásában, mely magában foglalja azt is, hogy egyáltalán nem hív le, rendel meg opciós tételt.
Többet mutasson
Nyertes ajánlattevő az opciós jog alapján megrendelt munkákat az ajánlatában szerepló módon és áron köteles elvégezni. Az opciós tételekről külön számla állítandó ki.
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: GINOP-7.1.9-17-2018-00024
További információk:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy a nettó ajánlati ár ("Ár kritérium") értékelési részszempontnál az opcióval növelt ellenértéket (ajánlati árat) értékeli.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától kerül számításra.
A rész elnevezése: Látogatóközpont - kiegészítő munkák
A rész száma: 2
Rövid leírás:
A „Hortobágy - Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében a Hortobágy, Petőfi tér 9. szám alatti látogatóközpont bővítése és átalakítása tárgyú, 2020. évben lezajlott építési beruházás kiegészítő munkáinak elvégzése, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:
Többet mutasson
- a tornácról nyíló főbejáratánál 1 db automata kétszárnyú, felülvilágítós ajtó (1500 x 3050 mm) beépítése a tokhoz szerelt zsalu javításával,
- a hátsó bejárati ajtó (1 db) cseréje,
- a meglévő szélfogó bontása, padlóburkolat (14,17 m2) helyreállítása,
- a szigetelés után lábazati burkolat pótlása 12 m hosszan,
- új gipszkarton (6 m2) fal beépítése
- meglévő folyadékhűtő beszívó légcsatorna átalakítása:
- a 104. konferenciaterem, M09 kézműves műhely és M01 nyitott műhely ajtajainak pánikzárral való ellátása,
- a 105. és 110. helyiségek közötti ajtó tűzjelzővel vezérelt automatikával való ellátása,
- a meglévő napkollektoros rendszer fűtés oldali elbontása, a szükséges tető-helyreállításokkal.
A megvalósítandó építési beruházás részletes műszaki paramétereit az Ajánlati dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Időtartam: 5 hónap
A rész elnevezése: Vásártér
A rész száma: 3
Rövid leírás:
A „Hortobágy - Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében a helyi vásártér kialakítása, a bevezető út és 7 parkolóhely, az aszfalt burkolat felújítása és új nyomvonalon út kialakítása, valamint tájépítészeti feladatok elvégzése.
Többet mutasson
A tájépítészeti, közmű- és útfelújítási beavatkozás összesen kb. 11 600 m2 területre terjed ki.
Az útépítési tevékenység a terveken jelölt szakaszon az útfelület megújítását és 7 db kavicsrácsos normál, 7 db térkővel burkolt akadálymentes parkolóállás kialakítását jelenti, melynek során el kell végezni a rossz minőségű burkolt felületek bontását, továbbá a 108/7 helyrajzi számon lévő telek vásártéri utcáinál a sarkok kivágását és rendezését. A vonatkozó mennyiségek:
Többet mutasson
- a felújítandó útszakasz: 1045 m2,
- kavicsrácsos parkoló: 98 m2,
- térköves parkoló: 53 m2.
A tájépítészeti beavatkozás térkővel burkolt felületek kialakítását, füvesítést, a terveken jelölt helyeken magaságyások kialakítását, fásítást és növényesítést foglal magában.
A lehetőségek leírása:
ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi forrás alapján dönt a Hortobágy 101 és 96/4 telkeket érintő a tájépítészeti beavatkozás megrendeléséről (összesen mintegy 2700 m2 területen). A tájépítészeti beavatkozás térkővel burkolt felületek kialakítását, füvesítést, a terveken jelölt helyeken magaságyások kialakítását, fásítást és növényesítést foglal magában.
Többet mutasson
Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés teljes időtartama alatt figyelembe véve a munkaszervezési körülményeket és az opciós tétel megvalósításához szükséges időt. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül dönt az opció lehívásáról.
Többet mutasson
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki a fenti opciós tétel vonatkozásában, mely magában foglalja azt is, hogy egyáltalán nem hívja le az opciót tételt.
Többet mutasson
További információk:
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen rész tekintetében megvalósítandó tájépítészeti rendezés, beleértve azt is, ha az ajánlatkérő él az opciós jogával, szoros összefüggésben van az I. résznél megvalósítandó Körszín és Szekérállás telkén kialakítandó tájépítészeti beavatkozással.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Hortobágy, hrsz-ok: Hortobágy 97/2, 100/2, 101, 108/7, az opciós tételek tekintetében: Hortobágy 1, 97/2, 100/2, 108/7, 101, 92/1, 1120/4a, 02755/8, 01564/2, 01471/1.
Hortobágy, Petőfi tér 9. (hrsz.: 92/12).
Hortobágy, hrsz-ok: 101, 108/7, 98/1, 98/2, 98/3, 99 és az opció tekintetében 101 és 96/4.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Mindegyik rész tekintetében
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 1. § (1), illetve a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Többet mutasson
Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazott ajánlattevő köteles a többi közös ajánlattevőre vonatkozó EEKD-t is benyújtani [a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 3. § (5) bekezdés].
Az EEKD kitöltésére irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 6. § (1)-(2) bekezdése.
A kizáró okok fenn nem állását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig a fenti rendelet 10. § szerint köteles igazolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: a pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csak az EEKD-t köteles benyújtani az ajánlat részeként a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés].
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtására irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a.
Többet mutasson
Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-át.
A kizáró okok igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésére, a 14. és 16. §-ára, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a Kbt. 62. § (1a) bekezdés alapján jár el.
Többet mutasson
A kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő maga ellenőrzi az interneten elérhető nyilvántartás alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek - ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolniuk.
Többet mutasson
Alkalmatlan a Kbt. 65. § (1) c) pont alapján az ajánlattevő, ha az ajánlatban bemutatott építőipari kivitelezési tevékenységet végző Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Többet mutasson
A fenti Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerint gazdasági és pénzügyi helyzet igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni mindegyik rész tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
Többet mutasson
- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdő időpontja,
- a számlán az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
Ajánlatkérő sorbaállítás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában a fenti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani, az alkalmassági feltétel igazolására azonban a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
Többet mutasson
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében és a 19. § (7) bekezdésben foglaltakat is, továbbá irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
A VI..3.4) pont folytatásaként:
14. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy mindegyik részajánlat tekintetében az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy az ajánlatkérő az adott résznél csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti értékelés során az adott rész tekintetében kettőnél több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek minősül (azonos pontszámot ér el), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat bírálatát, a Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint jár el.
Többet mutasson
15. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
Többet mutasson
16. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
17. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a pénzügyi intézményektől származó igazolásokhoz, a referenciákhoz és a szakemberekhez kapcsolódnak.
Többet mutasson
18. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot mindegyik rész tekintetében.
19. Az adható pontszám (valamennyi rész és értékelési részszempont tekintetében): 0-100 pont. Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja valamennyi rész tekintetében, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. Mindegyik résznél a többletjótállásra és az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz az alábbiak szerint. A többletjótállásra vonatkozó értékelési részszempont esetében azok az ajánlatok, ahol 0 hónapos többletjótállás szerepel a felolvasólapon, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, többletjótállás elvárt legkedvezőbb szintjével (24 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő az általa meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemre minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig az említett legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A szakemberek többletszakmai tapasztalata értékelési részszempont esetében azok az ajánlatok, ahol a szakemberek többlettapasztalata tekintetében 0 hónap kerül megadásra, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, az építőipari kivitelezési szakmai gyakorlat elvárt legkedvezőbb szintjével (36 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő az általa meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemre minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza, ugyanakkor az értékelési részszempontok pontozása, illetve az alkalmazandó képletek a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-én megjelent útmutatója alapján került kialakításra.
Többet mutasson
20. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé.
21. A II.1.5) és a II.2.6) pontok kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.
22. A IV.2.6) pont tekintetében az 2 hónap = 60 naptári nap.
23. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
24. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
25. FAKSZ: dr. Tóth Csaba (lajstromszám:00473).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére bármelyik rész tekintetében, ha bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ezen alkalmassági feltétel keretében a vizsgálata az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlá(k)ra is kiterjed.
A fenti alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.
Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Többet mutasson
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni mindegyik rész tekintetében:
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített legjelentősebb építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
Többet mutasson
- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
- a szerződés tárgyának [az I. rész tekintetében a műemléképület megnevezését és műemléki törzsszámának és/vagy azonosítójának a megadása] az elvégzett feladatoknak és azok releváns mennyiségének ismertetése,
- a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződés teljesítési helye,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő releváns mennyiségnek tekinti:
- az I. rész tekintetében az építészetnél a nettó alapterület (m2),
- a II. rész a beépített nyílászárók száma.
- a III. rész tekintetében az új út és/vagy útburkolat építés és/vagy útfelújítás területe (m2).
Ajánlatkérő műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerinti fogalom értendő: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.
Többet mutasson
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdés alapján, ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre,
műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása a szakember személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő), végzettség, képzettség, (építőipari) szakmai tapasztalat ismertetését havi bontásban tartalmazó szakmai önéletrajz formájában, melyhez mellékelni kell a releváns végzettség, képzettség igazolására szolgáló dokumentum egyszerű másolatát, továbbá az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. [Amennyiben a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt valamely szakember az ajánlattételi határidő lejártának napján már rendelkezik az előírt jogosultsággal (kamarai nyilvántartással), a szakmai önéletrajzban ezt és az első kamarai bejegyzés időpontját fel kell tüntetni, s a bejegyzés előtti szakmai tapasztalat feltüntetését mellőzni lehet.]
Többet mutasson
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani, az alkalmassági feltétel igazolására azonban a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor, ugyanakkor a szakemberek többlettapasztalata értékelési részszemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek szakmai önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) az ajánlattevőknek már az ajánlat részeként be kell csatolniuk.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint jár el.
Ha nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés].
Többet mutasson
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az I. rész tekintetében
[M.1)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évből összesen minimum 300 m2 nettó alapterületű műemléképület felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozik.
Többet mutasson
[M.2)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 (egy) fő
- [M.2.1)] olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;
Többet mutasson
- [M.2.2)] olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, vagy okleveles létesítménymérnök épületgépészeti szakirány, vagy gépészmérnök épületgépész szakirány vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;
Többet mutasson
- [M.2.3)] olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;
Többet mutasson
- [M.2.4)] minőségügyi szakmérnököt (vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakembert, így különösen: minőségirányítási szakmérnök, minőségbiztosítási és megbízhatósági szakmérnök, minőségügyi rendszerek szakmérnök), aki legalább 6 hónapos, építőipari kivitelezési tevékenység során szerzett minőségellenőrzési gyakorlattal rendelkezik.
Többet mutasson
A II. rész tekintetében
[M.1)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évből legalább 1 db nyílászáró beépítésére vonatkozó referenciával.
- [M.2.1)] olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti minimum MV-É-R vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakképző iskolai képzettség vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;
Többet mutasson
- [M.2.2)] olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti minimum MV-ÉG-R vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakképző iskolai képzettség vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
Többet mutasson
A III. rész tekintetében
[M.1)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évből összesen minimum 700 m2 új út építésére és/vagy útburkolat építésére és/vagy útfelújítására vonatkozó referenciával.
Többet mutasson
[M.2)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 (egy) fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti minimum MV-KÉ-R vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (közlekedésépítő technikus, vagy útépítő technikus, vagy vasútépítő technikus, vagy hídépítő technikus, vagy mélyépítő technikus vagy ezekkel egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
Többet mutasson
Ajánlatkérő egyik rész esetében sem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményt. Ajánlatkérő mindegyik rész esetében a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlati felhívás közvetlen feladását megelőző nyolc éven belül megkezdett referenciákat fogadja el, s bármely referencia-feltétel teljesíthető egy, de több referencia által is.
Többet mutasson
Ugyanaz a referencia, szakember, ha az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, több, illetve az összes rész tekintetében bemutatható. Ugyanazon szakember az I. és a III. rész tekintetében több alkalmassági követelményre is bemutatható, amennyiben megfelel az ott meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Többet mutasson
Ajánlatkérő valamennyi a fent előírtakkal egyenértékű jogosultságot is elfogadja beleértve az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal minden egyes esetben egyenértékűnek tekinti a fenti rendelet hatályba lépése előtt korábbi jogszabályok által szabályozott, ugyanazon szakmagyakorlásra vonatkozó jogosultságokat és a korábbi jogszabályok által a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségeket.
Többet mutasson
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Mindegyik rész tekintetében
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Az előleg-igénybevételi szándékáról és az igényelt előleg mértékéről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Többet mutasson
Amennyiben az ajánlattevő a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-nál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5% feletti előleg-részre előleg-visszafizetési biztosítékot (bankgarancia) kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésben foglalt formában kell rendelkezésre bocsátani.
Többet mutasson
Az igényelt előleg kifizetésére az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 30. § (1) bekezdése az irányadó. Az előleg összege a szerződéstervezetben foglaltak szerint kerül levonásra. [Az előleg összege az I. és a III. rész tekintetében a részszámlákból és a végszámlából egyenlő mértékben, a II. rész tekintetében a végszámlából, kerül levonásra.]
Többet mutasson
Ajánlatkérő nem biztosít tartalékkeretet.
A nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §’-ban foglaltak szerint nyújthat be számlát. (Az I. és a III. rész tekintetében öt részszámla és egy végszámla, a II. rész tekintetében csak végszámla nyújtható be. Az I. és a III. rész tekintetében az esetleg megrendelésre kerülő opciós építési munkák esetében azokra külön számla nyújtandó be.) A számlák kifizetése, amennyiben a nyertes ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135. § (3) bekezdésére tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §, illetve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint történik.
Többet mutasson
Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.
A teljesítésigazolás kiadására a szerződéstervezetben foglaltak az irányadó, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése.
A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma: a nettó vállalkozói díj 10%-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) késedelme meghaladja a 20 napot, vagy a késedelmi kötbér értéke a nettó vállalkozói díj 10%-át, az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a szerződést felmondani, illetve - amennyiben annak lehetősége még fennáll - a szerződéstől elállni.
Többet mutasson
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 15%-a.
Jótállás (garancia), melynek kötelezően vállalandó időtartama: 36 hónap, a többletjótállás időtartamára az ajánlattevők tesznek ajánlatot, melyet az ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5) pontja szerint értékel.
Jótállási biztosíték: a nettó vállalkozói díj 3%-a. A jótállási biztosítékokat a szerződés teljesítésekor (a jótállási kötelezettség kezdetekor) kell az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátani. A jótállási biztosítéknak a jótállás teljes időszaka alatt érvényesnek kell lennie, okirat formájában benyújtandó biztosíték érvényessége viszont: az adott teljes jótállási időszak + 30 naptári nap.
Többet mutasson

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-10-13 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 16:00
Hely: https://ekr.gov.hu
További információk:
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.
Többet mutasson
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap)
Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 4
Minőségi kritérium (név): Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap)
Az [M.2.4)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata az alkalmassági feltétek között meghatározott szakmai tapasztalaton felül (hónap, 0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 2
Ár (súlyozás): 70
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap)

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15323871209
Ajánlatkérő neve: Hortobágy Község Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15728647209
Postacím: Czinege János Utca 1.
Postai város: Hortobágy
Postai irányítószám: 4071
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Danyi Zoltán
Koroknai-Bokor Erzsébet
Telefon: +36 52369021 📞
E-mail: phhortobagy@gmail.com 📧
Fax: +36 52589342 📠
Internetcím: http://www.hortobagy.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001050952022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság jelen eljárás során a Kbt. 29. § (2) bekezdésre tekintettel (is) jár el ajánlatkérőként jelen eljárásban. Az I. részajánlat tekintetében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és Hortobágy Község Önkormányzata is szerződést kötő fél, a II. részajánlat tekintetében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a III. részajánlat tekintetében pedig Hortobágy Község Önkormányzata önállóan köt szerződést.
Többet mutasson
2. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdés szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg, mellyel összefüggésben fenntartja a jogot, hogy amennyiben a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt fizikai befejezése határidejének meghosszabbítására vonatkozóan a támogatási szerződés módosítása iránti kérelemhez az irányító hatóság nem járul hozzá, a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítsa a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
Többet mutasson
Ajánlatkérő ugyanakkor jogosult a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítani, ha a közbeszerzési eljárás során a fent említett projekt fizikai befejezésének határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem irányító hatóság általi elfogadására vagy elutasítására vonatkozó állásfoglalását nem veszi kézhez.
Többet mutasson
Amennyiben az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, hogy a közbeszerzési eljárás során a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt fizikai befejezésének határidő meghosszabbítására vonatkozóan nem kap tájékoztatást az erre vonatkozó kérelmére, akkor a szerződés csak akkor lép hatályba, ha az irányító hatóság a fenti módosítási kérelmet elfogadja. Ebben az esetben a kivitelezési szerződés aznap lép hatályba, amikor a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) az erről szóló ajánlatkérői (megrendelői) tájékoztatást kézhez vette. Egyéb esetben a szerződés nem lép hatályba.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a fentieken túl a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján pedig arról tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben bármely rész tekintetében a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, és az ajánlatkérő az adott részt eredményessé nyilvánítja, úgy az adott rész vonatkozásában a megkötésre kerülő szerződés csak akkor lép hatályba, amikor az ajánlatkérő (megrendelő) a hiányzó fedezetet támogatásból és/vagy önerőből biztosítja és a nyertes ajánlattevőt (vállalkozót) erről tájékoztatta. Amennyiben a fenti feltételek a szerződés aláírását követő 90 napon belül nem teljesülnek, a szerződés megszűnik. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) az ajánlatkérővel (megrendelővel) szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
Többet mutasson
3. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
4. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
Többet mutasson
5. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
6. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
Többet mutasson
7. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése, továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében.
8. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
Többet mutasson
9. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, az ajánlat részeként csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
Többet mutasson
10. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Többet mutasson
11. Az ajánlattevőnek az adott rész tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján szakmai ajánlatot (az ajánlattevő által kitöltött árazott költségvetés) kell benyújtania.
12. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertessége esetén jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre vonatkozóan olyan építési-szerelési összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, melyben a felelősségbiztosítás éves fedezete az I. rész tekintetében min. 200 000 000 HUF, a II. rész tekintetében min. 3 000 000 HUF, a III. rész tekintetében min. 50 000 000 HUF, káreseményenkénti fedezete pedig az I. rész tekintetében min. 50 000 000 HUF, a II. rész tekintetében pedig 1 000 000 HUF, a III. rész tekintetében 10 000 000 HUF, a vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg pedig nem kevesebb, mint az adott kivitelezési szerződés teljes összege. Az adott felelősségbiztosítást legkésőbb a szerződés hatályba lépését követően a munkaterület átadásáig be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni.
Többet mutasson
13. Ajánlatkérő az I. rész tekintetében ajánlati biztosítékot határoz meg, melynek mértéke: 10 000 000 HUF.
Az ajánlati biztosíték - az ajánlattevő választása szerint - teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalással [az ajánlatkérő (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) pénztárának címe megegyezik az ajánlatkérő címével, illetve az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10034002-01743654-30005125], pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az okirat formájában benyújtandó ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot (elektronikus aláírással ellátva) az ajánlat részeként csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
Többet mutasson
Folytatás a III.1.2) pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: a Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 179-502869 (2022-09-13)
További információk (2022-10-11)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-11 📅
Benyújtási határidő: 2022-10-28 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 199-561901
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 179-502869
HL-S szám: 199
További információk
Módosításra kerül továbbá az Ajánlati dokumentáció I/5.1., I/9.1. és a IV. fejezete.
Forrás: OJS 2022/S 199-561901 (2022-10-11)
További információk (2022-10-25)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-25 📅
Benyújtási határidő: 2022-11-10 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 209-593721
HL-S szám: 209
Forrás: OJS 2022/S 209-593721 (2022-10-25)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-03-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 941 982 255 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-03-30 📅
Közzététel dátuma: 2023-04-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 067-200866
HL-S szám: 67
További információk
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy a nettó ajánlati ár ("Ár kritérium") értékelési részszempontnál az opcióval növelt ellenértéket (ajánlati árat) értékeli.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-03-21 📅
Név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 22757937209
Postacím: Polgári Utca 13.
Postai város: Hajdúböszörmény
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 301525205 📞
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 753 655 355 HUF 💰
5 199 000 HUF 💰
183 127 900 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4
5

Hivatkozás
További információk
Az ajánlattevők:
I. rész
Ajánlattevő neve: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26.
Adószáma: 12073601-2-13
Ajánlattevő neve: Mester-Építő Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1042 Budapest, Munkásotthon utca 46.
Adószáma: 13707824-2-41
Ajánlattevő neve: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 3400 Mezőkövesd, Eper utca 51.
Adószáma: 14927393-4-05
Ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.
Adószáma: 22757937-2-09
II. rész
Ajánlattevő neve: Végh Ballon Bt.
Ajánlattevő székhelye: 4028 Debrecen, Abonyi utca 6., Debrecen 5186
Adószáma: 24977760-2-09
Ajánlattevő neve: Fortess-Bau Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4251 Hajdúsámson Virágos Utca 14.
Adószáma: 23020542-2-09
III. rész
Ajánlatkérő környezetvédelmi szempontokat érvényesített jelen közbeszerzési eljárás során, szociális szempontokat azonban nem érvényesített.
Forrás: OJS 2023/S 067-200866 (2023-03-30)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-12-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési beruházás V. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024
Hivatkozási szám: EKR001050952022
Rövid leírás:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében Hortobágy világörökségi védelem alatt álló központi területének megújítása, beleértve a Látogatóközpont kiegészítő munkáit, továbbá a helyi vásártér kialakítása.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Felújítás 📦
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2014/2020)
Az uniós alapok azonosítója: GINOP-7.1.9-17-2018-00024
Leírás
Belső azonosító: EKR001050952022/3
A beszerzés leírása:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében a helyi vásártér kialakítása, a bevezető út és 7 parkolóhely, az aszfalt burkolat felújítása és új nyomvonalon út kialakítása, valamint tájépítészeti feladatok elvégzése. A tájépítészeti, közmű- és útfelújítási beavatkozás összesen kb. 11.600 m2 területre terjed ki. Az útépítési tevékenység a terveken jelölt szakaszon az útfelület megújítását és 7 db kavicsrácsos normál, 7 db térkővel burkolt akadálymentes parkolóállás kialakítását jelenti, melynek során el kell végezni a rossz minőségű burkolt felületek bontását, továbbá a 108/7 helyrajzi számon lévő telek vásártéri utcáinál a sarkok kivágását és rendezését. A vonatkozó mennyiségek: - a felújítandó útszakasz: 1045 m2, - kavicsrácsos parkoló: 98 m2, - térköves parkoló: 53 m2. A tájépítészeti beavatkozás térkővel burkolt felületek kialakítását, füvesítést, a terveken jelölt helyeken magaságyások kialakítását, fásítást és növényesítést foglal magában.
Többet mutasson
Termékek/szolgáltatások: Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka 📦
További termékek/szolgáltatások:
+ még 3
Postacím: 101
Irányítószám: 4071
Város: Hortobágy
Postacím: 108/7
98/1
98/2
98/3
99
96/4
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Hajdú-Bihar 🏙️
Időtartam
Kezdeti időpont: 2023-03-31 📅
Végdátum: 2023-08-31 📅
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:
ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi forrás alapján dönt a Hortobágy 101 és 96/4 telkeket érintő a tájépítészeti beavatkozás megrendeléséről (összesen mintegy 2700 m2 területen). A tájépítészeti beavatkozás térkővel burkolt felületek kialakítását, füvesítést, a terveken jelölt helyeken magaságyások kialakítását, fásítást és növényesítést foglal magában.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0003

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 2
Tétel azonosító száma: LOT-0003
Szerződés száma: HOR/56-5/2023
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-03-21 📅
Cím: kivitelezési szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 178 452 800 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001050952022/6801
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
MV-KÉ jogosultságú felelős műszaki vezetői feladatok, hulladékszállítás, útépítési munkák.
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0003
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
MV-KÉ jogosultságú felelős műszaki vezetői feladatok, hulladékszállítás, útépítési munkák.
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 22757937209
Postacím: Polgári utca 13.
Postai irányítószám: 4220
Postai város: Hajdúböszörmény
Régió: Hajdú-Bihar 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu 📧
Telefon: +36 301525205 📞
URL: http://www.tomb2002.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15323871209
Postacím: Sumen Utca 2.
Postai irányítószám: 4024
Postai város: Debrecen
Régió: Hajdú-Bihar 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Danyi Zoltán
E-mail: danyizoltan@hnp.hu 📧
Telefon: +36 52529920 📞
Fax: +36 52529940 📠
URL: https://www.hnp.hu 🌏
Csoportvezető ✅
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződés közös beszerzést foglal magában ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
a Kbt. 148. § szerint. A VII.2.2) pont folytatásaként: II. A teljesítési határidő módosítása Ahogy az I.a) pontban már említésre került, az utcabútorok gyártója a 2023. április 14-én 2023. augusztus 21. napi szállítási határidővel megrendelt termékek gyártását és szállítását előre nem látható műszaki probléma miatt cask 2023. december közepére tudja vállalni, az általa ajánlott és egyenértékű termékeket leszállítását viszont 2023. októberben tudják vállalni. A vállalkozó soron kívül (2023. augusztus 11. napján) megkeresett két másik utcabútorokat forgalmazó céget. Az egyik ajánlat a megrendeléstől számított kb. 8 hét, a másik ajánlat a megrendeléstől számított 10-12 hét szállítási határidőt tartalmaz, melyek lényegi eltérést nem tartalmaznak az eredeti gyártó által az egyenértékű termékek leszállításának határidejéhez képest. Erre tekintettel a vállalkozó kezdeményezte a teljesítési határidő módosítását. A határidő módosítása tekintetében előadta továbbá, hogy a kivitelezés határidőben való teljesítését gátolta, hogy a parképítési munkák keretében ültetendő facsemeték beszerzése akadályokba ütközik. A vállalkozó levelében utalt arra, hogy a parképítési munkák elvégzését alvállalkozójától megrendelt, amely a megrendelést követően azt a tájékoztatást adta, hogy magyarországi faiskolákból sajnos valószínűleg már nem megoldható a Vásártéren található fák beszerzése, legalábbis nem mindegyik fa. Ennek oka, hogy a kertészeti gyakorlat szerint a növények kívánt helyre történő ültetése érdekében még a lombosodás előtt szükséges a fák kiemelése a talajból. Ha erre nincs mód, akkor a lombosodás előtt földlabdás kiemelés szükséges. Földlabdás kiemelést a faiskolák csak korlátozott számban alkalmaznak, hiszen az ideális kiültetési időszak lombosodás előtt és lombhullatás után van. Ebből következően a kereslet értelemszerűen folyamatosan visszaesik a földlabdás növények iránt március és október között. Ha pedig külföldről történne az érintett fák beszerzése, akkor az jellemzően Hollandiából vagy Olaszországból lenne megoldható. A tapasztalatok szerint azonban a külföldi fák esetén a fák növekedési üteme sokkal lassabb, ugyanis nem igazán találkoztak még téllel és faggyal. Így a növekésükben általában megragadnak. A fák kiültetését az alvállalkozó a nyári melegben, ileltve az előző években tapasztalható exttrém melegben nem tartja szakmailag indokoltnak, ugyanis az „ilyen időben való ültetés esetén óriási sokk éri a fákat és bár az öntözésük megoldható, de ettől függetlenül sok esetben a forró levegő és a légköri aszály pusztulást okozhat jelentős hányadukban.” Nem véletlenül nem ültet senki lombos fákat a tomboló nyárban. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt (199 naptári nap) a munkaterület átadására cask 2023. március 31-én került sor, s ezen időpont már túlmutat a parképítési feladatok ideális időszakán, a szerződés szerinti befejezési határidőn belül pedig a növényültetés jelentős kockázattal jár, a kiírás szerinti különleges fafajták a szerződés aláírását követően már csak import útján lesznek beszerezhetők, amely szakmailag nem javasolt. A vállalkozó levelében a szerződés teljesítését akadályozó tényezőként jelölte meg azt is, hogy a mindhárom rész tekintetében eredményesen zárult „Építési beruházás VI.” tárgyú közbeszerzési eljárás nyomán kötött szerződések megvalósítási helyszínei megegyeznek jelen szerződésmódosítással érintett kivitelezési szerződés szerint megvalósítandó helyszínek egy részével a Hortobágy 101 és 108/7 helyrajzi számok esetében. Jelen szerződésmódosítással érintett szerződés megvalósítási helyeként szereplő vásártéren az „Építési beruházás VI.” részét képező az 1. és 2. földút stabilizációja, a kempinghez vezető út burkolatjavítása és a szabadtéri színpadhoz vezető út stabilizált útpadka kiépítése, valamint az 1-6. jelű utak burkolatjavítása kerül megvalósításra. Az „Építési beruházás VI.” tárgyú közbeszerzési eljárás munkaterületei a feladatellátáshoz szükséges munkagépekkel (úthenger, nyerges vontatók, finisher) kizárólag jelen szerződésmódosítással érintett szerződés szerinti munkaterületen keresztül közelíthetők meg. A Vásártéren zajló komplex, egyidejű fejlesztés szükségessé teszi a párhuzamos munkavégzést. Az „Építési beruházás VI.” tárgyú közbeszerzési eljárás szerinti munkák elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges a munkaterületre történő bejutás biztosítása, mely csak jelen szerződésmódosítással érintett szerződés munkaterületén lehetséges. A projekt sikeres lebonyolítása érdekében a vállalkozó biztosította a saját munkaterületén történő fent nevesített munkagépek áthaladását, azonban a szerződés szerinti befejező munkálatok elvégzése így akadályba ütközik. A befejező munkálatok során értelemszerűen nem biztosítható az áthaladás, a befejező munkálatok elvégzését követően pedig az érintett térkőburkolat teherbírása nem teszi lehetővé az említett munkagépek bejutását. Az „Építési beruházás VI.” tárgyú közbeszerzési eljárás során nyertes másik kivitelezővel való egyeztetés szerint a fenti akadályoztatás 2023. augusztus 21. napjától kezdődően legalább 2023. október 5. napjáig áll fenn. Az érintett munkaterületen a szerződés szerinti befejező munkálatokhoz minimálisan 10 naptári nap szükséges. A fenti okokra való hivatkozással a vállalkozó a szerződés teljesítési határidejének 2023. október 15-re való meghosszabbítására tett javaslatot, melyet a megrendelő elfogadott. Ajánlatkérő a VI.3.4) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződésmódosítás I.a) pontja megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésben, az I.b) pontja a 141. § (6) bekezdésében, a II. pontja pedig a 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.
Többet mutasson
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A szerződésmódosításra a műszaki tartalom változásához kapcsolódóan a szerződéses ár és a számlázási feltételek vonatkozásában, valamint a teljesítési határidő tekintetében kerül sor az alábbi okok miatt. I. A műszaki tartalom és a szerződéses ár, számlázási feltételek módosítása a) Szobrok áthelyezése A kivitelezési munkák részét képezi a munkaterületen található szobrok áthelyezése, melynek során a szobrok jellemzően néhány méterrel kerülnének távolabb a jelenlegi helyüktől, illetve az egyik szobor szinte a másik szobor helyére kerülne a tájolásuk változtatásával. Vállalkozó a szobrok mozgatását megelőzően azok állagvédelme érdekében szakértői vélemény kért be. A szakértői vélemény alapján nem indokolt a szóban forgó szobrok áthelyezése, mivel azok pozíciója minimálisan változna, illetve a szobrok a jelenlegi helyükön semmilyen új építési elem kialakítását nem gátolják. A szakértői vélemény szerint „Köztéri szobrot (szobrokat) abban az esetben helyezünk át más helyszínre, politikai indentitástól függetlenül, ha az egy nagy beruházás, építés miatt elkerülhetetlen, magyarul útban van.” Továbbá kérdéses a szobrok minőségi, állapota. A mozgatás előtt szükségessé válhat az elrozsdásodott tartószerkezetek cseréje rozsdamentes anyagra, látható repedések behegesztése, hiányzó elemek újramintázása, úrjaöntése. A hegesztés során keletkező hő hatására a szobrok felülete elszíneződhet, így úrjapatinázás, felületképzés lenne indokolt. A szobrok megbontását követően derülne ki, hogy áthelyezhetők-e egyáltalán a szobrok vagy restaurálásra, teljes felújításra szorulnak-e. A talpazat felújítása is indokolt lenne a szakértői vélemény alapján. Jelentős felújítási művelet nélkül a szakértők nem javasolják a szobrok áthelyezését. Erre tekintettel a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozónak nem kell elvégeznie a szobrok áthelyezését, ezáltal az erre vonatkozó költségvetési tétel összegével csökken a szerződéses ár. Mindez érinti a végszámla összegét is. b) Utcabútorok kiváltása A szerződés által meghatározott műszaki tartalom szerint a vállalkozónak az alábbi utcabútorokat kell kihelyeznie: - Hulladékgyűjtő: Prax (PRX-115tk) típusú – 4 db, - Pad háttámla nélkül: Radium (LRA130tk) típusú – 9 db, - Kerékpártároló: Lotlimit (SL505) típusú – 12 db, - Faveremrács: Arbottura (ART320) – 3 db. A vállalkozó a fenti termékeket 2023. április 14-én 2023. augusztus 21. napi szállítási határidővel megrendelte. A gyártó 2023. augusztus 11. napján kelt nyilatkozatában arról tájékoztatta a vállalkozót, hogy a megrendelt termékek gyártását előre nem látható műszaki probléma miatt nem tudja a kért határidőre teljesíteni, s előre láthatóan ezen termékek gyártását és szállítását 2023. december közepére tudja vállalni. Ezen túl a megrendelt termékek helyett egy másik gyártósoron készülő termékcsaládot ajánlott a gyártó, amelyet korábbi szállítási határidővel, 2023. októberben le tudnak gyártani és szállítani. A gyártói nyilatkozat szerint a két termékcsalád termékei funkcionálisan egyenértékűek, a gyártó nyilatkozata szerint a javasolt termékek az eredetileg megrendelt termékekkel azonos anyagokból és azonos felületképzéssel (horganyzott, porszórt acél, kezelt trópusi fa) készülnek, funkciójukat (felhasználási terület, tartósság, teherbíró képesség) tekintve az eredeti termékek paramétereivel megegyezők. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 28. § (1)-(2) bekezdése szerint ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő) és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél (vállalkozó) a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik, melynek során kizárólag a Szerződő Felek a vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékekben egyezhetnek meg. Helyettesítő termék beépítéséről szóló megállapodás esetéebn a Szerződő Felek kötelesek a szerződést a Kbt. 141. §-ban foglaltak szerint módosítani. A gyártó által ajánlott másik termékcsalád termékei, illetve a bekért ajánlatok szerinti termékek a megrendelő részére bemutatásra kerültek. Ennek nyomán megállapításra került, hogy - az MMCITÉ által gyártott másik termékcsalád illeszkedik az eredeti tervezési koncepcióhoz, a látogatók számára használati szempontból ideálisabb is ez a termékcsalád, ugyanis az oldalvonalukban szereplő fém miatt az átforrósodás veszélye áll fenn, mely a használatát meleg időben korlátozza, ezen termékek esetén fennáll a funkcionális egyenértékűség - más gyártók által készített termékek ugyan hasonlóak a kiírt termékekhez, de megjelenésüket és anyaghasználatukat tekintve részben eltérnek a költségvetésben kiírt termékektől. Jelen szerződésmódosítás keretében a Szerződő Felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet fenti szabályai alapján - Prax (PRX-115tk) típusú hulladékgyűjtő helyett ugyanazon gyártó Quinbin (QB115tk) típusú hulladékgyűjtője, - Radium (LRA130tk) típusú háttámla nélküli pad helyett Vera (LV111tk) típusú háttámla nélküli pad, - Lotlimit (SL505) típusú kerékpártároló helyett ugyanazon gyártó Edgetyre (STE110) típusú kerékpártároló, - Arbottura (ART320) típusú faveremrács helyett ugyanazon gyártó Arbottura (ART321 típusú faveremrács beépítésében (kiváltásában) állapodtak meg. Az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat jelen szerződésmódosítás melléklete tartalmazza, s valamennyi termék egyenértékűségét és elfogadását a műszaki ellenőr, illetve a tervező is megállapította, melyet nyilatkozataikkal igazoltak. Folytatás a VI.4.2) pontban.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0003
Új érték
Szöveg:
1.2. pont Eredeti: Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó ajánlata tartalmazza. Módosított: Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó ajánlata (jelen szerződésmódosítás mellékleteiben foglalt eltérésekkel) tartalmazza. 2.3. pont Eredeti: A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát a munkaterület átadásától számított 5 hónapon belül befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad. Módosított: A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát 2023. október 15-ig befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad. 4.1. pont Eredeti: Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót összesen (az opciós tétel nélkül) 149.841.845. Ft + áfa, azaz egyszáznegyvenkilencmillió-nyolcszáznegyvenegyezer-nyolcszáznegyvenöt forint + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg. Az opciós tételként megjelölt munkákért a vállalkozót 33.286.055. Ft + áfa, azaz harminchárommillió-kettőszáznyolcvanhatezer-ötvenöt forint + áfa összegű díj illeti meg. Módosított: Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót összesen (az opciós tétel nélkül) 149.461.845. Ft + áfa, azaz egyszáznegyvenkilencmillió-négyszázhatvanegyezer-nyolcszáznegyvenöt forint + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg. Az opciós tételként megjelölt munkákért a vállalkozót 33.286.055. Ft + áfa, azaz harminchárommillió-kettőszáznyolcvanhatezer-ötvenöt forint + áfa összegű díj illeti meg. 6.3. pont utolsó előtti bekezdés Eredeti: A végszámla összege: 29.968.369. Ft + áfa, azaz huszonkilencmillió-kilencszázhatvannyolcezer-háromszázhatvankilenc forint + áfa. Módosított: A végszámla összege: 29.588.369. Ft + áfa, azaz huszonkilencmillió-ötszáznyolcvannyolcezer-háromszázhatvankilenc forint + áfa.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2023/S 241-757308 (2023-12-13)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-02-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2021/2027)
Leírás
Belső azonosító: EKR001050952022/1
A beszerzés leírása:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében a központi terület megújítása, mely magában foglalja az alábbiakat. A) Szekérállás műemléki helyreállítása Az épület műemléki védelem alatt áll, műemléki törzsszáma: 8150, műemléki azonosítója: 5335; műemléki védettségén túl szerepel a hortobágyi UNESCO világörökségi attribútumok között. A tervezett beavatkozás homlokzati szempontból egy műemléki rekonstrukció, mely visszaállítja az eredetinek tartott nyílásrendet és tetőformát a házon, az eredeti falazat és a tetőszerkezet megtartásával és megóvásával. A belső tér szempontjából teljeskörű energetikai és belsőépítészeti korszerűsítés történik a kortárs múzeumi igények kielégítésére. Az építési tevékenység során a ház belsejébe épített válaszfalak, padlórétegrend, az összes nyílászáró és a tetőhéjalás bontása szükséges. A falszerkezeten falkutatás elvégzése, továbbá az ablakok befalazása, a feltehetően eredeti nyílások helyreállítása, a kapunyílás rekonstrukciója, illetve az oromfal visszafalazása szükséges. Az eredeti tetőszerkezetet a statikai tervek szerint meg kell erősíteni, erre új rétegrend és héjalás kerül. A belső térben készül egy monolit vasbeton falszerkezetű, a ház tartószerkezetétől független doboz, mely a földszinten a kiszolgáló funkciókat (látogatói és személyzeti mosdó, takarítószer tároló, multimédia helyiség, jegyárusító fülke) foglalja magában, az emeleten pedig a gépészeti helyiségek találhatók. Vasbeton falakra támaszkodó födém határolja le a múzeum teréből az előteret. Nettó alapterülete: 482 m². A beavatkozáshoz tartozik az épület körüli burkolatok bontása, a telek tájépítészeti rendezése és a közműellátás megújítása. A tájépítészeti tevékenység különösen az alábbiakat foglalja magában: - gyepnyesés, - tereprendezés, termőréteg eltávolítása, talajfeltöltés, tükörkészítés, - térkőburkolat készítése, kerti szegély építése, - talaj-előkészítés, gödörásás, növényültetés, benne 2 db fa ültetése, növényápolás, gyepesítés. B) A Körszín épület átépítése és Turisztikai Információs Ponttá alakítása Az átépítés során a meglévő épületet teljes egészében le kell bontani, majd azonos helyen, azonos geometria szerint, de az új funkciónak megfelelő belső kialakítással és korszerű, de hagyományos megjelenést biztosító anyaghasználattal újra fel kell építeni. Az épületben található 125 m² közönségforgalmi terület (információ, shop, pihenő) és 16 m² kiszolgáló terület (mosdó, technológiai és személyzeti helyiség). A nettó alapterület 141 m². Elvégzendő még a kapcsolódó tájépítészeti tevékenység is, mely különösen az alábbiakat foglalja magában: - gyepnyesés, - tereprendezés, termőréteg eltávolítása, tükörkészítés, humuszterítés, - térkőburkolat készítése, kiemelt ágyások építése, - gödörásás, évelő növények, díszfüvek ültetése (1888 db), növényápolás, mulcsterítés. C) A teljes központi területet érintő közműfejlesztés A közműfejlesztés a Hortobágy 101, 108/7, 97/2 és 100/2 helyrajziszámú telkeket érinti. A Szekérállás és a Körszín vízellátásának biztosítása új vízóra aknából és új vezetékekkel történik, a szennyvízelvezetés szintén új nyomvonalon halad. A két épület tetején összegyűlő esővíz a Hortobágy folyóba kerül elvezetésre. A vásártéri 3 db étel-ital árusító pavilon kap szennyvíz-bekötési lehetőséget és ivóvíz hozzáférést, ami egyben a növényesített felületek locsolására is szolgál majd. A terület kiszolgálására egy 99 m3-es föld alatti tűzivíz tározó is létesül.
Többet mutasson
További információk:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy a nettó ajánlati ár ("Ár kritérium") értékelési részszempontnál az opcióval növelt ellenértéket (ajánlati árat) értékeli.
Termékek/szolgáltatások: Felújítás 📦
További termékek/szolgáltatások:
+ még 17
Festés 📦
Fő helyszín vagy teljesítési hely: opciós munkák helyszíneként
Postacím: 97/2
100/2
1
92/1
1120/4a
02755/8
01564/2
01471/1
Időtartam
Végdátum: 2023-11-30 📅
Információk a lehetőségekről
A lehetőségek leírása:
Opciós tételek: A) Csárdakert tájépítészeti és kertészeti revitalizációja. A zöldfelületek javításához a teljes Csárdakert területén 20 cm vastag humuszterítést kell készíteni. A kiselemes kőburkolattal ellátott gyalogutak és pihenők felülete 613 m², a hozzájuk tartozó süllyesztett szegélyek hossza 862 m. Kivitelezés részeként 19 db 12/14 méretű lombos fa, 5 db 60/80 méretű örökzöld és 113 db 30/40 méretű lombhullató cserje, valamint 1128 db évelő és díszfű és 35 csomag hagymás évelő ültetése szükséges. B) Kültéri installációk A kültéri elemek magukba foglalják mindazon elemeket, amelyek az épületek külső homlokzatán, vagy a kialakítandó köztereken jelennek meg, így különösen az alábbiak. Információs rendszer kivitelezése, mely a táblák gyártását, beszerzését, továbbá kihelyezését tartalmazza, melyek között vannak épületfeliratok (Pásztormúzeum, Látogatóközpont, Hortobágy Infó épületeken összesen 7 db), épület előtti plasztikus betű (Látogatóközpont „térbetűk”) és épületleírások (3 db épülettábla), irányjelző táblák (14 db), továbbá a Hídi vásár tájékoztató tábla (1 db); tájékoztató feliratokkal és térképpel ellátott totemoszlopok (7 db két- és 2 db egyoldalas). Ide tartozik továbbá a térburkolatba rejtett napóra (egyedi tervezésű, képzőművészeti igényességű a Pásztormúzeum (Szekérállás) mellett) és botlató kövek (10 db, egyedi terv alapján); a Látogatóközpont Pusztai Kincsestárnál lévő pergola oszlopai közé kifeszített nyomtatott mesh árnyékoló háló (51 m2) és az egyedi tervek szerint megvalósítandó vásári pavilon (10 db). Az opciós jog gyakorlása, a megrendelés a fenti munkák bármelyikére, de mindkét munkára egyaránt vonatkozhat. Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés teljes időtartama alatt figyelembe véve a munkaszervezési körülményeket és az adott opciós tétel megvalósításához szükséges időt. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül dönt az opció lehívásáról. Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármelyik, fent meghatározott opciós tételek vonatkozásában, mely magában foglalja azt is, hogy egyáltalán nem hív le, rendel meg opciós tételt. Nyertes ajánlattevő az opciós jog alapján megrendelt munkákat az ajánlatában szerepló módon és áron köteles elvégezni. Az opciós tételekről külön számla állítandó ki.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

A szerződés odaítélése
LOT-0001
Szerződés száma: 61-35/2023
Kivitelezési szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 753 655 355 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001050952022/6817
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
MV-É-M és MV-ÉG jogosultságú felelős műszaki vezetői feladatok, hulladékszállítás, minőségügyi illetve minőségbiztosítási feladatok, gépészeti szakipari munkák, motoros lengő kapu, körcikkszárnyas gyorskapu beépítés, telepítés, napóra kihelyezése, térkőburkolatba illesztéssel, tervezés és kőanyag megmunkálása, a felülvilágító és fémlemez fedésű tetőelem megtámasztó szerkezetének gyártmánytervi kidolgozása, a tartószerkezeti elemek figyelembevételével, az építészeti terveken megjelenített geometria pontos követésével, ácsmunkák, festés, szárazépítési szakipari munkák. A VI.3.4) [BT-99] és a VII.2.2) [BT-201] pont folytatásaként: Körszín – palástívű gipszkartonfalak acél-alátámasztó szerkezete A gipszkarton falazat elkészítéséhez szükséges volt egy plusz acél tartószerkezet kialakítása a tervezett monolit vasbeton födém két szélénél konzolosan kinyújtva. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Csárdakert – térburkolat készítése A meglévő-megmaradóként tervezett térkövezett részek állapota a tervezés óta nagy mértékben leromlott, valamint az új térkő nyomvonal kitűzése során megállapítást nyert, hogy ütközik az új nyomvonal a meglévő-megmaradó részekkel és nagyobb szintbeli különbségek is kialakultak. Így a tervezettel ellentétben nem volt lehetőség a megmaradóként tervezett térkő felületek megtartására, ezek bontása és új térkövezés kialakítása vált szükségessé. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Csárdakert – meglévő ivővízkiállás megszüntetése A térkövezés nyomvonalának kitűzésénél vált láthatóvá, hogy egy ivóvízkiállás beleesik a nyomvonalba, amelyet a megrendelők megvizsgáltak és kérték annak megszüntetését, föld alatti csap kialakításával. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Kültéri installációk – térburkolat készítése Az egyik információs tábla elhelyezési pozíciója a megrendelő kérésére változott, így a használhatóság érdekében szükséges volt egy 2x2 m-es területen új térkő burkolat kialakítása. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. d) Szobrok áthelyezése A kivitelezési munkák részét képezi a munkaterületen található szobrok áthelyezése, melynek során a szobrok jellemzően néhány méterrel kerülnének távolabb a jelenlegi helyüktől, illetve az egyik szobor szinte a másik szobor helyére kerülne a tájolásuk változtatásával. Vállalkozó a szobrok mozgatását megelőzően azok állagvédelme érdekében szakértői vélemény kért be. A szakértői vélemény alapján nem indokolt a szóban forgó szobrok áthelyezése, mivel azok pozíciója minimálisan változna, illetve a szobrok a jelenlegi helyükön semmilyen új építési elem kialakítását nem gátolják. A szakértői vélemény szerint „Köztéri szobrot (szobrokat) abban az esetben helyezünk át más helyszínre, politikai indentitástól függetlenül, ha az egy nagy beruházás, építés miatt elkerülhetetlen, magyarul útban van.” Továbbá kérdéses a szobrok minőségi, állapota. A mozgatás előtt szükségessé válhat az elrozsdásodott tartószerkezetek cseréje rozsdamentes anyagra, látható repedések behegesztése, hiányzó elemek újramintázása, úrjaöntése. A hegesztés során keletkező hő hatására a szobrok felülete elszíneződhet, így újrapatinázás, felületképzés lenne indokolt. A szobrok megbontását követően derülne ki, hogy áthelyezhetők-e egyáltalán a szobrok vagy restaurálásra, teljes felújításra szorulnak-e. A talpazat felújítása is indokolt lenne a szakértői vélemény alapján. Jelentős felújítási művelet nélkül a szakértők nem javasolják a szobrok áthelyezését. Erre tekintettel a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozónak nem kell elvégeznie a szobrok áthelyezését. II. A szerződéses ár és a végszámla összegének módosítása A fenti műszaki tartalom módosítások miatt változik a szerződéses ár, s a különbözetet a Szerződő Felek a végszámlában kívánják elszámolni. Erre tekintette módosul a végszámla összege is. Jelen szerződésmódosítás I.a)-I.b) pontja megfelel a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdésében, az I.c)-I.d) és II. pontja a 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak.
Többet mutasson
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
MV-É-M és MV-ÉG jogosultságú felelős műszaki vezetői feladatok, hulladékszállítás, minőségügyi illetve minőségbiztosítási feladatok, gépészeti szakipari munkák, motoros lengő kapu, körcikkszárnyas gyorskapu beépítés, telepítés, napóra kihelyezése, térkőburkolatba illesztéssel, tervezés és kőanyag megmunkálása, a felülvilágító és fémlemez fedésű tetőelem megtámasztó szerkezetének gyártmánytervi kidolgozása, a tartószerkezeti elemek figyelembevételével, az építészeti terveken megjelenített geometria pontos követésével, ácsmunkák, festés, szárazépítési szakipari munkák. A VI.3.4) [BT-99] és a VII.2.2) [BT-201] pont folytatásaként: Körszín – palástívű gipszkartonfalak acél-alátámasztó szerkezete A gipszkarton falazat elkészítéséhez szükséges volt egy plusz acél tartószerkezet kialakítása a tervezett monolit vasbeton födém két szélénél konzolosan kinyújtva. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Csárdakert – térburkolat készítése A meglévő-megmaradóként tervezett térkövezett részek állapota a tervezés óta nagy mértékben leromlott, valamint az új térkő nyomvonal kitűzése során megállapítást nyert, hogy ütközik az új nyomvonal a meglévő-megmaradó részekkel és nagyobb szintbeli különbségek is kialakultak. Így a tervezettel ellentétben nem volt lehetőség a megmaradóként tervezett térkő felületek megtartására, ezek bontása és új térkövezés kialakítása vált szükségessé. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Csárdakert – meglévő ivővízkiállás megszüntetése A térkövezés nyomvonalának kitűzésénél vált láthatóvá, hogy egy ivóvízkiállás beleesik a nyomvonalba, amelyet a megrendelők megvizsgáltak és kérték annak megszüntetését, föld alatti csap kialakításával. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Kültéri installációk – térburkolat készítése Az egyik információs tábla elhelyezési pozíciója a megrendelő kérésére változott, így a használhatóság érdekében szükséges volt egy 2x2 m-es területen új térkő burkolat kialakítása. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. d) Szobrok áthelyezése A kivitelezési munkák részét képezi a munkaterületen található szobrok áthelyezése, melynek során a szobrok jellemzően néhány méterrel kerülnének távolabb a jelenlegi helyüktől, illetve az egyik szobor szinte a másik szobor helyére kerülne a tájolásuk változtatásával. Vállalkozó a szobrok mozgatását megelőzően azok állagvédelme érdekében szakértői vélemény kért be. A szakértői vélemény alapján nem indokolt a szóban forgó szobrok áthelyezése, mivel azok pozíciója minimálisan változna, illetve a szobrok a jelenlegi helyükön semmilyen új építési elem kialakítását nem gátolják. A szakértői vélemény szerint „Köztéri szobrot (szobrokat) abban az esetben helyezünk át más helyszínre, politikai indentitástól függetlenül, ha az egy nagy beruházás, építés miatt elkerülhetetlen, magyarul útban van.” Továbbá kérdéses a szobrok minőségi, állapota. A mozgatás előtt szükségessé válhat az elrozsdásodott tartószerkezetek cseréje rozsdamentes anyagra, látható repedések behegesztése, hiányzó elemek újramintázása, úrjaöntése. A hegesztés során keletkező hő hatására a szobrok felülete elszíneződhet, így újrapatinázás, felületképzés lenne indokolt. A szobrok megbontását követően derülne ki, hogy áthelyezhetők-e egyáltalán a szobrok vagy restaurálásra, teljes felújításra szorulnak-e. A talpazat felújítása is indokolt lenne a szakértői vélemény alapján. Jelentős felújítási művelet nélkül a szakértők nem javasolják a szobrok áthelyezését. Erre tekintettel a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozónak nem kell elvégeznie a szobrok áthelyezését. II. A szerződéses ár és a végszámla összegének módosítása A fenti műszaki tartalom módosítások miatt változik a szerződéses ár, s a különbözetet a Szerződő Felek a végszámlában kívánják elszámolni. Erre tekintette módosul a végszámla összege is. Jelen szerződésmódosítás I.a)-I.b) pontja megfelel a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdésében, az I.c)-I.d) és II. pontja a 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak.
Többet mutasson
A vállalkozó neve és címe
Postacím: Polgári Utca 13.
Régió: Budapest 🏙️

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
a Kbt. 148. § szerint. A VII.2.2) [BT-201] pont folytatásaként: A felmerült pótmunkák mellett elmaradó munkák is jelentkeztek, melyekre ún. különbözeti költségvetés készült, mely jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képezik. Az említett pótmunkák: Körszín – Buszparkoló kialakítása A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság megrendelő által beszerzésre került elektromos működtetésű kisbusz használatához került megtervezésre a buszmegálló. A végül beszerzett elektromos gépjármű paraméterei miatt módosulásra szorult a buszparkoló térburkolata annak érdekében, hogy a jármű megfelelően működtethető és tölthető legyen. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Szekérállás – fedélszék megerősítése A faanyagvédelmi szakértő megvizsgálta a tető szerkezetét és megállapította, hogy a tervezés óta eltelt időszak alatt további károsodás következett be a szerkezetekben, így több elem cseréjére, szerkezeti megerősítése szükséges a szerkezet hosszútávú állékonyságának biztosítása érdekében. A teljes tetőszerkezetre kiterjedő faanyag vizsgálatra és a megerősítés szükségességének megállapítására a tetőszerkezet megbontását követően kerülhetett sor, melynek nyomán a pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Körszín – fedélszék megerősítése Az esztétikailag megfelelő nádfedél forma megvalósításához szükséges a szarufák sűrítése, így többlet famennyiség beépítése szükséges a kör alakú kúp forma kialakításához. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Szekérállás – oromfalak megerősítése A G1-G2 kapuzat statikai tervei elkészítése érdekében a kivitelezés során végzett falazat-megbontás során vált csak láthatóvá, hogy az oromfalak állékonyságának biztosítása érdekében szükséges az oromfalak acélbetétekkel való erősítése, amely legalább 80 cm mélységig bekötésre kerül a meglévő falazatba. Ezen felül a kivitelezés során megállapításra került, hogy az épület energetikájában a legnagyobb veszteséget a két szigeteletlen tűzfal okozza, melynek nyomán a megrendelők a tervező segítségével felülvizsgálták a lehetséges energia megtakarítási lehetőséget és a jelentős mértékű energiaár emelkedésre tekintettel kérte, hogy a tűzfalakra 10 cm hőszigetelés kerüljön elhelyezésre. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Szekérállás – födémekben gerendák kialakítása A meglévő fa födém burkolatának bontása után vált láthatóvá, hogy az épület ezen traktusában más módon van kialakítva a fa tartószerkezet, mint az épület többi korábban látható részében, amely alapján a tervező feltételezte az itt található szerkezetet. Itt dupla gerenda került egymás alatt beépítésre a födémszerkezetbe, amely függőleges síkban beleesik a tervezett monolit vasbeton födém síkjába. Emiatt a statikus tervező áttervezte a födém kialakítását, amelybe új gerenda kialakítása is szükségessé vált, megkerülve a meglévő fa kötőgerendát. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Szekérállás – G1-G2 gerendák kialakítása A falszerkezet megbontása után került megtervezésre a statikus tervező által a pontos kialakítása. Ez eltér az előzetesen a terveken és a költségvetésben szereplő kialakítástól, így új feladatok elvégzése vált szükségessé: a meglévő falazatba fűrészfogasan szükséges bekötni az újonnan kialakítandó vasbeton pilléreket. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Szekérállás – 4 db új ablak kialakítása A kivitelezés során végzett falkutatás eredményeként a tervező meghatározta, hogy a betervezett 5 db 650 x 350 mm-es ablak mellett, további 4 db kialakítása szükséges. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Szekérállás – Barisol fóliás álmennyezet helyett monolit gipszkarton álmennyezet készítése A monolit vasbeton födém módosítása által két új gerenda készült a födém síkja alatt 40 cm belógással. Ez azonban a Barisol fóliás világító mennyezetnél problémát okoz, mivel az egyenletes megvilágításhoz az szükséges, hogy a mennyezetre helyezett LED szalagok egy síkban helyezkedjenek el, illetve a fólia fölött legyen legalább 20 cm légtér. Ez azonban a belmagasság olyan mértékű csökkenésével és olyan további tartószerkezeti többletköltséggel járt volna, amelyet a megrendelők és a tervező felülvizsgáltak, és helyette új műszaki megoldásként sík monolit gipszkarton álmennyezet került meghatározásra új lámpatestek kialakításával. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. Szekérállás – Körszín padlófűtési rendszer módosítása Energiahatékonysági és üzembiztonsági szempontokra tekintettel a tervezetthez képest a padlófűtési körök számának bővítését kérték a megrendelők. A többkörös rendszer lehetőséget biztosít az épület fűtési rendszerének szakaszolhatóságára, ez a különböző kiállítások/rendezvények megszervezésekor fontos szempont. A különböző körök szabályozhatóságával és ezáltal a fűtési energia célzott felhasználásával energia megtakarítás érhető el. Továbbá a több fűtési kör növeli a rendszer üzembiztonságát is. A talajszondás hőszivattyú élettartamának növeléséhez, hosszabb távú üzembiztos használatához, karbantartási igényének csökkentéséhez szükséges pótlólagos megrendelői igényként puffertároló beépítése, mely az eredeti terveken és költségvetésben nem szerepelt. A primerköri szivattyú beépítése a tervezési költségvetésben szintén nem szerepelt eredetileg, a fűtési rendszer elemét képző szivattyú műszaki paramétereit (dimenzió, tömeg- és térfogatáram) kizárólag a talajszonda fúrási munkálatainak befejezését követően lehetett meghatározni. A műszaki adatok ismeretében a szivattyú rendszerelem beépítése szükségessé vált. A kapcsolódó fal-és födémáttörések szintén nem szerepelnek sem a statikai terveken, sem a költségvetésben, sem a műszaki leírásban. A pótmunka a terv módosítása miatt vált szükségessé. További folytatás az V.2.5) [BT-554] pontban.
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A szerződésmódosításra a műszaki tartalom változásához kapcsolódóan a szerződéses ár és a számlázási feltételek vonatkozásában kerül sor az alábbi okok miatt. I. A műszaki tartalom változása a) Utcabútorok kiváltása A szerződés által meghatározott műszaki tartalom szerint a vállalkozónak az alábbi utcabútorokat kell kihelyeznie: - Hulladékgyűjtő: Prax (PRX-115tk) típusú – 5 db, - Pad háttámlával: Radium (LRA160tk) típusú – 10 db, - Asztal paddal: Blocq (LBQ962tk) – 3 db. A vállalkozó a fenti termékeket 2023. április 14. napján 2023. október 13. napi szállítási határidővel megrendelte a gyártó MMCITÉ HU Kft.-től. A gyártó a várható szállítás időpontját 2023. április 17. napján 2023. augusztus 21. körüli időpontra igazolta vissza, azonban 2023. augusztus 11. napján kelt nyilatkozatában arról tájékoztatta a vállalkozót, hogy a megrendelt termékek gyártását előre nem látható műszaki probléma miatt nem tudja a kért határidőre teljesíteni, s előre láthatóan ezen termékek gyártását és szállítását 2023. december közepére tudja vállalni. Ezen túl a megrendelt termékek helyett egy másik gyártósoron készülő termékcsaládot ajánlott a gyártó, amelyet korábbi szállítási határidővel, 2023. októberben le tudnak gyártani és szállítani. A gyártói nyilatkozat szerint a két termékcsalád termékei funkcionálisan egyenértékűek, a gyártó nyilatkozata szerint a javasolt termékek az eredetileg megrendelt termékekkel azonos anyagokból és azonos felületképzéssel (horganyzott, porszórt acél, kezelt trópusi fa) készülnek, funkciójukat (felhasználási terület, tartósság, teherbíró képesség) tekintve az eredeti termékek paramétereivel megegyezők. A vállalkozó soron kívül (2023. augusztus 11. napján) megkeresett két másik utcabútorokat forgalmazó céget. Az egyik ajánlat a megrendeléstől számított kb. 8 hét, a másik ajánlat a megrendeléstől számított 10-12 hét szállítási határidőt tartalmazott. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 28. § (1)-(2) bekezdése szerint ajánlatkérőként szerződő felek (megrendelők) és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél (vállalkozó) a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik, melynek során kizárólag a Szerződő Felek a vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékekben egyezhetnek meg. Helyettesítő termék beépítéséről szóló megállapodás esetében a Szerződő Felek kötelesek a szerződést a Kbt. 141. §-ban foglaltak szerint módosítani. A gyártó által ajánlott másik termékcsalád termékei, illetve a bekért ajánlatok szerinti termékek a megrendelők részére bemutatásra kerültek. Ennek nyomán megállapításra került, hogy - az MMCITÉ által gyártott másik termékcsalád illeszkedik az eredeti tervezési koncepcióhoz, a látogatók számára használati szempontból ideálisabb is ez a termékcsalád, ugyanis a kiváltásra kerülő termék esetében az oldalvonalukban szereplő fém miatt az átforrósodás veszélye áll fenn, mely a használatát meleg időben korlátozza, ugyanakkor ezen termékek esetén az egyenértékűség funkcionálisan is fennáll, - más gyártók által készített termékek ugyan hasonlóak a kiírt termékekhez, de megjelenésüket és anyaghasználatukat tekintve részben eltérnek a költségvetésben kiírt termékektől, továbbá vélhető szállítási időpont is túlmutatott a 2023. októberi időponton. Jelen szerződésmódosítás keretében a Szerződő Felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet fenti szabályai alapján - Prax (PRX-115tk) típusú hulladékgyűjtő helyett ugyanazon gyártó Quinbin (QB115tk) típusú hulladékgyűjtője, - Radium (LRA160tk) típusú háttámlás pad helyett Vera (LV151tk) típusú háttámlás pad, - Blocq (LBQ962tk) asztal paddal helyett ugyanazon gyártó Rauster (RTS151tk) asztal paddal beépítésében (kiváltásában) állapodtak meg. Az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete tartalmazza, s valamennyi termék egyenértékűségét és elfogadását a műszaki ellenőr, illetve a tervező is megállapította, melyet nyilatkozataikkal igazoltak. b) Körszín légkezelő gép kiváltása A kiviteli tervek és költségvetési kiírás a körszín tekintetében Zehnder Maxiflat 2000 szellőző gép beépítését tartalmazzák. A vállalkozó a fent említett termékre vonatkozóan 2023. május 12. napján árajánlatot kért a Zehnder Hungary Kft-től, melyre vonatkozóan a forgalmazó azt a tájékoztatást adta, hogy a költségvetésben kiírt gépet Magyarországon nem forgalmazzák, így ajánlatot sem tudnak adni rá. Kifejezetten a kiírt termék hivatalos forgalmazója került megkeresésre, de a terméket még ezen forgalmazó sem tudta szállítani, így a vállalkozó az ún. Szekérállásban tervezett légkezelő gép beszállítóját kereste meg, mely forgalmazó a FRAPO típusú gépet ajánlotta kiváltó termékként, mely az eredeti termékkel egyenértékű, melyet a tervező, a műszaki ellenőr és a megrendelő által is aláírt – 2023. július 11. napján kelt – egyenértékűségi nyilatkozat és a kiváltó termék gépkönyve is igazol. A műszaki változtatás az épület energetikai paramétereit nem befolyásolja, a módosulás a projekt célját nem változtatja meg, elősegíti az alapvető célok teljesülését, melynek nyomán a Szerződő Felek az említett termék beépítésében (kiváltásában) állapodtak meg. c) Pótmunkák A kivitelezés során az alábbi pótmunkák elvégzésének szükségessége merült fel a megrendelők részéről. Ezen pótmunka igényeket a műszaki ellenőr minden esetben megvizsgálta és megállapította, hogy azok tartalma és összegszerűsége is megfelelő, szakmailag indokolt. A pótmunkák vonatkozásában a megrendelők a tervezőkkel is egyeztetést folytattak; a tervezők szintén támogatták a pótmunkák elvégzését. Folytatás a VI.4.3) [BT-99] és a V.2.5) [BT-554] pontban.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:
1.2. pont Eredeti: Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó ajánlata tartalmazza. Módosított: Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó ajánlata (jelen szerződésmódosításban foglalt eltérésekkel) tartalmazza. 4.1. pont Eredeti: Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót összesen (az opciós tételek nélkül) nettó 671.715.186. Ft, azaz nettó hatszázhetvenegymillió-hétszáztizenötezer-egyszáznyolcvanhat forint összegű vállalkozói díj illeti meg. A fenti összegből a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságra eső rész: nettó 604.916.670. Ft, azaz nettó hatszáznégymillió-kilencszáztizenhatezer-hatszázhetven forint. A fenti összegből Hortobágy Község Önkormányzatára eső rész: nettó 66.798.516. Ft, azaz nettó hatvanhatmillió-hétszázkilencvennyolcezer-ötszáztizenhat forint. Az opciós tételként megjelölt Csárdakert tájépítészeti és kertészeti revitalizációjáért a vállalkozót 51.758.681. Ft + áfa, azaz ötvenegymillió-hétszázötvennyolcezer-hatszáznyolcvanegy forint + áfaösszegű díj illeti meg. Az opciós tételként megjelölt kültéri installációk megvalósításáért a vállalkozót 30.181.488. Ft + áfa, azaz harmincmillió-egyszáznyolcvanegyezer-négyszáznyolcvannyolc forint + áfaösszegű díj illeti meg. Módosított: Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót összesen (az opciós tételek nélkül) nettó 690.829.068. Ft, azaz nettó hatszázkilncvenmillió-nyolcszázhuszonkilencezer-hatvannyolc forint összegű vállalkozói díj illeti meg. A fenti összegből a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságra eső rész: nettó 624.030.552. Ft, azaz nettó hatszázhuszonnyégymillió-harmincezer-ötszázötvenkettő forint. A fenti összegből Hortobágy Község Önkormányzatára eső rész: nettó 66.798.516. Ft, azaz nettó hatvanhatmillió-hétszázkilencvennyolcezer-ötszáztizenhat forint. Az opciós tételként megjelölt Csárdakert tájépítészeti és kertészeti revitalizációjáért a vállalkozót 52.236.942. Ft + áfa, azaz ötvenkettőmmillió-kettőszázharminchatezer-kilencszáznegyvenkettő forint + áfa összegű díj illeti meg. Az opciós tételként megjelölt kültéri installációk megvalósításáért a vállalkozót 30.092.688. Ft + áfa, azaz harmincmillió-kilencvenkettőezer-hatszáznyolcvannyolc forint + áfaösszegű díj illeti meg. 6.3. pont utolsó bekezdés Eredeti: A végszámla összege: nettó 134.343.037. Ft, azaz nettó egyszázharmincnégymillió-háromszáznegyvenháromezer-harminchét forint. Módosított: A végszámla összege: nettó 153.456.919. Ft, azaz nettó egyszázötvenhárommillió-négyszázötvenhatezer-kilencszáztizenkilenc forint.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 039-113734 (2024-02-21)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Alföld és Észak Észak-Alföld Hajdú-Bihar
Termékek/szolgáltatások:
Építkezési szerkezetek és anyagok;... Szerkezeti elemek Építőipari ácsmunka Építési munkák Terep-előkészítő munkák Épületbontás és bontási munka, földmunka Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka Bontási munka Terep-előkészítési és eltakarítási munka Talajstabilizálási munka