Ajánlati felhívás (2023-12-11) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Középiskolai Campus IV. ütem kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001993752023
Rövid leírás:
“Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium épületének külső és belső felújítása.”
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák📦 Információk a tételekről
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 1
Leírás
Belső azonosító: EKR001993752023/1
Mennyiség: 38575 négyzetméter
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
“Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium épületének külső és belső felújítása.
A beruházás...”
A beszerzés leírása
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium épületének külső és belső felújítása.
A beruházás keretében megtörténik a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium háromszintes tömbjének gépészeti és elektromos rendszer teljeskörű felújítása, épületen belüli részleges, funkcionális átcsoportosítás, akadálymentes lift beépítése, építészeti felújítás (felületek, burkolatok, hőszigetelések, nedvesedés mentesítés), a jelenlegi tornatermi szárny funkcionális átalakítása, valamint udvari elemek felújítása. Az épületben jelenleg 20 osztály végzi tanulmányait.
A Vasvári épületének összes hasznos alapterülete: 3945 m2
A meglévő épületek beépítési kontúrja változatlan marad, bontások csak a funkció átalakítások következményeként történnek, melyek jellemzően válaszfalak kibontását jelenti. A következő fő bontási feladatokat kell elvégezni: válaszfalak, rétegrendek, burkolatok, gépészeti és elektromos szerelvények (~1147 m3).
Teljeskörű gépészeti felújítás:
- Fűtési rendszer felújítása,
- Víz-szennyvíz rendszer felújítása,
- Hűtés-szellőzés kiépítése,
- Telken belüli közműhálózat cseréje.
Teljeskörű elektromos felújítás:
- Új elektromos vezetékrendszer kiépítése (~37000 fm)
- Szerelvények teljeskörű cseréje,
- Riasztórendszer kiépítése,
- Tűzjelző rendszer kiépítése,
- Gyengeáramú rendszer kiépítése
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Részletek a műszaki dokumentációban.
Többet mutasson
További információk:
“Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer...”
További információk
Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szempontonként kiosztható pontszám 0-10.
Ajánlatkérő a Kbt.77.§ (1) bekezdésre tekintettel ezúton jelzi, hogy az egyéb bírálati részszempontokkal kapcsolatban meghatározta az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, valamint meghatározta azokat az elvárásokat is, amelyeknél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet ebben az esetben az ajánlat érvénytelen lesz.
Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.
Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, erre tekintettel a BT-36 mezőben feltüntetett 12 hónap időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó. Bővebb információt a szerződés tervezet tartalmaz.
A Kivitelezés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében olyan építési-szerelési és egyéb szerelési szolgáltatásnyújtásnak minősül, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is – irányul, azonban hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez nem kötött, ezért a Vállalkozó kötelezett a Vállalkozói díj ÁFA tartalmának megfizetésére.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák📦
További termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka📦 Villamos szerelési munka📦 Villámvédelmi munkák📦 Felvonó szerelése📦 Szigetelési munka📦 Hőszigetelési munka📦 Vízvezeték-szerelés📦 Gépészeti szerelések📦 Vakolás📦 Padló- és falburkolás📦 Festés📦 Homlokzati munka📦 Bontási munka📦
Postacím: Prohászka
utca
71.
Irányítószám: 8000
Város: Székesfehérvár
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 12 (MONTH)
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A BT-750 mező M.1/1. pontja szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): A BT-750 mező M.1/2. pontja szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-24 hónap)
A BT-750 mező M.1/3. pontja szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-24 hónap)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-01-26 09:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-01-26 11:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c), (3)-(4), (6)bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §-a tartalmazza.”
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60
A közbeszerzési eljárás feltételei
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Megnyitás dátuma: 2024-01-26 11:00:00 📅
Hely:
“Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.”
További információk:
“Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c), (3)-(4), (6)bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §-a tartalmazza.”
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅ Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“P/1. 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
P/1. 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó (épület, építmény felújítása, építése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát
kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó (épület, építmény felújítása, építése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ban foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.: Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből (épület, építmény felújítása, építése) származó, összesen minimum nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 1.000.000.000,- Ft, egymilliárd forint árbevétellel.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdése is.
A P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
“M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M.1. és M.2. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:
M.1.: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
- a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben felelős műszaki vezetői jogosultsága;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget illetve képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a kivitelezés ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek /szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/1. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben csak a saját kezűleg aláírt önéletrajzot kell csatolni.
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bek.-re, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (1) bek.-re.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakemberek nevét, akkor ezen dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség és az ajánlat érvénytelen (tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdésében és a (9) bekezdés a) pontjában rögzített rendelkezéseiben foglaltakra)!
Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a
szerződés teljesítésére, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
- M.1/1.: legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 1. rész 2. pontja szerinti Építési szakterületre vonatkozó "MV-É" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
“M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
- M.1/2.: legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 2. rész 3. pontja szerinti Építménygépészeti szakterületre vonatkozó "MV-ÉG" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember
tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
- M.1/3.: legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 2. rész 5. pontja szerinti Építményvillamossági szakterületre vonatkozó "MV-ÉV" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.
Többet mutasson Többet mutasson (1) “M.2.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
M.2.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M.1. és M.2. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:
M.2.: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot,
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét,
- a teljesítés mennyiségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek. a), 21/A. §, 22. § (5) bek.] Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11)-(12) bekezdésben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.
A felhívásban a referenciakövetelményeknek való megfelelés több referencia bemutatásának lehetőségével is biztosított.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
M.2.: nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát, mely magában foglal legalább: legalább 1500 m2 hasznos (nettó) alapterületű épület vagy épületek teljeskörű (külső és belső) felújítási munkák elvégzésére vonatkozó referenciát.
Ajánlatkérő elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést is.
Az eljárást megindító felhívás feladást megelőző 5 és 8 évet Ajánlatkérő a Kbt. 48.§-ában rögzített módszer alkalmazásával vizsgálja. Az ajánlatkérő a referencia munka tekintetében a kezdő napon a referenciaként bemutatott szerződés tárgyát képező építési beruházás szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.
A teljesítés időpontja alatt a szerződés tárgyát képező építési beruházás műszaki átadás-átvételének lezáró időpontját kell érteni.
Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással
elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Többet mutasson Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Sz/1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Sz/1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a Sz/1. számú szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes...”
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
Többet mutasson
Kauciók és garanciák:
“Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke nettó 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint.
Az ajánlati...”
Kauciók és garanciák
Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke nettó 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az Ajánlattevő választása szerint - az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő 12023008-00153647-00100001 számú számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség (a továbbiakban: Bankgarancia) biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény (a továbbiakban: Kötelezvény) biztosításával.
Az ajánlati biztosítékot az Ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (ajánlattételi határidő, lásd ajánlati felhívás IV.2.2.2. pont BT-131 mező), az ajánlata részeként, azaz az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét: "Ajánlati biztosíték - Középiskolai Campus IV. ütem – Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium - kivitelezése"
Átutalás esetében az ajánlati biztosíték rendelkezésre állása időpontjának a biztosíték összegének az Ajánlatkérő számláján való jóváírása számít, erre legyenek figyelemmel Ajánlattevők a biztosíték átutalással való teljesítésekor. Bankgarancia és Kötelezvény nyújtása esetén a Bankgarancia és Kötelezvény Kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megnevezni, a Bankgaranciában és a Kötelezvényben tárgyként fel kell tüntetni az eljárás megnevezését "Középiskolai Campus IV. ütem – Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium - kivitelezése", valamint a Kbt. 54. § (4) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell visszavonhatatlanul és feltétel nélkül, hogy ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség időtartamával megegyező időtartamig érvényesnek kell lennie.
Ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta.
Az igazolás módja: az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat, a Bankgarancia vagy a Kötelezvény csatolása az ajánlathoz. Ajánlatkérő Bankgarancia vagy Kötelezvény nyújtása esetén a 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában történő benyújtását írja elő. Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint fizeti vissza.
Az ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezések a Kbt. 54. § és a vonatkozó jogszabályok.
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához....”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül. Az előlegszámla a végszámlából kerül elszámolásra a vállalkozási
szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az előleget Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint fizeti meg.
Ajánlatkérő 1 (egy) db előlegszámla, 5 (öt) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja.
Folyt köv: "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek" pont BT-70 mezőjében.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“"Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre" pont BT-77 mezőjének folytatása:
Ajánlatkérő 10%...”
A szerződés teljesítésének feltételei
"Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre" pont BT-77 mezőjének folytatása:
Ajánlatkérő 10% tartalékkeretet köt ki a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.
Számlák kiegyenlítése : AK a számlák ellenértékét a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: amennyiben AT a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait a 322 /2015. (X.30.) számú Korm. rendelet 32/A. § -ában foglaltak rendezik.
AK a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire. AK felhívja a Tisztelt AT figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Kizárási ok: crime-org
corruption
fraud
terr-offence
finan-laund
human-traffic
tax-pay
socsec-pay
bankruptcy
insolvency
cred-arran
bankr-nat
liq-admin
susp-act
distorsion
partic-confl
prep-confl
misrepresent
nati-ground
Kizárási okok leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2)...”
Kizárási okok leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1)-(1a)-(1b), (3)-(4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§ és 18.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
- a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (11a), (13)-(14) bekezdéseiben foglaltakra. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés].
“1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az...”
További információk
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani.
2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) és (6a) bekezdései].
3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat az EKR azok benyújtására szolgáló funkció alkalmazásával kell ajánlatként benyújtaniuk. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak [EKRr. 11. § (9) bekezdése].
4. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció, illetve melyeket a Kbt. kötelezően előír.
6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetet.
7. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (4) bek., a Kbt. 131. § (9) bek, a Kbt. 141. § foglaltakra.
8. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra az ajánlati felhívás "Alkalmassági követelmény(ek)" pont BT-750 mezőjének P/1., M.1. és M.2. pontjai tekintetében.
9. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) és (9a) bekezdésben foglaltakra.
10. Ajánlatkérő 2023. december 19. napján 14:00 órakor (amennyiben korrigendum kerül feladásra és az módosítja a bejárás időpontját, az lesz az irányadó) helyszíni bejárást biztosít. Találkozási pont: Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium főbejárata előtt (8000 Székesfehérvár, Prohászka u. 71.).
11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330; Szentgyörgyi László, 00329.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bek. foglaltak).
13. Ajánlattevőnek, alvállalkozó(k)nak és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek)nek csatolnia kell az
Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § tekintetében).
14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
15. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
16. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
17. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jótállási biztosíték melyek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5-5%-a; késedelmi kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 0,5%-a/nap; meghiúsulási kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 20%-a.
18. A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza az alábbiak szerint: "Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a felelősségbiztosítással érintett tevékenység (munkaterület átadás) megkezdését megelőző napig a Kivitelezésre vonatkozóan építési felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő építési felelősségbiztosítási szerződését kiterjeszti. Az építési felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 50 millió Ft/káresemény és minimum 100 millió Ft/kárév. Az építési felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Megrendelőnek és 3. személynek okozott károkra terjed ki. Az építési felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a munkaterület átadásakor be kell mutatni, majd az átadást követő 10 (tíz) munkanapon belül a Vállalkozó köteles az építési felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő építési felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az építési felelősségbiztosítást a munkaterület átadásának napjától a szerződés hatályának fennállásáig fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazolja."
19. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a munkálatok elvégzése nem működő oktatási intézményben történik.
20. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. §-ára tekintettel a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására a 700 millió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a kapcsolódó tevékenységet is - esetén.
21. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja a hiánypótlást. A korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakra hivatkozva Ajánlatkérő korlátozást nem határoz meg.
23. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.
24. A kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért. Tekintettel arra, hogy a tervezett kivitelezés oktatási intézményt érint, a napi munkafolyamatok hatékony és rugalmas operatív irányítása kiemelt ajánlatkérői érdek. Az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó konfliktusok és ebből eredő kivitelezési hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. Fentiekre tekintettel a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. § szerint.” Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2023/S 239-752028 (2023-12-11)
Ajánlati felhívás (2024-01-22) Eljárás Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-02-23 09:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-02-23 11:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-02-23 11:00:00 📅
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt:
A...”
Szöveg
A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Fri Jan 26 09:00:00 CET 2024
Helyesen: Fri Feb 23 09:00:00 CET 2024
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Fri Jan 26...”
Szöveg
A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Fri Jan 26 11:00:00 CET 2024
Helyesen: Fri Feb 23 11:00:00 CET 2024
“Ajánlatkérő az eljárással kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések jelentős számára és azok megválaszolásra a kiegészítő tájékoztatást a...”
Egyéb kiegészítő információk
Ajánlatkérő az eljárással kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések jelentős számára és azok megválaszolásra a kiegészítő tájékoztatást a megjelent Ajánlati felhívás „Az ajánlatok beérkezésének határideje” és „A nyilvános felbontással kapcsolatos információk” pontjaiban rögzített határidőkig nem tudja megküldeni, így Ajánlatérő a Kbt. 56. § (4) bekezdésben rögzítettek szerint jár el.
Kbt. 56. § (4) bekezdés: „Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.”
Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi Gazdasági szereplőt, akik érdeklődésüket az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezték, hogy a Kbt. 56. § (4) bekezdésben rögzítettek alapján az ajánlati felhívás „Az ajánlatok beérkezésének határideje” és „A nyilvános felbontással kapcsolatos információk” pontjaiban rögzített határidőket módosítja.
A kiküldendő kiegészítő tájékoztatásban foglalt esetleges módosítások a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentációban átvezetésre és az így módosuló dokumentumok az EKR-be feltöltésre kerülnek majd a kiegészítő tájékoztatás megküldésekor.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 752028-2023
Forrás: OJS 2024/S 017-049225 (2024-01-22)
Ajánlati felhívás (2024-02-16) Eljárás Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-03-08 09:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-03-08 11:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-03-08 11:00:00 📅
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt:
A...”
Szöveg
A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Fri Feb 23 09:00:00 CET 2024
Helyesen: Fri Mar 08 09:00:00 CET 2024
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Fri Feb 23...”
Szöveg
A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Fri Feb 23 11:00:00 CET 2024
Helyesen: Fri Mar 08 11:00:00 CET 2024
“Az eljárással kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések jelentős számára és azok megválaszolásra a kiegészítő tájékoztatást a fent hivatkozott...”
Egyéb kiegészítő információk
Az eljárással kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések jelentős számára és azok megválaszolásra a kiegészítő tájékoztatást a fent hivatkozott korrigendummal módosított Ajánlati felhívás „Az ajánlatok beérkezésének határideje” és „A nyilvános felbontással kapcsolatos információk” pontjaiban rögzített határidőkig nem tudja megküldeni, így Ajánlatérő a Kbt. 56. § (4) bekezdésben rögzítettek szerint jár el.
Kbt. 56. § (4) bekezdés: „Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.”
Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi Gazdasági szereplőt, akik érdeklődésüket az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezték, hogy a Kbt. 56. § (4) bekezdésben rögzítettek alapján az ajánlati felhívás „Az ajánlatok beérkezésének határideje” és „A nyilvános felbontással kapcsolatos információk” pontjaiban rögzített határidőket módosítja.
A kiküldendő kiegészítő tájékoztatásban foglalt esetleges módosítások a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentációban átvezetésre és az így módosuló dokumentumok az EKR-be feltöltésre kerülnek majd a kiegészítő tájékoztatás megküldésekor.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 049225-2024
Forrás: OJS 2024/S 035-103122 (2024-02-16)
Ajánlati felhívás (2024-02-29) Eljárás Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-03-21 09:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-03-21 11:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-03-21 11:00:00 📅
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt:
A...”
Szöveg
A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Fri Mar 08 09:00:00 CET 2024
Helyesen: Thu Mar 21 09:00:00 CET 2024
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
A közbeszerzési dokumentumok megváltoztatásának dátuma: 2024-02-27 📅
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Fri Mar 08...”
Szöveg
A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Fri Mar 08 11:00:00 CET 2024
Helyesen: Thu Mar 21 11:00:00 CET 2024
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
A közbeszerzési dokumentumok megváltoztatásának dátuma: 2024-02-27 📅
Egyéb kiegészítő információk
“Az eljárással kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és azokra adott válaszok jelentős számára tekintettel a fent hivatkozott...”
Egyéb kiegészítő információk
Az eljárással kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és azokra adott válaszok jelentős számára tekintettel a fent hivatkozott korrigendummal módosított Ajánlati felhívás „Az ajánlatok beérkezésének határideje” és „A nyilvános felbontással kapcsolatos információk” pontjaiban rögzített határidőkig nem tudja megküldeni, így Ajánlatérő a Kbt. 56. § (4) bekezdésben rögzítettek szerint jár el.
Kbt. 56. § (4) bekezdés: „Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.”
Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi Gazdasági szereplőt, akik érdeklődésüket az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezték, hogy a Kbt. 56. § (4) bekezdésben rögzítettek alapján az ajánlati felhívás „Az ajánlatok beérkezésének határideje” és „A nyilvános felbontással kapcsolatos információk” pontjaiban rögzített határidőket módosítja.
A kiküldött kiegészítő tájékoztatásban foglalt módosítások a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki
dokumentációban átvezetésre és az így módosuló dokumentumok az EKR-be feltöltésre kerültek a kiegészítő tájékoztatás
megküldésekor.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 103122-2024
Forrás: OJS 2024/S 044-128339 (2024-02-29)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-06-14) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium épületének külső és belső felújítása.
A beruházás...”
Rövid leírás
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium épületének külső és belső felújítása.
A beruházás keretében megtörténik a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium háromszintes tömbjének gépészeti és elektromos rendszer teljeskörű felújítása, épületen belüli részleges, funkcionális átcsoportosítás, akadálymentes lift beépítése, építészeti felújítás (felületek, burkolatok, hőszigetelések, nedvesedés mentesítés), a jelenlegi tornatermi szárny funkcionális átalakítása, valamint udvari elemek felújítása. Az épületben jelenleg 20 osztály végzi tanulmányait.
A Vasvári épületének összes hasznos alapterülete: 3945 m2
A meglévő épületek beépítési kontúrja változatlan marad, bontások csak a funkció átalakítások következményeként történnek, melyek jellemzően válaszfalak kibontását jelenti. A következő fő bontási feladatokat kell elvégezni: válaszfalak, rétegrendek, burkolatok, gépészeti és elektromos szerelvények (~1147 m3).
Főbb mennyiségek:
- Tetőhéjazat bontása (cserépfedés, lécezés, fólia, stb. bontása), új héjazat készítése (deszkázás, fólia, síkpala fedés, stb.) ~2300 m2
- Állványozási munkálatok: ~2600 m2
- Vakolatjavítás homlokzaton: ~3200 m2
- Vakolatjavítás belső felületeken (fal, mennyezet): ~9500 m2
- Szárazépítés (gipszkarton falak, álmennyezet, előtéthal, stb.): ~730 m2
- Melegburkolat készítése (linóleum, szőnyeg, stb.): ~2500 m2
- Hidegburkolatok készítése (padló, fal, stb.): ~1600 m2
- Térburkolat készítés: ~1100 m2
- Kültéri nyílászáró beépítése (fa, fém): ~27 db
- Tetőtéri ablakok beépítése: 54 db
- Beltéri ajtók beépítése: 54 db
- Hőszigetelés (födém, homlokzat, magastető szigetelés): ~2500 m2
- Belső fal festése (előkészítéssel): ~8600 m2
- Akadálymentesítés
Teljeskörű gépészeti felújítás:
- Fűtési rendszer felújítása,
- Víz-szennyvíz rendszer felújítása,
- Hűtés-szellőzés kiépítése,
- Telken belüli közműhálózat cseréje.
Teljeskörű elektromos felújítás:
- Új elektromos vezetékrendszer kiépítése (~37000 fm)
- Szerelvények teljeskörű cseréje,
- Riasztórendszer kiépítése,
- Tűzjelző rendszer kiépítése,
- Gyengeáramú rendszer kiépítése
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Részletek a műszaki dokumentációban.
Többet mutasson
Becsült érték héa nélkül: 1 535 229 411 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 965 796 082 HUF 💰
Leírás
Becsült érték héa nélkül: 1 535 229 411 HUF 💰
A teljesítés helye: Fejér🏙️
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅ Procedures for review
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-06-07 📅
Cím: Középiskolai Campus IV. ütem – Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium - kivitelezése
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001993752023🌏 Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 17
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 17
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 15
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Ajánlat azonosítója: EKR001993752023/0109
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: PSN Építőipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12621754217
Postacím: Rákóczi Ferenc utca 23-25.
Postai irányítószám: 7100
Postai város: Szekszárd
Régió: Tolna🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@psn.hu📧
Telefon: +36 74410214📞
Kiegészítő információk További információk
“1.) A hirdetmény 2023. december 12-én a TED-en 2023/S239-752028 számon és a Közbeszerzési Értesítő 2023/240 számában 2023. december 12-én KÉ-24800/2023...”
További információk
1.) A hirdetmény 2023. december 12-én a TED-en 2023/S239-752028 számon és a Közbeszerzési Értesítő 2023/240 számában 2023. december 12-én KÉ-24800/2023 számon jelent meg. Az ajánlati felhívást módosító korrigendum 2024. január 24-én a TED-en 2024/S 017-049225 számon és a Közbeszerzési Értesítő 2024/17 számában 2024. január 24-én KÉ-1254/2024. számon jelent meg. Az ajánlati felhívást módosító második korrigendum 2024. február 19-én a TED-en 2024/S 035-103122 számon és a Közbeszerzési Értesítő 2024/35 számában 2024. február 19-én KÉ-3015/2024. számon jelent meg. Az ajánlati felhívást módosító harmadik korrigendum 2024. március 01-jén a TED-en 2024/S 044-128339 számon és a Közbeszerzési Értesítő 2024/44 számában 2024. március 01-jén KÉ-3808/2024. számon jelent meg.
2.) A tájékoztató "V.4) Összes beérkezett ajánlat" rovat "BT-720 Megajánlott összeg" mezőiben szereplő összegek tartalmazzák a 10% tartalékkeret összegét is.
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-09-10) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium épületének külső és belső felújítása. A beruházás...”
Rövid leírás
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium épületének külső és belső felújítása. A beruházás keretében megtörténik a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium háromszintes tömbjének gépészeti és elektromos rendszer teljeskörű felújítása, épületen belüli részleges, funkcionális átcsoportosítás, akadálymentes lift beépítése, építészeti felújítás (felületek, burkolatok, hőszigetelések, nedvesedés mentesítés), a jelenlegi tornatermi szárny funkcionális átalakítása, valamint udvari elemek felújítása. Az épületben jelenleg 20 osztály végzi tanulmányait. A Vasvári épületének összes hasznos alapterülete: 3945 m2 A meglévő épületek beépítési kontúrja változatlan marad, bontások csak a funkció átalakítások következményeként történnek, melyek jellemzően válaszfalak kibontását jelenti. A következő fő bontási feladatokat kell elvégezni: válaszfalak, rétegrendek, burkolatok, gépészeti és elektromos szerelvények (~1147 m3). Főbb mennyiségek: - Tetőhéjazat bontása (cserépfedés, lécezés, fólia, stb. bontása), új héjazat készítése (deszkázás, fólia, síkpala fedés, stb.) ~2300 m2 - Állványozási munkálatok: ~2600 m2 - Vakolatjavítás homlokzaton: ~3200 m2 - Vakolatjavítás belső felületeken (fal, mennyezet): ~9500 m2 - Szárazépítés (gipszkarton falak, álmennyezet, előtéthal, stb.): ~730 m2 - Melegburkolat készítése (linóleum, szőnyeg, stb.): ~2500 m2 - Hidegburkolatok készítése (padló, fal, stb.): ~1600 m2 - Térburkolat készítés: ~1100 m2 - Kültéri nyílászáró beépítése (fa, fém): ~27 db - Tetőtéri ablakok beépítése: 54 db - Beltéri ajtók beépítése: 54 db - Hőszigetelés (födém, homlokzat, magastető szigetelés): ~2500 m2 - Belső fal festése (előkészítéssel): ~8600 m2 - Akadálymentesítés Teljeskörű gépészeti felújítás: - Fűtési rendszer felújítása, - Víz-szennyvíz rendszer felújítása, - Hűtés-szellőzés kiépítése, - Telken belüli közműhálózat cseréje. Teljeskörű elektromos felújítás: - Új elektromos vezetékrendszer kiépítése (~37000 fm) - Szerelvények teljeskörű cseréje, - Riasztórendszer kiépítése, - Tűzjelző rendszer kiépítése, - Gyengeáramú rendszer kiépítése Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Részletek a műszaki dokumentációban.
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 965 796 082 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
“Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium épületének külső és belső felújítása. A beruházás...”
A beszerzés leírása
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium épületének külső és belső felújítása. A beruházás keretében megtörténik a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium háromszintes tömbjének gépészeti és elektromos rendszer teljeskörű felújítása, épületen belüli részleges, funkcionális átcsoportosítás, akadálymentes lift beépítése, építészeti felújítás (felületek, burkolatok, hőszigetelések, nedvesedés mentesítés), a jelenlegi tornatermi szárny funkcionális átalakítása, valamint udvari elemek felújítása. Az épületben jelenleg 20 osztály végzi tanulmányait. A Vasvári épületének összes hasznos alapterülete: 3945 m2 A meglévő épületek beépítési kontúrja változatlan marad, bontások csak a funkció átalakítások következményeként történnek, melyek jellemzően válaszfalak kibontását jelenti. A következő fő bontási feladatokat kell elvégezni: válaszfalak, rétegrendek, burkolatok, gépészeti és elektromos szerelvények (~1147 m3). Főbb mennyiségek: - Tetőhéjazat bontása (cserépfedés, lécezés, fólia, stb. bontása), új héjazat készítése (deszkázás, fólia, síkpala fedés, stb.) ~2300 m2 - Állványozási munkálatok: ~2600 m2 - Vakolatjavítás homlokzaton: ~3200 m2 - Vakolatjavítás belső felületeken (fal, mennyezet): ~9500 m2 - Szárazépítés (gipszkarton falak, álmennyezet, előtéthal, stb.): ~730 m2 - Melegburkolat készítése (linóleum, szőnyeg, stb.): ~2500 m2 - Hidegburkolatok készítése (padló, fal, stb.): ~1600 m2 - Térburkolat készítés: ~1100 m2 - Kültéri nyílászáró beépítése (fa, fém): ~27 db - Tetőtéri ablakok beépítése: 54 db - Beltéri ajtók beépítése: 54 db - Hőszigetelés (födém, homlokzat, magastető szigetelés): ~2500 m2 - Belső fal festése (előkészítéssel): ~8600 m2 - Akadálymentesítés Teljeskörű gépészeti felújítás: - Fűtési rendszer felújítása, - Víz-szennyvíz rendszer felújítása, - Hűtés-szellőzés kiépítése, - Telken belüli közműhálózat cseréje. Teljeskörű elektromos felújítás: - Új elektromos vezetékrendszer kiépítése (~37000 fm) - Szerelvények teljeskörű cseréje, - Riasztórendszer kiépítése, - Tűzjelző rendszer kiépítése, - Gyengeáramú rendszer kiépítése Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Részletek a műszaki dokumentációban.
Többet mutasson
További információk:
“Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer...”
További információk
Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszám 0-10. Ajánlatkérő a Kbt.77.§ (1) bekezdésre tekintettel ezúton jelzi, hogy az egyéb bírálati részszempontokkal kapcsolatban meghatározta az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, valamint meghatározta azokat az elvárásokat is, amelyeknél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet ebben az esetben az ajánlat érvénytelen lesz. Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz. Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, erre tekintettel a BT-36 mezőben feltüntetett 12 hónap időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó. Bővebb információt a szerződés tervezet tartalmaz. A Kivitelezés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében olyan építési-szerelési és egyéb szerelési szolgáltatásnyújtásnak minősül, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is – irányul, azonban hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez nem kötött, ezért a Vállalkozó kötelezett a Vállalkozói díj ÁFA tartalmának megfizetésére.
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 965 796 082 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001993752023/0277
A vállalkozó neve és címe
Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11266101244
Postacím: Németvölgyi Út 146
Postai irányítószám: 1112
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
E-mail: vallalkozas@epkar.hu📧
Telefon: +36 14223550📞
Fax: +36 14223559 📠
URL: https://www.epkar.hu🌏
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához....”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül. Az előlegszámla a végszámlából kerül elszámolásra a vállalkozási szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az előleget Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint fizeti meg. Ajánlatkérő 1 (egy) db előlegszámla, 5 (öt) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. Folyt köv: "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek" pont BT-70 mezőjében.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“"Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre" pont BT-77 mezőjének folytatása: Ajánlatkérő 10%...”
A szerződés teljesítésének feltételei
"Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre" pont BT-77 mezőjének folytatása: Ajánlatkérő 10% tartalékkeretet köt ki a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben. Számlák kiegyenlítése : AK a számlák ellenértékét a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: amennyiben AT a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait a 322 /2015. (X.30.) számú Korm. rendelet 32/A. § -ában foglaltak rendezik. AK a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire. AK felhívja a Tisztelt AT figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
“Folytatás a VII.2.4. pont BT-202 mezőjének: Részszámla: a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 75%-ban hiánytalanul...”
További információk
Folytatás a VII.2.4. pont BT-202 mezőjének: Részszámla: a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 75%-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén nettó 155.062.430,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázötvenötmillió-hatvankettőezer-négyszázharmincegy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 196.929.286,- Ft, azaz bruttó Egyszázkilencvenhatmillió-kilencszázhuszonkilencezer-kettőszáznyolcvanhat forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani. Végszámla: a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően, a Kivitelezés 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén mindösszesen nettó 242.862.074,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőszáznegyvenkettőmillió-nyolcszázhatvankettőezer-hetvennégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 308.434.834,- Ft, azaz bruttó Háromszáznyolcmillió-négyszázharmincnégyezer-nyolcszázharmincnégy forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani.” 8. A Szerződés IV.5. pontja az alábbiak szerint módosul: „Az Előleg jelen szerződés IV.3. pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint kerül elszámolásra:” Végszámla: Számlatétel értéke bruttó: 308.434.834,- Ft Levonásra kerülő előleg bruttó: 55.752.774,- Ft Fizetendő érték bruttó: 252.682.060,- Ft 9. A Szerződés VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő 48.572.415,- Ft, azaz Negyvennyolcmillió-ötszázhetvenkettőezer-négyszáztizenöt forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó 60 hónapig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.” 10. A Szerződés VI.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz 48.572.415,- Ft, azaz Negyvennyolcmillió-ötszázhetvenkettőezer-négyszáztizenöt forint teljesítési biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés aláírása napjától a sikeres műszaki átadás-átvétel napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.”
“1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság között 2024. június 07. napján...”
Egyéb kiegészítő információk
1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság között 2024. június 07. napján vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre a Középiskolai Campus IV. ütem – Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium - kivitelezésével kapcsolatos munkák (a továbbiakban: Kivitelezés) elvégzése tárgyában. 2. Vállalkozó a kivitelezési tevékenységet 2024. augusztus 16. napján kezdte meg. A Szerződés II/4. pontja alapján a teljesítés határideje a munkaterület átadástól számított 12 hónapon belül. 3. A kivitelezési munkálatok során az épület hatékonyabb és optimálisabb kialakítása érdekében az alábbi Megrendelői igények (a továbbiakban: Munkák) merültek fel, melyek az eredeti műszaki tartalom módosításával járnak az alábbiak szerint: a) Többlet burkolat elhelyezése és egységes kép kialakítása érdekében burkolat csere: 1248 m2 padlóburkolat készítése, 116 m2 falburkolat cseréje. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 55.854.763,- Ft + ÁFA, A megrendelői igény miatt az eredeti műszaki tartalom részét képező tételek közül az alábbi munkanemek elmaradnak: 488,99 m2 linóleum burkolat készítése alagsorban és a tetőtérben, 488,99 m2 aljzatkiegyenlítés készítése alagsorban és a tetőtérben, 203 m2 linóleum megtisztítása, 300,98 m2 cementlap felcsiszolása. Az elmaradó műszaki tartalom értéke: nettó 17.229.293,- Ft + ÁFA b) Belső ajtók ajtólapjának magasabb minőségű, mechanikailag ellenállóbb HPL típusú szerkezetre történő cseréje a hosszabb élettartam biztosítása érdekében: Az új műszaki tartalom költsége: nettó 6.984.056,- Ft + ÁFA, A megrendelői igény miatt az eredeti műszaki tartalom részét képező tételek közül az CPL ajtólapok elmaradnak: Az elmaradó műszaki tartalom értéke: nettó 4.352.558,- Ft + ÁFA c) Az acél tokszerkezetű HPL ajtótokok beépítése miatt 2×2 rétegű gipszkarton válaszfal építése szükséges: 197 m2 gipszkarton fal megerősítése. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 672.361,- Ft + ÁFA d) A hőszigetelt homlokzati falszakaszok 1 rétegű besimító színvakolása a műemléki jellegű utcafronti homlokzat struktúrájához igazítva az egységes felület érdekében: 1440 m2 falfelület besimítása. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 11.911.680,- Ft + ÁFA, A megrendelői igény miatt az eredeti műszaki tartalom részét képező tételek közül az alábbi munkanemek elmaradnak: 1440 m2 homlokzati felület hálózása, 1440 m2 homlokzat festése. Az elmaradó műszaki tartalom értéke: nettó 4.871.520,- Ft + ÁFA e) Tetőtéri látszó faszerkezetek lazúrozása: 426 m2 felület előkészítése és lazúros festése. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 4.482.372,- Ft + ÁFA, f) Vízszigetelés: Fokozva az épület alagsori szintjének vízhatlanságát, a Megrendelő nagyobb felületben, új műszaki tartalommal kívánja az utólagos talajnedvesség elleni vízszigetelést kialakítani. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 48.290.199,- Ft + ÁFA, Az új megrendelői igény miatt az eredeti műszaki tartalom részét képező tételek közül az alábbi munkanem elmarad: 200 fel. m2 injektálásos vízszigetelés, Az elmaradó műszaki tartalom értéke: nettó 8.290.200,- Ft + ÁFA. 4. Az I.3. pontban foglalt Munkák értéke összesen nettó 128.195.431,- Ft + ÁFA, bruttó 162.808.197,- Ft. 5. Az I.3. pontban foglalt elmaradó munkák értéke összesen nettó 34.743.571,- Ft + ÁFA, bruttó 44.124.335,- Ft. 6. Az I.3. pontban foglalt Munkák és elmaradó munkák költségének különbözete mindösszesen nettó 93.451.860,- + ÁFA, bruttó 118.683.862,- Ft. 7. Megrendelő műszaki ellenőrei a Polgármesteri Hivatal szakirodáival közösen megvizsgálták a Munkák és a hozzá kapcsolódó elmaradó tételekre vonatkozó ajánlat műszaki tartalmát és költségvetését, annak helyességét, és javasolták Megrendelőnek az elfogadását. 8. Az I.6. pontban foglaltak alapján a Szerződés III.1.pontja szerinti vállalkozási díjat nettó 93.451.860,- + ÁFA, bruttó 118.683.862,- Ft összeggel emelni szükséges. 9. Az I.3. pontban részletezett Munkák elvégzésének időigénye miatt a Vállalkozó a teljesítési határidőt - olyan okból, amelyért nem felelős - tartani nem tudja, a Munkák elvégzése érdekében, azokkal összefüggésben a teljesítési határidőt 60 (hatvan) nappal szükséges meghosszabbítani. 10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltak nem érintik a Szerződés IV.2. pontja szerinti előleg összegét, tekintettel arra, hogy az Vállalkozó részére már megfizetésre került. 11. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltak nem érintik a Szerződés III.5. pontja szerinti tartalékkeret összegét, tekintettel arra, hogy a vállalkozási díj emelése nem jár a tartalékkeret összegének emelkedésével. Az továbbra is nettó 87.799.644,-Ft+ÁFA. 12. A Munkák szerződésszerű teljesítése esetén azok kifizetésére a Szerződés IV.4. pontjában szereplő 3-5. részszámlákban és a végszámlában kerül sor egyenlő arányban. Vállalkozó köteles az érintett számlákban a Munkák díját elkülönítve feltűntetni. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. §-ában foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja a műszaki tartalmat érintő és azzal összefüggő teljesítési határidő módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései. 2025. augusztus 15. napján került aláírásra a Vállalkozási szerződés I. számú módosítása. A szerződés eredeti értéke: nettó 877.996.438,- Ft + nettó 87.799.644,- Ft (10% tartalékkeret), azaz nettó 965.796.082,- Ft. A jelen módosítást követő szerződéses érték: nettó 971.448.298,- Ft + nettó 87.799.644,- Ft (10% tartalékkeret), azaz nettó 1.059.247.942,- Ft. A szerződés eredeti teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadásától számított 12 hónapon belül köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést elfogad. A jelen módosítást követően a teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadásától számított 426 napon belül, azaz 12 hónap és 60 napon belül köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:
“2. A Szerződés I.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Középiskolai Campus IV. ütem – Székesfehérvári...”
Szöveg
2. A Szerződés I.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Középiskolai Campus IV. ütem – Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium - kivitelezése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - Második rész, 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók: a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2023. december 12. napján 2023/S239-752028 számon az Európai Unió Hivatalos Lapjában és 2023. december 12. napján KÉ-24800/2023. számon a Közbeszerzési Értesítő 2023/240 számában megjelent ajánlati felhívása, valamint a 2024. január 24. napján 2024/S 017-049225 számon az Európai Unió Hivatalos Lapjában és 2024. január 24. napján KÉ-1254/2024. számon a Közbeszerzési Értesítő 2024/17 számában megjelent ajánlati felhívást módosító korrigendum; a 2024. február 19. napján 2024/S 035-103122 számon az Európai Unió Hivatalos Lapjában és 2024. február 19. napján KÉ-3015/2024. számon a Közbeszerzési Értesítő 2024/35 számában megjelent ajánlati felhívást módosító második korrigendum; a 2024. március 01. napján 2024/S 044-128339 számon az Európai Unió Hivatalos Lapjában és 2024. március 01. napján KÉ-3808/2024. számon a Közbeszerzési Értesítő 2024/44 számában megjelent ajánlati felhívást módosító harmadik korrigendum - továbbiakban: Felhívás -; b) Megrendelő teljes dokumentációja; c) Megrendelő 2023. december 19. napján kelt helyszíni bejárásra vonatkozó jegyzőkönyve; d) Megrendelő 2023. december 21. napján, 2024. január 18. napján, 2024. február 14. napján, 2024. február 27. napján, 2024. február 29. napján és 2024. március 13. napján kelt kiegészítő tájékoztatásai; e) Vállalkozó 2024. március 21. napján felbontott ajánlata - továbbiakban: Ajánlat -. f) Vállalkozó 2025. július 2., 2025. július 15., 2025. július 28. és 2025. július 29. napján kelt – a megváltozott műszaki tartalmat magában foglaló – ajánlatai. 3. A Szerződés II.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Székesfehérváron a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium épületének külső és belső felújításával kapcsolatos munkák elvégzését – továbbiakban együttesen: Kivitelezés - az I.2. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően, továbbá jelen szerződésben foglaltak szerint.” Az Ajánlat az I.2. f) pont szerint módosul.” 4. A Szerződés II.4. pontja az alábbiak szerint módosul: „Teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadásától számított 426 napon belül, azaz 12 hónap és 60 napon belül köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést elfogad.” 5. A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja (tartalékkeret nélkül számolva) - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 971.448.298,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kilencszázhetvenegymillió-négyszáznegyvennyolcezer-kettőszázkilencvennyolc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 1.233.739.338,- Ft, azaz bruttó Egymilliárd-kettőszázharminchárommillió-hétszázharminckilencezer-háromszázharmincnyolc forint.” 6. A Szerződés III.5. pontja az alábbiak szerint módosul: „Felek a Rendelet 20. § rendelkezései alapján tartalékkeretet - továbbiakban: Tartalékkeret - kötnek ki. A Tartalékkeret összege nettó 87.799.644,- Ft + ÁFA, azaz nettó Nyolcvanhétmillió-hétszázkilencvenkilencezer-hatszáznegyvennégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 111.505.548,- Ft, azaz bruttó Egyszáztizenegymillió-ötszázötezer-ötszáznegyvennyolc forint. A Tartalékkeret összege a Vállalkozási díjon felül értendő.” 7. A Szerződés IV.4. pontja az alábbiak szerint módosul: „Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a részszámlát és a végszámlát az alábbiak szerint állíthatja ki: Részszámla: a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 15%-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén nettó 131.699.466,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázharmincegymillió-hatszázkilencvenkilencezer-négyszázhatvanhat forint plusz ÁFA, összesen bruttó 167.258.322,- Ft, azaz bruttó Egyszázhatvanhétmillió-kettőszázötvennyolcezer-háromszázhuszonkettő forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani. Részszámla: a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 30%-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén nettó 131.699.466,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázharmincegymillió-hatszázkilencvenkilencezer-négyszázhatvanhat forint plusz ÁFA, összesen bruttó 167.258.322,- Ft, azaz bruttó Egyszázhatvanhétmillió-kettőszázötvennyolcezer-háromszázhuszonkettő forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani. Részszámla: a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 45%-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén nettó 155.062.431,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázötvenötmillió-hatvankettőezer-négyszázharmincegy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 196.929.287,- Ft, azaz bruttó Egyszázkilencvenhatmillió-kilencszázhuszonkilencezer-kettőszáznyolcvanhét forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani. Részszámla: a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 60%-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén nettó 155.062.431,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázötvenötmillió-hatvankettőezer-négyszázharmincegy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 196.929.287,- Ft, azaz bruttó Egyszázkilencvenhatmillió-kilencszázhuszonkilencezer-kettőszáznyolcvanhét forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani. 2025. augusztus 15. napján került aláírásra a Vállalkozási szerződés I. számú módosítása. Folytatás a VI.3. pont BT-300 mezőjében.