Albertirsa vezetékrendezés építészet és szerelés

Rövid leírás

Albertirsa vezetékrendezés - távvezetéki építészeti és szerelési munkák (föld feletti szabadvezeték kivitelezés) 1.rész: Albertirsa – Szolnok és Debrecen Józsa – Albertirsa 2.rész: Albertirsa – Martonvásár és Albertirsa – Szigetcsép 3.rész: Albertirsa – Göd és Albertirsa – Kerepes A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés leírása

Albertirsa – Szolnok és Debrecen Józsa – Albertirsa megszűnő szakasz vezeték-, oszlop- és alaptest bontás, valamint új szakasz oszlop- és vezetéképítés (föld feletti szabadvezeték kivitelezés). Albertirsa – Szolnok 400 kV-os távvezeték 11. számú oszlop és Albertirsa Portál közti szakasz, valamint Debrecen Józsa – Albertirsa 400 kV-os távvezeték 677. számú oszlop és Albertirsa Portál közti szakasz teljes bontása (vezetékek, oszlopok, alaptestek), Albertirsa – Szolnok és Debrecen Józsa – Albertirsa 400 kV-os közös oszlopsoros távvezetékek 11. illetve 677. számú oszlopok és Albertirsa Portál közti szakasz építése (oszlopok, vezetékek). Vállalkozó feladata ennek keretében a kivitelezési tervdokumentáció szerinti minden építési, szerelési, bontási munka elvégzése, KIVÉVE az új alapozások megépítése és földmunkái, távközlési aknák, optikai kötődobozok és kerítésföldelések telepítése. Mennyiségek: - 400 kV oszlop szerelés és állítás (csonk nélkül) 158,24000 tonna - 400 kV áramvezető sodrony szerelés (rendszerhossz) 5,97358 rendszer km - 400 kV védővezető sodrony szerelés 0,47760 km - 400 kV OPGW szerelés 5,97358 km - 400 kV egyéb szerelés 8,00000 db - 400 kV áramvezető sodrony bontás (rendszerhossz) 3,08946 rendszer km - 750 kV áramvezető sodrony bontás (rendszerhossz) 3,57741 rendszer km - 750 kV és 400 kV védővezető sodrony bontás 9,75633 km - 750 kV OPGW bontás 3,57741 km - 750 kV és 400 kV oszlop bontás 461,80000 tonna - 750 kV és 400 kV beton bontás 285,40000 m3 Megrendelő a vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció szerinti mennyiségben biztosítja: oszlopok (rácsrudak, csomóponti- és hevederlemezek, kötőelemek, földelőcsapok), oszloptáblák (alaplemez, figyelmeztető, oszlopsorszám, információs, rendszerjelző, mind kötőelemekkel), szigetelőláncok (üvegszigetelő tagok, szerelvények), OPGW és ACSR védővezető szerelvények, áramkötés szerelvények, kötegtávtartók, levezetőszorítók, fillerek, légiakadály-jelző gömbök, villás közdarabok, áramvezető sodronyok, OPGW és ACSR védővezető sodronyok. A pontos mennyiségeket a Kivitelezési Műszaki Terv 141000760-008/0402/C rajzszámú Oszlop- és anyagkimutatása tartalmazza. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

További információk

A II.2.5). pontban a 2-3. értékelési szempontok esetében AK többlet szakmai tapasztalatként a 266/2013. (VII.1.) Kr. 11. §-ának megfelelő szakmai gyakorlatot fogad el. AK jelzi, hogy a Műszaki dokumentációban megadott előzetes, tervezett generál ütemterv kivonat tájékoztató jellegű, a tevékenységek lehetséges legkorábbi kezdését tükrözi. A tevékenységek tényleges kezdését az AK hatókörén kívül álló tényezők befolyásolják, melyek függvényében intézkedik AK a munkaterület átadásáról. A II.2.7). pontban rögzített teljesítési határidő a munkaterület átadásának időpontjától kezdődik. Kötbérköteles részhatáridők: - „Feszültség alá helyezésre alkalmas állapot: Albertirsa – Szolnok és Debrecen Józsa – Albertirsa”: véghatáridő előtt 98 naptári nappal. Kötbérköteles véghatáridő: „Albertirsa – Szolnok 1-10 alapbontás, Debrecen Józsa – Albertirsa 678-687 alapbontás”: a munkaterület átadásától számított 249 naptári nap, de legkésőbb 2026.11.20. A 2026. december 19. és 2027. január 17. közötti (ezen napokat is beleértve) időszak nem számít bele a teljesítési határidőbe (a befejezési határidő dátumának meghosszabbítása esetén) (és ezen időszakban munkát végezni a Létesítményen nem lehet). Nyertes ajánlattevő feladatainak teljeskörű, szerződésszerű teljesítési határideje a munkaterület átadásának időpontjától számított 249 naptári nap. Jelen pontban rögzített időtartam nem nyúlhat túl 2026. november 20. napján, mint konkrét befejezési határidőn. Amennyiben a befejezési határidő meghosszabbítására kerül sor, akkor a jelen pontban rögzített időtartam (249 naptári nap) az irányadó a szerződés teljesítése során, azonban a jelen pontban rögzített időtartam (249 naptári nap) a befejezési határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet. Amennyiben a munkaterület átadásának időpontjától számítottan nem áll rendelkezésre a jelen pontban meghatározott 249 naptári nap időtartam a befejezési határidőig (2026. november 20. napjáig vagy az esetlegesen meghosszabbított befejezési határidőig), úgy a szerződés kizárólag abban az esetben és akkor lép hatályba, amennyiben és amikor nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését megelőzően egyoldalú nyilatkozatban vállalja, hogy a munkaterület átadásának időpontjától a véghatáridőig (2026. november 20. napjáig vagy az esetlegesen meghosszabbított befejezési határidőig) rendelkezésre álló időtartam alatt vállalja a szerződésben és annak mellékleteiben foglalt feltételeknek megfelelő teljesítést. Ebben az esetben nyertes ajánlattevő - nem szerződésszerű teljesítés esetén - a későbbiekben nem hivatkozhat a megvalósításra rendelkezésre álló időtartam rövidségére.

A beszerzés leírása

Albertirsa – Martonvásár és Albertirsa – Szigetcsép megszűnő szakasz vezeték-, oszlop- és alaptest bontás, új szakasz oszlop- és vezetéképítés (föld feletti szabadvezeték kivitelezés), valamint átépülő szakasz védővezető-csere és áramvezető-bontás Albertirsa – Martonvásár és Albertirsa – Szigetcsép 400 kV-os közös oszlopsoros távvezetékek 2. számú oszlop és Albertirsa Portál közti szakasz teljes bontása (vezetékek, oszlopok, alaptestek) és új nyomvonalon építése (oszlopok, vezetékek), 6-2. számú oszlopok közti szakaszon a meglévő 2x3x(3x500/65) ACSR fázisvezetőkből fázisonként egy 500/65 ACSR sodrony elbontása, míg a 13-2. számú oszlopok közti szakaszon a bontandó 95/55 ACSR védővezető helyére új OPGW felszerelése. Vállalkozó feladata ennek keretében a kivitelezési tervdokumentáció szerinti minden építési, szerelési, bontási munka elvégzése, KIVÉVE az új alapozások megépítése és földmunkái, távközlési aknák, optikai kötődobozok és kerítésföldelések telepítése. Mennyiségek: - 400 kV oszlop szerelés és állítás (csonk nélkül) 78,85400 tonna - 400 kV áramvezető sodrony szerelés (rendszerhossz) 1,68372 rendszer km - 400 kV védővezető sodrony szerelés 0,84174 km - 400 kV OPGW szerelés 4,78204 km - 400 kV egyéb szerelés 12,00000 db - 400 kV áramvezető sodrony átalakítás (rendszerhossz) 2,92052 rendszer km - 400 kV áramvezető sodrony bontás (rendszerhossz) 1,15491 rendszer km - 400 kV védővezető sodrony bontás 0,57699 km - 400 kV OPGW bontás 0,57792 km - 400 kV oszlop bontás 115,20000 tonna - 400 kV beton bontás 211,20000 m3 Megrendelő a vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció szerinti mennyiségben biztosítja: oszlopok (rácsrudak, csomóponti- és hevederlemezek, kötőelemek, földelőcsapok), oszloptáblák (alaplemez, figyelmeztető, oszlopsorszám, információs, rendszerjelző, mind kötőelemekkel), szigetelőláncok (üvegszigetelő tagok, szerelvények), OPGW és ACSR védővezető szerelvények, áramkötés szerelvények, kötegtávtartók, levezetőszorítók, fillerek, légiakadály-jelző gömbök, villás közdarabok, áramvezető sodronyok, OPGW és ACSR védővezető sodronyok. A pontos mennyiségeket a Kivitelezési Műszaki Terv 141000760-008/0401/B rajzszámú Oszlop- és anyagkimutatásának „Albertirsa - Martonvásár, Albertirsa - Szigetcsép 400 kV-os távvezeték” része tartalmazza. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

További információk

A II.2.5). pontban a 2-3. értékelési szempontok esetében AK többlet szakmai tapasztalatként a 266/2013. (VII.1.) Kr. 11. §-ának megfelelő szakmai gyakorlatot fogad el. AK jelzi, hogy a Műszaki dokumentációban megadott előzetes, tervezett generál ütemterv kivonat tájékoztató jellegű, a tevékenységek lehetséges legkorábbi kezdését tükrözi. A tevékenységek tényleges kezdését az AK hatókörén kívül álló tényezők befolyásolják, melyek függvényében intézkedik AK a munkaterület átadásáról. A II.2.7). pontban rögzített teljesítési határidő a munkaterület átadásától kezdődik. Kötbérköteles részhatáridők: - „Feszültség alá helyezésre alkalmas állapot: Albertirsa – Martonvásár és Albertirsa – Szigetcsép””: a munkaterület átadásától számított 67 naptári nap Kötbérköteles véghatáridő: „Albertirsa – Martonvásár és Szigetcsép – Martonvásár Portál-régi1 vezetékbontás, régi1 oszlopbontás, régi1-régi2 alapbontás”: a munkaterület átadásától számított 102 naptári nap A 2026. december 19. és 2027. január 17. közötti (ezen napokat is beleértve) időszak nem számít bele a teljesítési határidőbe (és ezen időszakban munkát végezni a Létesítményen nem lehet).

A beszerzés leírása

Albertirsa – Göd és Albertirsa – Kerepes megszűnő szakasz vezeték-, oszlop- és alaptest bontás, új szakasz oszlop- és vezetéképítés (föld feletti szabadvezeték kivitelezés), valamint átépülő szakasz védővezető- és áramvezető-csere Albertirsa – Göd és Albertirsa – Kerepes 400 kV-os közös oszlopsoros távvezetékek 2. számú oszlop és Albertirsa Portál közti szakasz teljes bontása (vezetékek, oszlopok, alaptestek) és új nyomvonalon építése (oszlopok, vezetékek), 6-2. számú oszlopok közti szakaszon a meglévő 2x3x(3x450 AlFe 8) ACSR fázisvezetők cseréje 2x3x(2x500/65) ACSR-re, míg a 12-2. számú oszlopok közti szakaszon a bontandó 120 AlFe 3 ACSR védővezető helyére új OPGW felszerelése. Vállalkozó feladata ennek keretében a kivitelezési tervdokumentáció szerinti minden építési, szerelési, bontási munka elvégzése, KIVÉVE az új alapozások megépítése és földmunkái, távközlési aknák, optikai kötődobozok és kerítésföldelések telepítése. Mennyiségek: - 400 kV oszlop szerelés és állítás (csonk nélkül) 78,85400 tonna - 400 kV áramvezető sodrony szerelés (rendszerhossz) 1,66476 rendszer km - 400 kV védővezető sodrony szerelés 0,83226 km - 400 kV OPGW szerelés 4,23414 km - 400 kV egyéb szerelés 20,00000 db - 400 kV áramvezető sodrony átalakítás (rendszerhossz) 2,97408 rendszer km - 400 kV áramvezető sodrony bontás (rendszerhossz) 1,17984 rendszer km - 400 kV védővezető sodrony bontás 0,79564 km - 400 kV OPGW bontás 0,54802 km - 400 kV oszlop bontás 134,90000 tonna - 400 kV beton bontás 201,60000 m3 Megrendelő a vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció szerinti mennyiségben biztosítja: oszlopok (rácsrudak, csomóponti- és hevederlemezek, kötőelemek, földelőcsapok), oszloptáblák (alaplemez, figyelmeztető, oszlopsorszám, információs, rendszerjelző, mind kötőelemekkel), szigetelőláncok (üvegszigetelő tagok, szerelvények), OPGW és ACSR védővezető szerelvények, áramkötés szerelvények, kötegtávtartók, levezetőszorítók, fillerek, légiakadály-jelző gömbök, villás közdarabok, áramvezető sodronyok, OPGW és ACSR védővezető sodronyok. A pontos mennyiségeket a Kivitelezési Műszaki Terv 141000760-008/0401/B rajzszámú Oszlop- és anyagkimutatásának „Albertirsa - Kerepes, Albertirsa - Göd 400 kV-os távvezeték” része tartalmazza. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

További információk

A II.2.5). pontban a 2-3. értékelési szempontok esetében AK többlet szakmai tapasztalatként a 266/2013. (VII.1.) Kr. 11. §-ának megfelelő szakmai gyakorlatot fogad el. AK jelzi, hogy a Műszaki dokumentációban megadott előzetes, tervezett generál ütemterv kivonat tájékoztató jellegű, a tevékenységek lehetséges legkorábbi kezdését tükrözi. A tevékenységek tényleges kezdését az AK hatókörén kívül álló tényezők befolyásolják, melyek függvényében intézkedik AK a munkaterület átadásáról. A kivitelezési tevékenységek 2026. december 19. és 2027. január 17. között szünetelnek, azaz ezen időszak a teljesítési időtartamba nem számít bele. A II.2.7). pontban rögzített teljesítési határidő a munkaterület átadásának időpontjától kezdődik. Kötbérköteles részhatáridők: - „Feszültség alá helyezésre alkalmas állapot: Albertirsa – Göd és Albertirsa – Kerepes”: a munkaterület átadásától számított 95 naptári nap. Kötbérköteles véghatáridő: „Albertirsa – Göd Portál-1 és Albertirsa – Kerepes Portál-régi1A-régi1 vezetékbontás, régi1A-régi1 oszlopbontás, régi1A-régi1-régi2 alapbontás”: a munkaterület átadásától számított 142 naptári nap A 2026. december 19. és 2027. január 17. közötti (ezen napokat is beleértve) időszak nem számít bele a teljesítési határidőbe (és ezen időszakban munkát végezni a Létesítményen nem lehet).

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a) Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő esetén nem szerepel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (továbbiakban: Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve b) nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). A Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése. A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6) bekezdése szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alkalmassági követelményt az alábbiak szerint kell igazolni: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses oldalon ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást vagy nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bek. alapján, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. alapján, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek.-eire is. Amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése szerint.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

MSZ1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárás megindító hirdetmény feladásának napjától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített olyan referenciával, mely akár egy akár több szerződésből megvalósult, és amely 380 kV vagy magasabb feszültségszintű föld feletti szabadvezeték kivitelezésére vonatkozott legalább az alábbi mennyiségekben: • 110 t oszlop szerelés és állítás (csonk nélkül) ÉS • 4,4 km áramvezető sodrony szerelés (rendszerhossz) ÉS • 4,4 km OPGW szerelés ÉS • 4,9 km áramvezető sodrony bontás (rendszerhossz) A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a referencia bemutatható. Igazolás: A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését). A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek: MSZ.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 év (60hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített építési beruházásainak ismertetése szolgáló a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdés szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (2) bek. a) pontja alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy öt év (60 hónap) teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételét érti), de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházását veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap) és helye, a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a kapcsolattartó neve és elérhetősége, az építési beruházás tárgya és mennyisége az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények! Ha az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös Ajánlattevőként végezte, az AK csak a referenciának az alkalmassághoz igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, kivéve ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást bármely, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről olyan arányban fogadja el, amely arányban az ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Kérjük emiatt az építési beruházások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában bekezdésében foglaltakra. Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. rendelkezései is.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

MSZ.2.1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 17. sor szerinti MV-VI Villamosság szakterület (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. (Egy szakember (SZE) több részben is bemutatható, egy részen belül a szakemberek közötti átfedés megengedett, azzal, hogy részenként legalább 2 fő az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelő szakember bemutatása szükséges.) Az MSZ2.1. pont szerinti SZE-nek az előírt jogosultsággal legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell. Igazolás: A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok (közb. dok.) között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. (alk. köv.) AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését). A 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ha AT az előírt alk. köv. más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) bek. foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alk. köv. tekintetében – az előírt ig. módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek: MSZ.2.1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a SZE-knek a megnevezése, végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk (szakmai tap.) ismertetése, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó: a. AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt SZE-k megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alk. köv.) megjelölésével, valamint a SZE munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott SZE foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b. szakmai önéletrajz a SZE saját kezű aláírásával, amelyből az alk. köv. előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai tap.-ok egyszer kerülnek figyelembevételre); továbbá tartalmaznia kell a SZE rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát; c. SZE-k végzettségét, képzettségét ig. dokumentumok egyszerű másolata amennyiben releváns; A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlatot év/hónap részletezettséggel kell ismertetni. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időtartamot egyszer veszi figyelembe az AK a szakmai gyakorlati idő megállapításánál. Amennyiben az adott SZE már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban (nylvt.), úgy AK a végzettség és szakmai tap. meglétét az elektronikus nylvt.-ban ellenőrzi, ebben az esetben a b) pont szerinti szakmai tap. nem szükséges bemutatni, elegendő a jogosultság megszerzésének első időpontjának feltüntetése és a nylvt.-i szám megadása, valamint a c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni. Amennyiben a bemutatott SZE az elektronikus nylvt.-ban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot ig. dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont SZE-k a kamarai nylvt.-ba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nylvt.-ba-vétel elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján. A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. irányadó. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alk. köv. a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alk. köv. a közös AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. köv. vagy köv.-eket, amelynek igazolása érdekében az AT-k ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben, vagy más módon vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alk. ig. tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (7) –(9) és (11)-(12) bek. Az alk. köv. igazolásával kapcsolatos részletes előírásokat a 321/2015. (X. 30.) Kr. és a közb. dok. tartalmazzák. AK az előírt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad. Amennyiben a 2-4. értékelési szemp. tekintetében többlettapasztalat kerül bemutatásra, abban az esetben valamennyi alátámasztó dokumentumot már az ajánlatban szükséges csatolni a kapcsolódó alk. köv. vonatkozásában.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

MSZ.2.2.Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 6. sor szerinti MV-HI Hírközlési építmények szakterület (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. (Egy szakember (SZE) több részben is bemutatható, egy részen belül a szakemberek közötti átfedés megengedett, azzal, hogy részenként legalább 2 fő az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelő szakember bemutatása szükséges.) Az MSZ2.2. pont szerinti SZE-nek az előírt jogosultsággal legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell. AK rögzíti, hogy az MV-HI jogosultsággal egyenértékűnek fogadja el többek között a korábbi MV-TE vagy MV-TV kategóriájú FMV jogosultságot, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezést. Igazolás: A Kr. 1.§(1)bek. alapján AT az ajánlatában a közb. dok. között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését). A 321/2015. (X.30.)Kr.3.§(3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ha AT az előírt alk. köv.-nek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Kr.3.§(3) bek. foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alk. köv. tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolja, hogy megf. a köv.-eknek: MSZ.2.2. A 321/2015.(X. 30.)Kr. 21.§(2)bek.b) pontja alapján azoknak a SZE-knek a megnevezése, végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó: a. AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt SZE-k megnevezéséről (EKR nyilminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alk.köv.) megjelölésével, valamint a SZE munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott SZE foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b. szakmai önéletrajz a SZE saját kezű aláírásával, amelyből az alk. köv.-ben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai tap. egyszer kerülnek figyelembevételre); továbbá tartalmaznia kell a SZE rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát; c. SZE-k végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata amennyiben releváns; A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlatot év/hónap részletezettséggel kell ismertetni. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időtartamot egyszer veszi figyelembe az AK a szakmai gyakorlati idő megállapításánál. Amennyiben az adott SZE már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban (nylvt.), úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nylvt.-ban ellenőrzi, ebben az esetben a b) pont szerinti szakmai tap. nem szükséges bemutatni, elegendő a jogosultság megszerzésének első időpontjának feltüntetése és a nylvt.-iszám megadása, valamint a c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni. Amennyiben a bemutatott SZE az elektronikus nylvt.-ban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. AT nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont SZE-k a kamarai nylvt.-ba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nylvt.-ba-vétel elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján. A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végzettségek egyenért. bizonyítására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.éviC.tv. irányadó. A Kbt. 65.§(6) bek. alapján az előírt alk. köv. a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alk. köv. a közös AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. köv.-t vagy köv.-eket, amelynek igazolása érdekében az AT-k ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kap. szervezet olyan szerződéses, előszerződésben, vagy más módon vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés telj. időtartama alatt. Az alk. ig. tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (7) –(9) és (11)- (12) bek. Alk. köv. igazolásával kapcsolatos részletes előírásokat a 321/2015.(X.30.)Kr. és a közb. dok. tart. AK az előírt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad. Amennyiben a 2-4. ért. szemp.ra többlettap. kerül bemutatásra, akkor valamennyi alátámasztó dokut már az ajánlatban szükséges csatolni a kapcsolódó alk.köv. vonatkozásában

Kauciók és garanciák

Az ajánlatadás ajánlati biztosíték nyújtásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 8 millió Ft. Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000109-19520005 bankszámlaszám Az Ajánlati Biztosítékot az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, a Bankgaranciát vagy a Kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlatkérő előírja a Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - Kötelezvény a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában történő benyújtását. Befizetés / átutalás esetén a Közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését, EKR azonosítóját és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. Átutalás esetében az AB rendelkezésre állása időpontjának a biztosíték összegének AK számláján való jóváírás számít. Bankgarancia és Kötelezvény nyújtása esetén a Bankgarancia és Kötelezvény Kedvezményezettjeként az AK-t kell megnevezni, a Bankgaranciában és a Kötelezvényben tárgyként fel kell tüntetni az ajánlati felhívás II.1.4) pont szerinti szerződés tárgyát (1. rész: Albertirsa – Szolnok és Debrecen Józsa – Albertirsa) és a Kbt. 54. § (4) bek. megfelelően tartalmaznia kell visszavonhatatlanul és feltétel nélkül, h. ha az AT az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, v. a szerződés megkötése AT érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték AK-t illeti meg. Az AB-nak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség időtartamával megegyező időtartamig érvényesnek kell lennie. Az AB-ot az ajánlathoz csatolni kell, az AT-nek igazolnia kell, h. a biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátotta. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, a Bankgaranciát v. a Kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. AK előírja a Bankgarancia v. a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - Kötelezvény a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában történő benyújtását. AK az AB-ot a Kbt. 54. § (5) bek. szerint fizeti vissza.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF Saját forrás. AK jelzi, hogy a tárgyi közbesz. eljárás keretében beszerzett építési munkák olyan építési beruházás részét képező munkákat jelentenek, amely építési beruházás finanszírozását az építtető (MAVIR Zrt.) eu. uniós forrásból terv. finanszírozni, így adott esetben a finansz. kapcs. jsz-ok tárgyi szerződésre is irányadóak lehetnek, amiket nyertes AT köteles betartani. előleg:t.keret és áfa nélkül számított szerződéses ár 5 %-a a Kbt. 135.§ (7) alapján. A végszámlából kerül elszámolásra. részszámlázás:Nyertes AT 4 db r.sz. (15%os, 40%os, 60%os és 80%os készültség foknál) és 1 db végszámla (100%os készültségi foknál) benyújtására jogosult. Fizetési mód:átutalás Tartalékkeret:a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-a Irányadó jogszabályok: Ptk.6:130.§(1)-(2) bek., Kbt.135.§(1)és(4)-(6), (7)-(8) bek, áfa tv., 322/2015. Kr., 373/2022 Kr., 256/2021.Kr. Részletek a szerződéstervezetben.

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett szerződéses rész (részhatáridőket és a véghatáridőt is beleértve) ÁFA nélkül számított szerződéses ára, mértéke 1 %-/naptári nap, maximuma 20 % Meghiúsulási kötbér: alapja: nettó vállalkozói díj mértéke: 25%-a Hibás teljesítési kötbér: alapja: nettó vállalkozói díj mértéke: 20%-a Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. Jólteljesítési biztosíték: a szerződés szerinti tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. Jótállás: 60 hónap Részletek a szerződéstervezetben.

Kizárási okok leírása

Kbt. 62. § (1) bek. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; Valamennyi részben: Kizáró okokkal kapcsolatos rendelkezések valamennyi kizáró ok vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. (Kr. 3. § (5) bek) Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során. A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a Kr. 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek reszt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. Az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként rendelkezésre áll a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat minta, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-ában és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. AK felhívja a figyelmet a TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE új 5k. cikke (1) bekezdésére. AT-nek a 321/2015. Kr. 1. § (9) bek. alapján ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a hivatkozott rendelkezés hatálya alá.

Kizárási okok leírása

Kbt. 62. § (1) bek. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; A valamennyi kizáró ok vonatkozásában irányadó rendelkezéseket lásd az 1. számúként megjelölt kizáró okhoz („Bűnszervezetben való részvétel”) kapcsolódó leírásnál.

További információk

Valamennyi részben: 1)AK a jelen közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) bonyolítja le, igy irányadó a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR. r.), továbbá a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), és végrehajtási rendeleteinek előírásai. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bekezdése es 41. § alapján az EKR-ben történik. Az EKR-rel kapcsolatos útmutatók elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. 2) Az eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR-ben történő AT-i regisztráció, összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel. 3)Közös ajánlattétel: Kbt. 35.§-a szerint. 4) Az AJ részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét a KD tartalmazza. 5)Az AJ-ban nem HUF-ban megadott összegek átszámítása az AF TED-ben való közzétételének napján érvényes MNB árfolyamon történik. 6)Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, igy az eljárás során a kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el, az ajánlat más nyelven nem nyújtható be. 7) A Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozás nem alkalmazandó. 8) AK az ATknek a szerződés teljesítésére alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg valamennyi részben az SZ.1., MSZ.1. és MSZ.2. követelmények esetében. 9) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját és a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit. 10) AK az ajánlati kötöttségként meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért. 11)AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t,a kinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani. 12) AT a 321/2015. Kr. 1. § (9) bek. alapján ajánlatában csatolja az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet, mint közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály új 5k. cikkében foglaltak tekintetében nyilatkozatát. 13) AT az ajánlat részeként nyújtsa be a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 14) Értékelés módsz. legjobb ár-érték arány, mindhárom rész esetében: 1. értékelési szempont esetében fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás ponthatár 0-100 pont, Részl: ADI. 15) AT köteles a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül, de legkésőbb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig (munkaterület átadásáig) az érintett projektre is kiterjedő, teljeskörű (C.A.R. vagy E.A.R.) a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 1. rész: 300 millió Ft/év , 2. és 3. rész: 120 millió Ft/év és 1. rész: 60 millió Ft/káreseményenkénti, 2. és 3. rész: 30 millió /káreseményenkénti limitű építési-szerelési tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást kötni v. meglévő biztosítását kiterjeszteni. 16) Ajánlatkérő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a https://xpert.mvm.hu/Kozerdeku-adatok/GDPR linken ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére. 17) AK a 322/2015. Korm. rendelet 9. § (1) bek.-re tekintettel előírja szakmai ajánlat benyújtását, amelynek az árazott költségvetés és az értékelési szempontokra tett vállalások képezik a részét. 18) Az értékelés körében bemutatott szakemberek nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, annak hiánya nem hiánypótolható hiánynak minősül, az ajánlat érvénytelenségét vonva maga után. 19) A szerződéskötés feltételei 1-3.részben: a) az MSZ2.1-2.2. pontjában megjelölt szakemberek rendelkezzenek az előírt, Mo-n bejegyzett, felelős műszaki vezetői jogosultsággal, b) nyertes AT rendelkezzen az alábbi eszközökkel: A szerződés szerinti teljesítés idejére rendelkezésre álljon kettőskötegvezető húzására alkalmas vezetékhúzó gépcsoport, vagy két vezetőszál kihúzására alkalmas vezetékhúzó gépcsoport minimum 100 kN teljesítménnyel és minimum 1200 mm dobátmérővel. c) nyertes AT rendelkezzen 2 fő vezetékhúzó gépcsoport kezelővel, akik a következő, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkeznek: Gépkezelő jogosítvány a 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 1. melléklete szerinti 4131 kódszám bejegyzéssel (4131 = gépi hajtású csörlők és villamos emelődobok) d) a nyertes AT rendelkezzen ISO9001:2015 és/vagy ISO9002:2017 független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) érvényben lévő vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a hivatkozott minőség biztosítása érdekében tett egyenértékű intézkedéseknek a leírásával. (Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik ajánlattevő felel meg.) Tevékenység: Nagyfeszültségű távvezeték kivitelezése e) a nyertes AT rendelkezzen MSZ 28001: 2008 (BS OHSAS 18001:2007, vagy azzal egyenértékű független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) érvényben lévő vagy azzal egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a hivatkozott minőség biztosítása érdekében tett egyenértékű intézkedéseknek a leírásával. (Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik ajánlattevő felel meg.) Tevékenység: Nagyfeszültségű távvezeték kivitelezése f) a nyertes AT rendelkezzen ISO14001 vagy azzal egyenértékű független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) érvényben lévő vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a hivatkozott minőség biztosítása érdekében tett egyenértékű intézkedéseknek a leírásával. (Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik ajánlattevő felel meg.) Tevékenység: Nagyfeszültségű távvezeték kivitelezése 20) Kizárólag az 1. részben: Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás alapján kivitelezendő építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti es Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- es Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelfet hatálya alá tartozik, Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a szerződés teljesítése során a nyertes AT-ként szerződő fél biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását. Ha az építési beruházás megvalósítására kötött szerződés értéke eléri a nettó 700 millió forintot, a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét. (322/2015. Kr. 29/A. §) 21) Valamennyi részben: 2023. évi LXIX. törvény (Ábtv.) hatálya alá tartozásról: AK rögzíti, hogy jelen beruházások építtetője (MAVIR ZRt.) és közte a Kbt. 12. § (1) bekezdésére hivatkozással megkötött inhouse szerződés áll fenn, melyre tekintettel az Ábtv. 4. § (1) bekezdés m) pontja alapján az Ábtv. nem alkalmazandó. Amennyiben az építtető saját vagy RRF forrásból valósítja meg a beruházást, az Ábtv. alkalmazása nem merül fel. A tárgyi közbeszerzési eljárás, illetve az annak keretében beszerzett építési beruházások nem tartoznak az Ábtv. hatálya alá, figyelemmel arra, hogy AK azok előkészítéséhez és megvalósításához nem vesz igénybe sem központi költségvetési, sem közvetlen európai uniós forrást, így ezen építési beruházások, nem minősülnek állami építési beruházásnak. A 2024. évi LXXIV. törvény 251-257. §-ai alá tartozásról: AK rögzíti, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás, illetve az annak keretében beszerzett építési beruházások nem tartoznak a hivatkozott törvény hatálya alá, figyelemmel arra, hogy AK azok előkészítéséhez és megvalósításához nem vesz igénybe sem központi költségvetési, sem európai uniós forrást. Részletesen: KD 22) AK konzultációt nem tart. AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint: 1.rész: időpont: 2025.11.19. 09.00 óra 2.rész: időpont: 2025.11.19. 10.00 óra 3.rész: időpont: 2025.11.19. 11.00 óra 1-3. részben: találkozási pont: 47°13'37.8"N 19°34'43.4"E (Albertirsa MAVIR alállomás) Munkavédelmi védősisak és munkavédelmi bakancs használata kötelező a bejáráson. Annak hiányában a bejáráson való részvétel megtagadható. A találkozási időpont elmulasztása esetén nincs lehetőség a helyszíni bejáráshoz csatlakozni. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű, a felmerülő kérdésekre AK helyben nem ad választ, azok a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerint kiegészítő tájékoztatás kérés formájában tehetőek föl. 23) FAKSZ: Stumpf Gábor, lajstromszáma: 00063; 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 2. em. 13. ajtó 24) A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) bek. alapján feltételes. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az eljárást abban az esetben eredménytelenné nyilváníthatja, ha a beruházás építtetője és a közte megkötött fővállalkozói szerződés fedezetét biztosító támogatási szerződés nem kerül aláírásra és/vagy ennek hiányában/emellett az építtető a szükséges saját forrást nem biztosítja és így a szükséges pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre. A fentieket AK a Kbt. 135. § (12) bek. alapján a szerződés hatálybaléptető feltételeként is kiköti. AK fenntartja magának a jogot, hogy ha a fővállalkozói szerződés fedezete nem áll rendelkezésre, és emiatt jelen szerződés nem lépne hatályba, úgy a jelen szerződés tekintetében a hiányzó pénzügyi fedezetet saját forrásból biztosítsa. A szerződés hatálybalépésére a szerződésben foglaltak szerint legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből. Részletesen: Szerződés