E/5 és E/6 kollégiumi épületek felújítása

Rövid leírás

A Miskolci Egyetem E/5 és E/6 számú többszintes kollégiumi épületek teljeskörű felújítása.
Nem lehet részekre ajánlatot tenni, mivel a kivitelezési munka két egymás mellett álló épület és környezete felújítását jelenti, a munka az organizációs, üzemeltetési, garanciális okok miatt is egységet alkot. A felvonulási, organizációs költségek részekre bontás esetén többször jelentkeznének, amelyek a kivitelezés költségeit indokolatlanul megdrágítanák, erre tekintettel a részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a kivitelezés műszaki és gazdasági szempontból költséghatékonyabban oldható meg egységesen, egységes koordináció mellett. Az egyes munkanemek más-más kivitelezővel történő megvalósítása hátráltatná a folyamatos munkavégzést, munkatorlódás alakulhatna ki, amely nehezítené az egyes kivitelezők munkaszervezését. Az egységes kivitelezés során ajánlatkérő számára biztosított az egységesen fennálló jótállási és szavatossági kötelezettségek megléte, amelyek kapcsán az egységes kivitelezésre tekintettel a jótállási viták nem léphetnek fel és ajánlatkérő számára biztosítható a jótállási jogok teljes érvényesítése.

A beszerzés leírása

A Miskolci Egyetem E/5 és E/6 számú többszintes kollégiumi épületek teljeskörű felújítása (Miskolc 40591/4 hrsz). E/5 épület ötszintes, 98 szobás, nettó alapterület: 4377 m2; E/6 épület hatszintes, 122 szobás, nettó alapterület: 5265 m2.
Építészeti feladatok:
- különálló (általánosságban 2 ágyas) lakóegységek kialakítása, saját szobához tartozó fürdőszobával, konyhaegységgel (beépített hűtő, elektromos főzőlap, mosogató).
- új WYLTOR lift kiépítése (8 személyes, 630 kg)
- külső nyílászárók cseréje (E/6 190 db ablak és E/6 208 ablak)
- belső nyílászárók cseréje (E/5 278 db ajtó; E/6 341 db ajtó), a külső bejáratnál fém, lakószobák esetében acéltokkal, acél ajtószárnnyal. Beléptetős rendszer
- burkolatcsere: közlekedőkben, folyosókon, fürdőszobában vizesblokkokban mennyezetig érő csempével. Lakószobákban és a hosszú folyosón vinyl falvédő burkolat; folyosón, lépcsőházban, menekülési útvonalakon gres falvédő burkolat
- összesen 8828 m2 hidegburkolat cseréje (gres járólap)
- a szobai vizesblokkcsoportok, elválasztófalak 10 és 15 cm vtg. falazóelemből vakolva, burkolva
- álmennyezetet (folyosókon kazettás, minden egyéb esetben táblás gipszkartonból).
- pinceszint mennyezeti födémére 8 cm A1 kőzetgyapot szigetelés
- padlásfödémen 30 cm gyapotszigetelés (héjazatcsere nem tervezett)
- minden helyiségben festési-javítási munka
- az épület homlokzata nem változik, a nyílászáró cserén kívül nem lesz átalakítás
- új, kültéri fedett-nyitott dohányzók kialakítása
Tűzvédelem:
- új helyiség kialakítások kapcsán a szükséges tűzállósági teljesítményű falszerkezetek
- fali tűzcsap hálózat új kiosztás szerinti átépítése
- főlépcsőház hő- és füstelvezetésének és légutánpótlásának és a meglévő túlnyomásos füstmentes lépcsőház túlnyomás levezetésének kiépítése
- új gépészeti és villamos hálózat hatályos előírások szerinti kialakítása
- biztonsági és irányfény-világítás kiépítése
- új tűzjelző hálózat kialakítása
- külső oltóvíz-ellátás biztosítása (hiányzó vízmennyiség miatt oltóvíz-tároló kialakításával)
- tűzgátló és füstgátló kivitelű nyílászárók beépítése, a kiürítési/menekülési útvonalakon a minimálisan szükséges szabad nyílásméretek biztosítása, helyenként egy mozdulattal nyitható kivitel biztosítása
Gépészet:
- A teljes átalakításhoz igazodó feladatok
- Központi fűtés: 170+200db lapradiátor, 100+125 db törölközős és acél/szénacél fűtési csövek cseréje, 200+220kW hőközpont átalakítás
Központi hűtés: vendégszobák klimatizálása szintenként önálló (125+150db beltéri, 4+5db kültéri) VRF rendszerrel. Vízellátás-csatornázás, Légtechnika-szellőztetés,
- Vízellátás-csatornázás: E/5 épületben 98 db, az E/6 épületben 122 db fürdőszoba komplett gépészeti kiéptése, új fürdőszoba kialakítások, hideg-melegvíz, szennyvíz elvezetés, tűzivíz csőrendszerek és berendezések cseréje/újjá építése.
- Légtechnika-szellőztetés: fürdőszobai elszívások jelenlét érzékelős dinamikus légszelepekkel, változó térfogatáramú padlástéri elszívó ventilátorokkal, ablakokban légbevezetőkkel.
Erősáram:
- 1 MVA-es transzformátor telepítése mért rendszerű 12 kV-os földkábeles táplálással, ennek építése
- Az épületek teljes elektromos hálózatának elbontása. Új elektromos elosztók építése.
- Norma szerinti villámvédelem III fokozatú LPS és 1-2-3 fokozatú SPD
- Napelemes rendszer 90 kVA / kollégium teljesítménnyel, AC és DC oldali leválasztókkal, 3 db 30 kW-os inverterrel. 500Wp magastetőre szerelt napelem táblákkal
- Épület felügyeleti rendszer
- Parkolóhoz tartozó 3 db 22 kW-os autótöltő kiépítése.
Gyengeáram:
- informatika: optikai kábel húzása; szinti kábelezés CAT6 UTP kábellel.
- szobákban személyenként 1-1 db, irodai munkahelyenként 2-2 db LAN végpont.
- beléptető rendszer: E/1 igazodó, rádiós hotelzár (assa abloy H100) a szobák ajtóin, illetve telepített olvasós-elektromos zárfogadós elemekkel a nagyobb forgalmú ajtókon
- kamera rendszer: E/1 igazodó HIKVISION elemekből (4MP kamerák), önálló informatikai hálózatot kap HIKVISION sewitchek beépítésével.
- tűzjelző rendszer, rwa rendszer: E/1 igazodó (AM-6000 központ), és a tűzvédelmi előírások szerint teljes körű. Tűzátjelzést a katasztrófavédelemhez és helyi felügyeleti helyre. A rendszer az előírt vezérlési feladatokat elvégzi.
Kültér:
- 38 férőhelyes aszfaltozott parkoló
- az E/5 és E/6 kollégiumi épültek környezetében lévő közlekedő utak, járdák, parkosítási munkák. Dohányzóhely kialakítása.
- Az érintett területek kültéri megvilágítása.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, mert a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása körülírással nem biztosítható. Azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő egyértelművé teszi, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a 321/2015. Korm. rend. előírása miatt szerepelteti.
Az elvégzendő építési munka építési engedélyhez kötött építési tevékenység, a részletes adatokat, műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

Minőségi kritérium (név)

Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett építész szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata (egész hónap, 0-48 hónap között)

Minőségi kritérium (név)

Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett villamossági szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata (egész hónap, 0-48 hónap között)

Minőségi kritérium (név)

Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett gépész szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata (egész hónap, 0-48 hónap között)

További információk

Az ajánlati ár szempont: Nettó vállalkozói díj (HUF) a tartalékkeret nélkül.
Ajánlatkérő az ajánlati ár szempontra adott megajánlást az ajánlat részeként benyújtandó excel formátumú árazott költségvetés alapján ellenőrzi.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont.
Az értékelés módszerei: minőségi szempontok: arányosítással a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti szélső értékek
figyelembevételével, ár szempont: fordított arányosítással.
I. Az ajánlattevőknek EKR űrlapon nyilatkoznia kell azon felelős műszaki vezetőkről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az értékelési szempontok körében. Ennek körében meg kell jelölni:
- a bevonni kívánt szakemberek nevét,
- a bevonni kívánt szakemberek végzettségét,
- a bevonni kívánt szakemberek kamarai bejegyzésének számát (ha van),
- a szakemberek anyja nevét és a bejegyzéshez szükséges gyakorlati idő kezdő és befejező időpontját év-hónap megjelöléssel, amennyiben vonatkozó kamarai bejegyzéssel NEM rendelkeznek,
- azt, hogy a szakember a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony vagy tagi jogviszony),
- nyilatkozni kell arról, hogy a megajánlott szakemberekkel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog és a megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig, valamint a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.
II. Az ajánlatban csatolni kell a fenti szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: - a szakember neve, - a szakember végzettsége, kamarai bejegyzésének a száma - ha van, és a nyilvántartó kamara megnevezése, - a szakember nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony vagy tagi jogviszony), - a szakember az előírt FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idejének kezdő és befejező időpontja év és hónap megjelöléssel (csak a dátumokat kell megadni év-hónap megjelöléssel, az egyes projektek felsorolása nem követelmény), a szakember FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata hónapokban, (csak a hónap mennyiséget kell megadni, az egyes projektek felsorolása nem követelmény), - a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését akadályozná, - a szakember nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, akkor a nyilvántartásba vétellel legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, a szakember nyilatkozata arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és megértette.
Az egy időben párhuzamosan szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott műszaki szakember szakmai tapasztalatába. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
Amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt FMV jogosultsággal és e tevékenység végzésére a jogosultsága legalább 2023.09.30. napjáig érvényes, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Ehhez ezen szakembernek a fenti önéletrajzában fel kell tüntetni a nyilvántartó kamara nevét és a kamarai nyilvántartási számát. (Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum és magyar nyelvű fordításának benyújtása is szükséges.) Amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor nem szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt FMV jogosultsággal, úgy csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okiratot.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében vagy a 63. § (1) bekezdés c) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolás módja: a) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tov: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ESPD formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A Kbt. 63. § (1) bek. c) pontja tekintetében Kr. 9. § b) illetve 11. § b) pont szerint jár el Ajánlatkérő. b) A Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. c) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. d) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ESPD-t a Kr. 4. §-ban és a 6-7. §- ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. e) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az ESPD megfelelő részeiben, azon adatbázisok elérhetőségeinek kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja. f) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. g) Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően. h) Ajánlattevőnek változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről szóló nyilatkozatot kell benyújtani. i) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. j) A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (Kr. 1. § (4) bek.). A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: Az 1. körben ajánlatkérő az ESPD alapján vizsgálja a kizáró okok fennállását, majd az ellenőrzés 2. körében a Kbt. 69. § (4) szerint a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok vizsgálatára kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az ESPD-vel egyidejűleg kell benyújtani. A Kr. 2-7.§-a irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében illetve a 63. § (1) bek. c) pontjában meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A Kr. 1. § (9) bek. alkalmazandó, amely szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában annak benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom (személyi tilalom). Javasoljuk a vonatkozó nyilatkozatminta alkalmazását.
Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság:
Sz1) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelnie kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ESPD IV. részének (alfa) szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alkalmassági követelménynek való megfelelésről (Kbt. 67.§). Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján nem kéri a részletes információk megadását az ESPD IV. részében, elfogadja az érintett gazdasági szereplő ESPD-ben foglalt egyszerű nyilatkozatát.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés vonatkozásában a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő az online elérhető névjegyzék (a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett on-line Építőipari Kivitelezői Nyilvántartás) lekérdezésével ellenőrzi, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően szükséges.
Sz1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők nem szerepelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési beruházás), általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az Ajánlattevő nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési beruházás) nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek. (Ajánlatkérő magasépítési beruházás alatt a 2018. évi CXXXVIII. törvény 1.§ 4. pontja szerinti fogalomnak megfelelő beruházást ért).
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.
A Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Kr. 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitásnyújtó szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni.
Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az Ajánlattevőtől.

P/1 Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító AF feladásának napját megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben összesen (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásból) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó 2 milliárd HUF árbevétellel.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

I. a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ESPD benyújtásával előzetesen (a Kr. 5-7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az ESPD-ben nem kell a részletes adatokat megadni. c) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
II. AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M1)
a) A legjelentősebb magasépítési munkák ismertetése a Kr. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. b) A Kr. 22. § (3) bek. és AK előírása szerint az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, a referenciát igazoló személy neve, beosztása, telefonszáma és e-mail címe, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap megadásával), az építési beruházás tárgya és mennyisége az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti részletességgel, az építési beruházás helyrajzi száma, a saját teljesítés aránya, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is meg kell adni. A csatolt igazolásokból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés. c) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. d) Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. e) Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. f) A Kr. 21/A. § értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A referenciamunkák közös ajánlattevőként történő teljesítése esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevő tagok egyetemleges kötelezettségvállalására kell hivatkozni, megjelölve, hogy a teljesített mennyiségi adatokból mennyi volt a saját teljesítés aránya, tekintettel a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Irányadó a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja.
M2) A Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azon szakemberek ismertetése, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. Ennek során
a) AT-nek nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt M/2 szakemberekről, amelyben meg kell jelölni a bevonni kívánt szakemberek nevét, végzettségét, a bevonni kívánt szakemberek kamarai bejegyzésének számát (ha van), a szakemberek anyja nevét és a bejegyzéshez szükséges gyakorlati idő kezdő és befejező időpontját év-hónap megjelöléssel, amennyiben vonatkozó kamarai bejegyzéssel NEM rendelkeznek, azt, hogy az adott szakember a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony vagy tagi jogviszony), továbbá arról, hogy a megajánlott szakemberekkel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog és a megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig, valamint a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.
b) csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: - a szakember neve, - a szakember végzettsége, kamarai bejegyzésének a száma - ha van, és a nyilvántartó kamara megnevezése, - a szakember nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony vagy tagi jogviszony), - a szakember az előírt FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idejének kezdő és befejező időpontja év és hónap megjelöléssel (csak a dátumokat kell megadni év-hónap megjelöléssel, az egyes projektek felsorolása nem követelmény), - a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését akadályozná, a szakember nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, akkor a nyilvántartásba vétellel legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, a szakember nyilatkozata arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és megértette.
Ajánlatkérő a b) pont szerinti igazolási kötelezettség körében elfogadja az értékelési szempont vonatkozásában csatolt a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 60 hónapon belül befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres átadás-átvétellel lezárt alábbi referenciákkal:
M.1.1. legalább 200 külső nyílászáró beépítése, vagy cseréje
M.1.2. legalább 200 db belső nyílászáró beépítése, vagy cseréje
M.1.3. legalább 50 db fürdőszoba komplett gépészeti kiépítése, vagy komplett gépészeti cseréje
M.1.4. legalább 3 000 m²-es új épületben az erősáramú rendszer kiépítése, vagy legalább 3 000 m² felújítással érintett területű épületben az erősáramú rendszer cseréje
M.1.5. legalább 3 000 m²-es új épületben a gyengeáramú rendszer (kamera, beléptető, informatika, tűzjelző rendszer) kiépítése, vagy legalább 3 000 m² felújítással érintett területű épületben a gyengeáramú rendszer (kamera, beléptető, informatika, tűzjelző rendszer) cseréje.
Ugyanazon referenciát az M1.1.- M1.5. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. Az M1.1.-M1.3. pontok szerinti feltételeknek pontonként legfeljebb 3 db szerződéssel (referenciával) kell teljeskörűen megfelelni. A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.
M2) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem tudja megfelelően bemutatni az alábbi szakembereket
M.2.1. legalább 1 fő műszaki szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rend. szerinti MV-É kategóriás FMV jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal,
M.2.2. legalább 1 fő műszaki szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rend. szerinti MV-ÉV kategóriás FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal,
M.2.3. legalább 1 fő műszaki szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rend. szerinti MV-ÉG kategóriás FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Ugyanazon szakember több alkalmassági feltétel vonatkozásában is felhasználható.
Kiegészítés a III.1.3. pont "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése" rovathoz:
A bevonni kívánt szakember vonatkozásában:
c1) amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt FMV jogosultsággal és e tevékenység végzésére a jogosultsága legalább 2023.09.30. napjáig érvényes, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Ehhez ezen szakembernek a fenti b) pont szerinti önéletrajzában fel kell tüntetni a nyilvántartó kamara nevét és a kamarai nyilvántartási számát. (Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a 2023-es évre vonatkozó igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum és magyar nyelvű fordításának benyújtása is szükséges.)
c2) amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor nem szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt FMV jogosultsággal, úgy csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okiratot. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. (A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.)
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11), (12) bekezdése is. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítésének feltételei

1. Előleg: AK 300 MFt előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes AT részére. Az előleg elszámolása egyenlő arányban a rész-számlákban és a végszámlában történik.
2. Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben a nyertes AT - a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-át meghaladó összegű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 5%-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A biztosítékot az előleg igényléssel egyidejűleg kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani és annak az előleggel történő elszámolás, tehát a végszámla kifizetéséig, tehát amíg az előleg tekintetében a Felek között a szerződés szerinti elszámolás teljes egészében meg nem történt, rendelkezésre kell állnia.
3. Részszámlázás: a szerződéstervezetben megadott százalékos arányok szerint. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
4. Kötbér: A nyertes AT késedelmi és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,3 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a, amelynek elérése elállási, illetve rendkívüli felmondási jogot biztosít az ajánlatkérő részére. Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, illetve a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból ellehetetlenül, vagy meghiúsul, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulás esetén Megrendelőt azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.
5. Jótállás: A nyertes ajánlattevő az ajánlata szerinti, de minimum 18 hónap jótállás vállalására köteles. A jótállás kezdő időpontja a sikeres átadás-átvétel napja.
6. Biztosíték: AK a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélküli számított - ellenszolgáltatás 5 %-a mértékű jótállási biztosítékot köt ki, amelyet a szerződés teljesítésének időpontjában AK rendelkezésére kell bocsátani.
7. Tartalékkeret: AK nettó 300 millió Ft összegű tartalékkeretet alkalmaz. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
8. Üvegkapu: AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 34/A. § (3) bek-ben foglaltak alapján a szerződés teljesítési feltételeként előírja, hogy a nyertes AT köteles a 707/2021. (XII.15.) Korm. rend-ben foglaltak szerint a megkötendő szerződés teljesítése vonatkozásában az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (Üvegkapu) regisztrálni és a teljesítés során azt alkalmazni. Ajánlattevőnek EKR űrlap alkalmazásával nyilatkoznia kell arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte és biztosítja az Üvegkapu alkalmazását.
9. Közművek: A közművek igénybe vételére vonatkozó részletek a szerződéstervezetben kerültek rögzítésre.
Kiegészítés a VI.4.3. pontban.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a felolvasólapon szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15-17. §-nak megfelelően történik.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a felújítandó kollégiumi épületek helyszínei lesznek a 2024 nyarán megrendezendő Európai Egyetemi Játékok (EUG 2024) rendezvénysorozatnak, amely a világ egyik legnagyobb multisport rendezvénye. A rendezvénysorozat rögzített időpontban kezdődik, amely időpontig a kivitelezési munkálatoknak, az átadás-átvételi eljárás teljes befejezésének, a levonulásnak és az azt követő 1 hónapos tesztelési időszaknak is be kell fejeződnie, sikeresen. A Megrendelőnek a kivitelezés határidőben történő teljesítéséhez különösen jelentős érdeke fűződik, és a kivitelezési munkák elhúzódása jelentős problémákat és kárt okozna, ezt a gazdasági szereplőknek az ajánlattételkor figyelembe kell venniük és ennek ismeretében kell ajánlatot tenniük.
1. Csatolni kell a közbesz.dok-ban meghatározottaknak megfelelő műszaki ütemtervet és árazott költségvetést. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az árazatlan költségvetésben esetlegesen szereplő képletezési hibákért és hiányosságokért. Az árazatlan költségvetésben lévő függvények, hivatkozások helyességének ellenőrzése, és azok megfelelően való alkalmazása az AT felelőssége és kötelessége. AK a KDB D.39/17/2021. határozata alapján előírja, hogy az xls fájlban található költségvetés dokumentumával AK azt ellenőrzi, hogy AT adott esetben nem módosította a költségvetési tételeket, mennyiségi adatokat, nem egészítette ki a költségvetést új tételsorral, illetőleg nem törölt költségvetési sorokat, vagy a kiadott árazatlan költségvetésen nem eszközölt bármely olyan módosítást, amely alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. AK tehát az .xls formátumban benyújtandó költségvetéshez mind az érvényességi vizsgálat, mind az értékelés körében önálló funkciót rendel, ennélfogva annak benyújtására előírt követelmény nem formai követelmény. 2. Csatolni kell AT képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Nem Mo-n letelepedett azon AT esetében, amelynek személyes joga nem ismeri az aláírási címpéldányt, az ajánlattevő nevében aláírásra jogosult személy erről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell benyújtani. 3. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzés azon részeit, amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. 4. Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban minden előírt igazolást és előírt dok-t magyar nyelven kell benyújtani. AK az előírt, nem magyar nyelven benyújtott dok. ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. 5. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 6. Kieg. táj. Kbt. 56. § szerint. A helyszíni bejárás időpontja: 2023.06.28. napján 10:00 órától. Helyszín: 3515 Miskolc, Egyetemváros E6 épület bejárata. A kérdések feltételére a kieg. táj. kérés szabályai az irányadóak. 7. AK a Kbt. 81. § (5) bek. alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot. 8. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza. 9. A III.1.1, a III.1.2. és a III.1.3 pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A Kr. 30. § (4) bek. megfelelően alkalmazandó. 10. AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért. 11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 12. A magyar jog az irányadó. 13. A határidőkre UTC+1 az irányadó. 14. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000-HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az AT választása szerint - az AK MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10102718-51382100-01005004 számú számlájára történő átutalással, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje: az ajánlat benyújtásának határideje. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni: Egyetemi kollégium kivitelezés közbeszerzés ajánlati biztosítéka. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, illetve a garanciát, v készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. 15. Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus árlejtés alkalmazására. 16. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek az eljárás iránti érdeklődésüket az ajánlattételi határidő lejártáig jelezték az EKR rendszerben. 17. FAKSZ: Dr. Guba Zoltán, ljstrszám: 00631. 18. Felelősségbiztosítás: A nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást köteles kötni vagy a meglévő fb-t köteles kiterjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződésre, amely adott feladatra vonatkozó fedezeti értéke eléri vagy meghaladja a 200 millió HUF/káresemény, illetve állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött fb esetében a biztosítás tartamára együttesen 500 millió HUF mértéket. AT erről a vállalásáról ajánlatában nyilatkozni köteles. A nyertes AT köteles "all risk" típusú építés-szerelési biztosítást kötni és annak hatályát folyamatosan fenntartani. 19 Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerben legfeljebb 25 MB méretű fájl tölthető fel, ezért AK a 25MB elérő/ meghaladó műszaki dokumentumot tartalmazó mappát max. 25 MB méretű fájlokra darabolta fel, és csomagolta össze. Ajánlatkérő a fájlfelosztást WinRAR programmal végezte. A felosztott archívum fájl 1 db WinRAR ZIP főfájlból, illetve több darab .z01; .z02; … kiterjesztésű segédfájlból áll. A teljes műszaki dokumentáció kicsomagolásához szükséges, mind a főfájl, mind pedig a segédfájlok, egy dedikált mappába való letöltése, ezután elégséges a főfájl kicsomagolását lefuttatni, ezáltal a segédfájlokban tárolt tartalom is automatikusan kicsomagolásra kerül a főfájllal együtt. Javasoljuk az internetről ingyenesen elérhető WinRAR fáljcsomagoló program alkalmazását, de ettől függetlenül más fájldaraboló /fájlegyesítő program is használható. 20. A tervezői művezetést Megrendelő biztosítja és Megrendelő fizeti annak költségét.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Kiegészítés a III.2.2. ponthoz:
2. Előleg visszafizetési biztosíték: A bankgarancia vagy kötelezvény formájában nyújtott biztosíték akkor megfelelő, ha a végszámla megfizetése + 30 napig érvényes és hatályos. Megrendelő elfogad olyan bankgaranciát illetve kötelezvényt is, ami évente kerül megújításra és 1 év + 30 napig érvényes és hatályos. A tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-on felüli előleg nyújtásának és a részszámlák illetve a végszámla kifizetésének feltétele a megfelelő összegű biztosíték rendelkezésre állása. Az előleg visszafizetési biztosíték összege a már elszámolt előleg összegével Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával csökkenthető. Az előleg visszafizetési biztosítékot Ajánlatkérő abban az esetben jogosult felhasználni, ha a nyertes ajánlattevő a biztosított előleg összegével nem számol el szerződésszerűen, a biztosított előleget nem szerződésszerűen használja fel, vagy a Szerződést bármely okból nem teljesíti és ezért a biztosított előlegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Az előleg visszafizetési biztosíték csak az azzal biztosított előleg összeg erejéig nyújt biztosítékot.
4. Kötbér: A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bek. szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. AK jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályai szerint. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
6. Biztosíték: A jótállási biztosítéknak a jótállási határidő végéig, amennyiben nyertes AT a biztosítékot okirati formában bocsátja AK rendelkezésére, legalább a vállalt jótállási határidőt követő 30 napig kell lehívhatóan rendelkezésre állnia, ha jogszabály másként nem rendelkezik. A jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege az AK követelésének kielégítésével csökken. AK előírja, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A hirdetmény első feladásának dátuma: 2023.08.29.
Az eljárás eredményes.
A nyertes ajánlattevő adószáma: 12513712-2-05
Az eljárás során ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
Közös ajánlattevő neve: Építő-és épületkarbantartó Zrt
Székhelye: 1112 Budapest Németvölgyi út 146.
Adószáma: 11266101-2-44
Közös ajánlattevő neve:FEJÉR-B.Á.L. Zrt
Székhelye:8086 Felcsút Fő utca 217.
Adószáma: 25308673-2-07
Ajánlattevő neve: FK-RASZTER Építő Zrt
Székhelye: 3533 Miskolc Felsőszinva utca 73.
Adószáma: 11887827-2-05
Ajánlattevő neve: D-Gesztor Kft
Székhelye: 3527 Miskolc Teréz utca 4.
Adószáma: 13416058-2-05
Ajánlattevő neve: Scarban Bau Kft
Székhelye: 9400 Sopron Balfi út 32/A/1
Adószáma: 26320511-2-08
Ajánlattevő neve: Borsod-Bos 2004 Kft
Székhelye: 1211 Budapest Színesfém utca 10.
Adószáma: 13401906-2-43
Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Kft
Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1-12.
Adószáma: 25098367-2-44
Ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Kft
Székhelye: 1107 Budapest Fogadó utca 4.
Adószáma: 13240567-2-42
Ajánlattevő neve: BUILD IT Mérnökiroda Kft
Székhelye: 1037 Budapest Bóbita Utca 2. E. lház. 1. em.
Adószáma: 32301960-2-41
Ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Kft
Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Polgári utca 13.
Adószáma: 22757937-2-09
Ajánlattevő neve: EURO CAMPUS Kft
Székhelye: 3300 Eger Árpád út 64.
Adószáma: 13646925-2-10
Ajánlattevő neve: CreativEnergy Kft
Székhelye: 3530 Miskolc Petőfi Sándor utca 45.
Adószáma: 11690911-2-05
Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Kft
Székhelye: 1047 Budapest Attila utca 34.
Adószáma: 11066901-2-44