Nonius Hotel felújításának befejezése

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Egykori kaszárnya épület a XVIII század második felében, egyes források szerint 1786 és 1810 között épült műemléki védelem alatt álló téglalap alaprajzú egy emeletes, részben alápincézett 2076 m2 alapterületű, téglaszerkezetű épület felújításának befejezése.
A rekonstrukció során 14 szoba és 2 lakosztály kerül kialakításra, egy a kor követelményeinek megfelelő 300 adagos konyha felújításával, új étterem és bár megépítésével, az emeleten egy 113 m2 alapterületű rendezvény teremmel (szalonnal), és a hozzájuk tartozó kiszolgálóhelyiségekkel.
A pincében wellness funkció kap helyet, az eddigi építés során itt a vasbeton szerkezetű ellenlemez készült el.
A tetőtérben a gépészeti helyiségek, a kazánház, a hűtőgépház és a szellőző gépház kap helyet. A tetőszerkezet felújítása, új cserépfedés kialakítása az ökörszemablakokkal együtt megtörtént. (Egy ablak beépítése szükséges még, az ablak a padlástérben került letárolásra.)
765 m2 felületen új belső vakolat készítése tégla falazaton változó vastagságban.
1 805 m2 gipszkarton fal (CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, impregnált és tűzgátló kartonozással) építésének befejezése, gipszkarton álmennyezet kialakításának befejezése, amely UD/CD vázszerkezetre szerelt 2 rtg. normál, impregnált illetve tűzgátló kartonozással készült. Az elkészült gipszkarton fal tekintetében külön tételes táblázat kerül kiadásra, amelyben alkotó elemenként szükséges az egységárat megadni, végeredménye egy készletben kerül beemelésre a költségvetésbe anyag díj bontásban.
A beruházás részeként a vállalkozó feladata hideg padlóburkolat kialakítása a vizes és kiszolgáló helyiségekben 993 m2, falburkolat készítése csempéből, gress lapból 750 m2 felületen.
Nem képezi az ajánlat tárgyát a földszinten és emeleten kialakítandó 16 szoba és előtér padlóburkolata, a földszinti és emeleti közlekedők (folyósók), az étterem, bár és recepció, a szalon és a szalon-tálaló burkolata.
Villanyszerelési feladatok (kábeltálcák, védőcsövek, kábelek, vezetékek, szerelvények, lámpatestek, elosztó berendezések, áramütés elleni védelem, villámvédelem) szerelése kivitelezése.
Épületgépészeti feladatok (víz csatorna, fűtés-hűtés, gázellátás, szellőzés, konyhatechnológia.)

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-05-24. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-04-19.

Kicsoda?

• Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Dél-Alföld › Békés

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-04-19	Ajánlati felhívás
2023-05-23	További információk
2023-06-02	További információk
2023-06-12	További információk
2023-08-23	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-04-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000461502023
Rövid leírás:

Egykori kaszárnya épület a XVIII század második felében, egyes források szerint 1786 és 1810 között épült műemléki védelem alatt álló téglalap alaprajzú egy emeletes, részben alápincézett 2076 m2 alapterületű, téglaszerkezetű épület felújításának befejezése. A rekonstrukció során 14 szoba és 2 lakosztály kerül kialakításra, egy a kor követelményeinek megfelelő 300 adagos konyha felújításával, új étterem és bár megépítésével, az emeleten egy 113 m2 alapterületű rendezvény teremmel (szalonnal), és a hozzájuk tartozó kiszolgálóhelyiségekkel. A pincében wellness funkció kap helyet, az eddigi építés során itt a vasbeton szerkezetű ellenlemez készült el. A tetőtérben a gépészeti helyiségek, a kazánház, a hűtőgépház és a szellőző gépház kap helyet. A tetőszerkezet felújítása, új cserépfedés kialakítása az ökörszemablakokkal együtt megtörtént. (Egy ablak beépítése szükséges még, az ablak a padlástérben került letárolásra.) 765 m2 felületen új belső vakolat készítése tégla falazaton változó vastagságban. 1 805 m2 gipszkarton fal (CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, impregnált és tűzgátló kartonozással) építésének befejezése, gipszkarton álmennyezet kialakításának befejezése, amely UD/CD vázszerkezetre szerelt 2 rtg. normál, impregnált illetve tűzgátló kartonozással készült. Az elkészült gipszkarton fal tekintetében külön tételes táblázat kerül kiadásra, amelyben alkotó elemenként szükséges az egységárat megadni, végeredménye egy készletben kerül beemelésre a költségvetésbe anyag díj bontásban. A beruházás részeként a vállalkozó feladata hideg padlóburkolat kialakítása a vizes és kiszolgáló helyiségekben 993 m2, falburkolat készítése csempéből, gress lapból 750 m2 felületen. Nem képezi az ajánlat tárgyát a földszinten és emeleten kialakítandó 16 szoba és előtér padlóburkolata, a földszinti és emeleti közlekedők (folyósók), az étterem, bár és recepció, a szalon és a szalon-tálaló burkolata. Villanyszerelési feladatok (kábeltálcák, védőcsövek, kábelek, vezetékek, szerelvények, lámpatestek, elosztó berendezések, áramütés elleni védelem, villámvédelem) szerelése kivitelezése. Épületgépészeti feladatok (víz csatorna, fűtés-hűtés, gázellátás, szellőzés, konyhatechnológia.)

Rövid leírás

Egykori kaszárnya épület a XVIII század második felében, egyes források szerint 1786 és 1810 között épült műemléki védelem alatt álló téglalap alaprajzú egy emeletes, részben alápincézett 2076 m2 alapterületű, téglaszerkezetű épület felújításának befejezése.

A rekonstrukció során 14 szoba és 2 lakosztály kerül kialakításra, egy a kor követelményeinek megfelelő 300 adagos konyha felújításával, új étterem és bár megépítésével, az emeleten egy 113 m2 alapterületű rendezvény teremmel (szalonnal), és a hozzájuk tartozó kiszolgálóhelyiségekkel.

A pincében wellness funkció kap helyet, az eddigi építés során itt a vasbeton szerkezetű ellenlemez készült el.

A tetőtérben a gépészeti helyiségek, a kazánház, a hűtőgépház és a szellőző gépház kap helyet. A tetőszerkezet felújítása, új cserépfedés kialakítása az ökörszemablakokkal együtt megtörtént. (Egy ablak beépítése szükséges még, az ablak a padlástérben került letárolásra.)

765 m2 felületen új belső vakolat készítése tégla falazaton változó vastagságban.

1 805 m2 gipszkarton fal (CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, impregnált és tűzgátló kartonozással) építésének befejezése, gipszkarton álmennyezet kialakításának befejezése, amely UD/CD vázszerkezetre szerelt 2 rtg. normál, impregnált illetve tűzgátló kartonozással készült. Az elkészült gipszkarton fal tekintetében külön tételes táblázat kerül kiadásra, amelyben alkotó elemenként szükséges az egységárat megadni, végeredménye egy készletben kerül beemelésre a költségvetésbe anyag díj bontásban.

A beruházás részeként a vállalkozó feladata hideg padlóburkolat kialakítása a vizes és kiszolgáló helyiségekben 993 m2, falburkolat készítése csempéből, gress lapból 750 m2 felületen.

Nem képezi az ajánlat tárgyát a földszinten és emeleten kialakítandó 16 szoba és előtér padlóburkolata, a földszinti és emeleti közlekedők (folyósók), az étterem, bár és recepció, a szalon és a szalon-tálaló burkolata.

Villanyszerelési feladatok (kábeltálcák, védőcsövek, kábelek, vezetékek, szerelvények, lámpatestek, elosztó berendezések, áramütés elleni védelem, villámvédelem) szerelése kivitelezése.

Épületgépészeti feladatok (víz csatorna, fűtés-hűtés, gázellátás, szellőzés, konyhatechnológia.)

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 📦
További CPV-kód: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Békés 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Jung József Tér 1
Postai irányítószám: 5820
Postai város: Mezőhegyes
Kapcsolat
Internetcím: http://www.mezohegyesbirtok.hu 🌏
E-mail: gyenes.tiborne@mezohegyesbirtok.hu 📧
Telefon: +36 68566566 📞
Fax: +36 68566567 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000461502023/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000461502023/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-04-19 📅
Benyújtási határidő: 2023-05-24 📅
Közzététel dátuma: 2023-04-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 080-241722
HL-S szám: 80
További információk

3. A teljesítésbe bevonásra kerülő M2. alkalmasságot igazoló helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember műemlékkel kapcsolatos építési beruházás helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap): - A jogosultsággal rendelkező szakember esetén szakmai tapasztalatnak, csak a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmagyakorlási időn felüli szakmai tapasztalatot fogadja el ajánlatkérő szakmai tapasztalatként. - A jogosultsággal nem rendelkező szakember esetén szakmai tapasztalatnak, csak a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmagyakorlási időbe a szakember által beleszámítani kívánt szakmagyakorlási időn felüli szakmagyakorlási időtartamot fogadja el ajánlatkérő szakmai tapasztalatként. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását, mely szerint eredménytelen az eljárás amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül, mely időpont a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontjára vonatkozik. Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül. 3. értékelési szempontra vonatkozóan a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás alatt a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott műemléken végzett, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységnek minősülő építési beruházást kell érteni A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): - Az egymás munkaterületein való átjárás, a csatlakozási pontok vertikális és horizontális elhelyezkedése miatt a munkaszervezési, munka- és balesetvédelmi, valamint a garanciális felelősségi határok nem szétválaszthatóak. - Az építési beruházás egy műemléki épület felújítás, mely szükséges és leválaszthatatlan részei között a műszaki, funkcionális elkülönültség nem áll fenn, ezáltal egy műszaki funkcionális egységet alkot, így a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. - A kivitelezés egy hatósági engedély alapján történik. - A beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amelynek megvalósítása az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval költséghatékonyabban megoldható. Az egy ajánlattevővel kötött szerződés keretében történő kivitelezés az alkalmazott műszaki megoldások és berendezések egységes rendszere miatt is indokolt. Tehát jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely a kivitelezés során felmerülő munkaszervezési és tárolási szükségleteket is figyelembe véve egy vállalkozó esetén biztonságosabban és költséghatékonyabban oldható meg részegységekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. Az egységes műszaki rendszer a későbbi üzemeltetés és karbantartás költséghatékonysága, esetleges garanciális kötelezettségek teljesítése miatt is fontos. - az egyik szerződés munkaterületéről való másik szerződés munkaterületének kizárólagos megközelíthetősége az üvegkapu rendszerben sem megvalósítható

További információk

3. A teljesítésbe bevonásra kerülő M2. alkalmasságot igazoló helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember műemlékkel kapcsolatos építési beruházás helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap):

- A jogosultsággal rendelkező szakember esetén szakmai tapasztalatnak, csak a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmagyakorlási időn felüli szakmai tapasztalatot fogadja el ajánlatkérő szakmai tapasztalatként.

- A jogosultsággal nem rendelkező szakember esetén szakmai tapasztalatnak, csak a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmagyakorlási időbe a szakember által beleszámítani kívánt szakmagyakorlási időn felüli szakmagyakorlási időtartamot fogadja el ajánlatkérő szakmai tapasztalatként.

Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását, mely szerint eredménytelen az eljárás amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

Teljesítési határidő:

A szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül, mely időpont a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontjára vonatkozik.

Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül.

3. értékelési szempontra vonatkozóan a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás alatt a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott műemléken végzett, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységnek minősülő építési beruházást kell érteni

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

- Az egymás munkaterületein való átjárás, a csatlakozási pontok vertikális és horizontális elhelyezkedése miatt a munkaszervezési, munka- és balesetvédelmi, valamint a garanciális felelősségi határok nem szétválaszthatóak.

- Az építési beruházás egy műemléki épület felújítás, mely szükséges és leválaszthatatlan részei között a műszaki, funkcionális elkülönültség nem áll fenn, ezáltal egy műszaki funkcionális egységet alkot, így a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető.

- A kivitelezés egy hatósági engedély alapján történik.

- A beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amelynek megvalósítása az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval költséghatékonyabban megoldható. Az egy ajánlattevővel kötött szerződés keretében történő kivitelezés az alkalmazott műszaki megoldások és berendezések egységes rendszere miatt is indokolt. Tehát jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely a kivitelezés során felmerülő munkaszervezési és tárolási szükségleteket is figyelembe véve egy vállalkozó esetén biztonságosabban és költséghatékonyabban oldható meg részegységekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. Az egységes műszaki rendszer a későbbi üzemeltetés és karbantartás költséghatékonysága, esetleges garanciális kötelezettségek teljesítése miatt is fontos.

- az egyik szerződés munkaterületéről való másik szerződés munkaterületének kizárólagos megközelíthetősége az üvegkapu rendszerben sem megvalósítható

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A rekonstrukció során 14 szoba és 2 lakosztály kerül kialakításra, egy a kor követelményeinek megfelelő 300 adagos konyha felújításával, új étterem és bár megépítésével, az emeleten egy 113 m2 alapterületű rendezvény teremmel (szalonnal), és a hozzájuk tartozó kiszolgálóhelyiségekkel.

+ még 9

A pincében wellness funkció kap helyet, az eddigi építés során itt a vasbeton szerkezetű ellenlemez készült el.

A tetőtérben a gépészeti helyiségek, a kazánház, a hűtőgépház és a szellőző gépház kap helyet. A tetőszerkezet felújítása, új cserépfedés kialakítása az ökörszemablakokkal együtt megtörtént. (Egy ablak beépítése szükséges még, az ablak a padlástérben került letárolásra.)

765 m2 felületen új belső vakolat készítése tégla falazaton változó vastagságban.

1 805 m2 gipszkarton fal (CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, impregnált és tűzgátló kartonozással) építésének befejezése, gipszkarton álmennyezet kialakításának befejezése, amely UD/CD vázszerkezetre szerelt 2 rtg. normál, impregnált illetve tűzgátló kartonozással készült. Az elkészült gipszkarton fal tekintetében külön tételes táblázat kerül kiadásra, amelyben alkotó elemenként szükséges az egységárat megadni, végeredménye egy készletben kerül beemelésre a költségvetésbe anyag díj bontásban.

A beruházás részeként a vállalkozó feladata hideg padlóburkolat kialakítása a vizes és kiszolgáló helyiségekben 993 m2, falburkolat készítése csempéből, gress lapból 750 m2 felületen.

Nem képezi az ajánlat tárgyát a földszinten és emeleten kialakítandó 16 szoba és előtér padlóburkolata, a földszinti és emeleti közlekedők (folyósók), az étterem, bár és recepció, a szalon és a szalon-tálaló burkolata.

Villanyszerelési feladatok (kábeltálcák, védőcsövek, kábelek, vezetékek, szerelvények, lámpatestek, elosztó berendezések, áramütés elleni védelem, villámvédelem) szerelése kivitelezése.

Épületgépészeti feladatok (víz csatorna, fűtés-hűtés, gázellátás, szellőzés, konyhatechnológia.)

A beruházás 2021 januárjában elkezdődött, amely ~40 % készültséget ért el. A jelen közbeszerzés a beruházás befejezésére irányul.

Időtartam: 12 hónap
További információk:

- A jogosultsággal rendelkező szakember esetén szakmai tapasztalatnak, csak a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmagyakorlási időn felüli szakmai tapasztalatot fogadja el ajánlatkérő szakmai tapasztalatként.

+ még 12

- A jogosultsággal nem rendelkező szakember esetén szakmai tapasztalatnak, csak a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmagyakorlási időbe a szakember által beleszámítani kívánt szakmagyakorlási időn felüli szakmagyakorlási időtartamot fogadja el ajánlatkérő szakmai tapasztalatként.

Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását, mely szerint eredménytelen az eljárás amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

Teljesítési határidő:

A szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül, mely időpont a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontjára vonatkozik.

Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül.

3. értékelési szempontra vonatkozóan a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás alatt a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott műemléken végzett, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységnek minősülő építési beruházást kell érteni

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

- Az egymás munkaterületein való átjárás, a csatlakozási pontok vertikális és horizontális elhelyezkedése miatt a munkaszervezési, munka- és balesetvédelmi, valamint a garanciális felelősségi határok nem szétválaszthatóak.

- Az építési beruházás egy műemléki épület felújítás, mely szükséges és leválaszthatatlan részei között a műszaki, funkcionális elkülönültség nem áll fenn, ezáltal egy műszaki funkcionális egységet alkot, így a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető.

- A kivitelezés egy hatósági engedély alapján történik.

- A beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amelynek megvalósítása az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval költséghatékonyabban megoldható. Az egy ajánlattevővel kötött szerződés keretében történő kivitelezés az alkalmazott műszaki megoldások és berendezések egységes rendszere miatt is indokolt. Tehát jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely a kivitelezés során felmerülő munkaszervezési és tárolási szükségleteket is figyelembe véve egy vállalkozó esetén biztonságosabban és költséghatékonyabban oldható meg részegységekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. Az egységes műszaki rendszer a későbbi üzemeltetés és karbantartás költséghatékonysága, esetleges garanciális kötelezettségek teljesítése miatt is fontos.

- az egyik szerződés munkaterületéről való másik szerződés munkaterületének kizárólagos megközelíthetősége az üvegkapu rendszerben sem megvalósítható

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország_5820_Mezőhegyes_Kozma Ferenc_utca_32._HRSz.: 726

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozik, vagy részéről a közbeszerzési eljárás során következik be.

Az igazolás módja:

+ még 9

A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött EEKD III. rész EKR űrlapot köteles az ajánlattal együtt benyújtani, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is (EEKD III. rész EKR űrlap)

A kizáró okok fenn nem állásának tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. §, 10. § és 12-16. § rendelkezései irányadók.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD EEKD IV. rész EKR űrlapban feltüntetni.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban (EKR űrlap).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint ajánlatkérő nem kérhet a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) a kizáró okok vonatkozásában köteles az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 8.§ (a) pontja szerinti a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében természetes személy gazdasági szereplő, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot.

Gazdasági és pénzügyi helyzet: Az előírt igazolási mód:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványban feltüntetni.

+ még 11

Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján: az ajánlati felhívás feladása napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben épület építés és/vagy felújításból származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolhatja alkalmasságát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

SZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, vagy ha nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. [Kbt. 65. § (1) c); 322/2015 Kr. 21. §]

SZ1. igazolási mód:

Az ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD EEKD IV. rész EKR űrlapban feltüntetni.

Ajánlatkérő - Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

Az előírt követelménynek való megfelelést ajánlatkérő az általa elérhető nyilvántartásokban ellenőrzi, amennyiben azokhoz a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér azzal, hogy amennyiben előbbiek ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség vagy a gazdasági szereplő az előbbiek szerint nyilvántartásban nem szerepel, úgy az ajánlattevő köteles a követelménynek való megfelelést a nyilvántartásban való szereplés igazolásának vagy az engedély/jogosítvány/tagsági jogviszony igazolásának csatolásával bizonyítani [Kbt. 69. § (11)].

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő tekintetében a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. [321/2015 Kr. 26. § (2)]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
G1.

+ még 30

a felhívás feladása napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben épület építés és/vagy felújításból származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 800 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik (EKR űrlap).

A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

> Folyt.: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § -nak megfelelően havi számlázásra jogosult az alábbi kikötésekkel:

- az első részszáma értéke nem haladhatja meg az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 15%-át

és

- a részszámlák értékének el kell érnie az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 10%-át;

- Végszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 100%-os teljesítése és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be és értékének el kell érnie az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 10%-át és nem haladhatja meg az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 20%-át.

Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
Jótállási kötelezettség:
Műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 36 hónap.
Késedelmi kötbér:

ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 0,2%-a naptári naponta, maximum a nettó szerződéses összeg 20%-a. A késedelmi kötbér maximumának (100 naptári nap) elérése esetén Megrendelőt megilleti a szerződés rendkívüli felmondásának, vagy a szerződéstől való elállás joga.

Meghiúsulási kötbér:

Az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 25%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

Hibásteljesítési kötbér:

Az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 20%-a. Hibásteljesítési kötbér fizetésére kötelezett a Vállalkozó akkor is, ha a közbeszerzési eljárásban értékelésre kerülő vállalásait nem tartja be Vállalkozó.

Teljesítési biztosíték:

A vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként ajánlatkérő teljesítési biztosíték nyújtását köti ki, melynek mértéke a szerződés szerinti általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 5%-a. A teljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásáig kell fennállnia.

A teljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének időpontjára a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 11733003-21355824-00000000 számú számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Jólteljesítési biztosíték:

A vállalkozó jótállási kötelezettségének biztosítására ajánlatkérő jólteljesítési biztosíték nyújtását köti ki, melynek mértéke a szerződés szerinti általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 2,5%-a. A jólteljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a jótállási időszak végéig kell fennállnia.

A jólteljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 11733003-21355824-00000000 számú számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A szerződéses teljesítést biztosító feltételekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására teljes körű, az ajánlatkérőként szerződő félre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő kivitelezésre vonatkozó építési-szerelési (All risk) felelősségbiztosítási szerződést megkötni.

A biztosítási szolgáltatás mértéke legalább 120 000 000 HUF/év és 60 000 000 HUF/káresemény.

Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő vállalkozási szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését jelen szerződés teljesítésére vonatkozóan is kiterjeszti.

Műszaki és szakmai képességek: Alkalmasság igazolás módja:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) bekezdés szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

+ még 11

Az alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

M1. alkalmasság:

A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja (felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése) alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített jelentősebb, műemlékkel kapcsolatos, a beszerzés tárgyát képező műemlékkel kapcsolatban megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelő építési beruházás ismertetése.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és címét, valamint részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban), teljesítés helyét, a referenciamunka pontos leírását (a kivitelezéssel érintett épület műemléki törzsszámát az épületen elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit, konkrét mennyiségeit), olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Az igazolásnak tartalmaznia kell azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M2. alkalmasság:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével , akiket be kíván vonni a teljesítésbe (Útmutató ajánlattevőknek - 3. sz. minősítési formanyomtatvány):

- Amennyiben a szakember rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a jogosultság megszerzésének első időpontját és a szakember kamarai számát kérnénk megadni;

- Amennyiben a szakember nem rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt kérnénk megadni. Továbbá a végzettség meglétét a végzettséget igazoló oklevél benyújtásával köteles igazolni a szakember;

- A szakember nyilatkoznia köteles rendelkezésre állásáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az M1-M2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására.

Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

+ még 20

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

Nem rendelkezik - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés a) pontja alapján - a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen legalább 1 400 m2 felújítással és/vagy rekonstrukcióval érintett nettó alapterületű műemlék épület és/vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 7.§ 15. pont alatti fogalom értendő.

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése szerint amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.

Épület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben így meghatározott fogalom értendő.

A Kbt. 65. § (6) bek. szerint a M1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő a referencia követelmény teljesítését „egy vagy több szerződésből” is elfogadja.

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

Nem rendelkezik - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés ba) pontja alapján - legalább 1 fő építésvezető szakemberrel, aki

a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./1. rész 4. pontjában meghatározott, „MV-É-M” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy

b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy

c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 4. pontjában meghatározott) okleveles építészmérnök vagy avval egyenértékű végzettséggel mellett 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy

d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 4. pontjában meghatározott) építészmérnök és műemléki szakirányú szakmérnök vagy avval egyenértékű végzettséggel mellett 8 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő szakmai gyakorlati időként a szakirányú végzettség megszerzését követően b) felelős műszaki vezetői, c) építőipari kivitelezési, f) beruházói-műszaki, g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, h) építészeti-műszaki tervezési, i) építésügyi műszaki szakértői tevékenység folytatásának időtartamát veszi figyelembe avval a kikötéssel, hogy a gyakorlati időbe beleszámítható a műemlékvédelmi szakmérnöki képzés ideje, valamint a műemléki hatósági engedélyezéssel kapcsolatos építésügyi hatósági tevékenység ideje részben, amelyek együttesen legfeljebb 3 évet tehetnek ki.

Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, vagyis Ajánlatkérő a párhuzamosan szerzett tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az M2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A szerződés finanszírozását az MTÜ/ÁLT/4753-2/2018 iktatószámon nyilvántartott támogatói okirat alapján Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. biztosítja.

A támogatási intenzitás mértéke 65,4278365%, de maximum az elszámolható költség 65,4278365% erejéig; amely a mindenkor hatályos támogatói okirat alapján módosulhat. A támogatási összeget meghaladó szerződéses összeg ellenértékét ajánlatkérő saját forrásaiból biztosítja.

+ még 18

A finanszírozás formája utófinanszírozás.

Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj, sem más költség nem számítható fel.

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.

Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az ajánlatkérő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6) bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási költségátalányt fizet.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.

Amennyiben az alvállalkozó általános adóigazolásban szereplő köztartozása ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásáért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.

Az építési beruházás engedélyköteles, ezért a tevékenységek számlázásakor alkalmazni kell az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.

A Kbt. 27/A. § szerint ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.

A részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg.

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

Ajánlatkérő 5% tartalékkeretet biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított - ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg erejéig előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

Folyt. > III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság/Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-05-24 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: https://ekr.gov.hu
További információk:

Felhívom a figyelmét a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezéseire.

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

+ még 3

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy

b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének mértéke (m3)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 3. A teljesítésbe bevonásra kerülő M2. alkalmasságot igazoló helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember műemlékkel kapcsolatos építési beruházás helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11043924204
Más típusú ajánlatkérő: Gazdálkodó szervezet
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Gyenes Tiborné
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000461502023/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

2. Az eljárás nyelve a magyar.

+ még 32

3. Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, cégeljáráshoz készült) aláírás-mintáját annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá, továbbá Ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatokat az elektronikusan elérhető cégadatbázisban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlathoz csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás is két tanúval igazoltan.

4. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a kommunikáció és minden nyilatkozattétel az EKR rendszeren keresztül történik.

5. A jelen felhívás a 321/2015. (X. 30.) K.r. 30.§ (4)-ben, a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmassági feltételeket tartalmaz a G1., SZ1., M1-M2. alkalmasság vonatkozásában.

6. Az M4. műszaki és szakmai alkalmasságot igazoló teljesítésbe bevonásra kerülő építésirányító szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell „MV-É-M” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./1. rész 4. pont szerint) kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti jogosultságnak a szerződés hatálybalépése időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Ajánlattevő az ajánlatban bemutatott a teljesítésbe venonásra kerülő szakembereket a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozói szerződés teljesítésekor a helyszínen az építést irányító szakemberként alkalmaznia köteles. Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonásaként azt fogadja el, ha a szakember a kivitelezés ideje (az adott szakág helyszíni munkavégzése) alatt legalább heti 3-szor megjelenik a munkaterületen és ezt az építési naplóban is igazolja.

Az M2. alkalmasságra (3. sz. minősítési formanyomtatvány) és a 3. értékelésre vonatkozó (2. sz. minősítési formanyomtatvány) szerinti nyilatkozatokat ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni.

7. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

8. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

9. A felhívás IV.2.6. meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség 60 napnak felel meg.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

11. A módszer, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 1-2. ért. sz.: a legalacsonyabb ajánlati elem figyelembevételén alapuló fordított arányosítás, 3. ért. sz.: a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

12. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve/lajstromszáma: Kovács Péter/00324

13. Benyújtandó iratok jegyzéke az Útmutató ajánlattevőknek dokumentum szerint.

14. Nyilatkozatminták az Iratjegyzék_formanyomtatványok .doc dokumentumban találhatóak.

15. Az eljárás eredményeként egy vállalkozási szerződés kerül megkötésre.
16. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart:
- Helyszíne: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 32. (Google térképen megtalálható)
- Időpontja: 2023. május 04. 11:00 óra.
17. A Szakmai ajánlatnak az alábbi fő tartalmi részből kell állnia:

I. Árazott költségvetés .xls formátumban és a főösszesítő cégszerűen aláírt .pdf formátumban is

II. 1. sz. jegyzék: A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének mértéke (m3) - kitöltve, cégszerűen aláírva .pdf formátumban, továbbá benyújtandó:

a. Rövid leírás az adott hulladék fajta (EWC kód) építési helyszínen történő gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról

b. Befogadó nyilatkozat
c. Hulladékgazdálkodási engedély

d. Keletkezett hulladék mennyiség részletes számítása az 1. számú jegyzékben 1-9 lépésben leírt számítási metódus szerint a költségvetés valamennyi sorának számításba vételével .xls formátumban

18. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő vonatkozásában gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé.

19. A nyertes ajánlattevő a kivitelezést köteles a 707/2021. (XII. 15.) Korm. Rendeletben (Üvegkapu rendszer) előírtaknak megfelelően végeznie. A beléptetőrendszer eszközök kiépítéséért és üzemetetéséért a nyertes ajánlattevő felel, aki az eszközökhöz illesztett felügyeleti egység üzemeltető általi telepítését biztosítani köteles.

20. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 34/A. bekezdés 2. pontja alapján ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozik arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. (Útmutató ajánlattevőknek - 5. sz. minősítési formanyomtatvány)

21. Ajánlattevő köteles nyilatkozatát benyújtania az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. (Útmutató ajánlattevőknek - 4. sz. minősítési formanyomtatvány)

22. A nyertes ajánlattevő/ajánlattevők egyikének rendelkeznie kell legkésőbb a szerződés aláírásáig a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerrel (pld. MSZ ISO 45001 vagy azzal egyenértékű), melynek a szerződés időtartama alatt is fent kell állnia.

Folyt. > VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása/A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Jogorvoslati kérelem benyújtása a Kbt. 148. §-nak megfelelően.
> Folyt.: VI.3) További információk:

+ még 12

23. A nyertes ajánlattevő/ajánlattevők egyikének rendelkeznie kell legkésőbb a szerződés aláírásáig a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó energiagazdálkodási irányítási rendszerrel (pld. MSZ ISO 50001 vagy azzal egyenértékű), melynek a szerződés időtartama alatt is fent kell állnia.

24. A Kbt. 54. § alapján ajánlatkérő a részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000 Ft.
Az ajánlatkérő letéti számlaszáma: 11733003-21355824-00000000
Befizetés helye: OTP Bank Nyrt.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.

Igazolási módja:

- bankgarancia vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat feleljen meg a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek:

az elektronikus okiraton az okirat kiállítója a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el

- átutalás esetén az utalás tényét igazoló okirat, vagy képernyőmentés az átutalás közleményében kérnénk szerepeltetni a közbeszerzés megnevezését: „Nonius Hotel felújításának befejezése”

Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2023/S 080-241722 (2023-04-19)

További információk (2023-05-23)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-05-23 📅
Benyújtási határidő: 2023-06-07 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 101-318186
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 080-241722
HL-S szám: 101
További információk

Tekintettel arra, hogy a határidőben beérkezett kiegészítő tájékoztatás kéréseket ajánlatkérő nem tudja megválaszolni az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés], ezért ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt módosítja 2023.06.07 12:00 időpontra.

Forrás: OJS 2023/S 101-318186 (2023-05-23)

További információk (2023-06-02)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-02 📅
Benyújtási határidő: 2023-06-14 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 108-339642
HL-S szám: 108
További információk

Tekintettel arra, hogy a határidőben beérkezett kiegészítő tájékoztatás kéréseket ajánlatkérő továbbra sem tudja megválaszolni az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés], ezért ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt módosítja 2023.06.14 12:00 időpontra.

Forrás: OJS 2023/S 108-339642 (2023-06-02)

További információk (2023-06-12)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-12 📅
Benyújtási határidő: 2023-06-19 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 115-357158
HL-S szám: 115
További információk

Tekintettel arra, hogy a mai napon megküldött 2. sz. kiegészítő tájékoztatással közbeszerzési dokumentáció jelentős pontban módosult, ezért az ajánlattételi határidőt újra módosítjuk 2023.06.19 12:00 időpontra. Az kiadott dokumentációban semmisnek tekintett elemek a következők: Szerződéstervezet Hotel NONIUS felújításának befejezése.doc Mezőhegyes Hotel Nonius költs_árazatlan.xlsx Aj-08 Új ajtó.pdf Ka-01 Egyedi cserépkályha.pdf K.É.T-02.1 Pince alaprajz.pdf K.É.T-02.2 Földszinti alaprajz.pdf K.É.T-02.3 Emeleti alaprajz.pdf Helyébe lép: Szerződéstervezet Hotel NONIUS felújításának befejezése_ jótállás kiegészítéssel.doc Mezőhegyes Hotel Nonius költs_árazatlan_kieg táj_JAV.xlsx K.É.T-08.1 Nyílászáró konszignáció_Aj-08_jav.pdf Ka-01 Egyedi cserépkályha_.pdf K.É.T-02.1 Pince alaprajz_jav.pdf K.É.T-02.2 Földszinti alaprajz_jav.pdf K.É.T-02.3 Emeleti alaprajz_jav.pdf A 2. sz. kiegészítő tájékoztatás mellékletei, melyek az EKR dokumentumok mappába feltötésre kerültek: 1. Szerződéstervezet Hotel NONIUS felújításának befejezése_ jótállás kiegészítéssel.doc 2. Mezőhegyes Hotel Nonius költs_árazatlan_kieg táj_JAV.xlsx 3. 9. Festőrestaurátori kut.dokumentáció_.pdf 4. K.É.T-08.1 Nyílászáró konszignáció_Aj-08_jav.pdf 5. K.É.T-08.2 Lakatos konszignáció_17.pdf 6. Ka-01 Egyedi cserépkályha_.pdf 7. K.É.T-02.1 Pince alaprajz_jav.pdf 8. K.É.T-02.2 Földszinti alaprajz_jav.pdf 9. K.É.T-02.3 Emeleti alaprajz_jav.pdf 10. Nonius_ fszt_Konyhatechn gépészet csatl 20210504.pdf 11. Nonius_ fszt_Konyhatechn elektromos csatl 20210504.pdf 12. Nonius_ emelet_Konyhatechn gépészeti csatl 20210422.pdf 13. Nonius_ emelet_Konyhatechn elektromos csatl 20210422.pdf 14. Végpontszám20211021.xlsx 15. GYENGE-Mezohegyes-Nonius-Pince-v4.pdf 16. GYENGE-Mezohegyes-Nonius-Padlas-v4.pdf 17. GYENGE-Mezohegyes-Nonius-Foldszint-v4.pdf 18. GYENGE-Mezohegyes-Nonius-Emelet-v4.pdf 19. Nonius_burkolat-kiiras.21.11.17.xlsx 20. Nonius_termekkiiras_vegleges.xlsx

További információk

Tekintettel arra, hogy a mai napon megküldött 2. sz. kiegészítő tájékoztatással közbeszerzési dokumentáció jelentős pontban módosult, ezért az ajánlattételi határidőt újra módosítjuk 2023.06.19 12:00 időpontra.

Az kiadott dokumentációban semmisnek tekintett elemek a következők:

Szerződéstervezet Hotel NONIUS felújításának befejezése.doc

Mezőhegyes Hotel Nonius költs_árazatlan.xlsx

Aj-08 Új ajtó.pdf

Ka-01 Egyedi cserépkályha.pdf

K.É.T-02.1 Pince alaprajz.pdf

K.É.T-02.2 Földszinti alaprajz.pdf

K.É.T-02.3 Emeleti alaprajz.pdf

Helyébe lép:

Szerződéstervezet Hotel NONIUS felújításának befejezése_ jótállás kiegészítéssel.doc

Mezőhegyes Hotel Nonius költs_árazatlan_kieg táj_JAV.xlsx

K.É.T-08.1 Nyílászáró konszignáció_Aj-08_jav.pdf

Ka-01 Egyedi cserépkályha_.pdf

K.É.T-02.1 Pince alaprajz_jav.pdf

K.É.T-02.2 Földszinti alaprajz_jav.pdf

K.É.T-02.3 Emeleti alaprajz_jav.pdf

A 2. sz. kiegészítő tájékoztatás mellékletei, melyek az EKR dokumentumok mappába feltötésre kerültek:

1. Szerződéstervezet Hotel NONIUS felújításának befejezése_ jótállás kiegészítéssel.doc

2. Mezőhegyes Hotel Nonius költs_árazatlan_kieg táj_JAV.xlsx

3. 9. Festőrestaurátori kut.dokumentáció_.pdf

4. K.É.T-08.1 Nyílászáró konszignáció_Aj-08_jav.pdf

5. K.É.T-08.2 Lakatos konszignáció_17.pdf

6. Ka-01 Egyedi cserépkályha_.pdf

7. K.É.T-02.1 Pince alaprajz_jav.pdf

8. K.É.T-02.2 Földszinti alaprajz_jav.pdf

9. K.É.T-02.3 Emeleti alaprajz_jav.pdf

10. Nonius_ fszt_Konyhatechn gépészet csatl 20210504.pdf

11. Nonius_ fszt_Konyhatechn elektromos csatl 20210504.pdf

12. Nonius_ emelet_Konyhatechn gépészeti csatl 20210422.pdf

13. Nonius_ emelet_Konyhatechn elektromos csatl 20210422.pdf

14. Végpontszám20211021.xlsx

15. GYENGE-Mezohegyes-Nonius-Pince-v4.pdf

16. GYENGE-Mezohegyes-Nonius-Padlas-v4.pdf

17. GYENGE-Mezohegyes-Nonius-Foldszint-v4.pdf

18. GYENGE-Mezohegyes-Nonius-Emelet-v4.pdf

19. Nonius_burkolat-kiiras.21.11.17.xlsx

20. Nonius_termekkiiras_vegleges.xlsx

Forrás: OJS 2023/S 115-357158 (2023-06-12)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-08-23)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-08-23 📅
Közzététel dátuma: 2023-08-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 164-517493
HL-S szám: 164
További információk
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

+ még 31

Ajánlattevők címe és adószáma:
Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevők:
1.
Iványi Építőmester Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5900 Orosháza, Deák Ferenc Utca 14-16.
12562091-2-04
2.
HÉB Hungária Kft.
6728 Szeged, Bajai út 2/a.
13656436-2-06
3.
EB Hungary Invest Kft.
1107 Budapest, Fogadó utca 4.
13240567-2-42
4.
DENCO Kft.
2100 Gödöllő, Faiskola tér 13.
12467006-2-13
Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:
5.
Dél-Konstrukt Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 35.
25284801-2-06
6.
GALÉRIA INVEST Kft.
5600 Békéscsaba, Őszi utca 3-1.
13089393-2-04
7.
FERROÉP Zrt.
6725 Szeged Kálvária Sgt 87/B.
11391069-2-06

Forrás: OJS 2023/S 164-517493 (2023-08-23)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

Művészeti és kulturális épületek kivitelezése

Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése